还剩129页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
湖南省2009年度全国建设工程造价员资格考试预测模拟题精编科目《工程造价基础知识》目录TOC\o1-2\h\z\u第一章建设工程造价管理相关法规与制度4第一节建设工程造价管理相关法律法规4第二节建设工程造价管理制度11第二章建设工程项目管理14第一节建设工程项目管理概述14第二节建设项目工程管理18第三节建设工程项目风险管理21第三章建设工程合同管理24第一节合同概述24第二节建设工程造价管理相关合同29第三节建设工程施工合同及总承包合同管理31第一章工程造价管理概论36第一节工程建设和工程建设程序36第二节工程造价和工程造价管理36第二章建设工程造价的构成38第一节工程项目总投资费用组成38第二节建筑安装工程费用项目组成39第三节材料预算价格和设备购置费的计算39第三章工程造价的计价与控制49第一节项目决策阶段的造价控制与计价49第三节工程量清单计价50第四节工料单价法计价(略)53第五节招标标底和投标报价的编制53第六节工程变更合同价款结算及工程索赔57第七节建设工程竣工结算63第四章施工组织设计68第一节施工组织设计68第二节施工网络计划技术69造价员预测模拟试题一72造价员预测模拟试题二74造价员预测模拟试题三75造价员预测模拟试题四77造价员预测模拟试题五79造价员预测模拟试题六81第一章建设工程造价管理相关法规与制度第一节建设工程造价管理相关法律法规一.单项选择题
1.大中型建设工程项目立项批准后,在工程开工前,应当由(A)按照有关规定申请领取施工许可证A.建设单位B.施工单位C.总承包单位D.监理单位
2.建设单位申领建筑工程施工许可证后,既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,则(A)A.建筑施工许可证自行废止B.由发证机关收回建筑施工许可证C.由建设行政主管机关处以罚款D.取消该建筑项目
3.某房地产开发公司在某市老城区拟开发住宅项目涉及拆迁,按照《建筑工程施工许可证管理办法》的规定,在以下有关房地产公司申领施工许可证应具备的条件中以下正确的是(D)A.拆迁工作必须全部完成B.拆迁补偿安置资金全部到位C.拆迁工程量已完成50%D.拆迁进度已符合施工的要求
4.某公司拟开发建设星级酒店项目,按照国家有关施工许可证的规定,该公司必须先确定(C),放可取得建筑工程施工许可证A.工程设计企业B.工程监理企业(按照规定改工程应委托监理)C.工程施工企业D.材料供应企业
5.某公司拟建设高层写字楼,为取得建筑工程施工许可证,该公司向市建设行政主管部门提交的施工图纸及技术资料应当(A)A.满足施工要求B.已按规定通过审查C.符合公司自身要求D.符合设计单位要求
6.某市立医院拟新建住院大楼,该医院与2007年3月20日领到施工许可证,根据《建筑法》的规定,该工程应在(B)前开工A.2007年4月20日B.2007年6月20日C.2007年9月20日D.2008年3月20日
7.某石油公司拟新建总部办公大楼,该公司于2006年10月15日领取施工许可证后因故不能按期开工,遂向发证机关申请第一次延期,但此次延期届满时仍不能开工,不得不申请第二次延期根据《建筑法》的规定,该工程施工许可证经过两次延期后,其有效期最迟将于(C)截止A.2007年2月14日B.2007年4月14日C.2007年7月14日D.2007年7月15日
8.某在建综合市场工程因故于2006年6月5日中止施工,根据《建筑法》的规定,建设单位应当在()前,向施工许可证发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作A.2006年6月19日B.2006年7月5日C.2006年9月5日D.2006年12月5日
9.某城市道路工程因故于2005年8月中止施工,建设单位按规定报告了施工许可证发证机关,2006年11月该工程拟恢复施工,根据《建筑法》的规定,建设单位应当()A.报发证机关检验施工许可证B.重新领取施工许可证C.重新办理开工报告D.请发证机关检查施工现场
10.某大型基础设施工程已按照国务院有关规定批准开工报告,但因故未能按期开工,若开工时间超过了()个月,根据《建筑法》的规定,该工程应当重新办理开工报告的批准手续A.1B.3C.6D.
1211.我国《建筑法》规定的建筑工程发包方式为()A.招标发包和邀请发包B.公开招标和直接招标C.招标发包和直接发包D.公开招标和邀请招标
12.下列对《建筑法》中关于资质管理规定的理解,表述正确的是()A.建筑施工企业不能超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程B.建筑施工企业可以借用其他施工企业的营业执照,但不能以自己名义承揽工程C.建筑施工企业可以借用其他企业的资质证书,但禁止超越后者资质等级许可的业务范围承揽工程D.建筑施工企业可以允许其他单位使用本企业的资质证书,但不能以企业的名义承揽工程
13.甲、乙两家承包公司组成联合体共同投标一体育馆工程项目并中标,则()A.甲、乙双方应签订共同中标协议B.甲、乙双方应共同与招标人签订合同C.甲或乙中一方代表联合体于招标人签订合同D.甲和乙分别与招标人签订合同
14.甲、乙两家建筑公司组成了一个联合体投标并中标甲、乙的共同投标协议约定如果在施工过程中出现质量问题而遭遇业主索赔,各自承担索赔额的50%.施工中由于乙所用技术不当出现了质量问题而遭到业主20万元的索赔以下说法不符合法律规定的是()A.虽质量事故是乙的技术所致,但联合承包体各方对承包合同的履行承担连带责任,甲或乙无权拒绝业主单独向其提出的索赔要求B.共同投标协议约定甲乙各承担50%的责任,业主只能分别向甲、乙各索赔10万元C.业主既可要求甲承担赔偿责任,也可要求乙承担赔偿责任D.若甲先行赔付业主20万元,甲可以向乙追偿10万元
15.甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,其资质等级依次为一级、二级、三级当三家单位实行联合共同承包时,应按()的业务许可范围承揽工程A.甲B.乙C.丙D.建设单位认可
16.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”,在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格,则下列表述正确的是()A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.分包单位可以不承担法律责任C.总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任17建设单位应该将工程发包给()单位A.愿意承包建设B.可以建设完成C.任何D.具有相应资质等级的单位
18.实行总承包的,建筑工程()的施工必须由总承包单位自行完成A.基础工程B.主体工程C.装饰工程D.安装工程
19.甲公司中标成为某写字楼工程合法的施工总承包人改工程分为桩基础工程、主体结构工程、暖通水电工程三个部分,甲工程选择了几家符合资质条件的工程公司,经项目业主认可,拟按下列方案之一进行分包其中建筑法不允许的方案是()A.将桩基础工程交给乙基础工程公司承包,自己负责其余部分的施工B.将桩基础和暖通水电工程分别交给乙基础工程公司和丙安装工程公司承包,自己负责主体结构施工C.将桩基础、暖通水电工程和主体结构分别交给乙基础工程公司、丙安装公司和丁公司承包D.将暖通水电工程交给丙安装公司承包,自己负责桩基础工程和主体结构施工
20.下列各项,符合《建筑法》中对建设工程监理规定的是()A.工程监理单位应当接受建设单位委托实施监理B.工程监理人员发现工程施工不符合规定的,不能直接要求施工单位整改C.工程监理人员发现工程施工不符合规定的,有权要求设计单位整改D.工程监理单位可以转让工程监理业务
21.某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务,该监理单位应当就该监理任务与该项目的()签订书面委托合同A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.建设行政主管部门
22.在对某工程项目监理过程中,工程监理人员发现工程设计不符合合同约定的质量要求,则工程监理人员根据自己的法定权限和义务,应当()A.要求施工单位改正B.通知设计单位改正C.建议建设单位修改合同D.报告建设单位要求设计单位改正
23.建筑施工现场的安全由()负责A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.监理单位
24.施工现场从事危险作业职工的意外伤害保险由()负责办理,并支付保险费A.建设单位B.施工单位C.勘察设计单位D.监理单位
25.建筑工程的施工质量主要由()负责A.建设单位B.建筑施工单位C.勘察设计单位D.监理单位
26.甲为某高校图书馆工程的总承包单位,甲经过业主同意将该图书馆玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位,乙在施工过程中出现了质量事故则下列说法正确的是()A.该高校只可要求甲承担责任B.该高校只可要求乙承担责任C.该高校可以要求甲和乙承担连带责任D.该高校必须要求甲和乙同时承担全部责任
27.某建筑工程公司与该省某建设行政部门就其办公楼改建签订工程承包合同,在法律上其合同当事人是()关系A.领导与被领导B.管理与被管理C.平等主体D.行政隶属
28.《招标投标法》规定的招标方式是()A.公开招标、邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标
29.招标人需对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前完成A.5B.10C.15D.
2030.编制投标文件的时间自招标文件出售之日起到投标人提交投标文件截止之日时止,最短不得少于()日A.10B.20C.15D.
531.根据《招投标法》,两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标是()A.联合投标B.共同投标C.合作投标D.独立投标
32.下列选项中,不符合《招投标法》关于联合体各方资格规定的是()A.联合体各方均应当承担招标项目的相应能力B.招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应的资格条件C.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
33.联合体中标的,联合体各方应当()A.共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任B.分别与招标人签订合同,但就中标项目向招标人承担连带责任C.共同与招标人签订合同,但就中标项目各自独立向招标人承担责任D.分别与招标人签订合同,就中标项目各自独立向标人承担责任
34.由同一专业的单位组成的联合体投标时,按照()单位确定资质等级A.资质等级较低的B.资质等级较高的C.平均资质等级D.联合体中任意一方
35.投标人应当具备()的能力A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资
36.下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法,正确的是()A.对投标文件的补充、修改与撤回,应该在投标截止日期之前进行B.对投标文件的补充、修改与撤回,应该在投标有效期之前进行C.在投标有效期内进行的补充、修改的内容作为投标文件的组成部分D.在投标截止日期前,投标人应该电话通知招标人撤回投标文件
37.我国《招标投标法》规定,开标时间应为()A.提交投标文件截止时间的同一时间B.提交投标文件截止时间的次日C.提交投标文件截止时间的7日后D.其他约定时间
38.我国《招标投标法》规定,开标地点应为()A.招标人办公地点B.招标文件中预先确定的地点C.政府指定的地点D.招标代理机构办公地点
39.根据我国《招标投标法》的有关规定,下列不符合开标程序的是()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人主持,邀请部分投标人参加D.开标时都应当当众拆封、宣读投标文件
40.我国《投标招标法》规定,开标应由()支持A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.招标人D.中介机构
41.我国《招标投标法》规定,评标应由()依法组建的评标委员会负责A.地方政府相关行政主管部门B.招标代理人C.中介结构D.招标人
42.临时使用土地期限一般不超过()年A.
0.5B.1C.2D.
343.以下建设用地,可以以出让等有偿使用方式取得的是()A.国家机关用地和军事用地B.城市基础设施用地和公益事业用地C.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D.房地产开发用地
44.保险合同的主体双方是()A.投保人和保险人B.保险人和被保险人C.投保人和被保险人D.保险人和保险受益人
45.建筑工程一切险和安装工程一切险属于()保险A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.强制保险
46.建筑工程施工人员意外伤害保险属于()保险A.财产保险B.人身保险C.第三者责任保险D.自愿保险
47.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款的,经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准,可以延期缴纳税款,但是最长不能超过()个月A.2B.2C.3D.
448.纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令期限缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款()的滞纳金A.万分之五B.万分之三C.百分之五D.百分之三二.多项选择题
1.我国《建筑法》规定,在城市规划区内的建筑工程,建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是,已经()A.取得建设工程规划许可证B.确定建筑施工企业C.签订委托监理合同D.办理工程质量、安全监督手续E.建设资金落实
2.甲建设单位改建办公大楼,该工程由乙施工单位承建,根据《建筑法》关于施工许可证的有关规定,下列说法正确的有()A.该改建工程无需领取施工许可证B.应由甲向建设行政主管部门申请领取施工许可证C.应由乙向建设行政主管部门申请领取施工许可证D.领取施工许可证前,建设资金必须全部到位E.领取施工许可证前,建设资金已经落实
3.从事建设活动的勘察、设计、施工和监理单位,应当在以下方面具备国家规定的资质条件()A.注册资本B.技术装备C.历史业绩D.专业技术人员E.年纳税金额
4.建设工程的发包方式主要有()A.公开发包B.邀请发包C.招标发包D.直接发包E.间接发包
5.对于()建筑工程,可以有两个以上的承包单位联合共同承包A.大型B.大中型C.中小型D.结构复杂的E.结构特别的
6.建筑施工企业有下列()行为的,与他人签订的建设工程施工合同无效A.将其承包的建设工程全部转包给其他符合资质条件的施工企业完成B.将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包C.将其总承包的工程中的专业工程发包给其他具有相应资质的承包单位完成D.借用有资质的建筑施工企业名义E.将其所承包的工程中的劳务作业发包给其他承包单位完成
7.下列做法中不符合我国《建筑法》关于建筑工程发承包规定的有()A.发包单位将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分分包给几个承包单位B.甲建筑施工企业以与其资质相同的另一建筑施工企业的名义承揽工程C.乙建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义转包给别人D.发包单位将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位E.丙建筑施工企业将所承包工程主体结构的施工分包给丁单位
8.下列做法中,不符合我国《建筑法》中关于分包工程的规定的做法是()A.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程转包给别人B.某建筑施工企业将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给别人C.某建筑施工企业经建设单位认可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位D.分包单位将其承包工程中的部分工程再分包给具有相应资质条件的施工企业E.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
9.下列属于违法分包行为的有()A.总承包单位将建设工程分包给具备资质的单位B.分包单位将其承包的建设工程再分包C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位D.施工总承包单位将其承包的全部建设工程转包给他人E.施工总承包单位自行完成承包工程的主体结构工程
10.下列关于建筑工程分包的说法,符合我国《建筑法》规定的是()A.主体结构的施工由分包单位完成B.建筑工程总承包单位按照承包合同的约定对建设单位负责C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.分包单位可以将其承包的工程再分包
11.工程监理单位应当依照(),代表建设单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任A.法律、法规B.有关技术标准程C.有关设计文件D.建设工程承包合同E.建设工程保险合同
12.为了保证工程质量,建设单位往往都很重视材料供应问题,下列说法正确的有()A.工程材料可由建设单位直接采购B.工程裁量可由承包商负责采购,但应到建设单位指定的供应商处采购C.工程材料可由双方认可的供应商供应D.建设单位可以直接为承包商指定生产厂家E.建设单位可以直接为承包商指定品牌
13.按照《建筑法》的规定,建设单位应当在实施建筑工程监理前,将()书面通知被监理的建筑施工企业,A.监理的内容B.监理规划C.监理的费用D.委托的工程监理单位E.监理权限
14.合同的主体,是指合同关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者,包括()A.代理人B.被代理人C.自然人D.其他组织E法人
15.法人是具有民事权利和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织根据《民法通则》第37条的规定,法人应当具备的条件是()A.依法成立B.有必要的财产和经费C.依法纳税D.有自己的名称、组织机构和场所E.能独立承担民事责任
16.我国《合同法》要求参与各方应遵循的基本原则包括()A.公开原则B.公平原则C.平等原则D.自愿原则E.诚实守信原则
17.合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议A.自然人B.法人C.其他组织D.客体E.能独立承担民事责任
18.关于投标文件的补充、修改和撤回,以下说法正确的是()A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改和撤回已经提交的投标文件B.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少15日前,可以补充、修改和已经提交的投标文件C.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期至少20日前,可以补充、修改和撤已经提交的投标文件D.投标人在规定时间内补充、修改和撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人,补充、修改的内容为投标文件的组成部分E.投标人补充、修改和撤回已经提交投标文件的,其投标保证金没收
19.根据《招标投标法》的有关规定,下列说法不符合开标程序的有()A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开B.开标有招标人主持,邀请中标人参加C.在招标文件规定的开标时间前收到的所有的投标文件,开标时都应当当众予以拆封、宣读D.开标由招标办人员主持,邀请招标人参加E.开标过程应当记录,并存档备查
20.《价格法》规定,生产经营者定价的基本依据是()A.生产经营成本B.市场供求状况C.国民经营发展D.社会发展状况E.社会承受能力
21.我国把土地分为()A.农用地B.建设用地C.临时用地D.未利用地E.私有用地
22.根据《土地管理法》相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有()A.三峡水利枢纽工程用地B.北京市民政局用地C.奥运会水立方体育比赛馆D.房地产开发用地E.外商投资项目用地
23.国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行()并给予补偿A.征收B.征用C.购买D.划拨E.无偿使用
24.税率是指应纳税额与计税基数之间的比例关系,是税法结构中的核心部分我国现行税率有()A.比例税B.累进税率C.定额税率D.超额税率E.全额税率参考答案一.单项选择题
1.A
2.A
3.D
4.C
5.A
6.B
7.C
8.B
9.A
10.C
11.C
12.A
13.B
14.B
15.C
16.D
17.D
18.B
19.C
20.A
21.B
22.D
23.B
24.B
25.B
26.C
27.C
28.D
29.C
30.B
31.A
32.D
33.A
34.A
35.C
36.A
37.A
38.B
39.C
40.C
41.D
42.C
43.D
44.A
45.A
46.B
47.C
48.A二.多项选择题:
1.A.B.C.D
2.B.E
3.A.B.C.D
4.C.D
5.A.D
6.A.B.D
7.A.B.C.E
8.A.B.D
9.B.C.D
10.B.C.D
11.A.B.C.D
12.A.C
13.A.D.E
14.C.D.E
15.A.B.D.E.
16.B.C.D.E
17.A.B.C.
18.A.D
19.B.D
20.A.B
21.A.B.D
21.A.B.C
22.A.B
24.A.B.C第二节建设工程造价管理制度
一、单项选择题
1.取得造价工程师职业资格证书的人员,可自执业资格证书签发之日起(B)内向聘用单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门或者国务院有关部门提出注册申请A.2个月B.1年C.6个月D.2年
2.我国造价工程师的初始注册和续期注册的有效期为(B)A.均为3年B.均为4年C.分别为2年和4年D.分别为3年和4年
3.取得造价工程师职业资格证书的人员,逾期未申请注册的,除提供初始注册要求提供的材料外还应提供()A.职业资格证书和身份证复印件B.与聘用单位签订的劳动合同复印件C.工程造价岗位工作证明D.继续教育合格证明
4.在注册有效期内,注册造价工程师变更执业单位的,应当与原聘用单位解除劳动合同,并按照规定的程序办理变更手续变更注册后其注册有效期()A.3年B.4年C.2年D.延续原注册有效期
5.注册造价工程事的执业范围不包括()A.工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制和审核B.工程量清单、标底(或者控制价)、投标报价的编制和审核C.建设项目管理过程中设计方案的优化D.工程经济纠纷案件的审理
6.以下不属于注册造价工程师权利的是()A.适用注册造价工程师名称B.依法独立执行工程造价业务C.保管和使用本人的注册证书和执业印章D.遵守法律、法规、有关管理规定,恪守执业道德
7.注册造价工程师在每一注册期内应当达到注册机关规定的继续教育要求每一注册有效期各位()学时A.30B.40C.20D.
608.造价员()同时受聘于两个或两个以上单位A.可以B.不得C.经主管部门同意后可以D.经两个单位同意后就可以
9.造价员资格证书原则上每()年检验一次A.3B.4C.2D.
110.造价员每3年参加继续教育的时间原则上不得少于()学时A.30B.40C.20D.
6011.乙级造价工程咨询企业依法从事工程造价咨询活动,()A.不受行政区域限制B.只能在本省内从事C.只能在本地区内从事D.可以不受任何限制
12.在设立甲级工程造价咨询企业时,企业出资人中,注册造价师工程师人数不低于出资人总人数的()%,且其出资额不低于企业注册资本总额的60%A.30B.40C.20D.
6013.甲级工程造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作的人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人A.
20、10B.
16、8C.
12、6D.
16、
614.工程造价咨询业务范围包括()A.建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的审批B.配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制C.工程竣工决算报告的审批D.工程造价经济纠纷的仲裁
15.工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务,应当按照有关规定的要求出具工程造价成果文件,工程造价成果文件应当由工程造价咨询企业加盖()A.执业印章,并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章B.执业印章,并由执业企业咨询业务的总工程师签字加盖个人印章C.合同专用章,并由执业咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章D.合同专用章,并由执行咨询业务的总工程师签字、加盖个人印章
16.未取得工程造价咨询资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的,()A.出具的工程造价成果文件无效,由有关部门给予处罚B.出具的工程造价成果文件无效,但不给予处罚C.出具的工程造价成果文件有效,但有关部门给予处罚D.出具的工程造价成果文件有效,但不给予处罚
17.工程造价咨询企业的分支机构从事工程造价咨询业务,应当由()负责承接工程造价咨询业务、订立工程造价咨询合同、出具工程造价成果文件A.设立该分支机构的工程造价企业B.该工程造价咨询企业的分支机构C.设立该分支机构的工程造价咨询企业负责人D.该工程造价咨询企业的分支机构负责人
18.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务,应当自承接业务之日起()日内到省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案A.30B.40C.20D.
6019.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务,应当到()所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案A.工程造价咨询企业注册B.建设工程C.工程造价咨询企业分支机构注册D.合同签订
二、多项选择题
1.造价工程师执业资格可以通过以下()渠道取得A.执业资格统一考试B.资格认定C.资格互认D.造价员转评E.职称互认
2.关于乙级工程造价咨询企业的业务承担,以下说法正确的是()A.只能在本省、自治区、直辖市承担业务B.可以从事工程造价在5000万元以下的各类工程建设项目C.不受行政区域限制D.任意规模工程建设项目E.在其资质等级许可的范围内承接工程造价咨询活动
3.关于工程造价咨询企业的分支机构,以下说法正确的是()A.可以跨省区承担业务B.可以以自己的名义承接工程造价咨询业务C.可以以自己的名义订立工程造价咨询合同D.可以以自己的名义出具工程造价成果文件E.工程造价咨询企业设立分支机构的,应当到分支机构工商注册所在地省级政府建设主管部门备案
4.造价工程师有下列()情形的不予注册A.申请在两个或者两个以上单位注册的B.未达到造价工程师继续教育合格标准的C.前一个注册期内工作业绩达不到规定标准D.未办理暂停执业手续而脱离工程造价业务岗位的E.被吊销注册证书,自被处罚决定之日起已满5年的
5.注册造价工程师的执业范围包括()A.建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批B.工程概算、预算、结算、竣工结(决)算的编制和审核C.设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制D.工程经济纠纷的鉴定E.工程保险理赔的核查
6.注册造价工程师享有下列()权利A.使用注册造价工程师名称B.依法独立执行工程造价业务C.在本人执业活动中形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人的注册证书和执业印章E.保证执业活动成果的质量
7.《全国建设工程造价员资格证书》原则上每3年检验一次,由各管理机构和各专业委员会负责具体实施,验证的主要内容为()A.从事工程造价工作的业绩B.继续教育情况C.职业道德等D.从业技能E.身体素质
8.工程造价咨询企业设立分支结构的,应持以下()等材料到分支机构工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案A.分支机构营业执照复印件B.工程造价咨询企业资质证书原件C.拟在分支机构执业的不少于3名注册造价工程师的注册证书的复印件D.分支机构固定办工场所的租赁合同或产权证明参考答案一.单项选择题
1.B
2.B
3.D
4.D
5.D
6.D
7.D
8.B
9.A
10.A
11.A
12.D
13.A
14.B
15.A
16.A
17.A
18.A
19.B
二、多项选这题
1.A.B.C
2.B.C.E
3.A.E
4.A.B.C.D
5.B.C.D.E
6.A.B.C.D
7.A.B.C
8.A.C.D第二章建设工程项目管理第一节建设工程项目管理概述一.单项选择题
1.建设程序,是指()在整个建设过程中,各项工作()的先后顺序A.建设项目可能遵循B.建设工程必须遵循C.建设项目必须遵循D.建设项目可能遵循
2.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于()A.分部工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程
3.作为建设项目的组成部分,具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的一组配套齐全的工程项目是()A.分部工程B.单项工程C.分项工程D.单位工程
4.一座大型食品加工厂属于()A.单项工程B.建设工程C.建设项目D.单位工程
5.一栋教学办公楼属于()A.单项工程B.分部工程C.建设工程D.单位工程
6.某中学实验楼的土建工程属于()A.单项工程B.单位工程C.建设工程D.分项工程
7.某大型商场的桩基础属于()A.建设工程B.单项工程C.分部工程D.单位工程
8.不属于按建设项目性质的分类是()A.扩建项目B.在建项目C.改建项目D.迁建项目
9.基本建设项目按投资规模分类的是()A.筹建项目B.在建项目C.大型项目D.投产项目
10.不属于按建设项目的投资效益分类的是()A.竞争性项目B.基础性项目C.公益性项目D.生产性项目
11.以下按照投资作用进行建设项目分类的是()A.生产型建设项目和非生产型建设项目B.限额以上和限额以下项目C.政府投资项目和非政府投资项目D.竞争性项目,基础性项目和公益性项目
12.具有独立的设计文件,可独立组织施工,但建成后不能独立发挥生产和效益的工程是指()A.建设项目B.单位工程C.分项工程D.单项工程
13.具有独立的设计文件,可以独立组织施工,将建成可以独立发挥生产或效益的工程是指()A.建设工程B.分项工程C.单项工程D.单位工程
14.以下关于项目建议书的说法中,不正确的是()A.项目建议书经批准后,可以进行详细的可行性研究工作,但并不表明项目非上不可B.经过批准的项目建议书是项目的最终决策C.企业不需要编制项目建议书而可直接编制可行性研究报告D.项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目,供国家选择并确定是否进行下一步工作
15.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,政府投资项目实行()A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制
16.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目,实行()A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制
17.如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的()以上或者其他主要指标需要变更时,应说明原因和计算依据,并重新向原审批单位报批可行性研究报告A.5%B.10%C.15%D.20%
18.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定,建设单位因当将施工图报送建设行政主管部门,由建设行政主管部门委托(),进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查A.质量监督站B.专业设计院C.监理机构D.图纸审查机构
19.建设项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作,其主要内容不包括()A.征地、拆迁、场地平整以及基坑开挖工作B.完成施工用水、电、通信、道路等接通工作C.组织招标选择工程监理单位、承包单位及设备、材料供应商D.准备必要的施工图纸
20.建设项目在开工建设之前完成工程建设准备工作并具备开工条件后,由()负责及时办理工程质量监督手续和施工许可证A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位
21.工程竣工验收的准备应由()负责A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位
22.关于竣工图的绘制,一般规定不管在施工单位过程中图纸有无变更、最终是否需要重新绘制,但必须由()负责在原施工图或重新绘制的工程图上加盖“竣工图”标志才能作为竣工图A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位
23.《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》(建设部78号令)规定,建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()日内,向工程所在地县级以上地方人民政府建筑主管部门备案A.5B.10C.15D.
2024.项目后评价的基本方法是()A.对比法B.分析法C.统计法D.总结评价法
25.建设工程项目管理的核心任务是()A.控制项目采购B.控制项目目标C.控制项目风险D.控制项目信息
26.在项目组织方面,业主变自行管理模式为委托项目管理模式由项目管理咨询公司作为业主代表或业主延伸根据其自身资质、人才、和经验,以系统和组织运作的手段和方法对项目进行管理,体现了建设项目管理的()发展趋势A.集成化B.国际化C.信息化D.规范化
27.在建设工程项目的决策和实施过程中,由于各阶段的任务和实施主体不同,构成了不同类型的项目管理()是全过程的项目管理,包括项目决策与实施阶段的各个环节A.业主方项目管理B.工程总承包方项目管理C.设计方项目管理D.施工方项目管理
28.某项目实施主体的项目管理不仅仅局限于项目勘察设计阶段,而且延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段该项目实施主体是()A.业主方B.工程总承包方C.设计方D.施工方
29.造价控制、进度控制、质量控制之间是()A.相互矛盾的关系B.相互统一的关系C.相互对立统一的关系D.相互独立的关系
30.建设工程项目三大目标之间存在着矛盾和对立的一面下列选项中,能说明这一点的选项是()A.为了提高质量,就需要增加投资、延长工期B.增加投资导致延长工期,最终质量下降C.适当提高质量标准,尽管会增加投资,但能使工期缩短D.科学地安排进度计划,可以大大缩短工期、提高质量、不会造成投资增加
二、多项选择题
1.建设工程项目是指为完成依法立项的()等各类工程进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程A.新建B.扩建C.改建D.营运E.维修
2.建设工程项目按照由整体到局部,由大到小,可以划分为()A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程E.子项工程
3.以下属于建设准备阶段的工作有()A.通过招标选择施工单位B.准备必要的施工图纸C.招收、培训生产人员D.落实生产原材料供应E.征地、拆迁
4.以下属于建设项目的是()A.某一办公楼的土建工程B.某一化工厂C.某一大型体育馆D.教学楼的安装工程E.某教学楼装修工程
5.以下()项目属于单项工程A.纺织厂织布车间B.某一中型规模的火车站C.某一住宅楼D.某一大型医院E.某一学校
6.以下属于单位工程的是()A.教学楼的主体工程B.办公楼的土建工程C.住宅楼±
0.000以下的工程D.汽车组装车间的工艺设备安装工程E.某教学楼的桩基工程
7.以下属于一个分部工程的是()A.写字楼的地基基础工程B.教学楼的混凝土楼板工程C.图书馆的主体结构工程D.综合楼的钢筋工程E.某教学楼屋面工程
8.建设项目按照项目的投资作用分类有()A.在建项目B.非生产性建设工程项目C.筹建项目D.投产项目E.生产性建设工程项目
9.建设项目按照性质不同的分类有()A.新建项目B.扩建项目C.筹建项目D.迁建项目E.非生产性项目
10.建设工程项目按项目的投资来源划分可分为()A.政府投资项目B.非政府投资项目C.生产性项目D.非生产性项目E.竞争性项目
11.工程项目建设程序是指工程项目从策划开始经过评估、决策、()的整个建设过程中,各项工作必须遵循的先后工作次序A.设计B.施工C.竣工验收D.投入生产和交付使用E.运营
12.根据《国务院关于投资体制改革的决定》,非政府投资项目实行()A.审批制B.核准制C.备案制D.报告制E.审核制
13.重大项目和技术复杂项目,工程设计工作一般划分为()A.扩大初步设计阶段B.方案设计阶段C.初步设计阶段D.施工图设计阶段E.技术初步阶段
14.根据建设部2000年颁布的《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》规定,建设单位应当将施工图报送建设行政主管部门,由建设行政主管部门委托有关审查机构,进行()等内容的审查A.结构安全B.强制性标准C.规范执行情况D.环境保护E.劳动卫生
15.工程项目经批准新开工建设,项目即进入安装阶段,以下()可能作为项目新开工日期A.工程项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期B.不需开槽的工程,正式开始打桩的日期就是开工日期C.需要进行大量土、石方工程的,以开始进行土方、石方工程的日期作为正式开工日期D.分期建设的项目分别按各期工程开工的日期计算E.如果工程地质勘察、平整场地工作在先,则将其开始的日期作为正式开工日期
16.竣工验收准备工作的主要内容包括()A.整理技术资料B.绘制竣工图C.编制竣工决算D.办理工程结算E.支付工程款
17.关于绘制竣工图,以下规定正确的有()A.凡按图施工没有变动的,由施工单位在原施工图上加盖“竣工图”标志后即可B.凡有重大改变的如设计原因造成的,由设计单位负责绘制,施工单位负责加盖“竣工图”标志C.凡有重大改变的,如施工原因造成的,由施工单位负责绘制,并加盖“竣工图”标志D.凡有重大改变的,由于其他原因的,由业主负责绘制,施工单位负责加盖“竣工图”标志E.仅有一般性设计变更,可不重新绘制,由施工单位负责加盖“竣工图”标志后即作为竣工图
18.在项目后评价的实际工作中,往往从以下()方面对建设工程项目进行后评价A.效益后评价B.过程后评价C.结果后评价D.财务后评价E.合同后评价
19.项目管理知识体系包括9个知识领域,其中项目成本管理是指为确保项目在批准的预算范围内完成所需的各个过程,成本管理中其中属于成本控制的工作包括()A.成本计划B.计划预控C.成本预测D.过程控制E.纠偏控制
20.施工方项目管理的目标体系包括项目施工质量、成本、工期以及()A.安全和现场标准化B.环境保护C.技术D.合同E.组织
21.下列关于建设工程项目管理类型的论述中,正确的是()A.业主方项目管理是全过程的项目管理B.项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理C.工程总承包的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理D.设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段E.设计方的项目管理管理应该实施项目施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标体系
22.下列关于建设工程项目管理任务的论述中,正确的是()A.从某种意义上讲,项目的实施工程就是合同订立和履行的过程B.组织协调是实现项目目标不可少的方法和手段C.目标控制的措施包括组织、技术、经济、合同等措施D.信息管理是项目目标控制的基础E.为了加快项目进度,环保措施可以列入后期工程实施参考答案
一、单项选择题
1.C
2.D
3.B
4.C
5.A
6.B
7.C
8.B
9.C
10.D
11.A
12.B
13.C
14.B
15.A
16.C
17.B
18.D
19.A
20.A
21.A
22.B
23.C
24.A
25.B
26.A
27.A
28.C
29.C
30.A
二、多项选择题
1.A.B.C
2.A.B.C.D
3.A.B.E
4.B.C
5.A.C
6.B.D
7.A.C.E
8.B.E
9.A.B.D
10.A.B
11.A.B.C.D
12.B.C
13.C.D.E.
14.A.B.C
15.A.B.C.D
16.A.B.C
17.A.B.C.D
18.A.B
19.B.D.E
20.A.B
21.A.B.D
22.A.B.C.D第二节建设项目工程管理
一、单项选择题
1.通过预先分析目标偏离的可能性,并拟定和采取各项预防性措施,以保证计划目标的实现,这是指项目的()A.前馈控制B.反馈控制C.主动控制D.被动控制
2.以下措施中属于主动控制措施的是()A.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程,发现异常情况,及时采取纠偏措施B.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理C.建立有效的信息反馈系统,及时反馈偏离计划目标值的情况,以便及时采取措施予以纠正D.制定必要的备用方案,以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况
3.从计划的实际输出中发现偏差,对偏差采取措施,及时纠正的控制方式是指项目的()A.前馈控制B.过程控制C.主动控制D.被动控制
4.在建设项目目标的控制过程中,管理人员要对经常出现的各种设计变更和其他工程变更方案进行技术经济分析,以力求减少对计划目标实现的影响以上措施属于建设项目目标的()措施A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施
5.在建设项目目标控制中,审核工程概预算,编制资金使用计划属于()A.组织措施B.技术措施C.合同措施D.经济措施
6.下列关于工程项目控制方法的表述中正确的是()A.直方图是一种用来寻找影响工程造价因素的有效工具B.通过因果分析图,可以发现工程项目中造价失控的主要问题C.S曲线与香蕉曲线都可以用来控制工程造价和工程进度D.控制图法和直方图法分别属于造价控制的静态和动态分析方法
7.常用的项目目标控制方法中,既可用于工程项目进度控制,也有助于工程成本的控制和资源的优化配置的项目目标控制方法是()A.控制图法B.网络计划图C.排列图法D.直方图法
8.下列项目质量控制的方法中,典型的动态分析方法是()A.排列图法B.因果分析图法C.直方图法D.控制图法
9.成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要坏节,仅就此三项工作而言,其正确的工作流程是()A.成本核算-成本分析-成本考核B.成本分析-成本考核-成本核算C.成本考核-成本核算-成本分析D.成本分析-成本核算-成本考核
10.成本计划的编制基础是()A.成本控制B.成本核算C.成本分析D.成本预测
11.在工程合同与实际施工成本、工程款支付比例比较时,成本的计划值是()A.施工预算B.工程合同价C.实施施工成本D.工程款支付
12.作为建设项目目标成本的一种表达形式,承包企业及其项目经理部以货币形式编制项目在计划期内的生产费用、成本水平及为降低成本采取的主要措施和规划的具体方案属于建设工程项目成本管理内容中的()A.成本分析B.成本计划C.成本考核D.成本预测
13.根据全过程成本管理的原则,贯穿于项目建设的各个阶段,作为项目成本管理的核心内容,同时也是项目成本管理中不确定因素最多、最复杂,最基础的建设工程项目成本管理内容的是()A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析
二、多项选择题
1.建设工程目标控制由于控制方式和方法的不同,控制可分为多种类型归纳起来,控制主要分为()A.主动控制B.被动控制C.事先控制D.事后控制E.事中控制
2.以下措施中是属于主动控制措施的是()A.制订必要的备用方案,以对付可能出现的影响目标或计划实现的情况B.制订计划应有适当的松弛度,即“计划应留有余地”C.加强信息收集、整理和研究工作,为预测工程未来发展状况提供全面、及时、可靠的信息D.应用现代化管理方法和手段跟踪、检查工程实施过程,发现异常情况,及时采取纠偏措施E.明确项目管理组织中过程控制人员的职责,发现情况及时采取措施进行处理
3.建设工程项目目标控制的主要措施由()A.经济措施B.技术措施C.合同措施D.组织措施E.环境措施
4.下列属于项目目标动态控制纠纷措施中的组织措施的是()A.调整项目组织结构B.调整进度管理的方法和手段C.调整项目管理班子人员D.落实加快工程施工进度所需的资金E.改进施工方法
5.下列属于项目目标动态控制的纠偏措施中技术措施的是()A.调整设计B.改进施工方法C.调整任务分工D.调整工作流程组织E.改变施工机具
6.可用于综合控制工程造价和工程进度的项目目标控制的主要方法有()A.S曲线法B.香蕉曲线法C.排列图法D.直方图法E.控制图法
7.常用的项目目标控制方法中,可用于工程项目质量目标控制的方法有()A.网络计划法B.因果分析图法C.排列图法D.直方图法E.控制图法
8.项目成本分析的基本方法包括()A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.网络计划法E.比率法
9.以下关于建设工程项目成本管理说法中,正确的是()A.成本计划是开展成本控制和核算的基础B.成本核算是对成本计划是否实现的最后检查C.成本分析是成本考核的依据D.成本预测是成本计划的编制基础E.成本控制是成本计划的基础参考答案
一、单项选这题
1.C
2.D
3.D
4.A
5.D
6.C
7.B
8.D
9.A
10.D
11.B
12.B
13.B
二、多项选择题
1.A.B
2.A.B.C
3.A.B.C.D.
4.A.C
5.A.B.E
6.A.B
7.B.C.D.E.
8.A.B.C.E.
9.A.B.C.D第三节建设工程项目风险管理
一、单项选择题
1.建设工程项目风险是指在项目决策和实施工程中,造成实际结果与逾期目标的差异性及其发生的概率项目风险的差异性包括损失的不确定性和收益的不确定性这里的工程项目风险是指()A.结果的不可预见性B.发生不可避免性C.损失的不确定性D.收益的不确定性
2.把建设工程项目风险划分为自然风险、社会风险、经济风险、法律风险和政治风险的分类方法是按照风险的()来分类的A.来源B.涉及的当事人C.可否管理D.影响范围
3.工程承发包市场风险属于()A.自然风险B.社会风险C.经济风险D.法律风险
4.下列不属于自然风险的是()A.异常恶劣的雨、雪、冰冻天气B.未能预测到的特殊地质条件C.恶劣的施工现场条件等D.环境保护法规的限制
5.下列风险管理程序顺序正确的是()A.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控B.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策的实施、风险对策实施的监控C.风险识别、风险分析与评估、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施D.风险分析与评估、风险识别、风险应对策略的决策、风险对策实施的监控、风险对策的实施
6.在建设工程项目风险管理过程中,风险识别的最主要成果是()A.风险事件发生的概率B.风险清单C.风险事故引发后果的严重程度D.风险等级
7.以下不属于工程项目风险应对策略的是()A.应急计划B.风险自留C.风险控制D.风险转移
8.下列应对风险措施中属于风险回避的措施是()A.业主选择放弃该项目B.业主选择签订总价合同C.承包商选择签订专业分包合同D.要求对方提供第三方担保
9.风险事件发生概率很大且后果损失也很大的项目,应该采用的应对策略为()A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移
10.风险转移主要包括保险转移和非保险转移两大类,下列风险应对策略中,不属于非保险转移的是指()A.业主通过合同条款转移B.承包商通过项目分包C.实施第三方担保D.业主放弃项目
11.当有些风险必然出现、必须直接面对,而以本身的承受能力又无法有效地承担时,应该选择风险应对策略为()A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移
12.总承包商将自己不擅长施工的某分部工程进行分包属于()的风险应策略A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移
13.既不改变项目风险的客观性质,即不改变项目风险发生的概率,也不改变项目风险潜在损失的严重性的建设工程项目风险应对策略的是()A.风险回避B.风险自留C.风险控制D.风险转移
14.关于风险转移,以下说法错误的是()A.适当、合理的风险转移是合法的、正当的,是一种高水平管理的体现B.非保险转移又称合同转移,保险转移通常直接称为工程保险C.如果风险管理人员水平高,保险可转移工程项目的所有风险D.对于工程项目风险,应将保险转移与风险回避、损失控制和风险自留结合起来运用
二、多项选择题
1.项目风险的差异性包括()A.结果的不可预见性B.发生不可避免性C.损失的不确定性D.收益的不确定性E.预防的不可能性
2.建设工程项目风险按风险影响范围划分,可分为()A.局部风险B.总体风险C.人为风险D.经济风险E.自然风险
3.建设工程项目风险按照风险涉及的当事人划分,包括()A.业主的风险B.承包商的风险C.社会风险D.政府风险E.法律风险
4.建设工程项目风险的经济风险有()A.工程物资采购市场变化B.金融风险C.社会风气D.造价管理政策法规变化E.非典病毒
5.建设工程项风险的应对策略包括()A.风险识别B.风险自留C.风险控制D风险转移E.风险回避
6.承包商通常到的风险有()A.决策错误风险B.缔约和履约风险C.责任风险D..确定性风险E.招标风险
7.建设项目风险最常见的非保险转移有()A.业主将合同责任和风险转移给对方当事人B.承包商进行项目分包C.业主付款担保D.承包商履约担保E.工程保险
8.常用的项目分析与评估方法主要有()A.调查打分法B.蒙特卡洛模拟法C.计划评审技术法D.敏感性分析法E.专家访谈法参考答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.C
4.D
5.A
6.B
7.A
8.A
9.A
10.D
11.D
12.D
13.B
14.C
二、多项选择题
1.C.D
2.A.B
3.A.B
4.A.B
5.B.C.D.E
6.A.B.C
7.A.B.C.D.
8.A.B.C.D第三章建设工程合同管理第一节合同概述
一、单项选择题
1.当事人依法可以委托代理人订立合同所谓委托代理人订立合同,是指当事人委托他人以(B)名义与第三人签订合同,并承担由此产生的法律后果的行为A.代理人B.当事人自己C.被委托人D.合同签订人
2.合同订立过程必须经过的程序是(C)A.担保和承诺B.要约和担保C.要约和承诺D.承诺和公证
3.下列表述中错误的是(D)A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销
4.以下关于要约的说法中,正确的是(A)A.要约到达受要约人时生效B.要约人发出要约时要约生效C.招标文件到达时要约生效D.投标文件发出时要约生效
5.以下关于建设工程招标投标的说法中,正确的是(B)A.招标是要约,投标是承诺B.投标是要约,中标通知书是承诺C.招标是要约邀请,投标是承诺D.开标是要约,中标通知书是承诺
6.下列文件中,属于要约邀请文件的是(C)A.投标书B.中标通知书C.招标公告D.现场踏勘答疑会议纪要
7.合同的订立需要经过要约和承诺两个阶段,关于要约和承诺的生效,是指(D)时生效A.要约到达受要约人、承诺通知发出B.要约通知发出、承诺通知发出C.要约通知发出、承诺通知到达要约人D.要约到达受要约人、承诺通知到达要约人
8.以下关于要约有效的说法中,正确的情形是()A.拒绝要约的通知到达要约人B.要约人依法撤销要约C.承诺期限届满前,承诺通知到达要约人D.受要约人对要约的内容作出实质性变更
9.承诺对要约内容的非实质性变更指的是(B)A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加条款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张
10.关于承诺的生效,以下无效的是(C)A.承诺到达要约人时超过承诺期限的,要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受承诺B受要约人超过承诺期限发出承诺的,但要约人及时通知受要约人该承诺有效C.承诺不需要通知的,根据交易习惯或者要约的要求作出承诺的行为时D.承诺对要约的内容作出非实质性变更,但要约人未及时表示反对
11.合同成立的时间为(D)A.要约生效的时间B.承诺发出时的时间C.要约邀请生效的时间D.承诺达到的时间
12.合同成立的地点为(D)A.要约生效的地点B.承诺发出的地点C.要约邀请生效的地点D.承诺生效的地点
13.关于对格式条款的解释,以下错误的是(C)A.对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释B.对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的,应当采用格式条款D.提供格式条款一方免除自己责任、加重对方责任,该条款无效
14.合同成立的判断依据是(B)是否生效A.要约B.承诺C.要约邀请D.投标书
15.以下不属于无代理权行为的是(C)A.没有代理权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止
16.无代理权人代订的合同,未经代理人追认,相对人又没有正当理由相信行为人有代理权的,其法律后果由(A)承担A.行为人B.被代理人C.代理人D.相对人
17.按照我国《合同法》规定,由于合同当事人一方缺乏经验造成重大误解,而订立了损害己方利益的合同,则该当事人可以(A)A.请求人民法院变更该合同B.拒绝履行合同,宣布合同无效C.请求行政主管部门撤销该合同D.请求行政主管部门变更该合同
18.在合同履行过程中,如逾期交货又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是(A)A.遇价格上涨,按原价执行,价格下降,按新价执行B.遇价格上涨,按新价执行,价格下降,按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
19.在合同履行过程中,如逾期提货又遇到标的物的价格发生变化,则处理的原则是(B)A.遇价格上涨,按原价执行,价格下降,按新价执行B.遇价格上涨,按新价执行,价格下降,按原价执行C.无论价格上涨还是下降都按原价执行D.无论价格上涨还是下降都按新价执行
20.当事人约定由第三人向债权人履行债务的,若第三人不履行债务的,则(A)A.债务人应当向债权人承担违约责任B.第三人应当向债权人承担违约责任C.债务人和第三人共同向债权人承担违约责任D.债权人选择确定承担违约责任的主体
21.债权人转让权利的应当(C)A.使债务人的抗辩能力只能针对债权人B.与债务人协商C.通知债务人D.只转让主权利,不转让从权利
22.债权人转让权利后,债务人的抗辩可以向(D)主张A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人
23.债权人转让债务应当(D)A.通知债权人B.经债权人同意C.只转让主债务,不转让从债务D.必须进行批准、登记
24.合同标的物提存后,债权人领取存物的权利,自提存之日起的一定年限内如果不行使,该权利将被消灭这个有效时限是(C)年A.1B.2C.5D.
2025.债权人领取提存物的权利消灭后,提存物扣除提存费的所有权归(C)A.债务人B.慈善机构C.国家D.提存机构
26.根据《合同法》,由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时,债务人可以将标的物交给有关机关保存,以此消灭合同的行为称为(D)A.留置B.保全C.质押D.提存
27.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时,对方及时地采取了减损措施,支出的费用为1万元,但仍未能终止损害,工程实际损害费用为7万元依据《合同法》的违约责任的规定,违约方应承担的赔偿额为(D)万元A.5B.6C.7D.
828.在违约责任的承担方式中,当事人既约定违约金,有约定定金的,一方违约时,对方可以选择使用(C)条款A.违约金B.定金C.违约金或者定金D.违约金和定金
29.依据《合同法》的违约责任承担原则,发包人可以不赔偿承包人损失的情况是(C)A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误
30.材料供应商甲因施工企业乙拖欠货款,诉至人民法院,法院开庭审理后,在主审法官的支持下乙向甲出具了还款计划人民法院制作了调解书,则此款纠纷解决的方式是(D)A.和解B.调节C.诉讼D.诉讼与调解相结合
31.张某在现场拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断,在项目经理的调解下,张某与雇主达成协议约定“雇主一次性向张某支付5000元作为补偿,张某放弃诉讼的权利”现张某表示反悔,则说法正确的是(C)A.该协议是无效的B.该协议具有强制约力C.张某可以起诉D.人民法院不予受理
32.合同双方发生争议后,最好的解决方式是(A)A.双方协商和解B.请第三人进行调解C.向仲裁机构申请仲裁D.向人民法院起诉
33.仲裁裁决以后,当事人不按裁决书执行的,(D)A.可以依法撤销裁决B.另一方可向仲裁机构申请强制执行C.可以提起诉讼D.另一方可向人民法院申请强制执行
34.根据《仲裁法》,下列说法不正确的是(C)A.当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求仲裁机构作出决定B.裁决作出后,当事人就同一争议再申请仲裁的,仲裁机构不予受理C.裁决作出后,当事人就同一争议再向人民法院起诉的,人民法院可以受理D.当事人对仲裁协议的效力有异议的,可以请求人民法院作出裁定
35.下列关于仲裁机构的说法中,正确是(C)A.由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行B.裁决作出后,一方当事人不服从可以再申请其他仲裁机构裁决C.裁决作出后,一方当事人不服从可以向人民法院起诉D.裁决作出后,当事人对仲裁协议的效力有异议的,不得再申请仲裁或者向人民法院起诉
36.某建设工程的工程所在地是在甲地,投资方是乙地企业,施工方丙地企业,监理方事丁地企业,甲乙双方因合同纠纷需提起诉讼,根据专属管辖的规定,有权受理该诉讼的人民法院应该在(A)A.甲地B.乙地C.丙地D.丁地
37.下列情形中合同当事人不能选择诉讼方式解决合同争议是(D)A.合同争议的当事人不愿意和解、调节的B.经过和解、调节未能解决合同争议的C.当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的D.同一工程纠纷仲裁裁决已经作出的
二、多项选择题
1.有些合同在要约之前还会有要约邀请,以下属于要约邀请的有(AB)A.拍卖公告B.招标公告C.递送投标文件D.招标说明书E.寄送价目表
2.关于要约邀请,以下说法正确的是(ACDE)A.要约邀请事希望他人向自己发出要约的意思表示B.要约邀请是合同成立过程中的必经过程C.要约邀请是当事人订立合同的预备行为D.要约邀请表示的内容往往不确定,在法律上无需要承担责任E.不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示
3.要约到达受要约人时生效如采用数据电文形式订立合同时,生效时间正确的是(AC)A.收件人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文进入该特定系统的时间,视为到达时间B.收件人指定特定系统接收数据电文的,该数据电文发出要约人系统的时间,视为到达时间C.收件人未指定特定系统的,该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间,视为到达时间D.收件人为指定特定系统的,该数据电文发出要约人系统的首次时间,视为到达时间E.收件人未指定特定系统的,该数据电文发出要约人系统的最后一次时间,视为到达时间
4.要约可以撤销但有下列(AB)情形,要约不得撤销A.要约人确定了承诺期限或者以其他形式明示要约不可撤销B.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同做了准备工作C.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人D.撤销要约的通知在与承诺通知同时到达要约人E.撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人
5.对要约内容的实质性变更是指对有关合同的(ABCD)变更A.标的、数量、质量、价款或者报酬条款B.履行期限、履行地点和方式条款C.违约责任条款D.解决争议方法等的变更条款E.建议性条款
6.关于合同成立的地点,以下说法正确的是(ABE)A.承诺生效的地点为合同成立的地点B.采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点C.要约邀请生效的地点为合同成立的地点D.要约生效的地点为合同成立的地点E.采用合同书形式订立合同的,双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点
7.对格式条款发生争议的,正确的处理方法是(AB)A.按通常的理解解释B.有两种以上解释的,应作出不利于提供格式条款的解释C.有两种以上解释的,应作出有利于提供格式条款的解释D.按格式条款的起草人的理解解释E.格式条款与非格式条款不一致时,应采用格式条款
8.以下属于缔约过失责任构成条件的是(ABC)A.当事人有过错,若无过错,则不承担责任B.有损害后果的发生若无损失,亦不承担责任C.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系D.缔约过失责任发生在合同的履行过程中
9.关于附条件和附期限的合同,以下说法正确的是(ABCD)A.附生效条件的合同,自条件成就时生效B.附解除条件的合同,自条件成就时失效C.附生效期限的合同,自期限界满时生效D.附终止期限的合同,自期限届满时失效E.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件不成就
10.根据《合同法》,效力待订合同包括(BC)A.无行为能力人订立的合同B.不能完全辨认自己行为的精神病人订立的合同C.无处分权人处分他人财产的合同D.因发生不可抗力导致其无法履行的合同E.被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同
11.根据《合同法》规定,有(ABCDE)情形的,合同无效A.乘人之危,使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益的E.违反法律、行政法规的强制性规定
12.在下列几种合同中属于可变更合同是指(DE)A.损害社会公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的C.恶意串通,损害国家、集体或第三人利益的D.因重大误解而订立的E.在订立合同时显失公平的
13.当事人在订立合同过程中有(DE)情形,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任A.不履行合同意向B.假借订立合同,恶意进行磋商C.因经营状况严重恶化而不签订合同D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E.与其他违背诚实信用原则的行为
14.属于效力代订合同情形的包括(ABC)A.限制民事行为能力订立的合同B.无权代理的行为人代订的合同C.滥用代理权的行为人代订的合同D.与第三人恶意串通的代理人的合同E.合同双方的代理人为同一人签订的合同
15.可撤销合同的确认应该是由(CDE)确认A.政府行政主管部门B.公司行政管理部门C.人民法院D.仲裁机构E.当事人双方
16.根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的合同,应遵守的规定有(ABCDE)A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行C.逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照现价格执行D.逾期提取标的物的,遇价格上涨时,按照新价格执行E.逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行
17.债券债务概括转让的形式有(CE)A.债券转让B.支付违约金C.合同权利和义务的转让D.合同变更E.因企业的合并而发生的债券债务的转移
18.下列关于合同转让的论述中,正确的是(ABE)A.合同的转让包括债权转让、债务转移和权利义务一并转让三种情形B.债权人转让权利的,债权人应该通知债务人C.债权人转让权利的,应当经债务人同意D.债务人转移债务的,债务人应该通知债权人E.债务人转移债务的,应当经债权人同意参考答案
一、单项选择题
1.B
2.C
3.D
4.A
5.B
6.C
7.D
8.C
9.B
10.A
11.D
12.D
13.C
14.B
15.C
16.A
17.A
18.A
19.B
20.A
21.C22D
23.B
24.C
25.C
26.D
27.D
28.C
29.C
30.B
31.C
32.A
33.D
34.C
35.D
36.A
37.D二.多项选择题
1.A.B.D.E
2.A.C.D.E
3.A.C
4.A.B.C.D
5.A.B.C.D
6.A.B.E.
7.A.B
8.A.B.C
9.A.B.C.D
10.A.B.C
11.B.C.D.E
12.D.E
13.B.D.E
14.A.B
15.C.D
16.A.B.C.D
17.C.E
18.A.B.E第二节建设工程造价管理相关合同
一、单项选择题
1.在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是()A.业主和承包商B.勘察单位和设计单位C.承包商和设备材料供应商D.设备和材料供应商
2.业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是()A.EPC承包合同B.施工总承包合同C.单项工程承包合同D.特殊专业工程承包合同
3.以下不属于业主主要合同关系的是()A.工程承包合同B.工程勘察合同C.工程咨询或项目管理合同D.劳务分包合同
4.以下不属于承包商主要合同关系的是()A.工程承包合同B.设备、材料采购合同C.项目监理合同D.劳动分包合同
5.根据我国《合同法》,建设工程合同是指承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同下列合同中不属于建设合同的是()A.勘察合同B.设计合同C.施工合同D.建设项目贷款合同
6.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担()A.损害赔偿责任B.连带责任C.侵权责任D.违约责任
7.在设计合同的实施过程中,下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中,发包人不应该增付费用的情形是()A.发包人变更设计计划B.发包人提供不准确的勘察资料C.发包人没有提供设计所需要的条件D.承包人设计不合格延长设计时间
8.在工程施工合同中,关于发包人权利和义务的论述中,错误的是()A.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查B.承包人施工质量不合格,发包人有权要求其修理或者返工C.建设工程竣工后,发包人应该及时进行验收D.工程竣工后,发包人使用尚未验收的建设工程
9.在工程施工合同中,关于承包人权利和义务的论述中,错误的是()A.隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查B.发包人没有及时进行隐蔽检查的,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失C.发包人未按照约定材料、设备的,承包人有权要求赔偿停工、窝工等损失D.工程竣工后,承包人要求发包人支付全部工程款
10.不属于《建设工程造价咨询合同(示范文本)》组成部分的是指()A.《建设工程造价咨询合同》B.《建设工程造价咨询合同标准条件》C.《建设工程造价咨询合同专用条件》D.《建设工程造价咨询合同补充条件》
11.承包商合同关系中的工程分包合同的发包人一般是()A.业主B.总承包单位C.建设单位D.分包单位
12.工程施工合同的承包人是()A.发包单位B.监理单位C.施工单位D.劳务分包单位
二、多项选择题
1.在建设工程项目合同体系中,业主和承包商是两个最主要的节点以下是属于业主主要合同关系的有()A.工程承包合同B.工程咨询合同C.项目管理合同D.工程分包合同E.劳务分包合同
2.在建设工程项目合同体系中,以下属于承包商主要合同关系的有()A.工程承包合同B.工程监理合同C.材料采购合同D.工程分包合同E.劳务分包合同
3.建设工程竣工后,发包人应当根据()及时进行验收A.施工图纸及说明书B.国家颁发的施工验收规范C.国家颁发的质量检验标准D.工程咨询合同E.工程监理合同
4.在建设工程项目合同体系中,以下可能属于业主又可能属于承包商合同关系的合同有()A.工程承包合同B.工程咨询合同C.设备、材料采购合同D.工程分包合同E.劳务分包合同
5.EPC承包合同的当事人是()A.业主B.工程承包商C.上级主管部门D.建设工程的设计单位E.工程分包商
6.工程施工合同中承包人的主要义务包括()A.按合同要求的工期完成并交付工程B.负责保修期内的工程维修C.负责对分包的管理,并对分包方的行为负责D.组织进行图纸会审和设计交底E.按合同规定主持和组织工程的验收参考答案
一、单项选择题
1.A
2.A
3.D
4.C
5.D
6.B
7.D
8.D
9.D
10.D
11.B
12.C
二、多项选择题
1.A.B.C
2.A.C.D.E
3.A.B.C
4.A.C
5.A.B
6.A.B.C第三节建设工程施工合同及总承包合同管理
一、单项选择题
1.对于工期长、技术复杂、施工过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程,以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后进行施工招标工程,应选择最适用的合同类型为()A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.任意合同
2.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔包死,在合同履行过程中,如果业主没有要求变更原定的承包内容,承包商在完成承包任务后,不论其实际成本如何,均应按合同价获得工程款的支付这种合同计价模式属于()A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同
3.采用固定总价合同时,()要考虑承担合同履行过程中的主要风险A.承包商B.发包商C.转包商D.业主
4.单价合同的工程量清单内所开列的工程量为()A.估计工程量B.准确工程量C.实际完成工程量D.图纸工程量
5.从承包商角度出发,为了尽量减少其合同风险,首先考虑采用的合同形式应该是()A.成本加酬金合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.单价合同
6.适用于边设计,边施工的紧急工程或灾后修复工程的合同模式是()A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同
7.采用承包加酬金合同时,()要考虑承担合同履行过程中的主要风险A.承包商B.发包商C.转包商D.投资方
8.以下合同方式中,对业主的造价管理最不利的合同形式是()A.成本加固定酬金合同B.成本加固定百分比酬金合同C.成本加浮动酬金合同D.目标成本加奖罚合同
9.以下合同方式中,对业主的造价管理最有利的合同形式是()A.总价合同B.成本加酬金合同C.单价合同D.任意合同
10.在下列合同类型中,承包商承担的风险较大,因而其投标报价较高的合同类型是()A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同
11.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺,当业主和承包商在这方面过去都没有经验,且在国家颁布的标准、规范、定额中又没有可依据的标准时,为了避免投标人盲目地提高承包价款或由于对施工难度估计不足而导致承包亏损,应首先选用()A.固定总价合同B.可调总价合同C.单价合同D.成本加酬金合同
12.工程项目的设计深度,经常是选择合同类型的重要因素对业主而言,在完成了施工图设计后进行招标,应选择的合同类型首先是()A.总价合同B.单价合同C.定额基价合同D.成本加酬金合同
13.工程项目施工合同以付款方式划分为
①总价合同
②单价合同
③成本加酬金合同三种,以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()A.
③-
②-
①B.
①-
②-
③C.
③-
①-
②D.
①-
③-
②
14.《建设工程施工合同(示范文本)》由三部分组成,下列选项中不属于其组成内容的是()A.协议书B.通用条款C.专用条款D.补充条款
15.在合同履行过程中,发包方和承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将其视为()的组成部分A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件
16.《建设工程施工合同(示范文本)》附有三个条件,不属于其附件的是()A.承包人分包一览表B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书
17.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中,发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是()A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件
18.根据《建设工程价款结算暂行办法》(财建
[2004]369号)第二十八条规定,《建设工程施工合同(示范文本)》与本价款结算办法不一致之处,应该以()为准A.《建设工程价款暂行办法》B.《建设工程施工合同(示范文本)》C.《通用条款》中的约定D.《专用条款》中的约定
19.《建设工程施工合同(示范文本)》组成部分中,为合同当事人提供合同内容的编制指南,其具体内容需要发包方和承包方根据发包工程的实际情况进行细化的组成部分是()A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件
20.招标工程的合同价款由发包人、承包人依据()在协议书内约定A.中标通知书中的中标价格B.投标文件中的投标报价C.签订合同前的谈判价D.招标人编制的标底价
21.非招标工程的合同价款由发包人,承包人依据()在协议书内约定A.工程概算书中的概算价B.工程估算书中的估算价C.工程预算书中的预算价D.施工预算书中的成本价
22.《建设工程施工合同(示范文本)》的通用条款中规定了三种可选择的计价方式,以下不属于这三种计价方式的选项是()A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.单价合同
23.在约定的风险范围内价款不再调整的合同,双方需在专用条款内约定合同价包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承保风险范围以外的合同价款调整方法,以上这种计价方式属于通用条款中规定()的计价方式A.固定价格合同B.可调价格合同C.成本加酬金合同D.预算包干合同
24.以下不属于建设工程合同施工合同争议的解决办法的是()A.和解、调节B.仲裁C.诉讼D.解除合同
25.EPC承包合同的当事人是()A.业主和设计单位B.设计单位和施工单位C.业主和总承包单位D.施工单位和总承包单位
26.关于EPC承包合同的订立过程,业主一般在()即可开始招标A.工程项目立项后B.工程项目设计完成后C.设计概算完成后D.施工图预算完成后
27.EPC总承包是最典型和最全面的工程总承包方式,以下()工作不包括在总承包之内A.勘察工作B.设计工作C.采购工作D.施工工作
28.在实行EPC承包合同模式的过程中,承包商报价和工程实施的最重要依据是()A.投标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”
29.EPC总承包合同文件包括的内容有
①合同协议书
②合同专用条件
③合同通用条件
④业主要求
⑤投标书,则EPC总承包合同文件执行的优先次序是()A.
①②③④⑤B.
①④②③⑤C.
④①②③⑤D.
①②④③⑤
30.EPC总承包合同中,业主的主要权利和义务不包括()A.选择和认命业主代表B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计
31.关于EPC总承包合同价款及其支付,以下说法中不正确的是()A.EPC总承包合同通常为总价合同,支付以总价为基础B.如果EPC总承包合同价格要进行调整,应在合同专用条件中约定C.如果EPC总承包合同发生任何未预见的困难和费用,合同价格均不予调整D.承包商应支付其为完成合同义务所引起的关税和税收,合同价格任何情况均不得调整
32.以下是关于与建设工程施工专业分包合同价款的论述,错误的是()A.专业合同的合同价款应在中标函和协议书中标明B.分包合同价款等于总包合同相应部分的合同价款C.分包合同价款与总包合同相应部分的合同价款无任何连带关系D.分包人应根据其对分包工程的理解向承包人报价
33.在专业分包合同的履行中,分包人应当按照协议书约定的日期开工分包人不能按时开工,应当约定开工日期前()天向承包人提出延期开工要求,并陈述理由A.7B.14C.5D.
1034.以下不属于《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》附件内容的是()A.工程承包人供应材料、设备、构配件计划B.工程承包人提供施工机具、设备一览表C.工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表D.工程承包人提供工程量清单一览表
35.劳务分包人施工完毕,由()共同进行验收,不必等主合同工程全部竣工后再验收A.承包人和劳务分包人B.发包人和工程师C.承包人和工程师D.劳务分包人和工程师
36.全部工程验收合格后包括劳务分包人工作,质量保修期内的保修责任由()承担A.劳务分包人B.专业分包人C.承包人D.发包人
二、多项选择题
1.按计价方式不同,建设工程合同可以划分为()A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.工程勘察E.设计合同
2.固定总价合同的适用条件一般为()A.工程招标时的设计深度已达到施工图设计的深度,合同履行该过程中不会出现较大的设计变更B.承包商依据的报价工程量与实际完成的工程量不会有较大差异C.工程规模较小、技术不太复杂的中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位D.工程合同期较短,双方可以不必考虑市场价格浮动可能对承包价格的影响E.工程合同期较长,但在合同总价的基础上,考虑了合同履行过程中市场价格浮动的条款
3.可调总价合同常用的调价方法有()A.文件证明法B.票据价格调整法C.公式调价法D.实报实销法E.造价指数法
4.建设工程施工合同的形式繁多、特点各异、业主综合考虑以下()因素选择不同计价模式的合同A.工程项目的复杂程度B.工程项目的设计深度C.工程施工技术的先进程度D.工程施工工期的紧迫程度E.工程造价高低程度
5.在可调价格合同中,合同价款的调整因素包括()A.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款B.工程造价管理部门公布的价格调整C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.市场价格变化因素E.双方约定的其他因素
6.工程预付款是发包人为了帮助解决承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项工程是否实行预付款,取决于()A.工程性质B.承包工程量的大小C.发包人在招标文件中的规定D.承包人的资质等级E.招标方式
7.建设工程施工合同发生争议后,在一般情况下,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程当出现下列()情况时,可停止履行合同A.单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工B.调节要求停止施工,且为双方接受C.仲裁机构要求停止施工D.法院要求停止施工E.上级单位要求停止施工
8.关于EPC承包合同的订立过程,业主招标时通常需要委托工程咨询公司按照项目任务书起草招标文件,招标文件的内容包括()A.招标人须知B.合同条件C.“业主要求”D.“承包商要求”E.投标书格式
9.EPC总承包合同中,承包商的主要权利和义务包括()A.工程协调B.负责工程勘察C.批准工程变更D.组织工程设计E.施工文件的审查
10.下列关于建设工程施工专业分包合同的订立,说法正确的是()A.专业分包合同的当事人是业主和分包人B.专业分包合同的当事人是承包人和分包人C.专业分包合同文件的组成中包括除总包合同价款之外的总承包合同文件D.专业分包合同文件的组成中包括总承包合同文件的所有文件E.分包人有权充分了解其在分包合同中应履行的义务
11.下列建设工程施工专业分包合同关于开工说法正确的是()A.分包人应当按照协议书约定的日期开工B.如果分包人要求延期开工,应在约定开工日期前7天提出要求C.承包人接到分包人短期开工的请求,应在接到请求后的36小时内答复D.承包人超过规定时间未予答复,视为同一延期开工的要求E.因非分包人原因不能按期开工,合同工期相应顺延
12.下列建设工程施工专业分包合同关于价款支付,正确的说法是()A.发包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款B.承包人应该按合同约定的时间向分包人支付分包工程款C.承包人计量后,将承包人报送的工程量报告列入主合同的支付报表内一并提交工程师D.承包人应及时支付分包工程款,逾期支付要计算拖期利息E.承包人支付分包工程款,必须经过发包人的同意
13.下列关于建设工程施工劳务分包合同的订立,正确的是()A.施工劳务分包合同应该包括通用条款和专用条款B.施工劳务分包合同没有采用通用条款和专用条款C.施工劳务分包合同的发包人可以是工程施工合同的发包人D.施工劳务分包合同的发包人可以是施工合同的承包人或专业分包合同的分包人E.施工劳务分包合同中的空格之处,经双方当事人协商一致后明确填写
14.下列关于建设工程施工劳务分包合同的履行,正确的是()A.劳务分包人只对约定的部分工种的施工任务负责B.劳务分包人应对工程的施工管理负责C.劳务分包人施工完毕,应由工程师参加进行验收D.劳务分包人施工完毕,应由承包人和劳务分包人共同进行验收E.劳务分包合同中应该明确约定支付劳务分包人报酬的方式
15.劳务分包合同的发包方可以是施工合同的()A.业主B.施工合同的承包人C.承担专业工程施工的分包人D.劳务合同分包人E.转包人
16.劳务分包人施工完毕,进行验收的人员有()A.工程师B.发包人C.承包人D.劳务分包人E.转包人参考答案
一、单项选择题
1.C
2.A
3.A
4.A
5.A
6.D
7.B
8.B
9.A
10.A
11.D
12.A
13.B
14.D
15.A
16.A
17.B
18.A
19.C
20.A
21.C
22.D
23.A
24.D
25.C
26.A
27.A
28.C
29.A
30.D
31.D
32.B
33.C
34.D
35.A
36.C
二、多项选择题
1.A.B.C
2.A.B.C.D
3.A.B.C
4.A.B.C.D
5.A.B.C.E
6.A.B.C
7.A.B.C.D
8.A.B.C.E
9.A.D
10.B.C.E
11.A.D.E
12.B.C.D
13.B.D.E
14.A.D.E
15.B.C
16.C.D第三章工程造价的计价与控制1.详细可行性研究阶段的投资估算至关重要,投资估算误差率在正负()以内A.30%B.20%C.10%D.5%2.投资决策阶段,建设项目投资方案选择的重要依据是()A.工程预算B.投资估算C.设计概算D.工程投标报价23.某新建生产型项目,采用主要车间技术法进行固定资产投资估算,经估算主要生产车间的投资为2800万元,辅助及工用系统投资系数为
0.67,行政及生活福利设施投资系数为
0.25,其他投资系数为
0.38,则该项目的投资额为()万元A.
6440.00B.
7418.88C.
7621.88D.
8066.1025.某项目建设投资为5500万元,建设期两年,第一年计划投资使用比例为60%,其余为第二年计划投资额,建设期年平均价格上涨率为5%,则该项目第二年的涨价预备费应为()万元A.
225.5B.
336.2C.
714.3D.
336.4第一章工程造价管理概论第一节工程建设和工程建设程序第二节工程造价和工程造价管理
一、单项选择题
1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的,按照该定义,工程造价是指()A.建设项目总投资B.建设项目固定资产投资C.建设工程其他投资D.建设安装工程投资
2.固定资产投资所形成的固定资产价值的内容不包括()A.建筑安装工程造价B.设备、工器具的购置费用C.工程建设其他费用D.铺底流动资金投资
3.建设工程造价有两种含义,从业主和承包商的角度可以分别理解为()A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资
4.建设项目中总投资是指投资主体为获取预期收益()A.支付给承包单位的工程承发包价格B.在选定的建设项目上所需投入的全部资金C.在建设项目中用于固定资产的投资D.在建设项目中用于建筑安装工程的投资
5.非生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的()A.固定资产投资B.铺底流动资金投资C.流动资金D.固定资产与无形资产投资之和
6.生产性建设项目的工程总造价就是建设项目的()A.固定资产投资B.铺底流动资金投资C.固定资产投资和铺底流动资金投资之和D.固定资产与无形资产投资之和
7.工程造价的第二种含义是指为建设某项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中,形成的工程承发包(交易)价格它是从()的角度定义的A.投资者B.业主C.承包商D.政府
8.作为建筑市场交易的主要对象的工程造价中最活跃的部分称为()A.土地使用权拍卖价B.设计报价C.建筑安装工程造价D.设备、工器具的购置价
9.工程之间千差万别,在用途、结构、造型、坐落位置等方面都有很大的不同,工程内容和实物形态的个别差异决定了工程造价的()的特点A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性
10.任何一项建设工程从决策到竣工交付适用,都有一个较长的建设期在这一期间,如工程变更,材料价格、费率、利率、汇率等可能发生变化这些变化必然会影响工程造价的变动,直至竣工决算后才能最终确定工程造价,这反应了工程造价的()的特点A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性
11.一个建设项目往往含有多个单项工程,一个单项工程又是由多个单位工程组成与此相适应,工程造价也由三个层次相对应,即建设项目总造价、单项工程造价和单位工程造价这反应力工程造价的()的特点A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性
12.建设工程周期长、规模大、造价高,不可能一次确定准确价格,要在建设程序的各个阶段分别进行多次计价,以保证工程造价确定和控制的科学性这反应了工程造价的()的特点A.动态性B.单个性C.层次性D.阶段性
二、多项选择题
1.建设工程造价是指有计划地建设某项工程,预期开支或实际开支的全部固定资产投资和流动资产投资的费用,这一含义是从()角度定义的A.投资者B.业主C.承包商D.供应商E.设计市场供给主体
2.工程造价的第二种含义是指建设某项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中,形成的工程承发包(交易)价格其交易对象可以是()A.一个建设项目B.一个单项工程C.一个分项工程D.建设项目的某一阶段E.建设项目某个建设阶段的一个或几个组成部分
3.建设工程造价是指为建设某项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中,形成的工程承发包价格,这是从()来定义工程造价A.承包商B.供应商C.设计市场供给体系D.投资者E.业主
4.在有关工程造价基本概念中,下列说法正确的是()A.工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同B.工程造价在建设过程中是不确定的,直至竣工决算后才能确定工程的实际造价C.工程造价的第二种含义通常把工程造价认定为工程承发包价格D.生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分E.工程造价最终是由市场形成的价格
5.工程造价是指为建设某项工程,预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场、承包市场等交易活动中,形成的工程承发包价格这一含义是从()角度定义的A.投资者B.业主C.承包商D.供应商E.设计市场供给主体
6.工程造价的特点有()A.大额性B.单个性C.多次性D.层次性E.兼容性
7.在工程造价的层次性特点中涉及()A.分部分项工程造价B.分部分项工程单价C.单位工程造价D.单项工程造价E.建设项目总造价参考答案
一、单项选择题
1.A
2.D
3.A
4.B
5.A
6.C
7.C
8.C
9.B
10.A
11.C
12.D
二、多项选择题
1.A.B
2.A.B.D.E
3.A.B.C
4.B.C.D.E
5.C.D.E
6.A.B.C.D
7.C.D.E第二章建设工程造价的构成第一节工程项目总投资费用组成第二节建筑安装工程费用项目组成第三节材料预算价格和设备购置费的计算
一、单项选择题
1.建设项目工程造价是指A)A.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和B.建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和C.建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和D.建设项目的建设投资、固定资产方向调节税和流动资金的总和
2.以下不属于建设工程造价构成的是(D)A.建设投资B.建设期贷款利息C.固定资产投资方向调节税D.流动资产投资
3.下列对建设工程造价定义正确的是(A)A.有计划地建设某项工程,预期开支的全部固定资产和流动资产投资的费用B.有计划地建设某项工程,预期开支或实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用C.有计划地建设某项工程,实际开支的全部固定资产和流动资产投资的费用D.有计划地建设某项工程,预期开支或实际开支的全部固定资产费用
4.项目建设期间用于项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和是(A)A.建设项目投资B.工程费用C.安装工程费D.预备费
5.按《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定建筑安装工程费用的组成为(D)A.直接费、间接费、计划利润、税金B.直接工程费、间接费、利润、税金C.直接费、规费、间接费、税金D.直接费、间接费、利润、税金
6.直接费除直接工程费外还包括(B)A.现场经费B.措施费C.文明施工费D.临时设施费
7.下列不属于建筑安装工程直接费的是(D)A.安全施工费B.夜间施工费C.二次搬运费D.固定资产使用费
8.下列给出的费用属于措施费的项目有(B)A工程定额测定费B.环境保护费C.社会保障费D.工程排污费
9.间接费除企业管理费外还包括(A)A.规费B.税金C.工程保险费D.工程排污费
10.建筑安装工程直接费中人工费中是指(B)A.直接从事施工现场工作的所有工人开支的各项费用B.直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用C.直接从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员支出的总费用D.直接从事建筑安装工程施工的生产人工及机械操作人员和材料管理人员支出的总费用
11.措施费是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程的(D)项目的费用A.单位工程B.单项工程C.工程实体D.非工程实体
12.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,下列属于直接工程费中材料费的是(D)A.塔吊基础的混凝土费用B.现场预制构件地胎膜的混凝土费用C.保护已完石材地面铺设的大芯板费用D.独立柱基础混凝土垫层费用
13.下列不属于建筑安装工程直接费中的材料费的是(D)A.材料运杂费B.运输损耗费C.检验试验费D.施工机械安装拆卸所耗材料费
14.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,下列属于直接工程费中人工费的是生产工人(D)A.失业保险费B.危险作业意外伤害保险费C.劳动保险费D.劳动保护费
15.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,现场项目经理的工资列入(C)A.其他直接费B.现场经费C.企业管理费D.直接费
16.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,下列属于直接工程费中人工费的是(D)A.六个月以上病假人员的工资B.装载司机的工资C.公司安全监督人员的工资D.电焊工产、婚假期的工资
17.规费属不可竞争费用,应按规定的费率计算,下列费用中(B)不属于规费A.定额测定费B.劳动保险费C.失业保险费D.医疗保险费
18.建筑安装工程费用中的文明施工费属于(D)A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费
19.住房公积金是指企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金住房公积金属于(B)A.直接费B.规费C.企业管理费D.措施费
20.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标
[2003]206号)的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了(A)费用A.工程排污、工程定额测定、社会保障、住房公积金、危险作业意外伤害保险B.住房公积金、工程排污、环境保护、危险作业意外伤害保险C.社会保障、安全施工、环境保护、住房公积金、危险作业意外伤害保险D.住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工、工程排污、工程定额测定
21.政府和有关权利部门规定必须缴纳的费用是(A)A.规费B.企业管理费C.间接费D.直接费
22.规费中的社会保障费包括养老保险费、失业保险费和(C)A.财产保险费B.住房公积金C.医疗保险费D.危险作业意外伤害保险费
23.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标
[2003]206号)的规定,对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用属于(D)A.其他直接费B.现场经费C.研究试验费D.直接工程费
24.按照《建筑安装工程费用项目组成》建标
[2003]206号)的规定,在建筑安装工程造价中,安全施工费=(B)×安全施工费费率A.人工费B.直接工程费C.材料费D.直接费
25.我国现行建筑安装工程费用项目组成中,支付给生产工人的住房公积金应计入(B)A.生产工人工资性补贴B.规费C.社会保障费D.生产工人辅助工资
26.我国现行建筑安装工程费用构成中,材料二次搬运费应计入(B)A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.规费
27.下列建筑安装工程费中,应列入直接工程费的是(A)A.施工机械的安拆费及场外运输费B.夜间施工增加费C.新材料试验费D.施工排水和降水费
28.职工教育经费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平,按职工工资总额计提的费用职工教育经费属于(B)A.直接费B.规费C.企业管理费D.职工福利费
29.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费其属于(A)A.施工机械使用费B.与工程无关的费用C.企业管理费D.设备购置费
30.管理人员工资是指管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等,其属于(C)A.直接工程费B.人工费C.企业管理费D.现场施工费
31.利润是指施工企业完成所(A)获得的盈利A.承包工程B.招标工程C.投标工程D.再建工程
32.某施工企业施工时使用自有钢模板,已知一次使用量为1000m2每平方米钢模板价格为80元,若钢模板可使用20次,补损率为5%,施工损耗为5%,同时不考虑支、拆、运输费,则钢模板费为(B)元A.80000B.6192C.4000D.
590033.某装饰工程直接工程费500万元,直接工程费中人工费为30万元,措施费中人工费为20万元,间接费费率为50%,利润率为40%,根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,以人工费为计算基数时,该工程的利润额为(C)万元A.45B.30C.20D.
1834.某市建筑公司承建某县政府办公楼,工程不含税造价为1000万元,该施工企业应缴纳的营业税为(D)万元A.
32.81B.
31.60C.
31.02D.
34.
1235.某县建筑公司承建某县政府办公楼,工程不含税造价为1000万元,求该施工企业应较难的营业税()万元A.
31.01B.
31.02C.
30.97D.
30.
9936.设备购置费的组成为(C)A.设备原价+采购保管费B.设备原价+运费+装卸费C.设备原价+运费+采购保管费D.设备原价+设备运杂费
37.某项目购买一台国产设备,其购置费为1325万元,运杂费率为
10.6%,则该设备的原价为(A)万元A.1198B.1160C.1506D.
148438.国产设备原价等于(A)A.设备制造厂的交货价,即出厂价B.设备出厂价+运费C.设备出厂价+运费+设备供销部门手续费D.设备出厂价+采购与保管费
39.某工厂采购一台国产非标准设备,制造厂生产该台设备所用材料费为20万元,加工费2万元,辅助材料费4000元,专用工具费3000元,废品损失费10%,外购配套件费5万元,包装费2000元,利润率为7%,税金
4.5万元,非标准设备设计费2万元,运杂费率5%,该设备购置费为(B)万元A.
38.43B.
40.72C.
39.95D.
41.3840按我国现行规定,设备运杂费取费基础是(A)A.设备原价B.运费C.到岸价格D.运输保险费
41.我国进口设备采用最多的一种货价是(A)A.离岸价格B.运费在内价C.运费和保险费在内价D.原价
42.进口设备离岸价格是(C)A.CIFB.CFC.FOBD.FAS
43.进口设备货价分为原币货价和人民币货价,原币货价一律折算为(D)表示A.英镑B.人民币C.日元D.美元
44.进口设备运杂费中运输费的运输区间是指(B)A.出口国供货地至进口国边境港口或车站B.出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站C.进口国的边境港口或车站至工地仓库D.出口国的边境港口或车站至工地仓库
45.下列价格中不属于FOB的是(D)A.离岸价格B.装运港船上交货价C.原币货价或人民币货价D.到岸价格
46.进口设备外贸手续费=(A)×人民币外汇牌价×外贸手续费率A.到岸价B.离岸价C.出厂价D.组成计税价格
47.在购置进口设备的时候,外贸手续费费率一般取(B)A.
0.5%B.
1.5%C.2%D.
2.5%
48.在进口设备抵岸价计算中,关税计算是以(B)为计费基数A.货价B.到岸价C.离岸价D.货价+运费
49.某项目进口一批工艺设备,某银行财务费为
4.25万元,外贸手续费为
18.9万元,关税税率为20%,增值税税率为17%,抵岸价为
1792.19万元该批设备无消费税、海关监管手续费,则该批进口设备的到岸价为(C)万元A.1045B.1260C.
1291.27D.
747.
1950.某项目进口一批生产设备,FOB价为650万元,CIF价为830万元,银行财务费率为
0.5%,外贸手续费率为
1.5%,关税税率为20%,增值税率为17%,该批设备无消费税和海关监管手续费,则该批进口设备的抵岸价为(B)万元A.
1178.10B.
1181.02C.
998.32D.
1001.
0251.某进口设备的离岸价为20万美元,到岸价为22万美元,人民币与美元的汇率为
8.31,进口关税率为7%,则该设备的进口关税为(A)万元人民币A.
1.54B.
2.94C.
11.62D.
12.
7852.某进口设备FOB价为人民币1200万元,国际运费72万元,国际运输保险费用
4.47万元,关税217万元,银行财务费6万元,外贸手续费
19.15万元,增值税
253.89万元,消费税率为5%,则该设备的消费税为(A)万元A.
78.60B.
74.67C.
79.93D.
93.
2953.某进口设备的离岸价为500万美元,在进口途中发生相关税费为80万美元,其运杂费费率为5%,则该设备的购置费为(B)万美元A.525B.609C.580D.
50054.某建设项目投资构成中,设备购置费1000万元,工、器具及生产家具购置费200万元,建筑工程费800万元,安装工程费500万元,工程建设其他费用400万元,基本预备费150万元,涨价预备费350万元,建设期贷款2000万元,应计利息120万元,流动资金400万元,则该建设项目的工程造价为(B)万元A.3520B.3920C.5520D.
592055.某建设项目投资构成中,设备及工、器具购置费为2000万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他非为500万元,预备费为200万元,建设期贷款为1800万元,应计利息80万元,流动资金贷款为400万元,则该建设项目的工程造价为(C)万元A.5980B.5580C.3780D.
418056.某进口设备,到岸价格(CIF)为5600万元,关税税率为21%,增值税税率为17%,无消费税,则该进口设备应缴纳的增值税为(B)万元A.
2128.00B.
1151.92C.
952.00D.
752.
0857.某项目进口一批工艺设备,其银行财务费为4万元,外贸手续费为19万元,关税税率为20%,增值税税率为17%,抵岸价为1790万元该批设备无消费税和海关监管手续费,则该批进口设备的到岸价格(CIF)为(B)万元A.
745.57B.
1258.55C.
274.93D.
4837.
8458.在建设工程投资估算中,建设期贷款利息按(B)×年利率计算A.年初借款本息累计+本年借款额B.年初借款本息累计+本年借款额/2C.年初借款本息累计-本年借款额D.年初借款本息累计-本年借款额/
259.某新建项目,建设其为5年,分年均衡进行贷款,第一年贷款1000万元,第二年贷款2000万元,第三年贷款500万元,年贷款利率为6%,建设期间只计息不支付,则该项目第三年贷款利息为(A)万元A.
204.11B.
243.60C.
345.00D.
355.
9160.对于建设期贷款利息的估算正确的是(B)A.根据建设期资金用款计划,当年借款按全年计息,上年借款也按全年计息B.根绝建设期资金用款计划,当年借款按半年计息,上年借款按全年计息C.根据建设期资金用款计划,当年借款按半年计息,上年借款也按半年计息D.根据建设期资金用款计划,当年借款按全年计息,上年借款按半年计息
61.单台设备安装后的调试费属于(A)A.安装工程费B.建筑工程费C.设备购置费D.工程建设其他费
62.按照我国现行规定,建设单位所需的临时设施搭建费属于(D)A.直接工程费B.措施费C.企业管理费D.工程建设其他费
63.联合试运转费是指(D)A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分
64.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用,应计入(D)A.现场经费B.施工企业管理费C.涨价预备费D.基本预备费
65.某工程为了验收设计参数,按设计规定在施工过程中必须对一新型结构进行测试,该项费用由建设单位支出,应计入(D)A.建设单位管理费B.勘察设计费C.施工单位的检验试验费D.研究试验费
66.下列不属于勘察设计费的是(D)A.工程勘察费B.基础设计费C.详细设计费D.场地准备费
67.委托设计单位编制工程概预算的费用属于(C)A建设单位管理费B.建设单位开办费C.勘察设计费D.建设单位经费
68.下列属于工程建设其他费用内容的是(C)A.设备购置费B.工具、器具及生产家具购置费C.建设用地费D.预备费
69.下列不属于建设用地费的是(D)A.土地征用及补偿费B.征用耕地一次性缴纳的耕地占用税C.租用建设项目土地使用权在建设期支付的租地费用D.城市维护建设税
70.征用城镇土地在建设期间按规定每年需缴纳的税收是(C)A.营业税B.城镇建设维护费C.城镇土地使用税D.新菜地开发建设基金
71.下列对于建设期贷款利息概念的表述正确的是(A)A.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息和融资费用B.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷等的借款利息和融资费用C.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、债券等的借款利息和融资费用D.建设期贷款利息是指项目建设期发生的支付银行贷款、出口信贷、债券等的借款利息
72.不属于工程建设其他费中的递延资产的是(D)A.人员培训费及提前进厂费B.为保证初期正常生产所必需的生产办公、生活家具用具购置费C.为保证初期正常生产所必需的第一套不够固定资产标准的生产用具、工具购置费D.为保证初期正常生产所必需的备品、备件费
73.基本预备费的概念阐述正确的是(C)A.在投资估算内难以预料的工程费用B.在设计概算内难以预料的工程费用C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用D.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用
74.价差预备费的测算方法,一般根据国家规定的(C)A.消费物价指数B.批发价格指数C.投资综合价格指数D.固定资产投资价格指数
75.下列费用中不属于价差预备费的内容是(A)A.竣工验收时为鉴定工程质量,对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用B.人工、设备、材料、施工机械的价差费C.建筑安装工程费及工程建设其他费用调整D.利率、汇率调整等增加的费用
76.关于价差预备费,下列表述错误的是(B)A.按估算年份价格水平的投资额为基数计算B.根据价格变化趋势,预测价值上涨率,采用单利方法计算C.根据国家规定的投资综合价格指数D.和基本预备费一同构成预备费
77.超长、超宽、超厚引起的运输增加费用属于(C)A.建筑安装工程直接费B.措施费C.基本预备费D.价差预备费
78.下列关于建设期贷款利息,表述错误的是(B)A.在内容上包括借款利息和融资费用B.当年借款按全年计息C.上年贷款按全年计息D.利用国外贷款时,国内代理机构向贷款方收取费用
79.利用国外贷款的利息计算中,计算年利率时不需要综合考虑的因素是(D)A.手续费B.管理费C.承诺费D.汇率变动
80.在利用国外贷款计算利息时,国内代理机构不收取的费用是(C)A.转贷费B.担保费C.承诺费D.管理费
二、多项选择题
1.在下列各项中,属于建设项目工程造价的有(ABCDE)A.建设期利息B.设备及工器具购置费C.预备费D.流动资产投资E.工程建设其他费
2.工程投资由(BCDE)构成A.流动资金B.工程建设其他费用C.预备费D.铺底流动资金E.工程费用
3.下列属于建筑安装工程费用的有(ABCE)A.直接费B.间接费C.设备购置费D.土地使用费E.联合试运转费
4.直接工程费是指施工过程中消耗的构成工程实体的各项费用,包括(ABCD)A.直接费B.人工费C.材料费D.施工机械使用费E.措施费
5.下列属于直接费中人工费的有(ABCD)A.基本工资B.辅助工资C.工资性补贴D.职工福利费E.材料保管员工资
6.按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定直接工程费中人工费包括生产工人(BCD)的工资A.修建临时设施B.因天气影响停工期间C.病假6个月以内D.调动工作期间E.休假期间
7.按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定下列各项中属于直接工程费中材料费的有(ABE)A.原价B.运杂费C.检验试验费D.二次搬运费E.不可避免的运输损耗费
8.按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定下列各项中属于建筑安装工程施工机械使用费的有(ABDE)A.折旧费B.大修理费C.大型机械设备进出场及安拆费D.经常修理费E.机械操作人员的工资
9.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标
[2003]206号)的规定,下列各项中属于企业管理费的是(DE)A.住房公积金B.社会保障费C.生产工人劳动保护费D.财务费E.工会经费
10.下列属于间接费的有(ABC)A.管理人员工资B.业主招待费C.工会经费D.工程保修费E.文明施工费
11.我国现行建筑安装工程费中,企业管理费中的税金主要包括(BCDE)A.营业税B.房产税C.车船使用费D.土地使用税E.印花税
12.下列有关措施费的阐述,正确的是(ABCE)A.可以发生在工程施工前B.可以发生在施工过程中C.是非工程实体项目的费用D.可以是工程实体项目的费用E.可以发生在施工结束之后
13.下列属于措施费用的有(BCDE)A.工程排污费B.施工排水、降水费C.二次搬运费D.安全施工费E.脚手架费
14.下列属于规费的是(ABE)A.住房公积金B.工程定额测定费C.财产保险费D.环境保护费E.社会保障费
15.建筑安装工程造价的税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的(ABD)A.教育附加费B.城市维护建设税C.房产税D.营业税E.印花税
16.建筑安装工程含税造价等于不含税造价加上(ACE)A.营业税B.增值税C.城市维护建设税D.车船使用税E.教育费附加
17.下列费用中,不属于建筑安装工程直接工程费的有(BCD)A.施工机械大修理费B.材料二次搬运费C.生产工人退休工资D.生产职工教育经费E.生产工具、用具使用费
18.下列费用中,(ABC)属于建筑安装工程间接费的内容A.工程定额测定费B.职工教育经费C.财务费D.工程监理费E.建设期贷款利息
19.设备及工、器具费由(ABE)组成A.设备购置费B.工器具购置费C.管理费D.间接费E.生产家具购置费
20.设备运杂费是指除设备原价之外的关于设备的(BC)A.采购费用B.运输费用C.途中包装费用D.仓库保管费用E.保险费
21.国产非标准设备原价的计算方法有(ABDE)A.成本计算估算法B.系列设备插入估算法C.系数估算法D.分部组合估价法E.定额估价法
22.下列费用中属于设备运杂费的是(ABCD)A.进口设备由出口国口岸运至进口国口岸的运费B.在设备原价中没有包含,为运输而进行的包装支出的各种费用C.设备供销部门手续费D.国产设备由设备制造厂交货地点起至工地仓库的运费E.采购与仓库保管费
23.进口设备的交货类型分别为(BCD)A海上交货类B.内陆交货类C.目的地交货类D.装运港交货类E.生产地交货类
24.外贸手续费的计费基础是(ABE)之和A.装运港船上交货价B.国际运费C.银行财务费D.关税E.运输保管费
25.在设备购置费的构成内容中,不包括(BCD)A.设备包装费B.设备安装保险费C.设备联合试运转费D.设备采购招标费E.设备运输费
26.下列各项费用中的(ABCD)没有包含关税A.到岸价B.抵岸价C.FOB价D.CIF价E.关税完税价
27.设备购置费包括(ABE)A.设备原价B.设备国内运输费用C.设备安装调试费D.单台设备试运转费E.设备采购保管费
28.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是(ACDE)A.设备采购人员的工资、工资附加费B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品、备件费C.进口设备消费税D.进口设备担保费E.进口设备担保检验鉴定费
29.工程建设其他费用按照资产属性分别形成(ACE)A.固定资产B.流动资产C.无形资产D.有形资产E.递延资产
30.按我国现行投资构成,下列费用中与项目建设有关的其他费用是(ABCDE)A.建设单位管理费B.生产准备费C.办公和生活家具购置费D.工程保险费E.联合试运转费
31.下列各项中,包含在勘察设计费内的有(ACDE)A.编制项目可行性研究报告的费用B.为建设项目提供和验证设计参数、数据、资料所进行的试验费用C.概算预算编制费用D.编制项目建议书的费用E.进行工程现场勘探的费用
32.下列构成建设单位管理费的是(ABCE)A.建设单位开办费B.工程监理费C.工程质量监督费D.可行性研究费E.工程造价咨询费
33.建设投资中的预备费用由(CD)组成A.直接费B.间接费C.基本预备费D.价差预备费E.措施费参考答案
一、单项选择题
1.B
2.D
3.D
4.A
5.D
6.B
7.D
8.B
9.A
10.B
11.D
12.D
13.D
14.D
15.C
16.D
17.B
18.C
19.B
20.A
21.A
22.C
23.D
24.B
25.B
26.B
27.A
28.C
29.C
30.C
31.A
32.B
33.C
34.C
35.A
36.D
37.A
38.A
39.A
40.A
41.A
42.C
43.D
44.C
45.D
46.A
47.B
48.B
49.B
50.B
51.D
52.A
53.B
54.A
55.C
56.B
57.B
58.B
59.A
60.B
61.A
62.D
63.D
64.D
65.D
66.D
67.C
68.C
69.D
70.C
71.A
72.D
73.C
74.C
75.A
76.B
77.C
78.B
79.D
80.C
二、多项选择题
1.A.B.C.E
2.B.C.E
3.A.B
4.B.C.D
5.A.B.C.D
6.B.C.D.E
7.A.B.C.E
8.A.B.D.E
9.D.E
10.A.B.C
11.B.C.D.E
12.A.B.C
13.B.C.D.E
14.A.B.E
15.A.B.D
16.A.C.E
17.B.C.D.E
18.A.B.C
19.A.B.E
20.A.B.C.D
21.A.B.D.E
22.B.C.D.E
23.B.C.D
24.A.B.E
25.B.C.D
26.A.B.C.D
27.A.B.E
28.A.B.C
29.A.C.E
30.A.D
31.A.C.D.E
32.A.B.C.E
33.C.D第三章工程造价的计价与控制第一节项目决策阶段的造价控制与计价
2.工程造价控制的关键在于(D)阶段A.施工B.招投标C.竣工结算D.投标决策和设计
7.建设项目决策阶段工程造价控制的关键环节是(B)A.做好项目定义B.做好投资估算C.进行财务评价D.进行方案比选第二节设计概算的编制第三节工程量清单计价
一、单项选择题1.工程量清单应由(A)编制A.具有编制招标文件能力的招标人B.具有编制招标文件能力的投标人B.招标投标管理办公室D.具有编制能力的招标人和投标人2.工程量清单是工程报价的依据,工程招标时是(D)的组成部分A.工程报价B.工程标底C.投标文件D.招标文件3.某拟建工程工程量清单项目编码编制正确的是(A)A.010401004001B.010401004C.010401004-001D.1004010040014.分部分项工程量清单的项目编码前(C)位是统一编码A.6B.10C.9D.125.不属于《建设工程工程量清单计价规范》中“四统一”内容的是(C)A.项目编码B.项目名称C.项目特征D.工程量计算规则6.分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置,用(C)阿拉伯数字表示A.九位B.六位C.十二位D.十位7.工程量清单的二级编码是(C)A.工程量分类编码B.分部工程顺序编码C.专业工程(章)顺序编码D.清单项目名称(节)顺序编码8.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,分部分项工程清单的项目编码第三级表示为(B)A.专业工程顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程顺序码D.清单项目顺序码9.编制分部分项工程清单时,对于项目特征和工程内容不同的,(D)相应的分部分项工程量清单项目A.由清单编制人自主编制B.不分别编制C.由清单计价人自主编制D.应分别编制10.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在分部分项工程量清单项目特征描述中,混凝土强度等级C20属于(A)A.必须描述的内容B.可不详细描述的内容C.简要描述的内容D.不必描述的内容11.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在分部分项工程量清单项目特征描述中,若墙体类型是清水砖墙,则该种描述涉及(C)A.材质要求B.结构要求C.施工难易程度D.正确计量计价12.所有分部分项工程量清单项目的工程数量应以实体工程量为准,并以(C)计算A.实体工程量B.实际工程量C.完成后的净量D.完工工程量13.分部分项工程量清单项目的工程数量以完成后的净量计算,投标人投标报价时,应在单价中考虑施工中的各种损耗和(B)的工程量A.需要减少B.需要增加C.因返工增加D.因窝工增加14.某一建筑工程为“矩形”平面,其外墙外边线为
51.24m和
12.24m则按《建设工程工程量清单计价规范》的工程量计算规则该建筑工程平整场地的工程量应为(A)m2A.627.18B.888.53C.1035.01D.952.3315.某六层砖混结构住宅楼,每层结构外围水平面积800m2,,每层封闭阳台的水平投影面积20m2,,底层阳台为落地阳台,雨篷共计3个,雨篷共计长
2.84m,挑出宽度为
1.5m屋面有维护结构水箱间面积25m2,该工程的建筑面积为(B)m2,该工程平整场地工程量清单项目工程量为()m2,A.
4866.
39832.78B.
4885.
00820.00C.
4932.
78812.78D.
4945.
0080016.某工程独立基础共10个基础底面积1500mm×1500mm基础垫层每边宽出基础100mm室外地坪标高为-
0.3m基础垫层底标高为-
2.1m则工程量清单项目挖基础土方工程量是(B)m2,A.
47.25B.
52.02C.
40.50D.
53.
7617.某工程钻孔灌注桩共100根设计桩长为
11.5m桩直径为500mm则工程量单项目钻孔灌注桩和预算定额项目钻孔灌注桩工程量各是(D)A.100根,
225.80m3B.
1175.00m
230.71m3C.100根
230.71m3D.
1150.
00235.62m318.在建筑工程清单工程量计算中,厂库房大门工程量的计量单位是(B)A.m2B.樘C.品D.套
19.在下列项目中属于《建设工程工程量清单计价规范》中通用措施项目的是(D)A.垂直运输机械B.现场施工围栏C.焊接保护设施D.已完成工程及设备保护20.措施项目指为完成工程项目施工,发生与该工程前和施工过程中技术、生活、安全等方面的(C)项目A.实体工程B.工程实体C.非工程实体D.实际工程21.措施项目清单应根据拟建工程具体情况编制,参照“建筑工程、装饰装修工程措施项目一览表’’列项,若出现表中未列的项目,编制人可以补充工程招投标时,投标人调整补充措施项目必须在(B)中注明A.招标文件B.投标文件C.施工合同D.索赔申请22.措施项目清单由编制人根据拟建工程的特征,施工现场条件和环境,工程所在地该类工程C)等因素编制A.独特的施工方法B.先进的施工方法C.常规的施工方法D.专业的施工技术23.其他项目是指除分部分项工程量清单项目和措施项目清单的项目外,为完成工程施工(B)费用的项目A.不可能发生B.可能发生C.必须发生D.已经发生24.其他项目清单应根据拟建工程具体情况编制,参照其他项目一览表的内容列项若出现表中未列的项目,编制人可以补充工程投标时,投标人调整补充其他项目必须在(D)中注明A.招标文件B.工程签证C.施工合同D.投标文件25其他项目清单中,预留金指业主为(B)而预留的金额A.不可能发生的设计变更B.可能发生的工程变更C.一定发生的设计变更D.应该发生的工程量变更26.零星工作项目费指完成(A)提出的工程量暂估的零星工作所需的费用A.招标人B.工程咨询公司C.代理人D.投标人27.其他项目清单中的预留金,可由招标人自主确定是否列项,若列项,(A)及结算方法A.招标人应给出相应金额B.由投标人自主确定金额C.不给出相应金额D.按招标人比例确定金额28按国家税法规定,在建设工程计价中,应计入建设工程造价内的税金包括(B)A.营业税、增值税和教育费附加B.营业税、城市维护建设税和教育费附加C.营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加D.营业税、城市维护建设税和固定资产投资方向调节税
二、多项选择题1.工程量清单是指表现拟建工程的(ACD)名称和相应数量的明细清单A.其他项目B.零星项目C.分部分项工程项目D.措施项目E.规费项目2.下列关于工程量清单描述正确的是(ADE)A.在工程招标时,工程量清单是招标文件的组成部分B.工程量清单应由具有编制投标文件能力的投标人编制C.在签订建筑工程施工合同时,工程量清单是建筑工程施工合同组成必要内容之一D.工程量清单应由受招标人委托且具有相应资质的中介机构进行编制E.零星工作项目表应根据拟建工程的具体情况列出项目,工程数量可按暂估数量给出3.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的组成内容有(ABC)A.填表须知B.措施项目清单C.其他项目清单D.设备价格表E.主要材料价格表4.编制分部分项工程量清单,应根据《建设工程工程量清单计价规范》附录规定的要求确定(BCD)A.项目序号B.项目名称C.计量单位D.工程量计算规则E.项目取费标准5.《建设工程工程量清单计价规范》中的“四统一”是指除项目编码统一外,还包括(ABD)统一A.计量单位B.项目名称C.项目特征D.工程量计算规则E.项目工程量6.编制“分部分项工程量清单项目”应根据项目名称和项目特征并结合拟建工程的实际情况确定项目特征是指项目实体名称、型号、质量、(ABCE)等A.规格B.材质C.工程内容D.连接形式E.施工做法7.在工程量清单计价中,分部分项工程量清单项目特征必须描述的是(BDE)A.涉及施工方案的B.涉及结构要求的C.涉及当地材料价格的D.涉及材质要求的E.涉及难易程度的8.《建设工程工程量清单计价规范》中的通用措施项目有(ABD)A.二次搬运B.夜间施工C.组装平台D.临时设施E.防洪措施9.下列项目中哪些属于工程量清单的“措施项目”的内容(ACDE)A.混凝土模块及支架B.工程排污费C.大型机械安拆及进出场D.临时设施E.降水排水费用10.下列费用中,属于工程量清单中措施项目清单内容的有(ACDE)A.临时设施费B.预留金C.混凝土的模板及支撑费D.安全文明施工费E.材料二次搬运费11.《建设工程工程量清单计价规范》规定,其他项目清单组成的内容有(BCE)A.规费B.预留金C.材料购置费D.设备购置费E.总承包服务费12.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,预留金属于暂定金额,是业主为工程施工准备的一种备用金,主要考虑的因素有(BCDE)A.物价上涨B.工程量清单漏项C.施工中发生的索赔D.设计变更引起标准提高E.清单计算有误增加的工程量13.编制工程量清单的依据有(BCD)A.相关价格信息B.《建设工程工程量清单计价规范》C.常规施工方法D.施工图纸E.工程现场实际14.关于建筑工程的混凝土及钢筋混凝土清单工程量计算,下列正确的论述有(ABE)A.现浇钢筋混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算B.现浇钢筋混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算C.现浇钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算D.现浇混凝土散水按设计图示尺寸以体积计算E.预制钢筋混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算15.工程量单位中属于物理计量单位的是(BCD)A.樘B.面积C.体积D.重量E.品参考答案一.单项选择题
1.A
2.D
3.A
4.C
5.C
6.C.
7.C
8.B
9.D
10.A
11.C
12.C
13.B
14.A
15.B
16.B
17.D
18.B
19.D
20.C
21.B
22.C
23.B
24.D
25.B
26.A
27.A
28.B二.多项选择题1.A、C、D2.A、D、E3.A、B、C4.B、C、D5.A、B、D6.A、B、C、E7.B、D、E8.A、B、D9.A、C、D、E10.A、C、D、E、11.B、C、E12.B、C、D、E
13、B、C、D14.A、B、E15.B、C、D第四节工料单价法计价(略)第五节招标标底和投标报价的编制
一、招标标底编制单项选择题1.标底是指由业主对招标工程进行工程造价控制的一个(C)A.实际价格B.最高价格C.预期价格D.合理价格2.不属于建设工程招标标底的编制依据是(D)A.招标文件的商务条款B.施工方案和施工组织设计C.施工现场地质、水文、地上情况等资料D.企业定额、类似工程的成本核算资料3.按照工程量清单报价的方法编制标底时,可以增列项目的是(C)A.分部分项工程量清单项目B.措施项目C.其他项目D.规费与税金项目4.以下不属于标底的编制内容的是(C)A.标底编制说明B.标底价格计价书C.标底附件D.工程量清单5.分部分项工程量清单计价的实质是(B)问题A.确定清单编码B.综合单价的组价C.确定计量单位D.确定规费费率6.工程量清单报价中的综合单价不包括(D)A.人工费B.材料费C.管理费D.规费7.标底编制人可以根据具体的施工方案或施工组织设计确定措施项目,认为不发生者费用可以记为(B)A.平均数B.零C.实际数D.就高不就低8.编制标底时,措施项目组价方法有(A)A.综合单价形式B.简易单价形式C.个别单价形式D.复杂单价形式
二、招标标底编制多项选择题1.编制一个合理、可靠的标底需要考虑的因素包括(ACDE)A.目标工期的要求B.不同的施工方案C.质量要求D.材料差价E.工程的自然地理条件2.对标底的理解正确的是(CD)A.标底价格由工程成本和利润组成B.标底一般应该由第三人负责编制C.标底是业主进行工程造价控制的期望价格D.一个工程只能编制一个标底E.所有招标工程都应有标底3.标底的编制原则有(ABDE)A.编制依据具有可靠性B.标底价应具有完整性C.标底价与投标报价的一致性D.标底价格的合理性E.一个工程只能编制一个标底4.标底价格的编制依据一般包括(BCDE)A.投标文件的商务条款B.工程施工图纸、标准图集,工程量计算规则C.施工方案或施工组织设计D.现行的相关定额、单价及有关调整计价的文件E.建筑安装材料及设备的市场价格5.标底的编制方法包括(AB)A.定额计价法B.清单计价法C.综合计价法D.预算指标法E.类似工程预算法6.标底审核的主要内容为(ABC)A.标底计价内容B.工程量清单单价组成分析C.计日工单价D.分部分项工程量清单E.、措施项目清单7.按照工程量清单报价的方法编制标底时,措施项目的组价方法一般有(BD)A.用估算方法的组价B.用费率形式的组价C.用定额单价方法的组价D.用综合单价形式的组价E.用概算指标方法的组价8.按照工程量清单报价的方法编制的标底,其标底审核的主要内容有(ACDE)A.招标文件规定的计价方法B.招标文件规定的评标方法C.招标文件的其他有关条款D.工程量清单单价组成分析E.清单报价中计日工单价招标标底编制参考答案
一、单项选择题
1.C
2.D
3.B
4.D
5.B
6.D
7.B
8.A
二、多项选择题1.A、C、D、E2.C、D3.A、B、D、E4.B、C、D、E5.A、B6.A、B、C7.B、D8.A、C、D、E
一、投标报价编制单项选择题1.以下不属于建设工程施工投标文件内容的是(D)A.投标函B.商务标C.技术标D.评标办法2.承包商在获得招标文件后和计算投标报价前,按照建设工程施工投标程序依次完成的工作是(A)A.招标环境调查→招标文件研究→制定施工方案→确定投标策略B.招标文件研究→招标环境调查→确定投标策略→制定施工方案C.确定投标策略→招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案D.招标文件研究→招标环境调查→制定施工方案→确定投标策略3.在建设工程施工投标程序中,招标文件研究后和确定投标策略前需要完成的工作是(D)A.招标环境调查B.计算投标报价C.研究投标对策D.制定施工方案4.在建设工程施工投标程序中,确定投标策略后和计算投标报价前需要完成的工作是(D)A.招标环境调查B.招标文件研究C.投标答疑会D.制定施工方案5.用于指导建设工程施工投标全过程活动的工作是(A)A.研究招标文件B.调查投标环境C.确定投标策略D.制定施工方案6.在工程量清单计价模式下,单位工程费汇总表不包括的项目是(D)A.措施项目清单计价合计B.直接费清单计价合计C.其他项目清单计价合计D.规费和税金7.措施项目组价的方法一般是两种,其中,采用综合单价形式组价方法主要用于计算(BD)A.临时设施费B.二次搬运费C.安全施工费D.施工排水费8.措施项目组价的方法一般有两种,以(BC)为计量单位A.自然单位B.物理单位C.项D.个9.按照建设部印发的《建设工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的要求,投标报价应不低于工程所在地省级工程造价管理机构测定的措施费用标准的(B)A.95%B.90%C.85%D.80%10.下列属于“主要材料价格表”中的材料费单价组成的内容是(A)A.一般的检验试验费B.新材料的试验费C.构件的破坏性试验费D.特殊要求材料检验试验费11.其他项目工程量清单计价时,预留金和材料购置费必须按照招标文件中确定的金额填写,(A)A.不得增加或减少B.可按实估算费用C.可按增列项目计算D.根据取费标准调整12.工程量清单计价中加工及安装损耗费是在(B)中反映A.材料的单价B.材料的消耗量C.人工单价D.机械单价13.在采用预算定额计价时,材料的加工及安装损耗费是在(B)中反映A.材料的单价B.材料的消耗量C.人工单价D.机械单价14.在建设工程工程量清单计价模式中,分部分项工程量清单项目的综合单价由(B)自主报价,并为此承担风险A.招标人B.投标人C.业主D.监理单位15.工程量清单漏项或设计变更引起的工程量清单项目,其相关综合单价由(A)提出,经业主或监理工程师确认后作为结算的依据A.承包人B.发包人C.监理单位D.建设单位16.工程量清单计价以综合单价计价,投标报价时,人工费、材料费、机械费均为(C)A.参考价格B.预算价格C.市场价格D.可变价格17.投标人在措施项目费计算时,可根据组织设计采取的具体措施,在招标人提供的措施项目清单基础上增减措施项目一般对(D)的措施不进行报价A.措施项目清单中列出而实际采用B.措施项目清单中未列出而实际采用C.措施项目清单中不确定D.措施项目清单中列出而实际未采用18.工程量清单漏项、设计变更引起新增工程量清单项目(A)进行工程价款结算A.应给承包人B.不应给承包人C.应给招标人D.不应给招标人
二、投标报价编制多项选择题1.单位工程工程量清单计价的费用是指按招标文件规定,完成工程清单所列项目的全部费用,包括(ACDE)A.分部分项工程费B.分部工程费C.措施项目费D.规费和税金E.其他项目费2.根据《建设工程工程量清单计价规范》的要求,综合单价包括(ABC)A.人工费B.材料费C.机械使用费D.间接费E.税金3.建设工程施工投标文件组成内容包括(BCE)A.招标文件格式B.投标保证金C.资格审查表D.合同主要条款E.投标书附录4.建设工程施工投标的程序包括(ABDE)A.招标文件研究B.招标环境调查C.召开招标答疑会D.确定投标策略E.制定施工方案5.在工程量清单计价实践中,分部分项工程量清单综合单价的组价方法主要是(AD)A.根据定额计算B.根据概算指标计算C.根据投资估算D.根据实际费用计算E.根据概算费用计算6.采用工程量清单计价编制“主要材料价格表”中的材料费包括(ABCD)A.材料运杂费B.运输损耗费C.加工及安装损耗费D.一般的检验试验费E.特殊要求的检验试验费7.关于工程量清单计价的规定,以下说法正确的是(ABCE)A.编制标底和报价时,其计价的依据不同B.工程量清单计价时,所用到的单价均为综合单价C.投标报价时,投标人对业主提供的措施项目清单可根据情况选择性报价D.报价不得低于社会平均成本E.安全施工费、规费、税金必须计价且不得不优惠和变更8.属于工程清单计价中其他项目费的有(ABCD)A.预留金B.甲供材料的材料购置费C.总承包服务费D.零星工程项目费E.规费投标报价编制参考答案
一、单项选择题
1.D
2.B
3.A
4.D
5.C
6.B
7.D
8.C
9.B
10.A
11.A
12.A
13.B
14.B
15.A
16.C
17.D
18.A
二、单项选择题
1.A、C、D、E
2.A、B、C
3.B、C、E
4.A、B、D、E
5.A、D
6.A、B、C、D
7.A、B、C、E
8.A、B、C、D第六节工程变更合同价款结算及工程索赔
一、工程变更单项选择题
1.由于工程变更会带来工程造价和工期的变化,为了有效的控制造价,无论哪一方提出工程变更,均需由(C)A.工程师确认,发包方签发工程变更指令B.发包方确认,工程师签发工程变更指令C.工程师确认并签发工程变更指令D.发包方确认并签发工程变更指令
2.工程变更确认的一般过程是C)A.提出工程变更→分析合同条款→分析影响→确定所需的费用、时间→确认工程变更B.提出工程变更→确定所需的费用、时间→分析合同条款→分析影响→确认工程变更C.提出工程变更→分析影响→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更D.分析影响→提出工程变更→分析合同条款→确定所需的费用、时间→确认工程变更
3.变更的时间通常很紧迫,甚至可能发生现场停工,等待变更通知,这种情况下的工程变更通常发生在(C)A.工程尚未开始B.工程施工前准备C.工程正在施工D.工程已完工
4.承包方提出设计变更申请,工程师进行审查后,交原设计单位审查并提供(A)A.变更的相应图纸与说明B.工程量清单C.变更价款D.概算造价
5.建设单位需对原工程设计进行变更,根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包方以书面形式向承包方发出变更通知,应不迟于变更前(B)天A.7B.14C.20D.
306.在厂房施工时,基础下出现流沙层,这种情况下的工程变更属于(B)A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.工程项目变更
7.承包商在施工中提出的合理化建议涉及设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的换用,须经(B)同意A.发包方B.工程师C.设计方D.工地负责人
8.承包方提出变更价款后和调整合同价前完成的首要工作是(B)A.发包方审查B.工程师审查C.发包方和承包方之间协商D.工程师和承包方之间协商
9.工程师同意采用乙方的合理化建议,所发生的费用和获得的收益,(D)A.发包方分担或分享B.工程师分担或分享C.承包方分担或分享D.发、承包双方另行约定分担或分享
10.工程师无正当理由不确认承包商提出的变更工程价款报告时,则变更工程价款报告自行生效的时间是自变更价款报告送达之日起(C)天后A.7B.10C.14D.
2811.《建设工程价款结算暂行办法》规定,合同中没有适用于变更工程的价格,计算变更合同价款按(D)A.合同中类似的价格执行B.当地权威部门指导的价格执行C.监理工程师提出的价格执行D.承包商提出的价格,工程师确认后执行
12.《建设工程价款结算暂行办法》规定,合同中只有类似于变更工程的价格,计算变更合同价款按(A)A.合同中类似的价格执行B.合同中已有的价格执行C.工程师指定的价格执行D.当地权威部门发布的指导价执行
13.工程变更不能超出合同规定的工程范围如果超过了这个范围,承包商(A)A.有权不执行变更B.无条件执行变更C.听从业主指令D.听从工程师指令
14.当工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%或合同中规定的幅度时,应予调整该工程量清单项目的(C)A.材料单价B.市场单价C.综合单价D.部分费用单价
15.施工期内,措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制,下列情况造成措施费用应予调整的是(D).A.承包人更改施工组织设计B.现场施工机械损坏而延误工期C.实际完成的工程量超出合同规定的工程量D.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化
16.施工期内,当材料价格发生波动并超过合同约定的涨幅时,承包人采购材料前,应由(D)A.工程师确认数量和价格且发包人签字同意B.发包人确认数量和价格且工程师签证C.工程师确认数量和价格并签字同意D.发包人确认数量和价格并签字同意
二、工程变更多项选择题
1.工程变更是建筑施工生产的特点之一,其变更形式包括(ABCE)A.设计变更B.施工条件变更C.进度计划变更D.材料单价变更E.工程量清单中未包括的“新增工程”
2.工程变更是建筑施工生产的特点之一,主要原因是(ABCE)A.业主方对项目提出新的要求B.由于现场施工环境发生了变化C.发生不可预见的事件,引起停工和工期拖延D.由于现场施工机械损坏,引起停工和工期拖延E.由于招标文件和工程量清单不准确引起工程量增减
3.当工程变更发生时,要求工程师及时处理并确认变更的合理性在提出工程变更和确认工程变更之间的一般过程有(ACE)A.分析提出的工程变更对项目目标的影响B.分析提出的工程变更对项目结构的影响C.分析有关的合同条款和会议、通信记录D.分析有关的法律、法规条款和施工组织设计E.初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求
4.以下属于施工条件变更的是(BC)A.设计对基础垫层加厚B.厂房基础下发现流沙或淤泥层C.隧洞开挖中发现新的断层破碎D.材料单价变更E.机械台班单价变更
5.承包方提出设计变更申请后,由工程师审查,一旦工程变更后超过了原设计标准与规模时,原设计与规划审查部门需要进行(AB)A.审查批准B.提出追加投资建议C.提出追加工程量建议D.提出追加工日建议E.提出追加材料消耗量建议
6.国际承包工程中,经常出现工程变更已成事实后,再进行价格谈判,这对承包商很不利当遇到这种情况时承包商可采取的对策有(BDE)A.暂时停止施工B.控制施工进度C.采用浮动单价计算变更价款D.采用成本加酬金计算变更价款E.保存完整的变更实施记录和照片
7.施工期内,措施费用按承包人在投标报价书中的措施费用进行控制,下列情况造成措施费用应予调整的是(BCE)A.现场施工机械损坏而延误工期B.发包人更改承包人的施工组织设计C.因发包人原因并经承包人同意顺延工期D.实际完成的工程量超出合同规定的工程量E.施工期间因国家法律、法规及有关政策变化
8.变更合同价款按下列(ABC)进行A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款C.合同中没有适用于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行D.合同中没有类似于变更工程的价格,由发包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行
9.国际承包工程中,经常出现变更已成事实后,再进行价格谈判,这对承包商很不利当遇到这种情况时可采取以下(ABE)对策A.控制施工进度,等待变更谈判结果B.争取以计时工或按承包商的实际费用支出计算费用补偿C.采用单价合同方式,避免价格谈判中的争执D.承包商自做主进行工程变更,挽回损失E.收集完整的变更实施的记录和照片,并由工程师签字,为索赔做准备
10.工程量清单项目的综合单价可以调整的情况有(ABC)A.当工程量清单中工程量有误B.工程变更引起实际完成的工程量增减超过工程量清单中相应工程量的10%C.工程变更引起实际完成的工程量增减超过合同中约定的幅度时D.人工、材料、机械台班单价涨幅过大且超过报价时10%的E.施工当中发生可以预见风险的工程变更参考答案
一、单项选择题
1.C
2.C
3.C
4.A
5.B
6.B
7.B
8.B
9.D
10.C
11.D
12.A
13.A
14.C
15.D
16.D
二、多项选择题
1.A、B、C、E
2.A、B、C、E
3.A、C、E
4.B、C
5.A、B
6.B、D、E
7.B、C、E
8.A、B、C
9.A、B、E
10.A、B、C
一、工程索赔单项选择题
1.索赔的性质属于(A)A.经济补偿行为B.经济惩罚行为C.责任追究行为D.纠纷诉讼行为
2.工程索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为,相对来说(D)的索赔更加困难一些A.发包人向供应商B.承包人向供应商C.发包人向承包人D.承包人向发包人
3.要想取得索赔的成功,提出索赔要求不需符合的条件是(D)A.客观性B.合法性C.合理性D.方向性
4.对整个工程实际发生的合理成本与原成本之差额提出的索赔属于(A)A.补偿索赔B.综合索赔C.单项索赔D.道义索赔
5.承包商的某项索赔要求,虽然在工程项目的合同条件中没有专门的文字叙述,但可以根据该合同条件的某些条款的含义,推论出承包商有索赔权这种索赔属于(B)A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔
6.通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工,承受了额外费用损失,因而出于善良意愿,同意给承包商以适当的经济补偿这种索赔属于(D)A.合同规定的索赔B.非合同规定的索赔C.综合索赔D.道义索赔
7.监理(业主)在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后(C)天内未予答复或未对承包商作进一步的要求,是为该项索赔已经认可A.30B.28C.14D.
158.承包商可以根据合同约定向业主提出延期开工的申请,申请被批准则承包商可以进行工期索赔业主的确认时间为()小时A.48B.36C.24D.
129.当地基开挖需要处理时,承包商应该按照设计院出具的设计变更单进行地基处理承包商按照设计变更单(C)A.只能进行费用索赔B.只能进行工期索赔C.可以进行费用和工期索赔D.不能进行任何索赔
10.因工程量增加造成的工期延长,承包商可以根据合同约定要求进行工期索赔工期确认时间根据合同约定为()天A.7B.14C.21D.
2811.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时A.4B.8C.12D.
2412.在工程索赔的实践中,以下()费用允许索赔A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
13.工期索赔的计算方法有()A.总费用法B.分项法C.因素分析法D.网络分析法
14.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同,合同中保函手续费为20万元,合同工期为200天,合同履行过程中,因发生不可抗力时间致使开工日期推迟30天,因异常恶劣气候停工10天,因季节性大雨停工5天,因设计分包单位延期交图停工7天,上述时间均未发生在同一时间,则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元A.
0.7B.
3.7C.
4.7D.
5.
215.某工程项目总价值1000万元,合同工期为18个月,现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元,则承包方提出工期索赔为()个月A.
1.5B.
0.9C.
1.2D.
3.
616.某工程施工中,由于工程师指令错误,使承包商的工人窝工50工日,增加配合用工10工日,机械一个台班,合同约定人工单价为30元/工日,机械台班为360元/台班,人工窝工补贴费为12元/工日,含税的综合费率为17%,承包商可得该项索赔为()元A.1260B.
1263.6C.
1372.2D.
1474.
217.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000㎡,合同期为16天合同约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3则施工方可提出的工期索赔为()天A.1B.4C.17D.
1418.某建设项目业主与施工单位签订了可调价格合同,合同中约定主导施工机械一台为施工单位自有设备,台班单价为800元/台班,折旧费100元/台班,人工日工资单价为40元/工日,窝工工费10元/工日,合同履行中,因场外停电全场停工2天,造成人员窝工20个工日,因业主指令增加一项新工作,完成该工作需要5天时间,机械5台班,人工20个工日,材料费5000元,则施工单位可向业主提出直接费补偿额为()元A.10600B.10200C.11600D.
1220019.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同,合同约定的土方工程量为8000m3,同期为16天,合同约定工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险施工过程中,因出现了较深的软弱下卧层,致使土方量增加了10200m3,则施工方可提出的工期索赔为()天A.1B.4C.17D.
1420.下列关于索赔和反索赔的说法正确的是()A.索赔实际上是一种经济惩罚行为B.反索赔的目的是维护业主方面的经济效益C.索赔和反索赔具有同时性D.索赔可以给承包人带来额外的报酬
二、工程索赔多项选择题
1.索赔的作用有()A.有助于促进双方加强内部管理,严格履行合同B.有助于双方提高管理素质,加强合同管理,维护市场正常秩序C.有助于双方更快地熟悉国际惯例,熟练掌握索赔和处理索赔的方法和技巧D.有助于工程造价的合理确定E.有利于惩罚被索赔人
2.工程承包中不可避免地出现索赔的影响因素有()A.人民币升值B.施工进度变化C.施工图纸的变更D.施工机械发生故障E.施工现场条件变化
3.由于发生索赔的原因很多,根据工程施工索赔实践,通常有()A.地基变化索赔B.工期延长索赔C.暂停施工索赔D.经济补偿索赔E.业主违约索赔
4.按施工索赔的目的可分为()A.地质变化索赔B.加速施工索赔C.经济索赔D.道义索赔E.工期索赔
5.按照索赔的有关当事人分类,可分为()A.工程承包商同业主之间的索赔B.总承包商同分包商之间的索赔C.分包商同业主之间的索赔D.承包商同供货商之间的索赔E.供货商同业主之间的索赔
6.按索赔的处理方式可分为()A.经济索赔B.工期索赔C.单项索赔D.分项索赔E.综合索赔
7.在工程索赔的实践中,以下()费用不允许索赔A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用C.承包商进行对索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过6小时E.不可抗力
8.在工程索赔的实践中,允许索赔的内容有()A.监理(业主)未能及时向承包商提供所需指令所发生的损失B.由于业主原因延期开工所发生的损失C.承包商进行索赔工作的准备费用D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时所发生的损失E.地质条件发生变化所发生的损失
9.采取综合索赔时,承包商必须事前征得工程师的同意,并提出的证明是()A.综合索赔方法优于其他方法B.承包商的投标报价是合理的C.实际发生的总成本是合理的D.承包商具有索赔能力E.承包商对成本增加没有任何责任
10.以下是工期索赔计算方法的是()A.比例法B.相对单位法C.网络分析法D.平均值计算法E.总费用法工程索赔参考答案
一、单项选择题
1.A
2.D
3.D
4.B
5.B
6.D
7.B
8.A
9.C
10.B
11.B
12.D
13.D
14.C
15.B
16.C
17.D
18.B
19.D
20.B
二、多项选择题
1.ABCD
2.BCE
3.ABCE
4.CE
5.ABDE
6.CE
7.ABCD
8.ABE
9.BCE
10.ABCD第七节建设工程竣工结算
一、单项选择题
1.《建设工程工程量清单计价规范》的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的()天内预付工程款A.10B.15C.7D.
142.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,包工包料工程的预付款按合同约定拨付,原则按合同金额的()比例区间预付A.5%~25%B.10%~25%C.5%~30%D.10%~30%
3.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款如果业主不安约定预付,承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的()天内发出A.7B.10C.14D.
284.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定,在具备施工条件的前提下,业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的()A.半个月内B.1个月内C.1个半月内D.2个月内
5.业主不按约定预付,承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知,业主收到通知后仍不按要求预付,承包商可在发出通知()天后停止施工,业主承担违约责任A.7B.10C.14D.
286.在工程进度款结算于支付中,承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是()A.因业主提出的设计变更而增加的工程量B.因承包商原因造成工程返工的工程量C.因延期开工造成施工机械台班数量增加D.因地质原因需要加固处理增加的工程量
7.合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种,作为进度款的结算方式两种结算方式是按月结算于支付和()A.按季结算与支付B.按年结算与支付C.分段结算与支付D.目标结算与支付
8.承包商应当按照合同约定的方法和时间,向监理(业主)提交已完工程量的报告监理(业主)接到报告后()天内核实已完工程量,如未及时核实完,则承包商报告中的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据双方合同另有约定的,按合同执行A.7B.10C.14D.
289.在工程进度款结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量,监理不予计量之外,还包括()A.因发包人原因造成返工的工程量B.因承包商原因造成返工的工程量C.因不可抗力造成返工的工程量D.因不利施工条件造成返工的工程量
10.根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请,监理(业主)应在()天内向承包商支付工程进度款A.7B.10C.14D.
2811.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人()A.按实际计量B.按图纸计量C.不予计量D.双方协商计量
12.根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)踢出支付工程进度款申请,监理(业主)应在规定时间内按工程价款的()向承包商支付工程进度款A.30%~60%B.60%~90%C.10%~90%D.30%~90%
13.监理(业主)超过约定的支付时间不知福工程进度款,承包商应及时向业主发出要求付款的通知,监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款,可与承包商协商签订延期付款协议,经承包商同意后可延期支付,协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第()天起计算应付款的利息A.14B.28C.15D.
3014.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,在竣工结算编审过程中,单位工程竣工结算的编制人是()A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构
15.竣工结算的方式不包括()A.单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分部分项工程竣工结束
16.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由()编制A.业主B.承包商C.总承包商D.监理咨询机构
17.单项工程竣工后,承包商应在提交竣工验收报告的同时,向业主递交完整的结算资料和()A.竣工验收资料B.造价对比资料C.工程竣工图D.竣工结算报告
18.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45天,则单项工程竣工结算报告的金额应该为()A.500万元以下B.500万~2000万元C.2000万~5000万元C.5000万以上
19.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15天内汇总,送业主后()天内审查完成A.20B.45C.60D.
3020.当某单项工程竣工结算报告金额为1500万元时,审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天A.20B.30C.45D.
6021.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外,还应具备的资料有()A.工程量清单报价书和设计变更通知单等B.施工预算书和材料价格变更文件等C.材料限额领料单D.工程现场会议纪要
22.根据确认的竣工结算报告,承包商向业主申请支付工程竣工结算款业主应在收到申请后()天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任A.14B.28C.15D.
3023.工程竣工结算的审核,除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外,还包括()A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价C.落实设计变更签证和按图核实工程数量D.落实工程价款签证和按图计算工程数量
24.某独立土方工程,招标文件估计工程量为100万m³,合同约定工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款;土方工程为全费用单位,每立方米10元,当实际工程量超过估计工程量10%时,超过部分调整单价,每立方米为9元某月施工单位完成土方工程量25万m³,截至该月累计完成的工程量为120万m³,则该月应结工程款为()万元A.240B.
237.5C.228D.
236.
625.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³,合同中规定单价16元/m³,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为15元/m³,实际经过业主计量确认的工程量为1800m³,则该分项工程结算款为()元A.28650B.27000C.28800D.
2850026.如甲方不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,致使施工无法进行,则()A.乙方仍应设法继续施工B.乙方如停止施工则应承担违约责任C.乙方可停止施工,甲方承担违约责任D.乙方可停止施工,由双方共同承担责任
27.标准机械设备的结算,大都使用国际贸易广泛使用的()A.不可撤销的信用证B.可撤销的信用证C.不可撤销的商业保函D.可撤销的商业保函
28.将产品赊销给买方,规定买方在一定时期内延期或分期付款,卖方通过向本国银行申请出口信贷,来填补占用的资金这种支付进口设备、工器具和材料价款的结算方式是()A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业汇票
二、多项选择题
1.关于工程预付款结算,下例说法正确的是()A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%,不高于合同金额的60%B.对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付C.实行工程量清单计价的,实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程,业主不得预付工程款
2.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有()A.按月结算与支付B.分段结算与支付C.按季结算与支付D.按形象进度结算与支付3.竣工结算的方式有()A单位工程竣工结算B.单项工程竣工结算C.建设项目竣工总结算D.分项工程竣工结算E.分部工程竣工结算
4.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义,其主要作用有()A.是建设单位组织竣工验收的先决条件B.是加速资金周转的重要环节C.是施工单位确定工程实际建设投资数额,编制竣工决算的主要依据D.是施工单位内部进行成本核算,确定工程实际成本的重要依据E.是反应工程进度的主要指标
5.竣工结算编制的依据包括()A.全套竣工图纸B.材料价格或材料、设备购物凭证C.双方共同签署的工程合同有关条款D.业主提出的设计变更通知单E.承包商单方面提出的索赔报告
6.工程竣工结算的审核一般从以下()入手A.核对合同条款B.落实设计变更签证C.按图核实工程数量D.严格按决算约定计价E.注意各项费用计取
7.专制机械设备的结算一般分为()阶段A.预付款B.阶段付款C.最终付款D.进度付款E.竣工付款
8.对进口设备、工器具和材料价款的支付,我国还经常利用出口信贷的形式出口信贷根据借款的对象分为()A.卖方信贷B.买方信贷C.商业发票D.商业信用E.商业汇票参考答案
一、单项选择题
1.C
2.D
3.B
4.B
5.C
6.B
7.C
8.C
9.B
10.C
11.C
12.B
13.C
14.B
15.D
16.C
17.D
18.C
19.D
20.B
21.A
22.C
23.C
24.C
25.A
26.C
27.A
28.A
二、多项选择题
1.BCDE
2.AB
3.ABC
4.BE
5.ABCD
6.ABCE
7.ABC
8.AB第四章施工组织设计第一节施工组织设计
一、单项选择题1.分部工程施工组织设计应突出() A.全局性 B.综合性 C.指导性 D.作业性2.单位工程施工组织设计中最具决策性的核心内容是() A.施工方案设计B.施工进度计划编制C.资源需求量计划编制D.单位工程施工平面图设计3.进行单位工程施工平面图设计时,首先应() A、布置临时设施 B、引入场外交通道路 C、确定起重机位置 D、布置水电管线4.某工程组织等节奏流水施工,共有6个作业队,每队分5段施工,流水节拍为5天,其中第
三、第五作业队分别间歇了2天、3天,则该工程的总工期应为()天A、35 B、45 C、55 D、655.单位工程施工组织设计的核心内容和带有决策性的环节是()A.施工进度计划B.施工方案C.施工平面图D.资源需要盆计划6.单位工程施工技术组织措施设计中应充分考虑安全问题,下列不属于安全措施的是()A.防洪水、地展措施B.高空吊装作业的保护措施C.雨季坑摘防场陷措施D.高压、低压电器设备的防苗措施7.施工组织设计内容的三要素是()A.工程概况、进度计划、技术经济指标B.施工方案、进度计划、技术经济指标C.进度计划、施工平面图、技术经济指标D.施工方案、进度计划、施工平面图8.施工组织设计是()A.规划和指导拟建工程从投标到竣工全过程的技术文件B.规划和指导拟建工程从投标到竣工全过程的经济文件C.规划和指导拟建工程的技术经济文件D.规划和指导拟建工程全过程的技术经济文件9.施工组织总设计由()负贵编侧A.建设总承包单位B.施工单位C.监理单位D.上级领导机关
二、多项选择题
1.工程施工组织设计的作用是指导()A、工程投标B、签订承包合同C、施工准备D、施工全过程E、从设计开始,到竣工结束全过程工作
2.确定施工流向应考虑以下因素()A、生产使用的先后B、主导工程C、运输方向D、施工区段划分E、工期短的部位应先施工
3.工程施工总平面图设计中,关于加工厂布置说法正确的是()A、运输条件较差时,搅拌站宜分散布置 B、砂浆搅拌站应分散布置 C、原木、锯木堆场宜沿公路线布置 D、简单机具型的钢筋加工宜分散布置 E、预制加工厂宜在施工场地内布置4.关于施工组织设计表述正确的是()A.施工组织总设计是在施工图设计完成后编制的B.单位工程施工组织设计是施工单位编制年度计划的依据C.单位工程施工组织设计是由工程项目的项目经理或主管工程师负贵编制D.分部分项工程施工组织设计是施工组织总设计的具体化E.分部分项工程施工组织设计应突出作业性参考答案
一、单项选择题1D2A3C4C5B6C7D8D9A
二、多项选择题1ABCD2ABCD3ABCD4CE第二节施工网络计划技术
一、单项选择题1.某工程有6个施工过程各组织一个专业队,在5个施工段上进行等节奏流水施工,流水节拍为5d其中第
三、第五作业队分别间歇了2d、3d,则该工程的总工期为() A.35dB.45dC.55dD.65d2.某工程施工流水节拍如下表,如按分别流水组织施工则最短工期为()d A.18B.17C.14D.163.某工程计划工期为40d,按等节奏组织流水施工,施工段为5段,4个施工过程各组织一个专业队,插人时间之和与间歇时间之和各为3d,则该工程的流水步距为() A.8dB.7dC.6dD.5d4.某工程在第i段上的第j过程采用了新技术.无现成定级,不便求得施工谁水节拍经专家估算,最短、最长、最可能的时间分别为12d、22d、14d,则该过程的期望时间应为()d A.14B.
15.C.16D.185.在双代号网络计划中,某项工作有两个紧后工作,其最迟完成时间分别为20d、15d,其持续时间分别为7d、12d,则本工作的最迟完成时间为()d A.13B.15C.3D.206.在双代号网络计划中,某项工作有两项紧前工作,其持续时间分别为3d、4d;其最早开始时间分别为30d、28d;则本工作的最早开始时间为()d A.32B.33C.28D.
307.A工作有两项紧后工作B、c,已知B工作的ES二10dLS=18dc工作的EF=12dLF=16d,且A工作的FF=2d则A工作的TF为()d A.10B.8C.6D.48.某工程有三个施工过程,各自的流水节拍分别为6d、4d、2d;则组织流水施丁时,流水步距为d A.1B.2C.4D.69.对一栋12层住宅楼组织流水施工,已知t1=t2=t3=2d,则其施工段及工期分别为() A.12段28dB.3段28dC.12段24dD.3段24d10.某工程相邻两个施工过程的流水节拍分别为A过程
2、
3、
3、4B过程l、
3、
2、3.则A、B两过程的流水步距为()d A.2B.4C.6D.911.已知一双代号网络计划如图,则C工作的自由时差FFc为()d A.0B.2C.4D.612.某工程网络计划共有十项工作,其中A为起始工作,其紧后工作为BB的紧后工作为C;A、B、C的持续时间分别为3d、4d、4d;B工作的总时差为2d,则B工作的最迟开始时间为()d A.3B.4C.5D.713.双代号网络中,M工作的ES=12,LS=15,持续时间为6d;M后有三项紧后工作,其最早开始时间分别为第21d,第24d,第28d;则M的FF为()d A.0B.3C.7D.1014,已知E工作有一项紧后工作GG的LF=14d.TF=2d,持续时间为3dE工作的ES=6d,持续时间为1d,则E的FF为(d A.1B.2C.3D.415.工作C有两项紧前工作A、B,其持续时间为A=3dB=4d,其最早开始时间相应为第5d和第6d;C工作的最迟开始时间为第10d,则C的总时差为(d A.10B.8C.7D.016.为了使流水施工组织中施工段的划分更加科学合理,通常应使施工段数 A、与流水节拍相等 B、大于或等于施工过程数 C、于或等于施工队数 D、小于流水节拍
二、多项选择题1.下列双代号网络计划违反绘图规则的是()A.无箭头节点B.倒箭头节点C.循环线路D.节点编号错误E.逻辑关系混乱
2.双代号网络计划中,关健线路的特点是()A.不是唯一的;B.是自由时差为0的;C.是总时差和自由时差均为O的;D.非关健工作如拖延时间超过其总时差时,不影响原关健线路;E.非关健工作如拖延时间超过其总时差时,原关健线路可能变为非关健线路3.某工程施工进度计划如下圈,该网络图的绘制错误有()A.存在多余虚工作B.存在循环线路C.存在多个起点节点D.存在多个终点节点E.节点编号有误4.绘侧双代号网络图时,节点编号的原则是()A.不应且复编号B.编号可以随愈C.箭头节点编号应大于箭尾节点编号D.节点编号之间可以有间隔E.虚工作的节点可以不编号参考答案
一、单项选择题1C2A3D4B5C6B7C8B9A10C11A12C13B14B15D16B
二、多项选择题1BCDE2ACE3:ADE4ACD造价员预测模拟试题一
1.民用建筑分[]两大部分 a生活建筑和公共建筑 b居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 解析民用建筑指的是供人们活动的建筑包括居住建筑和公共建筑两大部分
2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构,应选用碳素结构钢的品种是[]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案d 解题要点碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢镇静钢最好,质量等级自a到d逐次提高,在低温承受动荷载的焊接结构,工作环境恶劣,应选用d级的镇静钢
3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用,应掺入麻刀和纸筋等以[] a.节省石灰 b.防止开裂 c.易于施工 d.增加美观度 答案b 解题要点石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象,为防止抹面因收缩而开裂,应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力,防止裂缝
4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定 答案c 解题要点决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等水灰比越大,多余的水越多(因水泥水化所需水量是一定的)多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔,从而使强度降低
5.试配c35混凝土,容重为2450kg/m3,现已知单位水泥用量428kg,单位用水量182kg,则该混凝土1立方米所需的砂石总重量为[]kg. a.1284 b.1840 c.1498 d.1584 答案b 解题要点1立方米,混凝土重2450k8,是由4种成分组成现已知水和水泥的用量,所以砂石总重量应为2450—(428+182);1840kg.
6.某混凝配比设计中,、已知单位用水量为180kg,水灰比为
0.7,重量砂率为35%,则单位石子用量为[]kg. a.687 b.1362 c.1276 d.733 答案c 解题要点已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/
0.7=257kg,1立方米混凝土重量为2400kg,则砂石总重量为2400—(180+257)=1963kg,又知砂率为35%,则石子含率为65%,所以石子重量应为1963x
0.65=1276kg.
7.欲设计c30普通混凝土(σ=5),其试配强度为[]mpa. a.
21.8 b.
38.2 c.30 d.40 答案b 解题要点试配强度fcu=fcu.k+
1.645σ=30+
1.645*5=
38.2mpa.
8.工业建筑的分类中多层厂房指层数在[]层及以上的厂房 a、1 b、2 c、3 d、6 答案b 分析工业建筑的分类按层数分
(1)单层厂房
(2)多层厂房指层数在二层及以上的厂房,常用的层数为二-六层
(3)层次混合的厂房指单层工业厂房与多层工业厂房混合在一幢建筑中
9.柔性基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于[]mm; a、100 b、200 c、300 d、350 答案b 分析柔性基础在混凝土基础底部配置受力钢筋,利用钢筋受拉,这样基础可以承受弯矩,也就不受刚性角的限制所以钢筋混凝土基础也称为柔性基础在同样条件下,采用钢筋混凝土基础比混凝土基础可节省大量的混凝土材料和挖土工程量,钢筋混凝土基础断面可做成梯形,最薄处高度不小于200mm;也可做成阶梯形,每踏步高300-500mm.
10.有一公路工程,借土填方,土源为地面存土,运距3km,完成这一作业应选用的机械为[] a.铲运机 b.正铲挖土机十自卸汽车+推土机 c.反铲挖土机+自卸汽车+推土机 d.推土机 答案b 解题要点推土机、铲运机虽具备独立挖土、运土、卸土的性能,但运距有限,3km超过其最佳运距另外土源为地面存土,只有用正铲挖土机挖土,当然要配自卸汽车运至路基处卸土,仍需用推土机推成填土路基所以正确的机械选用应是b项造价员预测模拟试题二
11.流水节拍是指一个专业队[] a.整个工作的持续时间 b.在一个施工段上的持续时间 c.最短的持续工作时间 d.转入下一施工段的间隔时间 答案b 解题要点流水节拍是时间参数中的一个,是指某个专业队在一个施工段上的作业时间
12.某工作有两项紧前工作a、b,其持续时间为a=3,b=4,其最早开始时间是a=5,b=6,则本工作的最早开始时间是[] a.5 b.6 c.8 d.10 答案d 解题要点本工作有两个紧前工作,则本工作最早开始时间必须在两个紧前工作都完成后方能开始,而a工作第5天(实际是第5天末)开始,持续3天,就是第8天末完成,月工作第6天开始(实际是第6天末)开始,持续4天,须第10天末完成,因此本工作最早的开始时间是第10天末
13.某项施工过程有两项紧后施工过程c、d,c的最迟完成时间是第20天,d的最迟完成时间是第15天,c、d的施工过程持续时间分别为第7天和第12天,则本施工过程的最迟完成时间应是[]天 a.20 b.15 c.3 d.13 答案c 解题要点一施工过程如有两个以上的紧后施工过程,则本施工过程的最晚完成时间应是紧后施工过程最迟开始时间中的最小值c施工过程的最晚开始时间应为20—7=13,d过程的最晚开始时间应为15—12=
3.所以本施工过程的最迟完成时间应是第3天
14.一六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为600m2,六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2,则该工程的建筑面积为[]m
2. a、700 b、3700 c、3800 d、3600 答案b 解题要点建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半据以上两条规则,该建筑的建筑面积应为600*6+200/2=3700平米
15.[]常在跨径大于100m的桥梁上选用; a、悬臂浇筑施工 b、悬臂拼装法 c、伸缩臂拼装法 d、顶推法施工 答案a 分析悬臂浇筑施工简便,结构整体性好,施工中可不断调整位置,常在跨径大于100m的桥梁上选用;悬臂拼装法施工速度快,桥梁上下部结构可平行作业,但施工精度要求比较高,可在跨径100m以下的大桥中选用;
16.墩台混凝土水泥应优先选用[]. a、硅酸盐水泥 b、矿山渣水泥 c、普通硅酸盐水泥 d、高标号普通硅酸盐水泥 答案b 分析墩台混凝土特别是实体墩台均为大体积混凝土,水泥应优先选用矿山渣水泥、火山灰水泥,采用普通水泥时标号不宜过高 当墩台截面小于或等于100m2时应连续灌筑混凝土,以保证混凝土的完整性;
17.钻爆法开挖隧洞,最先起爆的炮眼是() a.周边眼 b.掏槽眼 c.底板眼 d.掘进眼 答案b 分析中心掏槽孔附近各组之间采用毫秒延迟雷管起爆;靠外边几组可采用秒延迟雷管,各相隔1s或2s起爆18下列叙述正确的是[]. a.在软土和新填土中宜采用爆扩灌注桩 b.爆扩灌注桩成孔简便,节省劳力,成本低,桩的承载力大 c.当桩基设计标高不同时,打桩顺序是先浅后深 d.当桩规格不同时,打桩顺序是先细后粗,先短后长 答案b 解题要点爆扩灌注桩是利用炸药爆炸后,气体急剧膨胀,压缩周围土体形成的桩孔,所以桩孔壁土体密实度增大,从而增大桩的承载力而对软土和新填土,因其松软,空隙率大,造成填塞不好,爆破效果差,孔形不规则,所以在软土和新填土中不宜采用,备选项b是正确的
19、无合同工期的工程工期,[]. a、甲方指定工期为准 b、以实际工期为准 c、工期定额为最长工期限制 d施工防计划工期为准 答案c 分析工期应控制在合同工期以内,无合同工期的工程工期,以工期定额为最长工期限制
20、地下工程的防水,在设计时应优先考虑[] a、sbs防水结构 b、机械排水 c、防水混凝土自防水结构 d、卷材防水结构 答案c 分析地下工程的防水,应考虑地表水、潜水、上层滞水、毛细管水等的作用,以及人为因素引起的附近水文地质改变的影响在设计时应优先考虑自流排水和防水混凝土自防水结构造价员预测模拟试题三
21、延缓工期则会使[]提高 a、设计费费 b、管理费用 c、材料费 d、单体试车费 答案b 分析工期与造价有着对立统一的关系这是因为,加快工期需要增加投入,而延缓工期则会导致管理费用的提高因此,要经过优化确定合理的工期
22、选择施工机械时,首先应该选择[]的机械 a、租赁 b、大型 c、主导工程 d、进口 答案c 分析选择施工机械时,首先应该选择主导工程的机械,根据工程特点决定其最适宜的类型
23、降低成本措施降低成本措施的制定应以[]为尺度, a、概算 b、标底 c、施工预算 d、结算 答案c 分析降低成本措施降低成本措施的制定应以施工预算为尺度,以企业(或基层施工单位)年度、季度降低成本计划和技术组织措施计划为依据进行编制要针对工程施工中降低成本潜力大的(工程量大、有采取措施的可能性、有条件的)项目,提出措施,并计算出经济效果和指标,加以评价、决策
24、适合砌筑处于潮湿环境下的砌体的沙浆是() a.石灰砂浆 b.水泥沙浆 c.大比例石灰沙浆 d.a、c均可 答案b水泥砂浆属于水硬性材料,强度高,适合砌筑处于潮湿环境下的砌体石灰砂浆属气硬性材料,强度不高,多用于砌筑次要的建筑地面以上的砌体强度等级分m
0.4,m1…m
15.
25.工程施工组织设计的编制原则正确的是[] a、尽量不利用正式工程,以免污染,损坏 b、一次完成所有的施工准备工作,可以节省投资 c、与施工项目管理相结合 d、必须安排分期分批建设,配套投产或交付使用 答案c 分析相关原则有
(1)严格遵守工期定额和合同规定的工程竣工及交付使用期限应根据生产的需要,安排分期分批建设,配套投产或交付使用,必须注意使每期交工的一套项目可以独立地发挥效用,使主要的项目同有关的附属辅助项目同时完工,
(2)合理安排施工程序与顺序
①要及时完成有关的施工准备工作,可以一次完成或分期完成;
②正式施工时应该先进行平整场地,铺设管网、修筑道路等全场性工程及可供施工使用的永久性建筑物,然后再进行各个工程项目的施工;
(3)尽量利用正式工程、原有或就近的已有设施,以减少各种暂设工程;
(4)与施工项目管理相结合 对于小型企业或大型建设项目的某个系统,由于工期较短或生产工艺的要求,亦可不必分期分批建设,采取一次性建成投产
26.下列项目应计算建筑面积是[]. a.地下室的采光井 b.室外台阶 c.建筑物内的操作平台 d.穿过建筑物的通道 答案d 解题要点室外台阶,建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积,地下室要计算建筑面积但不计算采光井,所以本题计算建筑面积的只有d项
27、地基强夯[]. a、按设计图示尺寸以体积计算 b、按设计图示尺寸以面积计算 c、按实际尺寸以面积计算 d、按设计图示尺寸外扩2m以面积计算 答案b 分析地基强夯按设计图示尺寸以面积计算,计量单位为平米.
28.雨篷、阳台计量不正确的是[] a、按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算 b、伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐不计算 c、伸出墙外的牛腿合并在体积内计算 d、伸出墙外的雨篷反挑檐合并在体积内计算 答案b 分析雨篷、阳台按设计图示尺寸以外墙外边线以外部分的体积计算,计量单位为立方米.伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐合并在体积内计算
29、幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算[] a、带肋全玻幕墙其工程量按外围面积计算 b、带肋全玻幕墙其工程量按投影面积计算 c、设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗,可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内 d、设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗,必须另列项目计算 答案c 分析幕墙按设计图示尺寸以幕墙外围面积计算带肋全玻幕墙其工程量按展开尺寸以面积计算计量单位为m
2.设在玻璃幕墙、隔墙上的门窗,可包括在玻璃幕墙、隔墙项目内,但应在项目中加以注明,
30、楼地面工程整体面层水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面不正确的计量是[]. a、按设计图示尺寸以面积计算 b、按设计图示尺寸以实际面积计算 c、应扣除地沟等所占面积 d、暖气包槽的开口部分和并计入面积 答案d 分析楼地面工程整体面层水泥砂浆楼地面、现浇水磨石楼地面按设计图示尺寸以面积计算应扣除凸出地面构筑物、设备基础、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在
0.3m2以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽的开口部分亦不增加计量单位为m
2.造价员预测模拟试题四
31、隔热,保温工程不正确的是[] a、铺贴不包括胶结材料,应以净厚度计算 b、保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时,应在清单项目栏中进行描述c、柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算 d、墙体保温隔热不扣除管道穿墙洞口所占体积 答案d 分析
1.屋内保温隔热、大棚保温隔热,铺贴不包括胶结材料,应以净厚度计算计量单位为立方米.
2.墙体保温隔热铺贴不包括胶结材料以净厚度计算,应扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积计量单位为立方米.
3.柱保温以保温层中心线展开长度乘保温层高度及厚度(不包括粘结层厚度)计算计量单位为立方米.
4.楼地面隔热铺贴不包括胶结材料,以净厚度计算不扣除柱、垛所占体积计量单位为立方米.耐酸防腐整体面层、耐酸防腐块料面层粘贴在平面或立面,应在清单项目栏中进行描述;保温隔热使用稻壳加药物防虫剂时,应在清单项目栏中进行描述
32、瓦、型材屋面计量规则有[] a、按设计图示尺寸以斜面面积计算 b、按设计图示尺寸以水平投影面积计算 c、按设计图示尺寸以水平投影面积乘延尺系数计算 d、扣除房上小气窗等所占面积后按实际面积计算 答案a 分析瓦、型材屋面按设计图示尺寸以斜面面积计算不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,屋面小气窗的出檐部分亦不增加计量单位为平米.
33.材料的耐水性用软化系数k软表示,其数值为[]. a.小于零 b.大于1 c.0一1 d.任意值 答案c 解题要点材料的软化系数是材料饱和水时的抗压强度与干燥时抗压强度之比,饱和水时的抗压强度一般总是要低于干燥时的强度,所所以k是在0—1之间变化的
34.在变形缝中沉降缝的突出特点是[] a.屋顶断开 b.楼板、墙身断开 c.基础断开 d.从屋顶到基础一断到底 答案d 解题要点建筑物在上部荷载差别很大或下部地基承载力差别很大处,为防止因不均匀沉降造成建筑物破坏,应设置沉降缝,为保证缝的相邻部分能自由沉降、互不牵制,应从屋顶到基础全部断开35砖的强度等级符号是[] a.mxx b.cxx c.clxx d.muxx 答案d 解题要点常用建筑材料的强度等级表示符号要清楚识别mxx是砂浆的强度等级符号,cxx是混凝土的强度等级符号,clxx是轻集料混凝土的强度等级符号,砖的强度等级符号是muxx.
36.某建筑采用现浇整体楼梯,楼梯共3层自然层,楼梯间净长6m,净宽4m,楼梯井宽450mm,长3m,则该现浇楼梯的混凝土工程量为() a.
22.65㎡ b.
24.oo㎡ c.
67.95㎡ d.
72.oo㎡ 答案d 解题要点现浇楼梯混凝土工程量是以楼梯间水平投影之和以㎡计楼梯井宽小于等于500mm时楼梯井面积不扣除,所以本题答案为6x4x3=72(㎡)如错将楼梯井面积扣除则得
67.
95.如没考虑自然层之和会得24㎡.如没考虑自然层又错将楼梯井面积扣除则得
67.95㎡.
37.反铲挖土机适用于[]. a.停机面以上的i~ⅳ级土挖掘 b.停机面以下的i一ii级土挖掘 c.水下挖掘 d.地下连续墙挖土 答案b 解题要点反铲挖土机的挖土斗只能向下、向内挖土,所以适用于挖停机面以下的土体,又因其反铲作业切土动力较正铲小,所以适于挖较软的i、ii类土
38.一房间主墙间净空面积为
54.6㎡,柱、垛所占面积为
2.4㎡,门洞开口部分所占面积为
0.56㎡,则该房间水泥砂浆地面工程量为[]㎡. a.
52.20 b.
52.76 c.
57.56 d.
54.60 答案d 解题要点地面工程量计算规则规定,按主墙间净空面积以㎡计,不扣除柱、垛所占面积,但门洞的开口部分也不增加本题所给的
2.4㎡和
0.56㎡都是带有迷惑性,实际无用正确答案就是
54.60㎡.
39.梁和板搁置在墙上板的搁置长度不小于[]mm. a、60 b、90 c、120 d、180 答案c 分析梁和板搁置在墙上,应满足规范规定的搁置长度板的搁置长度不小于120mm,梁在墙上的搁置长度与梁高有关
40.通常将饰面层[]的材料,作为饰面装修构造类型的命名 a、基层 b、结构构件 c、骨架 d、最外表面 答案d 分析饰面装修一般由基层和面层组成,基层即支托饰面层的结构构件或骨架,通常将饰面层最外表面的材料,作为饰面装修构造类型的命名造价员预测模拟试题五
41.水化热大的水泥可用于[]. a.大体积混凝土 b.冬季施工 c.大型基础 d.水坝 答案b 解题要点水化热大的水泥在硬化过程中放出大量的热,这些热量在大体积混凝土中、水坝及大型基础中不易散出,将对初凝的混凝土引起膨胀,出现细微裂缝,影响质量而在一般混凝土构件的冬季施工中,水化热有利于养护硬化
42.如果测得混凝土标准试件28天的抗压强度为23mpa,则其强度等级应定为[] a.c20 b.c23 c.c25 d.c30 答案a 解题要点混凝土的强度等级是根据150mm立方体的试件,在标准条件(20±3℃,相对湿度大于90%)下养护28天测得的抗压强度值确定的,共分10个等级如测得的抗压强度值在两个等级之间,应按低级定级本题23mpa在20—25mpa之间,所以应定为c20级
43.试配混凝土经计算砂石总重量为1880kg,选用砂率为30%,则石子用量为[]kg. a.1361 b.1316 c.564 d.654 答案b 解题要点砂率定义是砂子重占砂石总重的百分比本题已知砂率为30%,则石率为70%,所以石子用量1880x70%=1316kg.
44.制配1m3水泥砂浆需用水泥
0.33m3,水泥容重为1200kg/m3,搅拌损耗为3%,则每立方米砂浆的水泥用量为[]kg. a.369 b.
407.9 c.
384.5 d.423,7 答案b 解题要点
0.33m3的水泥重量为
0.33x1200=396k8,加上损耗3%,则为396x
1.03=
407.9kg.
45.同样条件下的灌注桩承载力以[]为最大 a.螺旋钻孔灌注桩 b.冲击振动灌注桩 c.单振振动灌注桩 d.复振振动灌注桩 答案d 解题要点振动灌注桩是以激振器振动钢管,减小与土体间的摩擦,在自重及激振器重量作用下挤入土中成孔,然后灌注混凝土,拔桩管复振法是二次振人钢管,将第一次灌注混凝土挤紧后再灌混凝土,当然此种桩孔周围土体密实,灌注的混凝土密实度也大,硬化后承载力也大
46.一般桩基础按设计图示[]计算 a、桩长度(包括桩尖) b、桩长度(不包括桩尖) c、桩体积(包括桩尖) d、桩体积(不包括桩尖) 答案a 分析一般桩基础按设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸计算,计量单位为m.
47.水塔基础与塔身划分[]. a、以砖砌体的扩大部分顶面为界 b、以砖砌体的扩大部分地面为界 c、以砖砌体的扩大部分底面为界 d、以砖砌体的扩大部分平均面为界 答案a 分析砖烟囱、砖水塔按设计图示筒壁平均中心线周长乘厚度乘高度以体积计算水塔基础与塔身划分以砖砌体的扩大部分顶面为界,以上为塔身,以下为基础
48、按照清单要求,砖砌地沟、明沟应[] a、按设计图示尺寸以中心线长度计算,计量单位为m. b、按设计图示尺寸以体积计算,计量单位为立方米. c、按设计图示尺寸计算垫层,砌砖等 d、按设计图示尺寸投影面积计算,计量单位为㎡. 答案a 分析砖砌地沟、明沟按设计图示尺寸以中心线长度计算,计量单位为m.
49、[]是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成可直接用作预应力钢筋 a、冷拔低碳钢丝 b、冷拉钢筋 c、碳素钢丝 d、热处理钢筋 答案b 分析;预应力钢筋的种类
1.冷拔低碳钢丝
2.冷拉钢筋冷拉钢筋是将ⅱ-ⅲ级热轨钢筋在常温下通过张拉再经时效处理而成可直接用作预应力钢筋
3.碳素钢丝(消除应力钢丝) 碳素钢丝是由高碳钢条经淬火、酸洗、拉拔制成
4.钢绞线钢绞线一般是由6根碳素钢丝围绕一根中心钢丝绞成螺旋状,经低温回火制成
5.热处理钢筋热处理钢筋是由普通热轧中碳合金钢经淬火和回火调质热处理制成
50.一幢六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为
448.38㎡,六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为108㎡,则该工程的建筑面积为() a.
556.38㎡ b.
502.38㎡ c.
2744.28㎡ d.
2798.28㎡ 答案c 解题要点建筑物的建筑面积是勒脚以上结构外围面积各层之和无围护结构的阳台其建筑面积为其水平投影面积之半据以上两条规则,该建筑的建筑面积应为
448.38*6+(1/2)*108=
2744.28(㎡)造价员预测模拟试题六
51.一设备的混凝土基础,底面积为5m*5m,工作面为
0.3m,挖土深
1.5m,放坡系数
10.5,则招标清单挖土工程量为()立方米. a.
55.16 b.
60.77 c.
37.5 d.25 答案c 解题要点v=5*5*
1.5=
37.5m3原来的算法v=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+k2*h3/3=(5+
0.6+
0.5*
1.5)*
1.5十(1/3)*
0.52*
1.53=
60.77(m3)
52、建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在()mm以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积 a、150 b、200 c、300 d、400 答案c 分析建筑物内变形缝、沉降缝等,凡缝宽在300mm以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算
53、在保证工期的前提下,实行分期分批建设,[]. a、会增加暂设工程数量 b、难以在全局上实现施工的连续性 c、使各具体项目迅速建成 d、造价难以控制 答案c 分析在保证工期的前提下,实行分期分批建设,既可使各具体项目迅速建成,尽早投入使用,又可在全局上实现施工的连续性和均衡性,减少暂设工程数量,降低工程成本,充分发挥国家基本建设投资的效果
54、场外交通的引入一般先布置[] a、场内仓库 b、场外交通的引入 c、铁路运输 d、公路运输 答案a 分析施工总平面图的设计步骤场外交通的引入一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入55地下连续墙[].a、按设计图示墙外线长度乘厚度乘槽深以体积计算b、按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算c、按设计图示墙中心线以长度计算d、按设计图示墙中心线长度乘槽深以面积计算答案b分析地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算,计量单位为m
3.
56.生活基地应设在场外,距工地[]m为宜 a、200-500 b、300-800 c、500-1000 d、800-1500 答案c 分析工人用的福利设施应设置在工人较集中的地方,或工人必经之外生活基地应设在场外,距工地500-1000m为宜
57、计算建筑面积中高低联跨的单层建筑物,需分别计算面积时,应以[]为界分别计算 a、高跨结构内边线 b、高跨结构外边线 c、低跨结构外边线 d、低跨结构内边线 答案;b 分析高低联跨的单层建筑物,需分别计算面积时,应以高跨结构外边线为界分别计算
58、预制钢筋混凝土桩的清单列项有[]; a、送桩 b、接桩 c、凿桩头 d、abc都不对 答案d 分析预制钢筋混凝土桩的打试桩、送桩、接桩、凿桩头、打斜桩等,应根据设计要求考虑在报价中;
59.人工挖孔桩的清单单独列项的有[];a、桩护壁b、泥浆池c、沟道砌筑拆除d、abc都不对答案d分析人工挖孔桩的桩护壁、钻孔桩固壁泥浆和泥浆池、沟道砌筑拆除以及泥浆装卸运输,由投标人根据设计要求和施工方案考虑在报价中;
60、打(拔)钢板桩按设计图示尺寸以[]计算 a、重量 b、面积 c、体积 d、防护面积 答案a 分析打(拔)钢板桩按设计图示尺寸以重量计算,计量单位为t.
61.砖墙按设计尺寸以体积计算计算规则不正确的[] a、应扣除砖平碹、砖过梁、消火栓箱 b、凸出墙面的腰线三皮砖以上不增加 c、凸出墙面的腰线三皮砖以下不增加 d、不扣除内墙板头、梁头 答案d 分析砖墙按设计尺寸以体积计算 应扣除门窗洞口,过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱、内墙板头等所占体积单个面积在
0.3㎡以上孔洞所占体积 不扣除梁头、外墙板头、及
0.3㎡以下孔洞等所占体积 凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积亦不增加[不论三皮砖以上以下均不增加]
62.基础与墙身使用不同材料时,计算规则正确的[] a、位于设计室内地坪±300mm以内时,以不同材料为界 b、位于设计室内地坪±500mm以内时,以不同材料为界 c、超过±300mm时,以设计室外地坪为界 d、超过±300mm时,以自然地坪为界 答案a 分析基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地坪±300mm以内时,以不同材料为界;超过±300mm时,以设计室内地坪为界;
63.不属于基础与墙(柱)身分界[] a、有地下室的按地下室内设计地坪为界 b、以设计室内地坪为界 c、石勒脚与石墙身以设计室外地坪为界 d、砖围墙以设计室外地坪为界 答案c 分析砖基础与砖墙(身)基础与墙(柱)身以设计室内地坪为界(有地下室的按地下室内设计地坪为界),以下为基础,以上为墙(柱)身;石基础、石勒脚、石墙身的划分基础与勒脚以设计室外地坪为界;勒脚与墙身以设计室内地坪为界;砖围墙以设计室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身;石围墙内外地坪标高不同时以其较低的地坪标高为界,以下为石基础,内外标高之间为挡土墙,挡土墙以上为墙身
64.有关基础刚性角的叙述正确的是() a.刚性角是基础大放脚外沿连线与垂直线的夹角 b.刚性角是基础大放脚外沿连线与水平线的夹角 c.刚性角与基础材料和大放脚形状尺寸有关 d.刚性角只与基础材料有关 答案d 解题要点基础受墙体传来的竖向力后,是以一定的扩散角向下传力的,不同材料的扩散能力不同在扩散角范围内的基础底面只受到压力,在扩散角范围以外的基础受到的是反弯力受拉性能差的刚性材料在反弯产生的拉应力作用下会开裂破坏上述两种情况的界限扩散角就是刚性角刚性角只与材料性质有关与基础外形无关各种材料的刚性角以宽高比来表示
65.基础的埋深是指() a.从室内设计地面到基础底面的垂直距离 b.从室外地面到基础底的垂直距离 c.从室外设计地面到基础底面的垂直距离 d.从室外设计地面到基础垫层下皮的垂直距离 答案c 解题要点室外地面有设计地面和自然地面之分,只说室外地面是不准的基础底面是指的基底不是到基础下面的垫层底
66.关于预制钢筋混凝土空心板特性叙述不正确的是() a.空心板比实心平板经济 b.空心板中最普遍采用的是圆孔板 c.在同等用料下比实心平板抗弯能力强 d.在同等用料下比实心平板抗压能力强 答案d 解题要点预制空心板相当于工字形截面,比实心平板受力合理经济常见的有四孔、五孔圆孔板它是抗弯构件,不是受压构件以下为赠送的简历模板不需要的下载后可以编辑删除,谢谢!!性别女民族现居地广东省出生年份198*9政治面貌党员身高164cm教育经历2006-09—2008-07广州医学院所学专业护理学类获得学历大专工作/实习经历2008-07—2009-07广州市第一人民医院单位规模1000人以上单位性质国营助理护士工作地点广州市盘福路下属人数1工作内容在护士长和护师的指导下工作,主要负责病人的基础护理和付治疗,协助医生护士抢救,完成病人的输液和指导病人正确服药及心理健康宣教,根据医嘱完成病人的输血工作,病人进行化疗时要负责心电监护仪的操作人自我评价 我是一个充满自信心且具有高度责任感的女孩经过1年多的临床工作,强烈认识到爱心、耐心和高度责任感对护理工作的重要性!在血液内科一年的锻炼,让我学会了很多血液科及大内科的知识,临床护理和急救更加磨练了我的意志,极大地提高了我的操作能力和水平自信这一年的工作让我实现了从护理实习生到内科护士的飞跃,有信心接受一份全职护士工作当然一年的时间不可能完全达到专业护士的要求,在以后的工作中我会更加努力,为护理工作尽职尽责!专长描述
1.能熟练进行各项护理操作应变能力强能在实际操作中不断地学习,因而能很快融入到新的工作中;
2.擅长对常见血液病、多发病进行观察和护理;
3.熟练掌握呼吸机和心电监护仪等急救设备的操作,对急救的基本程序和技术要求,以及危重病人的护理、病情监测的技术重难点基本掌握;
4.对病人的心理护理的基本技巧有一定地认知目前就读于广州医学院护理学专业一年级暂未命名意向职位护士期望薪资2000-3000工作地点广东省语言能力英语读写★★★☆☆良好听说★★★☆☆良好相关技能计算机★★★☆☆良好兴趣爱好看书、听音乐、滑旱冰、张卢良性别男邮箱qqjianli_l90@qq.com民族汉族婚姻状况未婚体重74kg出生年份QQ123456现居地上海身高174cm教育经历2010-09—2013-07人民大学所学专业网络工程获得学历本科工作/实习经历2013-08—现在XX公司网络工程师相关技能网络工程相关★★★★★精通自我评价积极乐观,观察能力强,能够理智思考问题;个性开朗,适应新环境能力强,工作认真负责,敢于迎接挑战,敢于承担责任,具有良好人际关系求职意向意向职位网络工程师期望薪资7500工作地点上海语言能力英语读写★★★★☆熟练听说★★★★☆熟练兴趣爱好爱好看球、滑冰扫一扫,手机查看本简历。