还剩104页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程建设招标投标标准文件范本一中华人民共和国建设部关于发布《建设工程施工招标文件范本》和使用说明的通知摘录各省、自治区、直辖市建委建设厅,各计划单列市建委,国务院有关部门建设司为进一步规范建设工程招标投标工作,提高招标投标的管理水平,我部编制了《建设工程施工招标文件范本》,该范本由《建设工程施工公开招标程序》、《建设工程施工公开招标招标文件》、《建设工程施工邀请招标程序》、《建设工程施工邀请招标招标文件》、《建设工程施工招标工程标底》、《建设工程施工招标资格预审文件》、《建设工程施工招标评标办法》组成,基本适用于各类土木建筑工程、线路管道和设备安装工程现将示范文本印发给你们,请在本地区、本部门的建设工程招标中使用由于招标文件与施工合同关系密切,建议各地把施工合同管理与招标投标管理结合起来······《建设工程施工招标文件范本》的编写工作,主要是结合我国建筑市场的现实情况,吸收了国际招标程序中适用于我国情况的部分内容,而且还考虑到了建筑市场今后发展的需要并着重考虑了我国建筑市场运行机制的现实状况,形成了既符合国际工程招标程序的惯例,又有适应于我国工程招标情况的特点本《招标文件范本》确定了建设工程施工招标的原则和程序,规范和指导工程建设施工招标的各个环节,对建设工程从“工程建设项目报建”开始,直到最后“合同签订”的全过程进行了详细的规定1《建设工程施工招标文件范本》组成《建设工程施工招标文件范本》组成包括《建设工程施工公开招标程序》、《建设工程施工公开招标招标文件》、《建设工程施工邀请招标程序》、《建设工程施工邀请招标招标文件》、《建设工程施工邀请议标程序》、《建设工程施工邀请议标招标文件》、《建设工程施工招标工程标底》、《建设工程施工招标资格预审文件》、《建设工程施工招标评标办法》.2《建设工程施工招标文件范本》使用说明1对于结构复杂、工期较长且工程造价较高的大型工程,可进行资格预审,列出资格预审合格的投标单位“短名单”,然后向“短名单”中的投标单位发放招标文件对于工期较短,而且结构不太复杂的工程可采取资格后审2招标方式可采用公开招标、邀请招标、邀请议标对于采用邀请招标方式进行招标的工程项目,邀请的单位不得少于3家,最好控制在7家以内;采用邀请议标方式进行招标的工程项目,邀请的单位2~3家为好3考虑到国内招标管理机构对招标中标通知书审批的时间期限规定,招标单位应结合工程项目的具体情况确定投标有效期,但时间不宜过长4对于结构不太复杂、工期在12个月以内,且工程造价较低的工程项目,可采用固定价格,但应确定固定价格所包括的范围,并考虑加入风险系数5在招标申请时由招标管理机构审查建设单位的资质,不具备招标能力的应委托经批准的具有相应资质的中介机构代理招标,双方签订“委托代理协议”具备能力的建设单位应组成招标机构,并将招标机构人员情况报招标管理机构核准投标单位在投标文件中填写项目经理的技术、经验情况6“招标代理协议”的主要内容包括对建设单位应提供的资料及提供的时间要求,委托代理招标的范围及内容,代理费用的约定及支付方式,各自的权利和义务,违约责任,建设工程招标时间安排等内容7《招标文件》和《合同协议条款》样本中,除对双方的权利、义务进行详细的规定外,还规定了各自应承担的风险并对进入施工现场的用于本工程的乙方设备、临时设施及材料的所有权作了明确规定招标单位在编写招标文件时应参照《合同条件》及《合同协议条款》样本的内容结合工程具体情况编写《招标文件》中《合同条件》内容采用国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》GF-91-0201中《合同条件》的内容投标单位在编制的投标文件中应注明对《合同条款》内容的响应3《建设工程施工招标工程标底》的使用说明1整个招标、投标、定标过程,其核心是标价工程标底价格是招标单位的期望值,也是判断投标报价合理性的依据因此招标工程必须编制工程标底价格2工程标底中的工程量清单应按国家公布的统一项目划分;并按国家统一公布的计量单位及计算规则进行确定3《建设工程施工招标文件范本》中介绍了两种工程量配价方式;一种是“工料单价”另一种是“综合单价”,前者是目前我国正在应用的计价方法;后者是考虑到与国际接轨而采用的计价方法4工程标底价格编制应科学、合理、准确,标底编制完成后报招标管理机构审定
一、建设工程项目报建1建设工程项目的立项批准文件或年度投资计划下达后,按照《工程建设项目报建管理办法》规定具备条件的,须向建设行政主管部门报建备案2建设工程项目报建范围各类房屋建筑包括新建、改建、扩建、翻建、大修等、土木工程包括道路、桥梁、房屋基础打桩、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等建设工程.3建设工程项目报建内容主要包括工程名称、建设地点、投资规模、资金来源、当年投资额、工程规模、结构类型、发包方式、计划开竣工日期、工程筹建情况等4办理工程报建时应交验的文件资料41立项批准文件或年度投资计划;42固定资产投资许可证;43建设工程规划许可证;44资金证明5工程报建程序建设单位填写统一格式的“工程建设项目报建登记表”,有上级主管部门的需经其批准同意后,连同应交验的文件资料一并报建设行政主管部门*建设工程项目报建备案后,具备了《工程建设施工招标投标管理办法》中规定招标条件的建设工程项目,可开始办理建设单位资质审查
二、审查建设单位资质1建设单位办理招标应具备以下条件11是法人、依法成立的其它组织;12有与招标工程相适应的经济、技术管理人员;13有组织编制招标文件的能力;14有审查投标单位资质的能力;15有组织开标、评标、定标的能力不具备上述12至15项条件的建设单位,须委托具有相应资质的中介机构代理招标,建设单位与中介机构签订委托代理招标的协议,并报招标管理机构备案2建设单位或中介机构以下称“招标单位”.
三、招标申请1招标单位填写“建设工程施工招标申请表”附件二,有上级主管部门的需经其批准同意后,连同“工程建设项目报建登记表”报招标管理机构审批招标申请表包括以下内容工程名称、建设地点、招标建设规模、结构类型、招标范围、招标方式、要求施工企业等级、施工前期准备情况土地征用、拆迁情况、勘察设计情况、施工现场条件等、招标机构组织情况等2一般结构复杂或大型工程可采用公开招标*招标单位的招标申请得到招标管理机构批准同意后,可进行编制资审文件、招标文件
四、资格预审文件、招标文件编制与送审公开招标采用资格预审时,只有资格预审合格的施工单位才可以参加投标;不采用资格预审的公开招标应进行资格后审,即在开标后进行资格审查采用资格预审的招标单位需参照标准范本编写资格预审文件和招标文件,而不进行资格预审的公开招标只需编写招标文件资格预审文件和招标文件须报招标管理机构审查,审查同意后可刊登资格预审通告、招标通知1资格预审文件招标单位参照《建设项目施工招标资格预审文件》根据工程具体情况和要求编写资格预审文件,并报招标管理机构审查,同意后刊登资格预审通告,按规定日期、时间发放资格预审文件资格预审文件应包括以下内容11投标单位组织与机构;12近3年完成工程的情况;13目前正在履行的合同情况;14过去2年经审计过的财务报表;15过去2年的资金平衡表和负债表;16下一年度财务预测报告;17施工机械设备情况;18各种奖励或处罚;19与本合同资格预审有关的其它资料如是联营体投标应填报联营体每一成员的以上资料2招标文件招标单位应根据工程项目的具体情况,参照《招标文件范本》编写招标文件,并报招标管理机构审查同意后方可发放招标文件应包括以下内容21投标须知前附表和投标须知;22合同条件;23合同协议条款;24合同格式;25技术规范;26图纸;27投标文件参考格式投标书及投标附录;工程量清单与报价表;辅助资料表;资格审查表资格预审的不采用3招标文件部分内容编写说明31评标原则和评标办法32投标价格321一般结构不太复杂或工期在12个月以内的工程,可以采用固定价格,考虑一定的风险系数322结构较复杂或大型工程,工期在12个月以上的,应采用调整价格价格的调整方法及调整范围应在招标文件中明确33投标价格计算依据在招标文件中明确投标价格计算依据,主要有以下方面331工程计价类别;332执行的定额标准及取费标准;333执行的人工、材料、机械设备政策性调整文件等;334材料、设备计价方法及采购、运输、保管的责任;335工程量清单34质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准,对于要求质量达到优良标准时,应计取补偿费用,补偿费用的计算方法应按国家或地方有关文件规定执行,并在招标文件中明确35招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定,如果要求的工期比工期定额缩短20%以上含20%的,应计算赶工措施费赶工措施费如何计取应在招标文件中明确36由于施工单位原因造成不能按合同工期竣工时,计取赶工措施费的须扣除,同时还应赔偿由于误工给建设单位带来的损失其损失费用的计算方法或规定应在招标文件中明确37如果建设单位要求按合同工期提前竣工交付使用,应考虑计取提前工期奖,提前工期奖的计算办法应在招标文件中明确38投标准备时间招标文件中应明确投标准备时间,即从开始发放招标文件之日起,至投标截止时间的期限招标单位根据工程项目的具体情况,确定投标准备时间,28天内39投标保证金391在招标文件中应明确投标保证金数额,一般投标保证金数额不超过投标总价的2%投标保证金可采用现金、支票、银行汇票也可以是银行出具的银行保函392投标保证金的有效期应超过投标有效期的28天310履约担保中标单位应按规定向招标单位提交履约担保,履约担保可采用银行保函或履约担保书履约担保比率为3101银行出具的银行保函为合同价格的5%;3102履约担保书为合同价格的10%.311投标有效期投标有效期的确定应视工程情况而定,结构不太复杂的中小型工程的投标有效期可定为28天以内;结构复杂的大型工程投标有效期可定为56天以内312材料或设备采购供应材料或设备采购、运输、保管的责任应在招标文件中明确,如建设单位提供材料或设备,应列明材料或设备名称、品种或型号、数量,及提供日期和交货地点等;还应在招标文件中明确招标单位提供的材料或设备计价和结算退款的方法313工程量清单招标单位按国家颁布的统一工程项目划分,统一计量单位和统一的工程量计算规则,根据施工图纸计算工程量,提供给投标单位作为投标报价的基础结算拨付工程款时以实际工程量为依据314合同协议条款的编写招标单位在编制招标文件时,应根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定和工具具体情况确定“招标文件合同协议条款”内容3141在编写招标文件时,应依据有关法律、法规及国家对建筑市场管理的有关规定,结合建设工程项目的具体情况,并依据“招标文件合同条件”中相应条款的规定,编写招标文件中“合同协议条款”的具体内容3142投标单位在编制“投标文件”时,应认真考虑“招标文件合同协议条款”中对工程具体要求的规定并在投标文件中明确对“合同协议条款”内容的响应3143建设单位与中标单位双方应按招标文件中提供的“合同协议书格式”签订合同*资格预审文件及招标文件经招标管理机构审查同意后,可刊登资审通告、招标通告
五、刊登资审通告、招标通告公开招标在建设工程交易中心发布信息,同时也可通过报刊、广播、电视等新闻媒介发布“资格预审通告”或“招标通告”.进行资格预审的,刊登“资格预审通告”.
六、资格预审1公开招标进行资格预审时,通过对申请单位填报的资格预审文件和资料进行评比和分析,确定出合格的申请单位短名单将短名单报招标管理机构审查核准2待招标管理机构核准同意后,招标单位向所有合格的申请单位发出资格预审合格通知书申请单位在收到资格预审合格通知书后,应以书面形式预以确认,在规定的时间领取招标文件、图纸及有关技术资料,并在投标截止日期前递交有效的投标文件3资格预审审查的主要内容31投标单位组织与机构和企业概况;32近3年完成工程的情况;33目前正在履行的合同情况;34资源方面,如财务、管理、技术、劳力、设备等方面的情况;35其它资料如各种奖励或处罚等.
七、工程标底价格的编制1工程标底价格的编制程序当招标文件中的商务条款一经确定,即可进入标底价格编制阶段11确定标底价格的编制单位标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底资格和能力的中介机构代理编制12提供以下资料121全套施工图纸及现场地质、水文、地上情况的有关资料;122招标文件;123领取标底价格计算书、报审的有关表格13参加交底会及现场勘察标底编、审人员均应参加施工图交底、施工方案交底以及现场勘察、投标预备会,便于标底的编、审工作14标底价格的编制标底价格编制人员应严格按照国家的有关政策、规定,科学公正的编制标底价格2标底价格的编制原则21根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件,并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范,以及要素市场的价格,确定工程量和编制标底价格22标底的计价内容、计价依据应与招标文件的规定完全一致23标底价格作为招标单位的期望计划价,应力求与市场的实际变化吻合,要有利于竞争和保证工程质量24标底价格应由成本、利润、税金等组成,一般应控制在批准的总概算或修正概算及投资包干的限额内25一个工程只能编制一个标底3标底价格的编制依据31招标文件的商务条款32工程施工图纸、工程量计算规则33施工现场地质、水文、地上情况的有关资料34施工方案或施工组织设计35现行工程预算定额、工期定额、工程项目计价类别及取费标准、国家或地方有关价格调整文件规定等36招标时建筑安装材料及设备的市场价格4标底价格的计价方法及组成内容41标底价格的计价方法根据我国现行的工程造价计算方法又考虑到与国际惯例靠拢,所以在工程量清单的配价上采用综合单价方法综合单价工程量清单的单价综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险等一切费用42标底的组成内容421标底的综合编制说明;422标底价格审定书、标底价格计算书、带有价格的工程量清单、现场因素、各种施工措施费的测算明细以及采用固定价格工程的风险系数测算明细等423主要材料用量;424标底附件如各项交底纪要、各种材料及设备的价格来源、现场的地质、水文、地上情况的有关资料、编制标底价格所依据的施工方案或施工组织设计等
八、发放招标文件1招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位不进行资格预审的,发放给愿意参加投标的单位投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后,应认真核对,核对无误后应以书面形式予以确认2招标单位对招标文件所做的任何修改或补充,须报招标管理机构审查同意后,在投标截止时间之前,同时发给所有获得招标文件的投标单位,投标单位应以书面形式予以确认3修改或补充文件做为招标文件的组成部分,对投标单位起约束作用4投标单位收到招标文件后,若有疑问或不清的问题需澄清解释,应在收到招标文件后7日内以书面形式向招标单位提出,招标单位应以书面形式或投标预备会形式予以解答
九、勘察现场1招标单位组织投标单位进行勘察现场的目的在于了解工程场地和周围环境情况,以获取投标单位认为有必要的信息为便于投标单位提出问题并得到解答,勘察现场一般安排在投标预备会的前1~2天2投标单位在勘察现场中如有疑问问题,应在投标预备会前以书面形式向招标单位提出,但应给招标单位留有解答时间3招标单位应向投标单位介绍有关现场的以下情况31施工现场是否达到招标文件规定的条件;32施工现场的地理位置和地形、地貌;33施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况;34施工现场气候条件,如气温、湿度、风力、年雨雪量等;35现场环境,如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等;36工程在施工现场中的位置或布置;37临时用地、临时设施搭建等
十、投标预备会投标单位在领取招标文件、图纸和有关技术资料及勘察现场提出的疑问问题,招标单位可通过以下方式进行解答1收到投标单位提出的疑问问题后,应以书面形式进行解答,并将解答同时送达所有获得招标文件的投标单位2收到提出的疑问问题后,通过投标预备会进行解答,并以会议记录形式同时送达所有获得招标文件的投标单位3投标预备会31投标预备会的目的在于澄清招标文件中的疑问,解答投标单位对招标文件和勘察现场中所提出的疑问问题投标预备会可安排在发出招标文件7月后28日以内举行32投标预备会在招标管理机构监督下,由招标单位组织并主持召开,在预备会上对招标文件和现场情况做介绍或解释,并解答投标单位提出的疑问问题,包括书面提出的和口头提出的询问33在投标预备会上还应对图纸进行交底和解释34投标预备会结束后,由招标单位整理会议记录和解答内容,报招标管理机构核准同意后,尽快以书面形式将问题及解答同时发送到所有获得招标文件的投标单位35所有参加投标预备会的投标单位应签到登记,以证明出席投标预备会36不论招标单位以书面形式向投标单位发放的任何资料文件,还是投标单位以书面形式提出的问题,均应以书面形式予以确认37投标预备会程序371宣布投标预备会开始;372介绍参加会议单位和主要人员;373介绍问题解答人;374解答投标单位提出的问题;招标文件中的疑问问题;勘察现场中的疑问问题;对施工图纸进行交底375通知有关事项;376宣布会议结束4为了使投标单位在编写投标文件时,充分考虑招标单位对招标文件的修改或补充内容,以及投标预备会会议记录内容,招标单位可根据情况延长投标截止时间*投标预备会结束后,投标单位可进行投标文件的编制与递交
十一、投标文件的编制与递交1投标文件的编制11编制投标文件准备工作111投标单位领取招标文件,图纸和有关技术资料后,应仔细阅读“投标须知”,投标须知是投标单位投标时应注意和遵守的事项112投标单位应根据图纸核对招标单位在招标文件中提供的工程清单中的工程项目和工程量;如发现项目或数量有误时应在收到招标文件7日内以书面形式向招标单位提出113组织投标班子,确定参加投标文件编制人员,为编制好投标文件和投标报价,应收集现行定额标准、取费标准及各类标准图集收集掌握政策性调价文件,以及材料和设备价格情况12投标文件编制121投标单位依据招标文件和工程技术规范要求,并根据施工现场情况编制施工方案或施工组织设计122投标单位应根据招标文件要求编制投标文件和计算投标报价,投标报价应按招标文件中规定的各种因素和依据进行计算;应仔细核对,以保证投标报价的准确无误123按招标文件要求投标单位提交投标保证金124投标文件编制完成后应仔细整理、核对,按招标文件的规定进行密封和标志并提供足够份数的投标文件副本13投标文件应完全按照招标文件的各项要求编制,包括以下内容投标书;投标书附录;投标保证金;法定代表人资格证明书;授权委托书;具有标价的工程量清单与报价表;辅助资料表;资格审查表;资格预审的不采用对招标文件中的合同协议条款内容的确认和响应按招标文件规定提交的其它资料2投标文件的递交和接收21投标文件的递交在投标截止时间前按规定的地点递交至招标单位在递交投标文件以后,投标截止时间之前,投标单位可以对所递交的投标文件进行修改或撤回,但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封和标志22投标文件的接收221在投标截止时间前,招标单位做好投标文件的接收工作,在接收中应注意核对投标文件是否按招标文件的规定进行密封和标志并做好接收时间的记录等222在开标前,应妥善保管好投标文件、修改和撤回通知等投标资料;由招标单位管理的投标文件需经招标管理机构密封或送招标管理机构统一保管*完成接受投标工作后,招标单位应按规定准时开标
十二、工程标底价格的报审工程施工招标的标底价格在开标前报招标管理机构审定,招标管理机构在规定的时间内完成标底价格的审定工作,未经审定的标底价格一律无效1标底价格审定的内容与标底的组成内容相同2标底价格的保密标底价格的编制人员应在保密的环境中编制,完成之后应密封送审标底标底价格审定完后应及时封存,直至开标所有接触过标底价格的人员都有保密责任,不得泄露3标底价格的审定时间一般在投标截止日后,开标之前结构不太复杂的中小型工程7天以内,结构复杂的大型工程14天以内
十三、开标1在投标截止后,按规定时间、地点,在投标单位法定代表人或授权代理人在场的情况下举行开标会议,开标会议由招标单位组织并主持2开标会议在招标管理机构监督下进行;开标会议可以邀请公证部门对开标全过程进行公证3开标会议宣布开始后,应首先请各投标单位代表确认其投标文件的密封完整性并签字予以确认当众宣读评标原则、评标办法由招标单位依据招标文件的要求,核查投标单位提交的证件和资料,并审查投标文件的完整性、文件的签署、投标担保等,但提交合格“撤回通知”和逾期送达的投标文件不予启封4唱标顺序应按各投标单位报送投标文件时间先后的逆顺序进行当众宣读有效标函的投标单位名称、投标报价、工期、质量、主要材料用量、修改或撤回通知、投标保证金、优惠条件,以及招标单位认为有必要的内容5唱标内容应做好记录,并请投标单位法定代表人或授权代理人签字确认6开标会议程序61主持人宣布开标会议开始;62宣读招标单位法定代表人资格证明书及授权委托书;63介绍参加开标会议的单位和人员名单;64宣布公证、唱标、记录人员名单;65宣布评标原则、评标办法;66由招标单位检验投标单位提交的投标文件和资料,并宣读核查结果;67宣读投标单位的投标报价、工期、质量、主要材料用量、投标保证金、优惠条件等;68宣读评标期间的有关事项;69宣布休会,进入评标阶段;610宣布复会;6101由招标管理机构当众宣布审定后的工程标底价格;6102公布评标结果;611会议结束7评标原则、评标办法由招标单位依据《工程建设施工招标投标管理办法》制定并在开标前报招标管理机构审查*开标过程结束后,进入评标阶段
十四、评标1评标由评标委员会进行,招标管理机构监督评标委员会由招标单位、建设单位上级主管部门、招标单位邀请的有关经济、技术专家组成以经济技术专家为主.2资格审查对未进行资格预审的招标项目,在开标后须对各投标单位的资质情况进行审查投标单位应按招标文件中规定的投标格式和要求,如实填报财务、人员、施工设备和以往履行合同情况,并提供有关证件和资料3投标文件的符合性鉴定31投标文件应实质上响应招标文件的要求所谓实质上响应招标文件的要求,就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符,无显着差异或保留32如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝,并不允许投标单位通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标4对投标文件的技术方面评估对投标单位所报的施工方案或施工组织设计、施工进度计划,施工人员和施工机械设备的配备,施工技术能力、以往履行合同情况,临时设施的布置和临时用地情况等进行评估5对投标报价评估评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行投标报价评估,在评估投标报价时应对报价进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误修改错误原则如下51如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准52当单价工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准除非评标机构认为有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价按上述修改错误的方法,调整投标书中的投标报价经投标单位确认同意后,调整后的报价对投标单位起约束作用如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝,其投标保证金将被没收6综合评价与比较评标应依据评标原则、评标办法,对投标单位的报价、工期、质量、主要材料用量、施工方案或组织设计、以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定公正合理择优选定中标单位但对于投标价格采用价格调整的,在评标时不考虑招标文件中规定的价格变化因素和允许调整的规定7投标文件澄清在必要时,为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会有权个别要求投标单位澄清其投标文件投标文件的澄清一般召开澄清会,在澄清会上分别对投标单位进行质询,先以口头形式询问并解答,随后在规定的时间内投标单位以书面形式予以确认做出正式答复澄清和确认的问题须经法定代表人或授权代理人签字,澄清问题的答复作为投标文件的组成部分但澄清的问题不允许更改投标价格或投标文件的实质性内容8对于当日定标的工程项目,可复会宣布中标单位名称、中标标价、工期、质量、主要材料用量,优惠条件如有时等9对于当日不能定标的工程项目,自开标之日起至定标期限,结构不复杂的中小型工程不超过7天,结构复杂的大型工程不超过14天特殊情况下经招标管理机构同意可适当延长10评标报告101招标单位根据评标委员会评审情况编写评标报告附件五,评标报告编写完成后报招标管理机构审查102评标报告应包括以下内容1021招标情况
①工程说明,应包括工程概况及招标范围等
②招标过程招标过程应包括I资金来源及性质、招标方式;II招标文件报招标管理机构时间及招标管理机构的批准时间;III刊登招标通告的时间;IV发放招标文件情况有几家投标单位、现场勘察和投标预备会情况投标单位参加情况;V到投标截止时间递交投标文件情况有几家投标单位.1022开标情况开标时间及地点,参加开标会议的单位及人员情况,唱标情况1023评标情况
①评标委员会的组成及评标委员会人员名单;
②评标工作的依据;
③评标内容包括I投标文件的符合性鉴定;II投标单位的资格审查未资格预审的采用;III审核报价;IV投标文件问题的澄清如有时;V投标文件分析论证内容及评审意见1024推荐意见1025附件
①评标委员会人员名单;
②投标单位资格审查情况表;
③投标文件符合性鉴定表;
④投标报价评比评价表;
⑤投标文件质询澄清的问题11当下述情况之一发生时经招标管理机构同意可以拒绝所有投标,宣布招标失败111最低投标报价高于或低于一定幅度时;112所有投标单位的投标文件均实质上不符合招标文件要求若发生招标失败,招标单位应认真审查招标文件及工程标底,做出合理修改后经招标管理机构同意方可重新办理招标或转变议标*评标报告被批准后,可确定中标单位
十五、中标1确定中标单位后招标单位应于5日内持评标报告到招标管理机构核准,招标管理机构在2日内提出核准意见,经核准同意后招标单位向中标单位发放“中标通知书”附件六.2中标单位收到中标通知书后,按规定提交履约担保,并在规定日期、时间和地点与建设单位进行合同签订
十六、合同签订1建设单位与中标的投标单位在规定的期限内签订合同结构不太复杂的中小型工程7天以内,结构复杂的大型工程14天以内在约定的日期、时间和地点;根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同管理办法》的规定,依据招标文件、投标文件双方签订施工合同2中标单位拒绝在规定的时间内提交履约担保和签订合同,招标单位报请招标管理机构批准同意后取消其中标资格,并按规定没收其投标保证金,并考虑与另一参加投标的投标单位签订合同3建设单位如拒绝与中标单位签订合同除双倍返还投标保证金外还需赔偿有关损失4建设单位与中标单位签订合同后,招标单位及时通知其它投标单位其投标未被接受,按要求退回招标文件、图纸和有关技术资料,同时退回投标保证金无息因违反规定被没收的投标保证金不予退回5建设单位与中标单位签订施工合同前,到建设行政主管部门或其授权单位进行合同审查*招标工作结束后,招标单位将开标、评标过程有关纪要、资料、评标报告、中标单位的投标文件一份副本报招标管理机构备案
一、总则1工程说明11工程的说明见投标须知前附表以下称“前附表”第1项和第2项所述12上述工程按照《工程建设施工招标投标管理办法》,已办理招标申请,并得到招标管理机构批准,现通过招标来择优选定施工单位2资金来源建设单位的资金通过前附表第3项所述的方式获得,并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付3资质与合格条件的要求31为履行本施工合同的目的,参加投标的施工企业以下称“投标单位”至少须满足前附表第4项所要求的资质等级32参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和相应的施工资质,非本国注册的施工企业应按建设行政主管部门有关管理规定取得施工资质33为具有被授予合同的资格,投标单位应提供令招标单位满意的资格文件,以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力为此,所提交的投标文件中应包括下列资料331有关确立投标单位法律地位的原始文件的副本包括营业执照、资质等级证书及非中国注册的施工企业经建设行政主管部门核准的资质证件.332投标单位在过去3年完成的工程的情况和现在正在履行的合同情况333按规定的格式提供项目经理简历,及拟在施工现场或不在施工现场的管理和主要施工人员情况334按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况335按规定格式提供拟分包的工程项目及拟承担分包工程项目施工单位情况336投标单位提供财务状况情况,包括最近2年经过审计的财务报表,下一年度财务预测报告和投标单位向开户银行开具的,由该银行提供财务情况证明的授权书337有关投标单位目前和过去2年参与或涉及诉讼案的资料34两个或两个以上施工单位组成的联营体投标时,除按本须知第33款提供组成联营体每一成员的资料外,还应符合以下规定要求341投标单位的投标文件及中标后签署的合同协议书,对联营体每一成员均受法律约束342应指定一家联营体成员作为主办人,由联营体各成员法定代表人签署提交一份授权书,证明其主办人资格343联营体主办人应被授权代表所有联营体成员承担责任和接受指令并且由联营体主办人负责整个合同的全面实施,包括只有主办人可以支付费用等344所有联营体成员应按合同条件的规定,为实施合同共同和分别承担责任在联营体授权书中,以及在投标文件和中标后签署的合同协议书中应对此作相应的声明345联营体各成员之间签订的联营体协议书副本应随投标文件一起递交35参加联营体的各成员不得再以自己名义单独投标,也不得同时参加两个或两个以上的联营体投标如有违反将取消该联营体及联营体各成员的投标资格4投标费用投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不管投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任
二、招标文件5招标文件的组成51本合同的招标文件包括下列文件及所有按本须知第7条发出的补充资料和第13条所述的投标预备会记录招标文件包括下列内容第一卷投标须知、合同条件及合同格式第一章投标须知前附表和投标须知第二章合同条件第三章合同协议条款第四章合同格式第二卷技术规范第五章技术规范第三卷投标文件第六章投标书及投标书附录第七章工程量清单与报价表第八章辅助资料表第九章资格审查表资格预审的不采用第四卷图纸第十章图纸52投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范、工程量清单和图纸如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求,责任由投标单位自负实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝6招标文件的解释投标单位在收到招标文件后,若有问题需要澄清,应于收到招标文件后以书面形式包括书面文字、电传、传真、电报等,下同向招标单位提出,招标单位以书面形式或投标预备会的方式予以解答包括对询问的解释,但不说明询问的来源,答复将送给所有获得招标文件的投标单位7招标文件的修改71在投标截止日期前,招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件72补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位,补充通知作为招标文件的组成部分,对投标单位起约束作用73为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,招标单位可以酌情延长递交投标文件的截止日期74补充通知须报招标管理机构核准
三、投标报价说明8投标价格81投标价格811除非合同中另有规定,具有标价的工程量清单中所报的单价和合价,以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用812投标单位应按招标单位提供的工程量计算工程项目的单价和合价工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价,投标单位没有填写单价和合价的项目将不予支付,并认为此项费用已包括在工程量清单的其它单价和合价中82投标价格采用方式821如果采用822价格固定,则删除823价格调整;反之,采用823价格调整,则删除822价格固定822价格固定备选条款A投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动,投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数823价格调整备选条款B投标单位所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化因素而变动83投标货币投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示
四、投标文件的编制9投标文件的语言投标文件及投标单位与招标单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文10投标文件的组成101投标单位的投标文件应包括下列内容·投标书·投标书附录·投标保证金·法定代表人资格证明书·授权委托书·具有标价的工程量清单与报价表·辅助资料表·资格审查表资格预审的不采用·按本须知规定提交的其它资料102投标单位必须使用招标文件第三卷提供的表格格式,但表格可以按同样格式扩展,投标保证金、履约保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择11投标有效期111投标文件在本须知第16条规定的投标截止日期之后的前附表第5项所列的日历日内有效112在原定投标有效期满之前,如果出现特殊情况,经招标管理机构核准,招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求投标单位须以书面形式予以答复,投标单位可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金同意延长投标有效期的投标单位不允许修改他的投标文件,但需要相应地延长投标保证金的有效期,在延长期内本须知第12条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用12投标保证金121投标单位应提供不少于前附表第6项规定数额的投标保证金,此投标保证金是投标文件的一个组成部分122根据投标单位的选择,投标保证金可以是现金、支票、银行汇票也可以是在中国注册的银行出具的银行保函,银行保函的格式,应符合招标文件的格式,银行保函的有效期应超出投标有效期28天123对于未能按要求提交投标保证金的投标,招标单位将视为不响应投标而予以拒绝124未中标的投标单位的投标保证金将尽快退还无息,最迟不超过规定的投标有效期期满后的14天125中标单位的投标保证金,按要求提交履约保证金并签署合同协议后,予以退还无息.126如投标单位有下列情况,将被没收投标保证金1261投标单位在投标有效期内撤回其投标文件;1262中标单位未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议13投标预备会131投标单位派代表于前附表第7项所述时间和地点出席投标预备会132投标预备会的目的是澄清、解答投标单位提出的问题和组织投标单位考察现场,了解情况133勘察现场1331投标单位可能被邀请对工程施工现场和周围环境进行勘察,以获取须投标单位自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料勘察现场所发生的费用由投标单位自己承担1332招标单位向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据,是招标单位现有的能使投标单位利用的资料招标单位对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责134投标单位提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开7天前,以书面形式送达招标单位135会议记录包括所有问题和答复的副本,将迅速提供给所有获得招标文件的投标单位由于投标预备会而产生的对本须知第51款中所列的招标文件内容的修改,由招标单位按照本须知第7条的规定,以补充通知的方式发出14投标文件的份数和签署141投标单位按本须知第10条的规定,编制一份投标文件“正本”和前附表第8项所述份数的“副本”并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”投标文件正本和副本如有不一致之处,以正本为准142投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写,由投标单位法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴143全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标单位的指示进行的,或者是投标单位造成的必须修改的错误修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴
五、投标文件的递交15投标文件的密封与标志151投标单位应将投标文件的正本和每份副本分别密封在内层包封,再密封在一个外层包封中,并在内包封上正确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”.152内层和外层包封都应写明招标单位名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封在内层包封上还应写明投标单位的名称与地址、邮政编码,以便投标出现逾期送达时能原封退回153如果内外层包封没有按上述规定密封并加写标志,招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任,由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标单位154投标文件递交至前附表第9项所述的单位和地址16投标截止期161投标单位应按前附表第10项规定的日期和时间之前将投标文件递交给招标单位162招标单位可以按本须知第7条规定的以补充通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期在上述情况下,招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务,将适用于延长后新的投标截止期163招标单位在投标截止期以后收到的投标文件,将原封退给投标单位17投标文件的修改与撤回171投标单位可以在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式向招标单位递交修改或撤回其投标文件的通知在投标截止日期以后,不能更改投标文件172投标单位的修改或撤回通知,应按本须知第15条的规定编制、密封、标志和递交在内层包封标明“修改”或“撤回”字样.173根据本须知第12条的规定,在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内,投标单位不能撤回投标文件,否则其投标保证金将被没收
六、开标18开标181在所有投标单位法定代表人或授权代表在场的情况下,招标单位将于前附表第11项规定的时间和地点举行开标会议,参加开标的投标单位代表应签名报到,以证明其出席开标会议182开标会议在招标管理机构监督下,由招标单位组织并主持对投标文件进行检查,确定它们是否完整,是否要求提供了投标保证金,文件签署是否正确,以及是否按顺序编制但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封183投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权投标文件有下列情况之一者将视为无效1831投标文件未按规定标志、密封;1832未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴;1833未按规定的格式填写,内容不全或字迹模糊辨认不清;1834投标截止时间以后送达的投标文件184招标单位当众宣布核查结果,并宣读有效投标的投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、主要材料用量、投标保证金以及招标单位认为适当的其它内容
七、评标19评标内容的保密191公开开标后,直到宣布授予中标单位合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料,和有关授予合同的信息,工程标底情况都不应向投标单位或与该过程无关的其它人泄露192在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中,投标单位对招标单位和评标机构其它成员施加影响的任何行为,都将导致取消投标资格
20、资格审查未经资格预审的工程项目,在评标前须进行资格审查,只有资格审查合格的投标单位,其投标文件才能进行评价与比较21投标文件的澄清为了有助于投标文件的审查、评价和比较,评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件有关澄清的要求与答复,应以书面形式进行,但不允许更改投标报价或投标的实质性内容但是按照本须知第23条规定校核时发现的算术错误不在此列22投标文件的符合性鉴定221在详细评标之前,评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求222就本条款而言,实质上响应要求的投标文件,应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符,无显着差异或保留所谓显着差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响;或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制;而且纠正这种差异或保留,将会对其它实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响223如果投标文件实质上不响应招标文件的要求,招标单位将予以拒绝,并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标23错误的修正231评标机构将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,修正错误的原则如下2311如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准2312当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时,通常以标出的单价为准除非评标机构认为有明显的小数点错位,此时应以标出的合价为准,并修改单价232按上述修改错误的方法,调整投标书中的投标报价经投标单位确认同意后,调整后的报价对投标单位起约束作用如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝,其投标保证金将被没收24投标文件的评价与比较241评标机构将仅对按照本须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较242在评价与比较时应根据前附表第12项内容的确定,通过对投标单位的投标报价、工期、质量标准、主要材料用量、施工方案或施工组织设计、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价243投标价格采用价格调整的,在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调整的规定
八、授予合同25合同授予标准招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第24条规定评选出的投标单位,确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源26中标通知书261确定出中标单位后在投标有效截止前,招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受在该通知书以下合同条件中称“中标通知书”中给出招标单位对中标单位按本合同实施、完成和维护工程的中标标价合同条件中称为“合同价格”,以及工期、质量和有关合同签订的日期、地点262中标通知书将成为合同的组成部分263在中标单位按本须知第28条的规定提供了履约担保后,招标单位将及时将未中标的结果通知其它投标单位27合同协议书的签署中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点,由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同28履约担保281中标的投标单位应按规定向建设单位提交履约担保履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函,银行保函为合同价格的5%;也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书,履约担保书为合同价格的10%投标单位可任选一种投标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式282如果中标单位不按本须知第27条或第28条的规定执行,招标单位将有充分的理由废除授标,并没收其投标保证金第二章合同条件《建设工程施工公开招标文件》的“合同条件”,采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》GF-91-0201的“合同条件”.略第三章合同协议条款合同协议条款内容,依据《合同条件》结合具体工程情况,涉及招标单位的条款,在招标文件中提出;涉及投标单位的条款在投标文件中进行响应本合同协议条款是模拟提示性的,招标单位应结合工程实际情况制订具体内容本合同发包方甲方是本合同承包方乙方是
一、合同文件1工程概况见投标须知前附表第1项及第2项所述合同价款中标通知书中的中标标价.2合同文件及解释顺序双方协议为3合同文件使用的语言字、标准和适用法律31本合同使用的语言为32本合同适用的法律、法规应为中华人民共和国的现行法律、法规33本合同适用的标准、规范的编号及名称如下4图纸41甲方提供图纸的日期是42甲方免费提供图纸的份数是43由甲方提供的图纸、规范和其它文件,未经甲方代表许可,乙方不得用于或转给第三方44甲方或甲方代表提供的图应由甲方代表单独保管,但第42款中规定份数的图纸必须免费提供给乙方,乙方可自费复制更多的份数乙方应向甲方代表提供3份经甲方代表要求和批准中乙方设计的图纸45甲方代表有权随时向乙方发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充图纸和指示乙方应执行这些补充文件的指示,并受其约束46向乙方提供的可由乙方提交的上述图纸副本,应由乙方保留在现场,并且这些图纸在所有合理的时间内皆可供甲方和由甲方书面授权的其它人进行检查和使用
二、双方一般责任5甲方代表51甲方代表是委派人员的名单和职责附后52总监理工程师是被授权范围是6乙方驻工地代表乙方驻工地代表是有关人员的名单和职责附后7甲方工作71甲方为使施工场地具备施工条件,应负责的工作为完成的日期是72甲方负责将施工所需水、电、电讯等管网线路从施工场地外部,接至位置;并保证施工期间的需要完成的日期是73甲方负责提供的施工通道并满足施工运输需要完成的日期是74甲方负责提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确完成的日期是75甲方负责办理有关证件、批件是如临时用地、占道及铁路专用线等许可证:完成的日期是76甲方负责在施工现场将水准点与座标控制点位置以书面形式交给乙方,做好交验记录77甲方负责组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底完成的日期是甲方未能按合同约定完成上述工作时,所应承担的责任是甲方赔偿乙方损失的范围及计算方法是8乙方工作81履约保证金乙方应按投标书附录中的规定的金额向甲方提交履约保证金,履约保证金可采用银行保函或履约担保书形式在乙方根据合同进行施工、竣工直至保修完成之前,履约保证金将一直有效甲方在根据第296款发出全部工程缺陷责任证书之后的14天内,将保证金退给乙方乙方应签订、遵守如招标文件所附格式的合同协议书,如需要可进行适当修改,该协议书的拟定与完成费用由甲方承担82甲方代表要求的由乙方负责设计的内容是在本款中规定的由乙方设计的那一部分永久工程,尽管该部分工程设计曾经过甲方代表批准,乙方仍应对这部分工程负全责83乙方负责向甲方代表提供的年度、季度、月工程进度计划及相应进度统计报表是份数完成的日期是乙方负责向甲方代表提供工程事故报告如果发生的话.84乙方负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全除因甲方、甲方代表或雇员的行动或过失而造成的伤亡外,甲方不承担乙方或其分包单位雇用的工人或其人他员的伤亡赔偿或补偿责任乙方负责在需要的时间和地点,根据有关当局要求,自费提供和维护有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫,以及对工程进行保护或为公众提供提供安全和方便85乙方负责向甲方代表提供在施工现场办公和生活设施的要求是费用承担86按合同条件第85款规定执行87乙方负责已完工程的成品特别保护的要求是费用承担88乙方负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线的保护要求是费用承担89乙方负责施工场地清洁,交工前现场应达到的要求是810专门用于本工程的施工由乙方提供的所有设备、临时设施和材料一经运至现场,即应被视为是专门供本工程施工使用乙方除将上述物品在现场各部分之间转移外,如果没有甲方代表的书面同意,不得将上述物品运出现场但是,对于从事将工作人员、劳务人员、乙方的设备、临时设施、工程设备或材料运出工地的车辆不要求办理同意手续811除合同另有规定外,甲方无论何时均不对上述乙方的设备、临时设施和材料的损失或损坏承担任何责任812联营体应共同地和分别地承担责任如果乙方是一个联营体,为了实施合同,联营体的所有成员应按合同规定共同及分别地向甲方负责,由联营体推举出来的主办人应向甲方总负责及协调联营体各成员的责任813对交通邻近设施的干扰在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方面遭受不必要的干扰8131公众的便利,或8132对公用道路,便道的使用和他人的财产的占用乙方应保证甲方免于受到或承担,应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿、及其它开支、乙方未能按合同约定完成上述工作时,所应承担的责任是乙方赔偿甲方损失的范围及计算法是
三、施工组织设计和工期9进度计划91乙方提交施工组织设计或施工方案和进度计划的时间是92甲方代表应于时间内批复93在任何时候,如果在甲方代表看来工程的实际进展与第92款中规定的已经同意的施工进度计划不符时,根据甲方代表的要求,乙方应编制一份修改的施工进度计划,并说明为保证工程按期完工而对施工进度计划所作的修改10延期开工101工程开工乙方在收到甲方代表的开工通知后,应在合理的时间的内尽早开工,并按进度计划进行施工甲方代表的开工通知将在投标书附录中规定的时间内发出102如发生延期开工11暂停施工111根据甲方代表的指示,乙方应在要求的时间内,以甲方代表认为必要的方式暂停工程或某部分工程的施工在暂停施工期间,对工程要进行甲方代表认为必要的妥善保护,并保障其安全,若不属下列情况则应运用第112款1111合同中另行规定的;1112乙方的过失或违约或责任而引起的必须暂停;1113因施工现场气候原因,必须暂停;1114为了工程的合理施工或为了工程或部分工程的安全,而必须暂停112根据第111款规定,在适用于本款的情况下,甲方代表应在与甲方和乙方协商之后决定1121按第12条规定,给予乙方延长的工期;1122在合同价格中增加由于这种停工发生的乙方的费用113如果根据甲方代表的书面指示暂停了工程部分工程的进度,从暂停之日算起的7天内甲方代表没有允许复工,除非此种暂停属于第111111121113或1114款中规定的情况,乙方可向甲方代表发出要求复工的通知,要求在甲方代表收到通知的14天内对暂停的工程或部分工程继续施工如果在上述时间内没有得到批准复工,乙方可以把这种停工视为是甲方的违约事件,并按本合同第3121款的规定终止其被雇用的责任此时应执行第3122款和第3123款的规定114双方其它约定12工期延误121对以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认后,工期相应顺延如果由于1211额外的或附加的工程的数量和性质,或1212本合同条款规定引起的延误,或1213不可抗力,或1214由甲方造成的延误、障碍、阻止,或1215可能会出现,但不是乙方的过失或违约或者他应负责的其它特殊情况乙方有理由延期完成工程或部分工程,甲方代表应在同甲方和乙方商议之后决定竣工时间延长的期限,相应地通知乙方并向甲方提交一份副本122乙方提交延期通知1221乙方在首次出现第121款情况后的7天内通知了甲方代表,并向甲方提交一份副本;1222乙方在向甲方代表提交了任何延长工期的通知之后7天内,或者在甲方代表同意的其它合理时间内,详细说明乙方认为自己有权要求延长完工时间的具体情况,以便可以及时对他申述的情况进行研究123如某一事件具有连续影响,使乙方不能在按第1222款所规定的7天内提交详细情况,只要乙方在7天内向甲方代表提交了临时情况报告,并在事件影响结束后的7天内提交了最终情况报告,乙方仍有权延期收到这种临时情况报告后,甲方代表应审查所有情况并就事件性质决定的总的延长时间在这两种情况之下,甲方代表应相应地通知乙方,并送交甲方一份副本124可调整工期的其它因素是125非上述原因,乙方不能按合同约定的时间竣工,乙方应承担违约责任应向甲方支付投标书附录中规定金额的赔偿费,误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数不足一天的按一天计算,其极限按投标书附录中规定甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其它方式收回此款,此赔偿费的支付并不能解除乙方应完成工程的责任或合同规定的其它责任126误期赔偿费按比例减少在本合同中没有其它代替条款的情况下,误期赔偿费应考虑全部或部分工程金额中已移交的部分工程金额所占的比例予以减少本款的规定仅适用于误期赔偿费费率,而不影响其限额13工期提前131施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,甲方应向乙方支付投标书附录中规定金额的提交工期奖132工作时间的限制如合同中没有规定,不经甲方代表同意,工程不得在夜间或当地公认的公休日施工,但为了抢救生命、财产或者为工程安全而不可避免或绝对必要的作业除外如出现上述例外情况,乙方应立即通知甲方代表133加快工程进度在乙方无权延长工期的情况下,如甲方代表认为工程或部分工程的进度太慢,不能按“竣工时间”完成时,应通知乙方采取甲方代表同意的必要措施,加快进度以便按时竣工乙方对采取这些措施无权另收费用如果由于执行甲方代表按本条款规定做出的指示,乙方认为有必要在夜间或当地公认的公休日施工,则应取得甲方代表的同意,如乙方为履行本条款规定的责任所采取的措施,使甲方增加监督费,这些费用应由甲方向乙方收回,也可由甲方从乙方应得到的金额中扣除;甲方代表应通知乙方,同时提交一份副本给甲方
四、质量与验收14质量检查和返工双方协议为15工程质量等级151甲方对工程质量的特殊要求经建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款质量要求时,甲方应按投标书附录中规定的金额向乙方支付工程质量补偿金如果有的话.152因乙方原因达不到第151款中规定的工程质量要求,甲方有权从乙方应得的金额中扣除与投标附录中规定的工程质量补偿金等额的赔偿费,乙方同时应承担的违约责任为153双方对工程质量有争议时,请质量监督部门仲裁16隐蔽工程和中间验收161隐蔽工程覆盖前的检查未经甲方代表批准,工程的任何部分都不能覆盖,当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时,乙方应及时通知甲方代表甲方代表应参加对这部分工程或基础的检查和检验,并且不得无故拖延甲方代表在接到乙方通知24小时后没有批复,乙方可以覆盖这部分工程或基础162剥露和开口乙方应按甲方代表随时发出的指示,对工程的任何部分剥露或开口,并负责这部分工程恢复原样,若这部分工程已按第161款的要求覆盖,而剥露后查明其施工符合合同规定,则甲方代表应在与甲方和乙方协商后,确定乙方在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用,并将其数额追加到合同价格上若属乙方责任发生的费用,应由乙方承担163隐蔽工程和中间验收一览表如果有的话附后17试车双方责任及费用承担18验收和重新检验双方协议为
五、合同价款与支付19合同价款的调整191价格浮动对成本的影响合同价格根据第1921款规定固定不变或第1922款规定随价格浮动而调整192合同价格采用方式1921合同价格固定除非招标文件另有规定,投标单位所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动投标单位在计算报价时应考虑风险系数和固定价格包括的范围1922合同价格调整1发生下列情况之一时合同价款可做调整乙方在上述情况发生后天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表在与甲方和乙方协商后,通知乙方甲方在收到乙方通知后天内批复,否则视为已经批准2根据第19221款的规定,投标单位所填报的单价和合价在合同实施期间可以因市场变化因素和政策性规定变动而调整1923合同价格如果采用19221款,则第19222款略去;反之采用第19222款,则第19221款略去20工程预付款201投标书附录中列出的无息工程预付款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用如乙方滥用此款,甲方有权立即收回2011在乙方向甲方提交金额等于预付款数额甲方认可的银行开出的银行保函后,甲方按规定的金额和第2012款规定的时间向乙方支付预付款,在甲方全部扣回预付款之前,该银行保函将一直有效当预付款被甲方扣回时,银行保函金额相应递减2012在乙方完成下述工作后的2天之内1签订合同协议,和2提交履约保证金,和3提交接受工程预付款的银行保证书甲方代表将向甲方提交一份证书交给乙方一份副本,以下称为“工程预付款支付证书”甲方应在得到“证书”后的7天内向乙方支付预付款2013在乙方完成金额累计达到合同总价的10%后,由乙方开始向甲方还款,甲方从每次应付给乙方的金额中扣回工程预付款,甲方至少在合同规定的完工期前三个月将工程预付款的总计金额按逐次分摊的办法扣回当甲方一次付给乙方的金额少于规定的扣回的金额时,其差额应转入下一次支付中作为债务结转202甲方不按规定支付工程预付款,乙方按《合同条件》第20条享有权力21工程量的确认211工程量清单中开列的工程量是招标时估算的工程量,不能作为乙方按合同履行其责任时,所应当完成工程的实际工程量212除另有规定外,甲方代表应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值,按照第22条规定,乙方应得到该价值的付款当甲方代表要对已完工的工程量进行计量时,应适时地通知乙方参加2121乙方按进度提交已完工程量报告时间是2122乙方应提供工程师要求的一切详细资料2123甲方代表接到报告后天内进行计量,并在时间前通知乙方参加计量甲方代表在约定的时间内未进行计量,则乙方报告中开列的工程量应视为正确,作为工程价款支付的依据如果乙方不参加或由于疏忽而未派代表参加计量,则甲方代表进行的或由他批准的计量结果应视为正确,作为工程价款支付的依据但甲方代表如果不按约定时间通知乙方参加计量,导致乙方不能参加计量,该计量结果无效213计量方法除非合同中另有规定,无论通常的和当地的习惯如何,工程的计量均应以本工程适用的《工程计算规定》计算的净值为准214计量单位除了合同另有规定外,所有计量单位均应符合本工程适用的《工程量计算规则》的标准22工程款支付221工程款的支付方式222甲方根据以下方面乙方应得到的金额计算应支付工程价款;2221经甲方代表计量的工程量,按构成合同价款相应项目的价格计算工程价款;2222合同规定的乙方有权得到的其它金额;2223根据第19条、第26条进行的调整;2224减去第2013款规定应扣回的预付款;2225从第一次支付开始,在每次乙方应得的工程款中扣留投标书附录中规定金额做为保留金,直至保留金总额达到投标书附录中规定的限额为止223甲方不按约定支付工程款应该承担的责任
六、材料和设备供应23甲方供应材料、设备231甲方供应材料、设备一览表如果有的话附后.232甲方未按照第231款约定的材料及设备的规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点供应材料及设备,所应承担的责任是24乙方采购材料、设备241除另有约定外,乙方负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管2411符合合同规定和甲方代表要求的品种和等级;2412随时按甲方代表的要求,在制造、加工或准备地点或现场,或在合同规定的其它地方进行检查;2413在用于工程之前,乙方应按甲方的选择和要求,提交有关的材料样品,以供检验;2414在材料用于工程之前,必须向甲方代表提交造制厂家出具的材料质量证明,证明该材料质量是合格的;2415乙方应将他与合格的材料供应部门签订的材料供应协议副本提交甲方242清除不合格的工程、材料或永久设备甲方代表有权随时发出下述指示2421在指示中规定的时间内,将不符合合同规定的材料或永久设备从现场搬走;2422用合格适用的材料或永久设备取代原来的材料或永久设备;2423尽管先前已进行了检验,但甲方代表认为在下述方面仍不符合合同规定的工程,均要拆除和重新施工1材料、永久设备或工艺;2乙方所做的或由他负责的设计243乙方不执行上述指示,应承担的违约责任为244合同规定检验项目的费用若检验属下述情况,则应由乙方承担检验费用2441合中明确表明或规定的检验;2442在合同中有具体的说明仅限于荷载试验或确定竣工和部分竣工的工程设计是否达到预定目的那种试验,足以使乙方定价或在投标书中的报价的检验245合同中未规定项目检验的费用若甲方代表要求作的检验2451合同中未规定,或2452甲方代表要求的检验是在现场以外或在被检验材料或工程设备的制造、生产或准备场所以外的其它地点进行检验结果表明材料、工程设备或操作工艺未能按合同规定满足甲方代表的要求,则该检验费用应由乙方承担若符合合同规定,甲方代表在与甲方和乙方协商后,确定1按第12条规定给予乙方延长工期的权利;2发生的费用追加到合同价款中
七、设计变更25设计变更施工中如发生设计变更,双方按以下协议的方法办理26确定变更价款根据《合同条件》第26条规定261乙方提出变更价款的时间是262甲方确认变更价款的时间是263双方对变更价款不能达成一至意见时的解决办法和时间要求
八、竣工与结算27竣工验收271乙方向甲方代表提交完整竣工资料的份数为提交的时间是272乙方向甲方代表提交竣工图的份数为提交的时间是273乙方向甲方代表提交竣工验收报告的时间是274甲方代表在收到竣工验收报告后组织有关部门验收的时间是2741甲方代表应在收到竣工验收报告后天内组织验收;2742甲方代表应在验收后天内给予批复甲方代表未按合同规定有关竣工验收期限履行时,乙方提交的竣工验收报告可视为已被批准,可办理结算手续275竣工时间整个工程和部分工程如果有的话,应按投标书附录中规定的全部或部分工程从开工之日算起的时间内完成,或者在第十二条允许的延长了的工期内完成276如有特殊原因,双方协议为28竣工结算281乙方向甲方代表提交竣工结算证书的时间是282甲方代表收到竣工结算证书后提出审核意见的时间是283甲方代表将拨款通知送经办银行的时间是284乙方在收到工程结算款后将竣工工程交给甲方的时间是285在办理全部工程移交手续时,甲方出具证明,把保留金的一半及利息付给乙方286甲方款按合同规定办理竣工结算时,应承担的责任为287竣工结算证书乙方向甲方代表提交的竣工结算证书,应附有支持文件,并详细说明以下内容2871按照合同完成的全部工程的最终价值;2872乙方认为应付的任何追加金额;2873乙方认为按照合同将付给他的其它金额上述其它金额应单独列出甲方代表应在第283款规定的时间内开具付款证明288结清根据第296款,在缺陷责任证书签发后的14天之内,乙方应交给甲方一份书面结清单,同时给甲方代表一份副本,确认最终申请的总额包括了合同中发生的或与合同有关的所有应付给他的最终金额此结清单只有在支付了根据第289款签发的最终付款证书规定的金额,及第81款中提到的履约保证金退还给乙方之后才生效289最终付款证书在收到乙方结清单之后的7天内,甲方代表应送给甲方一份最终付款证书,并交给乙方一份副本,说明2891甲方代表认为按照合同最终应付的款额;2892甲方应支付给乙方,或乙方应支付给甲方的余额2810支付的时间在甲方代表按照此条款,或者合同的其它条款签发的的付款证书交给甲方后的7天之内,或者按第289款签发的最终付款证书交给甲方后的7天之内,甲方应支付规定应给乙方的金额如果甲方支付延误,则应在下次支付时加利息利息从应支付之日算起,利率按应支付之日的中国国家银行发布的贷款利率计算29保修291保修期在本款中,“保修期”一词的意思为投标书附录中所指的保修期,计算时间是2911从甲方代表按第27条规定批准的工程实质竣工之日算起,或2912在甲方代表按第27条规定批准的部分工程实质竣工之日算起292修补缺陷甲方代表在保修期期满之前,指示乙方重建、修补缺陷、差缩损失或其它毛病时,乙方应在保修期内或期满后的14天之内实施甲方代表指示的上述所有工作293修补缺陷的费用如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由下述情况造成,则第292款的述的全部工作应由乙方自费完成2931未按合同规定使用材料、工程设备或工艺;或者2932乙方负责设计的部分永久工程出现了缺陷或者2933由于乙方的疏忽或者未能按合同规定履行乙方应承担的责任如果甲方代表认为修补缺陷的必要性是由其它原因造成的,甲方应按合同规定在合同价格上追加相应的费用或向乙方支付这部分294乙方在合理时间内未能执行甲方代表修补缺陷的指示时,甲方有权雇用其它人来完成这项工作如果这些工作按合同规定应由乙方自费完成,那么甲方代表在与甲方和乙方商议之后确定所有有关的费用,这些费用应由乙方支付295乙方调查缺陷的原因在保修期期满之前,如工程出现缺陷、差失或其它毛病,甲方代表可指示乙方在甲方代表的指导下调查原因2951如果这些缺陷、差失或其它毛病不属乙方的合同责任,甲方代表应在与甲方和乙方商议之后决定,乙方进行这项调查的费用由甲方支付2952如果这种缺陷、差失或其它毛病属乙方的责任,则上述调查工作的费用应由乙方支付并且根据本条规定,乙方应自费修补这种缺陷、差失或其它毛病296甲方代表签发缺陷责任证书后送交给甲方,并将一副本交乙方,申明乙方已于某日前尽其责任施工、竣工、保修并符合甲方要求缺陷责任证书应由甲方代表在最迟的保修期期满,或根据本合同第292条和295条规定,任何被指令进行的工作已完成,并符合甲方代表要求的21天内发出缺陷责任证书297在保修期满后28天内,甲方出具证明,把另一半保留金及其利息付给乙方
九、争议、违约和索赔30争议301甲方代表的决定如果在甲方和乙方之间因履行合同而发生争端,包括对甲方代表的观点、指示、决定、证书可估价等产生争议时,首先应以书面形式提交甲方代表,并将此件复印提交另一方甲方代表在收到信件后的7天内必须将其决定通知甲方和乙方只要合同未终止,乙方在各种情况下都应继续认真施工如果甲方或乙方中任何一方对甲方代表的决定不满意,则在接到甲方代表决定的14天内;或者甲方代表在收到要求调解的信件后的7天内未能发出他所做的决定的通知,则任何一方可将其准备提交仲裁或告到法院的意向通知另一方,并通知甲方代表这个通知确立了可以提交仲裁或法院裁决的权力,如果没有发出这个通知,仲裁或法院裁决不能开始如果甲方代表已经将有关争端事项所做的的决定通知了甲方和乙方,而甲方或乙方在收到甲方代表对该争端所做决定后的14天内,又未发出打算把该争端提交仲裁或法院裁决的通知,则甲方代表出的决定即为最终决定,并对甲方和乙方均具有约束力302友好解决甲、乙双方可将争端提交有关的合同管理部位,以求得调解,如果争端在双方协商或提交有关合同管理部门后21天内得不到友好解决,可以提交仲裁或法院裁决303仲裁未能在第302款规定的期间内达成友好解决;除非第304款规定可以直接向人民法院起诉,否则应根据《中华人民共和国仲裁法》,由当事人选定的仲裁人做出最后裁决上述仲裁人有权查看、修改甲方代表所做的与争端有关的决定、意见、指示、证明或估价仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行但甲方、甲方代表和乙方的责任在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变除了仲裁决定中另有规定外,仲裁费用应由败诉方承担304双方发生经济合同纠纷,可经建设行政主管部门进行调解调解不成时,按下列第项方式解决3041向裁委员会申请仲裁;3042向人民法院起诉31违约311乙方违约3111乙方违约和补救如果乙方破产或者乙方违反了合同规定,或甲方代表向甲方证明并将一份副本交乙方,他认为乙方有下述行为时1已不再履行合同;或2无正当理由而未能I按第101款开工,或II按第133款,在接到通知的7天内按要求施工;或3按第242款发出指示的7天内未能采取相应行动;或4无视甲方代表事先的书面警告,仍一贯或公然忽视履行合同的责任;或5违反第362款规定则甲方在向乙方发出通知的14天后,可以进驻现场和工程,将乙方驱逐出现场而不因此使合同无效,或解除合同规定的乙方的任何义务和责任或影响合同授予甲方及甲方代表的各种权务,甲方可自行完成剩余工程,或雇用其它承包人完成剩余工程当甲方或上述其它承包人认为合适时,可使用按合同规定用于本工程的原承包人的一切设备、临时设施和材料在任何时候,甲方都可以出售上述原承包人的设备、临时设施和未用的永久设备及材料,将出售收入作为按合同规定乙方应付或将付给甲方的款额3112在没收后进行的估价在第3111款规定的进驻和驱逐后,甲方代表应尽快证明1在上述进驻和驱逐时,乙方根据合同实际完成的工作已经合理地得到或应得到的款额以及2未用或已部分使用的材料、乙方设备和临时设施的价值如有时.3113没收后的付款在第3111款规定的进驻和驱逐后,乙方仅有权得到由甲方代表证明的乙方已合格完成的工作量而应支付给他的,并扣除了甲方应得金额之后的金额如果甲方应得金额超过乙方已经完成工作应支付给他的金额,则乙方应将此超出部分视为乙方欠甲方而应偿还的债务3114协议利益转让给甲方在第3111款规定的进驻和驱逐后的14天内,如果甲方代表指示,而且法律许可,乙方应将其为本合同的目的而签订的任何协议的利益,如工程施工、提供材料、货物、服务等转让给甲方312甲方违约3121如果甲方发生下述情况时1在第2810款规定的应当付款的时间期满后的7天内,未能根据甲方代表的付款证书付给乙方应付的金额;或2干涉、阻挠或拒绝任何付款证书颁发所需要的批准;乙方有权终止受雇,并在通知甲方和将通知副本提交甲方代表的21天后,合同终止生效3122乙方撤离施工设备根据第3121款规定发出的通知满21天之后,乙方可不受第810款规定的约束而尽快从工地撤离所有他带至工地的设备3123终止后的付款如果合同因甲方违约而终止,则甲方应以合同规定的单价和合价向乙方支付在合同终止之日以前乙方完成的全部合格工程的费用,并另外支付下述费用1即将交付乙方的或乙方依法有责任接收的为该工程合理订购的材料、工程设备或货物的费用,甲方一经支付此项费用,该材料、工程设备或货物即成为甲方的财产2乙方为完成整个工程而合理发生的其它费用,而该费用未在本条款的其它各项下支付3考虑已完工程的付款比例,将乙方设备运回目的地的合理费用的一部分4乙方雇用的所有从事工程施工或与工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费5由于终止造成乙方的损失或损坏的费用但甲方除按本款规定应支付上述费用处,亦应有权要求乙方偿还在合同终止日之前,按合同规定可由甲方向乙方收回的任何金额本款规定的任何应付金额,应由甲方代表在与甲方和乙方协商后确定3124乙方暂停工程的权力在不影响乙方按第3121款享有终止合同的权力的情况下,如果甲方未能在第2810款规定的应当付款的时间期满后21天内,按照甲方代表签发的付款证书向乙方付款,则乙方在通知甲方,并把副本送交甲方代表后21天后,有权暂停工程或放慢施工进度如果乙方根据本款的规定暂停工程或放慢工程进度而造成延误或发生费用时,甲方代表在与甲方和乙方进行协商后应决定1按第12条规定给予乙方延长工期的权利;2费用追加到合同价款中3125恢复工作如果乙方根据第3124款发出通知,暂停工程或放慢工程进度,随后甲方支付了应付款,这时如果终止合同的通知尚未发出,乙方根据第3121款享有权力消失,并且应尽快合理地恢复施工313不可抗力终止合同在合同履行中,由于不可抗力造成了双方都无法控制的意外情况,使双方中的一方受阻而不能履行其合同责任,或者成为不合法时,双方都毋需进一步履行合同此时,由甲方支付给乙方的已完工程的金额应与本条和经3123款规定的应付款额相同32索赔321打算索赔的通知如果乙方打算依据本合同条款及其它情况要求额外付款的话,应在第一次出现引起索赔的事件后14天内将其索赔的意图通知甲方322保持当时记录在发生第321款提到的索赔事件时,乙方应有当时记录甲方在接到第321款规定的索赔通知后,应对这些记录进行检查,也可以指示乙方继续作合理记录这些记录可作已经发出的索赔通知的补充材料乙方应允许甲方代表对按照本条款所作的所有记录进行检查,并在甲方发出指示时向甲方递交记录副本323索赔证实在按照第321款递交索赔通知书后的14天内或甲方代表同意的合理时间内,乙方应向甲方代表递交一份说明索赔数额和索赔依据等详情的账单如果导致索赔的事件继续产生影响,乙方应按照甲方要求的时间间隔,向甲方递交列出索赔累计金额和提出索赔依据的中期账单,并在索赔事件影响结束后的14天内递交最终账单如果甲方要求,乙方应向甲方提供按照本规定递交甲方代表的所有账单副本324乙方未遵守本条规定如果乙方试图进行的索赔不符合本款规定,其有权得到的付款不能超过甲方或按照第30条指派的审定索赔金额的仲裁人根据现场记录核实的金额325索赔的支付在乙方提供了足够的资料后,乙方有权得到已满足甲方代表要求的那部分索赔付款,甲方代表经过同甲方和乙方协商,决定应当付给乙方的索赔金额,在由甲方代表按照第28条核准的付款支付中支付甲方代表应把根据本款作出的决定通知乙方,并把副本交给甲方
十、其它33安全施工331乙方应保持现场安全在工程施工、竣工及保修的整个过程中,乙方应当3311全面关照所有有权留在现场上的人员的安全,保持其管辖范围内的现场和尚未完工的和甲方尚未占用的工程处于有条不紊的状态,以免发生人身事故;3312在需要的时间和地点,或根据有关当局要求,自费提供和维持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班,以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便332甲方的安全责任如果甲方要雇用其它承包人时,他应要求他们在安全和避免事故方面负有同样的责任333避免污染、噪声等乙方应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境,以避免因其施工引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍非乙方责任产生的不可避免的污染、噪声需要处理时,乙方提出方案,甲方承担所发生的费用334紧急补救无论在工程施工期间或是在保修期内,如果在工程的任何部分中发生事故或故障或其它事件,甲方代表认为进行紧急补救或期他工作或修理是工程安全的紧急需要,而乙方无能力或不愿立即进行此类工作或修理时,甲方可在甲方代表认为必要时,雇用其它人员从事该项工作或修理,并支付有关费用如果甲方代表认为由甲方如此完成的工作或修理按合同规定应由乙方自费进行,则经与甲方和乙方商议后,甲方代表将确定此项工作的全部费用,并由甲方向乙方索回,甲方可从将付或应付给乙方的金额中扣除,甲方代表应通知乙方,并将一副本交甲方但在发生上述情况后,甲方代表应尽快通知乙方335双方其它协议为34专利技术、特殊工艺和合理化建议341乙方应保证甲方免于受到由于工程上使用的或准备采用的乙方设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼,并保证甲方免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支,但由于甲方代表提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外342双方的协议为35地下障碍和文物351化石及文物在工程现场发掘的所有化石、钱币、有价值的物品或文物、建筑结构,以及有地质或考古价值的其它遗物等均为国家财产乙方应采取合理的预防措施,防止其工人或其它任何人员移动或损坏任何上述物品一但发现上述物品,应在移动之前,立即把发现的情况通知甲方代表和有关部门,并按甲方代表的指示处理352若由于第351款规定的指示使乙方遭受工期延误和/或产生费用,则甲方代表在甲方和乙方协商后,确定3521按第12条规定给予乙方延长工期的权务;3522把产生的费用加到合同价格中,并通知乙方,送甲方一份副本353对不利的自然条件和障碍的补救如果在工程施工过程中乙方在现场遇到了气候条件以外的不利的自然障碍和条件,在他看来这些障碍和条件是一个有经验的乙方无法预见的,乙方应立即通知甲方代表,并交甲方一份副本在收到该通知后,如果甲方代表认为这类障碍或条件是一个有经验的乙方无法合理预见的,经过与甲方和乙方协商后,他应决定3531按第12条规定,给予乙方延长工期权力;3532乙方因遇到这类障碍或条件而发生的费用加到合同价格上这类决定应将甲方代表发给乙方的与此有关的指示,以及在甲方代表未发出具体的指示之前,乙方采取的并为甲方代表接受的合理的措施考虑在内36工程分包361乙方可以在甲方代表准许的情况下将工程分包,但没有甲方的书面批准不得分包合同分包不能改变合同规定的乙方任何义务,分包的最大限额为362分包工程的内容及对分包单位的资质要求363乙方不能把整个工程分包出去,除合同另有规定者外任何按第361款规定将工程分包时,均不能解除合同中规定的乙方应承担的责任和义务,并应将任何分包人、分包人代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽,视为乙方、其代理人、雇员或工人的行为、违约和疏忽,并应为之负完全责任但不要求乙方就下列事项征得同意3631使用劳务;3632采购符合合同规定标准的材料;3633第362款中明确的部分工程的分包364责任转让给甲方如果分包人为乙方承担的施工、提供材料、设备和服务等责任,在时间上超过本合同规定的保修期,乙方应在保修期满后,按甲方的要求和由甲方承担费用,将未到期的上述分包人义务的利益转让给甲方37不可抗力371不可抗力包括372在第371款中规定的以及等级上以的风、雨、雪、震等自然灾害38保险381工程的风险3811甲方的风险是1因甲方使用或占用永久工程的某一部分而造成的损失或破坏,但合同中规定的除外;2因工程设计不当而造成的损失或破坏,而这种设计不是由乙方提供的或不是由乙方负责的3812不可抗力发生第37条在规定的不可抗力指发生的现场者,而一个有经验的乙方不可能合理保护3813其它非甲、乙双方责任的风险3814除了上面第3811款、第3812款及第3813款规定的风险以外的风险是乙方的风险382由乙方和甲方对工程的照管从工程开日期直到为全部工程发出移交证书时止,乙方应全面负责照管工程以及材料和待安装的设备发出全部工程移交证书后则上述照管责任移交给甲方,但下列情况除外3821如果甲方代表为永久工程的某一部分发出了移交证书,则乙方自发出该部分的移交证书之日起,停止那一部分工程的照管责任,此时对那一部分工程的照管责任移交给甲方;3822乙方应对那些尚未竣工的工程,以及材料和在其保修期期间应予完成的待安装的设备的照管负有全责,直到这些未完成的工程按第二十九条规定完成为止383补偿损失或损坏的责任3831由于乙方风险造成的损失和损坏在乙方负责照管期间,如果工程或部分工程、材料或待安装的工程设备,由于第3814款所规定的风险发生的损失或损坏,乙方应自费弥补这些损失或损坏,以使永久工程符合合同的规定乙方还应对其根据第29条规定履行本条责任而引起的损失或破坏负责3832由于甲方风险和不可抗力造成的损失和损坏当损失或损坏是由于第3811第3812款和第3813款规定的风险,或其它风险综合作用造成时,如果甲方代表要求,乙方应按甲方代表要求的程度来补救这些损失或损坏,而甲方代表则应增加合同价款,并通知乙方,将副本交给甲方对因综合风险造成的损失或损坏,这种加款的决定应考虑乙方和甲方应分别承担责任的比例384对工程的保险保险如有时双方按《合同条件》第38条约定如下39工程停建或缓建双方协议为40合同生效及终止401本合同自之日起生效402乙方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合甲方代表的要求,只有第296条规定的缺陷责任证书能被视为对合同结束的认可且甲方按合同规定全部支付完毕后,合同即告终止41合同份数411本合同正本两份具有同等效力,由甲乙双方分别保存412本合同副本份42补充条款第四章合同格式合同协议书格式本协议由以下简称“发包方”与以下简称“承包方”于年月日商定并签署鉴于发包方拟修建工程简述,并通过年月日的中标通知书接受了承包方以人民币元为本工程施工、竣工和保修所做的投标,双方达成如下协议1本协议中所用术语的含义与下文提到合同条件中相应术语的含义相同2下列文件应作为本协议的组成部分1本合同协书;2合同议条款;3建设工程施工合同条件GF-91-0201;4双方协商同意的变更纪要、协议;5中标通知书;6投标书;7招标文件补遗;8标准、规范和有关技术资料;9已标价的工程量清单;10图纸;11其它有关文件3上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准4考虑到发包方将按下条规定付款给承包方,承包方在此与发包方立约,保证全面按合同规定承包本工程的施工、竣工和保修5考虑到承包方将进行本工程的施工、竣工和保修,发包方在此立约,保证按合同规定的方式和时间付款给承包方为此,双方代表在此签字并加盖公章第五章技术规范工程建设地点的现场条件
一、现场自然条件包括现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等
二、现场施工条件包括建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等
三、本工程采用的技术规范第六章投标书及投标书附录投标书建设单位1根据已收到的招标编号为的工程的招标文件,遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其它有关文件后,我方愿以人民币元的总价,按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修2一旦我方中标,我方保证在年月日开工,年月日竣工,即天日历日内竣工并移交整个工程3如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,做为履约保证金,共同地和分别地承担责任4我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束5除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同6我方金额为人民币元的投标保证金与本投标书同时递交本责任的条件是
一、如果投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标;或
二、如果投标单位人在投标有效期内收到招标单位的中标通知书后1不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书;或2不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金只要招标单位指明投标单位出现上述情况的条件,则本银行在接到招标单位的通知就支付上述数额之内的任何金额,并不需要招标单位申述和证实他的要求本保函在投标有效期后或招标单位在这段时间内延长的投标有效期28天内保持有效,本银行不要求得到延长有效期的通知,但任何索款要求应在有效期内送到本银行第七章工程量清单与报价表采用综合单位投标报价的说明1工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用2工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的,作为投标报价的共同基础付款以实际完成的工程量为依据由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量3工程量清单中所填入的单位和合价,应包括人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程测算的风险金等全部费用4工程量清单中的每一单项均需填写单价和合价,对没有填写单价或合价的项目的费用,应视为已包括在工程量清单的其它单价或合价之中5工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明,在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款6所有报价应以人民币表示第八章辅助资料表
一、总部1项目主管2其它人员…
二、现场1项目经理2项目副经理3质量管理4材料管理5计划管理6安全管理…
一、各分部分项工程的完整的施工方案,保证质量的措施;
二、施工机械的进场计划;
三、工程材料的进场计划;
四、施工现场平面布置图及施工道路平面图;
五、冬、雨季施工措施;
六、地下管线及其它地上地下设施的加固措施;
七、保证安全生产,文明施工,减少扰民、降低环境污染和噪音的措施第八章辅助资料表
一、总部1项目主管2其它人员…
二、现场1项目经理2项目副经理3质量管理4材料管理5计划管理6安全管理…第九章图纸另册《建设工程施工招标工程标底》
一、总则1工程施工招标必须编制标底价格,标底价格由招标单位自行编制或委托经建设行政主管部门批准具有编制标底价格资格和能力的中介机构代理编制2编制标底价格应遵循下列原则21根据国家公布的统一工程项目划分、统一计量单位、统一计算规则以及施工图纸、招标文件,并参照国家制订的基础定额和国家、行业、地方规定的技术标准规范,以及要素市场价格确定工程量和编制标底价格22按工程项目类别计价23标底价格作为建设单位的期望计划价,应力求与市场的实际变化吻合,要有利于竞争和保证工程质量24标底价格应由成本、利润、税金等组成,一般应控制在批准的总概算或修正概算及投资包干的限额内25标底价格应考虑人工、材料、设备、机械台班等价格变化因素,还应包括不可预见费特殊情况、预算包干费、措施费赶工措施费、施工技术措施费现场因素费用、保险以及采用固定价格的工程的风险金等工程要求优良的还应增加相应的费用26计价方法根据我国现行的工程造价计算方法又考虑到与国际惯例靠拢,所以在工程量清单的配价上采用以下两种方法261工料单价工程量清单的单价,按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定其它直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、风险金、税金等费用计入其它相应标底价格计算表中262综合单价工程量清单的单价综合了直接费、间接费、工程取费、有关文件规定的调价、材料差价、利润、税金、风险金等一切费用27一个工程只能编制一个标底价格3标底价格必须报经招标管理机构审定4标底价格编制完成后,应密封报送招标管理机构审定标底价格审定后必须及时妥善封存,直到开标时,所有接触过标底价格的人员均负有保密责任,不得泄漏二标底价格编、审程序1标底具备条件11确定招标商务条款12工程施工图纸、编制工程量清单的基础资料、编制标底所依据的施工方案、工程建设地点的现场地质、水文以及地上情况的有关资料13编制标底价格前的施工图纸设计交底及施工方案交底2标底价格编制21确定标底价格计价内容及计价方法、编制总说明、施工方案或施工组织设计、编制或审查确定工程量清单、临时设施布置及临时用地表、材料设备清单、“生项”补充定额单价、钢筋、铁件调整、预算包干费、按工程类别的取费标准等211编制标底价格所依据施工方案或施工组织设计指1大型工程、高层建筑、高级装饰装修工程以及采用新技术、新工艺、新结构的工程2施工现场作业环境特殊的工程3招标工程给定工期比定额工期缩短20%以上含20%的工程4工程质量要求达到优良的工程212钢筋、铁件调整1全现浇框架、框剪结构;2现浇混凝土框轻结构;3钢筋混凝土排架结构;4升板、滑模、内浇外砌、内浇外挂、大模大板工程22确定材料设备的市场价格23采用固定价格的工程测算的施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数24确定施工方案或施工组织设计中的计费内容3标底价格送审标底价格应在投标截止日期后、开标之前报招标管理机构审查,结构不太复杂的中小型工程7天以内;结构复杂的大型工程14天以内未经审查的标底价格一律无效4标底价格审定41提交工程施工图纸、施工方案或施工组织设计、填有单价与合价的工程量清单、标底价格计算书、标底价格汇总表、标底价格审定书、采用固定价格的工程的风险系数测算明细、以及现场因素、各种施工措施测算明细、材料设备清单等42标底价格审定交底43标底价格审定内容431采用工料单价1标底价格计价内容承包范围、招标文件规定的计价方法及招标文件的其它有关条款2预算内容工程量清单单价、“生项”补充定额单价、直接费、其它直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准、利润、设备费、税金以及主要材料设备数量等3预算外费用材料、设备的市场供应价格、措施费赶工措施费、施工技术措施费、现场因素费用、不可预见费特殊情况、材料设备差价、对于采用固定价格的工程测算的在施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数等432采用综合单价1标底价格计价内容承包范围、招标文件规定的计价方法及招标文件的其它有关条款2工程量清单单价组成分析,人工、材料、机械台班计取的价格、直接费、其它直接费、有关文件规定的调价、间接费、现场经费、预算包干费、取费标准、利润、税金、采用固定价格的工程测算的在施工周期人工、材料、设备、机械台班价格波动风险系数、不可预见费特殊情况以及主要材料数量等3设备市场供应价格、措施费赶工措施费、施工技术措施费、现场因素费用等
三、标底价格编、审说明1采用工料单价11标底价格的计算说明111工程量清单应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用112工程量清单所列的工程量系招标单位估算的和临时的,作为编制标底价格及投标报价的共同基础付款以实际完成的工程量为依据由承包单位计量、监理工程师核准的实际完成工程量113工程量清单中所填入的单价与合价,应按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格确定,作为直接费的基础其它直接费、间接费、利润、有关文件规定的调价、材料差价、设备价、现场因素费用、施工技术措施费、赶工措施费以及采用固定价格的工程所测算的风险金、税金等的费用,计入其它相应标底价格计算表中114工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明,在编制和填写工程量清单的每一项的单价和合价时应参考投标须知和合同文件的有关条款115标底价格中所有标价应以人民币表示《建设工程施工招标评标办法》
一、评标机构1评标机构的设立评标机构是在招标管理机构监督下,由招标单位设立的负责评标临时组织评标机构根据招标工程规模情况、结构类型设立;其形式可以是评标小组或评标委员会评标机构由招标单位与技术、经济专家组成,人数应为不少于5人的奇数招标单位及其有直接利益关系的单位,参加人数占评标机构总人数不大于1/3;专家人数不少于评标机构人数的2/3招标单位外请的评委,由招标单位在开标前一天从招标管理机构或上一级招标管理机构设置的相应评委库中随机选定,选出的评委与招标单位或投标单位有直接利益关系的应重选评标机构负责人由建设单位法定代表人或授权代理人担任2评委库的设立21评委库可按专业、级别设置22评委库由本地区各类建设工程管理和工程技术人员设立;可以是有影响的在职或离退休建设工程管理或工作技术人员,上述人员由单位推荐、本人自荐,经招标管理机构审查,建设行政主管部门审批后,亦可成为评委库评委23评委库评委应具备以下条件231熟悉建筑市场和建设工程管理的有关法律、法规、规章和规范标准,有丰富的工作实践经验;232能自觉遵守招投标工作纪律,廉洁自律,作风正派,秉公办事,敢于坚持真理,抵制不正之风;233具有中级以上职称,且在本专业从事建设工程技术或经济管理工作一定年限的
二、评标原则及程序1评标应遵循下列原则11竞争优选;12公正、公平、科学合理;13质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案先进可行;14反不正当竞争;15规范性与灵活性相结合2评标程序评标可按两段三审进行,两段指初审和终审;三审指符合性评审,技术性评审和商务性评审评标只对有效投标进行评审21初审211投标文件符合性评审,包括商务符合性和技术符合性鉴定投标文件应实质上响应招标文件的所有条款、条件,无显着的差异或保留212技术性评估包括方案可行性评估和关键工序评估;劳务、材料、机械设备、质量控制措施评估以及对施工现场周围环境污染的保护措施的评估;213商务性评估包括投标报价校核;审查全部报价数据计算的正确性,分析报价构成的合理性,并与标底价格进行对比分析修正后的投标报价经投标单位确认后对其起约束作用22终审通过初审阶段后,筛选出若干个具备授标资格的投标单位,对他们进行终审,即对筛选出具备授标资格的投标单位进行澄清或答辩,以进一步评审,择优选择中标单位不实行合理低标价的评标,可不进行终审
三、评审指标设置评审指标一般设置标价、施工方案或施工组织设计、质量、信誉和业绩、工期等1标价是指投标报价评定标价时,可选择以标底为中准时浮动幅度方法或合理低标价2施工方案或施工组织设计应包含施工方法是否先进、合理;进度计划及措施是否科学、合理、可靠;质量保证措施是否可靠;安全保证措施是否可靠;现场平面布置及文明施工措施是否合理可靠;主要施工机具及劳动力配备是否合理;项目主要管理人员及工程技术人员的数量和资历;施工组织设计是否完整等此项评价应适当突出关键部位施工方法或特殊技术措施及保证工程质量、工期的措施3质量是指工程质量应达到国家施工验收规范合格标准或优良标准质量必须符合招标文件要求质量措施是否全面和可行4工期指工程施工期,由工程正式开工之日至施工单位提交竣工报告之日止的期间;工期必须满足招标文件的要求5信誉和业绩包含近期施工承包合同履约情况;服务态度;是否承担过类似工程;近期获得的优良工程及优质以上的工程情况;经营作风和施工管理情况;是否获得过部、省自治区、直辖市、市级表彰和奖励;企业在社会整体形象等为贯彻信誉好,质量高的企业多得标,得好标的原则,使用评审指标时,应适当侧重施工方案、质量和信誉
四、评标方法评标方法可采用百分法、评议法或合理低标低法1百分法这种方法是将评审各指标分别在百分之内所占比例和评标标准在招标文件内规定开标后按评标程序,根据评分标准,由评委对各投标单位的标书进行评分,最后以总得分最高的投标单位为中标单位2评议法评议法不量化评价指标,通过对投标单位的能力、业绩、财务状况、信誉、投标价格、工期质量、施工方案或施工组织设计等内容进行定性的分析和比较,进行评议后,选择投标单位在各指标都较优良者为中标单位,也可以用表决的方式确定中标单位3合理低标价法按照评标程序,经初审后,以合理低标价作为中标的主要条件合理的低标价必须是经过终审,进行答辩,证明是实现低标价的措施有力可行的报价但不保证最低的投标价中标《建设工程施工合同文本》GF-91-0201国家工商行政管理局中华人民共和国建设部制定建设工程施工合同条件
一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件以下简称合同条件和建设工程施工合同协议条款以下简称协议条款组成其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义1发包方简称甲方协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人2甲方驻工地代表简称甲方代表甲方在协议条款中指定的代表人3承包方简称乙方协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人4乙方驻工地代表简称乙方代表乙方在协议条款中指定的代表人5社会监理甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理6总监理工程师工程监理单位委派的监理总负责人7设计单位甲方委托的具备相应资质等级的设计单位8工程造价管理部门国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门9工程质量监督部门国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构10工程协议条款约定具体内容的永久工程11合同价款按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额12经济支出在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款13费用甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支14工期协议条款约定的合同工期15开工日期协议条款约定的工程开工日期16竣工日期协议条款约定的工程竣工日期17图纸由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸包括配套说明和有关资料.18施工场地经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地19书面形式根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等20不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害21协议条款结合具体工程,甲、乙方协商后签订的书面协议第2条合同文件及解释顺序合同文件应能互相解释,互为说明除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下1协议条款;2合同条件;3洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6标准、规范和其它有关技术资料、技术要求当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释;双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写和解释、说明适用于合同文件的法律是国家的法律、法规及协议条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行专业或工程所在地地方的标准、规范甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本本条所发生购买、释译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担第4条图纸甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作需要特殊保密的措施费用由甲方承担乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担
二、双方一般责任第5条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责1甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派委派和撤回均应提前5天通知乙方2甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行甲方代表不能及时予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行因指令错误发生的费用和乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应的顺延3甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失实行社会监理的工程,甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺.第6条乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权力,履行合同约定的职责1乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、要求组织施工在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺.第7条甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作1办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面,架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;3开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协义条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;5办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续证明乙方自身资质的证件除外;6将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;7组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;8协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,承担由此造成的经济支出,赔偿乙方有关损失,工期相应顺延第8条乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作1在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用2向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告3按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用4按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用甲方承担5遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外6已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担7按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作8保证施工现场清洁符合有关规定交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外.乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工程损失,应对甲方的损失给予赔偿
三、施工组织设计和工期第9条进度计划乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计或施工方案和进度计划提交甲方代表甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计或施工方案和进度计划已经批准乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行第10条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求甲方代表在3天内答复乙方甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期第11条暂停施工甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任第12条工期延误对以下造成竣工日期推迟或延误,经甲方代表确认,工期相应顺延1工程量变化和设计变更;2一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;3不可抗力;4合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任第13条工期提前施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划,报甲方批准甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容1提前的时间;2乙方采取的赶工措施;3甲方为赶工提供的条件;4赶工措施的经济支出和承担;5提前竣工收益如果有的分享
四、质量与验收第14条检查和返工乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期第15条工程质量等级工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延双方对工程质量有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担第16条隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点乙方准备验收记录验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可以进行隐蔽或继续施工第17条试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点乙方准备试车记录甲方为试车提供必要条件试车通过,甲方代表在试车记录上签字设备安装工程具备联动无负荷试车条件,甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应做准备工作的要求乙方按要求做好准备工作和试车记录试车通过,双方在试车记录上签字后,方可进行竣工验收由于设计原因试车达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新安装甲方承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出,工期相应顺延由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,乙方负责拆除和重新安装设备为乙方采购,由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购甲方承担上述各项经济支出,工期相应顺延由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续第18条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并要检验后重新进行覆盖或修复检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延
五、合同价款与支付第19条合同价款及调整合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整1甲方代表确认的工程量增减;2甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3工程造价管理部门公布的价格调整;4一周内非乙方原因造成停水、停电、停气累计超过8小时;5合同约定的其它增减或调整乙方应在上述情况发生后10天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复,视为已经批准第20条工程款预付甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任第21条工程量的核实确认乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量以下简称计量,并在计量24小时前通知乙方乙方为计量提供便利条件并派人参加乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据甲方代表收到乙方报告后3天未进行计量,从第4天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据甲方代表不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量第22条工程款支付甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款甲方在其代表计量签字后10天内不予支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方承担违约责任经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程价款协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程价款的利息率
六、材料设备供应第23条甲方供应材料设备甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向乙方提供材料设备及其产品合格证明甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥善保管,发生损坏丢失,由乙方负责赔偿,甲方支付相应保管费用甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下情况分别处理1材料设备单价与清单不符,由甲方承担所有价差2材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质量等级、规格与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购3甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应经济支出4到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点5供应数量少于清单约定数量时,甲方将数量补齐多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场6供应时间早于清单约定日期,甲方承担因此发生的保管费用因以上原因或迟于清单约定供应时间,由甲方承担相应的经济支出发生延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成乙方的损失经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况,甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出,并相应顺延工期第24条乙方采购材料设备乙方根据协议条款约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收对与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延甲方不能按时到场验收,验收后发现材料不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失由此延误的工期相应顺延根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用
七、设计变更第25条设计变更乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,并由甲方取得以下批准1超过原设计标准和规模时,须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追加投资和材料指标;2送原设计单位审查,取得相应图纸和说明施工中甲方对原设计进行变更,在取得上述两项批准后,向乙方发出变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更双方办理变更、洽商后,乙方按甲方代表要求,进行下列变更1增减合同中约定的工程数量;2更改有关工程的性质、质量、规格;3更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;4增加工程需要的附加工作;5改变有关工程的施工时间和顺序因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延第26条确定变更价款发生第25条规定的变更后,在双方协商的时间内,乙方按下列方法提出变更价格,报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期1合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款;2合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款;3合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后10天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定实行社会监理的,由总监理工程暂定,事后提请工程造价管理部门裁定,对裁定仍有异议,按第30条约定的方法解决
八、竣工与结算第27条竣工验收工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告按协议条款约定日期和份数向甲方提交竣工图甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续竣工日期为乙方送交竣工报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期甲方不能按协议条款约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任第28条竣工结算竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见,在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行,并将副本送乙方银行审核后向乙方支付工程款乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方由于甲方违反有关规定和约定,经办银行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保护,由甲方承担保护费用甲方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息,并承担违约责任第29条保修乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修并支付保修金保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期保修期间,乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人员修理因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担采取按合同价款一定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保修期满后20天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方,不足部分由乙方交付
九、争议、违约和索赔第30条争议甲乙双方因合同发生争议,要求调解、仲裁、起诉的,可按协议条款的约定,采用以下一种或几种方式解决1向协议条款约定的单位或人员要求调解;2向有管辖权的经济合同仲裁机关申请仲裁;3向有管辖权的人民法院起诉发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程1合同确已无法履行;2双方协议停止施工;3调解要求停止施工,且为双方接受;4仲裁机关要求停止施工;5法院要求停止施工第31条违约甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款的利息等,相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任第32条索赔甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔1有正当索赔理由,且有索培事件发生时有关证据;2索赔事件发生后20天内,向甲方发出要求索赔的通知;3甲方在接到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在10天内未予答复,应视为该项索赔已经批准
十、其他第33条安全施工乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故的责任和因此发生的费用非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表同时按政府有关部门要求处理甲方为抢救提供必要条件,发生的费用由事故责任方承担乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施由甲方承担防护措施费用在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出第34条专利技术、特殊工艺和合理化建议甲方要求采用专利技术和特殊工艺,须负责办理相应的申报、审批手续,承担申报、试验等费用乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作乙方提出使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按以上约定办理乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定材料、设备的换用,必须经甲方代表批准以上发生的费用和获得的收益,双方按协议分摊或分享第35条地下障碍和文物乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时,应在4小时内通知甲方代表,并报告有关管理部门和采取有效保护措施甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见甲方承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延第36条工程分包乙方可按投标书和协议条款约定分包部分工程乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准分包合同不能解除乙方任何义务与责任乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行分包单位的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约或疏忽除协议条款另有约定,分包工程价款由乙方与分包单位结算第37条不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用灾害继续发生,乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束甲方应对灾害处理提供必要条件因灾害发生的费用由双方分别承担1工程本身的损害由甲方承担;2人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;3造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;4所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定第38条保险如有时甲方按协议条款的约定,办理建筑工程和施工场地甲方人员及第三方人员生命财产的保险,并支付一应费用乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险,并支付一应费用投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次,直到损害结束第39条工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担但未及时退货造成的损失由责任方承担第40条合同的生效与终止本合同自协议条款约定的生效之日起生效在竣工结算、甲方支付完毕、乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止第41条合同份数合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存副本份数按协议条款约定,由甲乙双方分送有关部门《建设工程施工合同条件》和《建筑工程施工合同协议条款》的使用说明《建设工程施工合同条件》以下简称《合同条件》和《建设工程施工合同协议条款》以下简称《协议条款》组成了《建设工程施工合同示范文本》以下简称《示范文本》.《合同条件》是根据《中华人民共和国经济合同法》、《建设安装工程承包合同条例》对承发包双方权利义务作出的规定,除双方协商一致对其中的某些条款作出修改、补充或取消外,都必须严格履行由于合同标的--建设工程的内容各不相同,工期造价也就随之变动,承发包双方的自身条件、能力、施工现场的环境和条件也都各异,双方的权力、义务也就各有特性因此,《合同条件》也就不可能完全适用于每个具体工程,需要进行必要的修改、补充,即配之以《协议条款》.《协义条款》是按《合同条件》的顺序拟定的,主要是为《合同条件》的修改补充提供一个协议的格式,承发包双方针对工程的实际情况,把对《合同条件》的修改补充和不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议,《合同条件》和《协议条款》就是双方统一意愿的体现,成为合同文件的组成部分为了使承发包双方在签订合同时能更好地使用《合同条件》,对施工中可能出现的问题尽量事先达成协议或确立解决的原则,并使协议尽可能准确、严密,以减少扯皮,保证施工的顺利进行,我们编制了这个《使用说明》,供承发包双方在签订合同时参考采用招标发包的工程《合同条件》应是招标书的组成部分,发包方对其修改、补充或不予采用的意见,要在招标书中说明承包方对招标书的说明是否同意及本身对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见,也要在投标书中一一列出中标后,双方将协商一致的意见写入《协议条款》不采用招标发包的工程,在约定和承诺时,都要把对《合同条件》的修改、补充和不予采用的意见一一提出,将取得一致的意见写入《协议条款》.下面对《协议条款》的使用加以说明发包方以下简称甲方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体,也可以是依法登记的个人合伙、个体经营户或个人,即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得甲方的资格,承认全部合同文件,能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员上列单位的名称和个人的姓名,应准确地写在《协议条款》甲方位置内,不得简称与甲方合并的单位、兼并甲方的单位,购买甲方合同和接受甲方出让的单位和人员,均可成为甲方,履行合同规定的义务,享有合同规定的权利承包方以下简称乙方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、集体企业、私营企业,上述单位的名称应准确地写在《协议条款》承包方位置内,不得简称但乙方不能将工程转包或出让,如按《合同条件》第36条进行分包,应在合同签订前提出并征得甲方同意第1条11本款内应准确写出工程的名称;详细的地址;工程内容,主要包括建筑规模和结构特征;承包的范围,主要指是否包括上建、设备安装、装饰装修等工作12本款内应写明双方商定的开工日期,也可以将此规定为甲方代表发布开工令的日期;双方商定和乙方提交竣工报告的日期,包括星期日和法定假日在内的总日历工期天数13写明双方商定的工程应达到的质量等级即合格还是优良.14应写明工程价款的金额和承包方式工程为群体或小区工程时,以上各项应按附表格式将单位工程列表说明,作为《协议条款》的附件第2条本条应写明组成合同文件的名称和顺序实行社会监理的应写明总监理工程师在双方对合同文件解释不一致时,是否有作出解释的权力第3条31如合同文件使用少数民族语言,本款应规定语言的名称,写明使用的《合同条件》和法律法规、标准规范翻译文本的名称,由谁提供和提供时间32原则上国家、部门和地方的法规都应适用于合同文件,但对同一问题要求不一致时,应在本款内写明适用的地方或部门的法规名称如由甲方提供,还应写明提供时间如由乙方自备,应写明费用及由谁承担33国家有统一的标准规范时,施工中必须使用国家没有统一标准规范时,可以使用地方或专业的标准规范,地方和专业的标准规范不相一致时,应在此条写明使用的标准规范的名称并按照工程的部位和项目分别填写适用标准规范的名称和编号例如
一、建筑工程1土方工程土方与爆破工程施工及验收规范GBT201-
83.2砌砖砖石工程施工及验收规范GBT203-
83.3混凝土浇筑钢筋混凝土工程施工及验收规范GBT204-
83.4抹灰装饰工程施工及验收规范GBT210-
83.
二、安装工程暖气安装采暖与卫生施工及验收规范GBT242-
82.如乙方要求甲方提供标准规范,应在编号后写明,并注明提供的时间、份数和费用由谁承担甲方提出超过标准规范的要求,征得乙方同意后,可以作为验收和施工的要求写入本款,并明确规定产生的费用的承担由乙方提出施工工艺的,应在本款施工工艺的名称,使用的工程部位,制定的时间、要求和费用的承担第4条不同的工程对图纸的需要情况各不相同本条应写明甲方提供的份数必须包括竣工图和现场存放的份数、图纸和深度、比例尺及提供的时间甲方对图纸有保密要求的,应在本条写明要求的内容、保密费用及由谁承担乙方要求增加图纸份数的,应写明图纸的名称、份数、提供的时间和费用甲方不能在开工前提供全套图纸,应将不能按时提供的图纸名称和提供的时间在本条写明第5条51本条写明甲方代表姓名,甲方代表委派具体管理人员的姓名和职责如前期工作、施工组织设计和进度计划审批、图纸的提供、质量的检查验收、工程量的核实等工作的具体责任、权限52实行监理的工程,要写明总监理工程师的姓名,对行使合同中甲方代表职权的总监理工程师的授权有何限制如总监理工程师签字支付后是否要经甲方审查;是否能批准对施工进度的更改或对工期给予延续;是否有权批准对设计的变更等有种类限制的要写明种类,有数量限制的要写明数量第7条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求,实际存在而《合同条件》未列入的,要对条款或内容予以补充双方协议将本条中甲方工作部分或全部交乙方完成时,应写明对《合同条件》的修改内容,甲方应支付费用的金额和计算方法还应写明甲方不能按《协议条款》要求完成有关工作时,应支付的费用金额和赔偿乙方损失的范围及计算方法71本款应写明使场地具备开工条件和各项工作的名称、内容、要求和完成的时间如土地的征用应写明征用的面积,批准的手续;房屋的搬迁和坟地的迁移应写明搬迁和迁移的数量,搬迁后的拆除,迁移后的回填及清理;各种障碍,应写明名称、数量、清除的距离等具体内容要写明施工场地的面积和应达到的平整程度等要求写明拆除和迁移的当事人事后提出异议或要求赔偿,施工中发现有本条约定的障碍尚未清除等情况时应由谁处理,费用如何承担72本款应写明水、电、电讯等管线应接至的地点,按通的时间和要求如上、下水管应在何时接至何处,每天应保证供应的数量,水的标准,不能全天供应的要写明供应的时间;供电线路应在何时接至何处,供电的电压,是否需要安装变压器及变压器的规格、数量,不能保证连续供应的,应写明供应的日期和时间73本款应写明甲方负责开通的道路和起止地、开通的时间、路面的规格和要求、维护工作的内容不能保证全天通行的,要写明通行的时间74本款应写明甲方提供的工程地质和地下管网线路等资料的时间、名称和要求,如水文资料写明其年代,地质资料,深度等75本款应写明由甲方办理的各种证件、批件和其它需要批准的事项及完成的时间,其时间可以是绝对的年、月、日,也可以是相对的时间,如在某项工作开始几天之前完成76本款应写明甲方提供水准点和坐标控制点的时间和要求77本款应写明甲方组织图纸会审的时间,如不能确定准确时间,应写明相对时间,如甲方发布开工令前多少天78本款应写明对施工场地周围需要保护的建设物和地下管线保护费用的金额第8条本条按具体工程和实际情况,逐款列出各项工作的名称、内容、完成时间和要求;实际需要而《合同条件》未列的,要对条款和内容予以补充本条工作甲方未在签订《协议条款》时写明,但在施工中提出要求,征得乙方同意后双方订立协议,可作为《协议条款》的补充本条还应写明乙方不能按合同要求完成有关工作应赔偿甲方损失的范围和计算方法81甲方如委托乙方完成工程施工图及配套设计,应在本款中写明设计的名称、内容、要求、完成时间和设计费用计算方法82本款应写明乙方提供的计划、报告、报表的名称、格式、要求和提供的时间83甲方要求乙方提供的合同条款之外的照明、警卫、看守等工作,应在此款写明84写明乙方应为甲方代表提供的现场办公生活用房的间数、面积、规格要求,各种设施的名称、数量、规格型号及提供的时间和要求,发生费用的金额及由谁承担85本款应写明地方政府、有关部门和甲方对本款内容的具体要求,如在什么时间、什么地段、哪种型号的车辆不能行使或行驶的规定,在什么时间不能进行哪些施工,施工噪音不得超过多少分贝86本款应写明工程完成后应由乙方采取特殊措施保护的单位工程或部位的要求,所需费用及由谁承担87本款应写明施工场地周围需要保护的建设物和地下管线的名称和保护的具体要求88本款应写明对施工现场布置、机械材料的放置、施工垃圾处理等场容卫生的具体要求,交工前对建筑物的清洁和施工现场清理的要求第9条本条应写明乙方提交施工组织设计或施工方案和进度计划的要求及时间;写明甲方批准以上文件的时间;写明乙方违约应负的违约责任和违约金金额第12条本条应对以下内容予以说明1对延误的定义,如哪些工作延误多长时间才算延误;2对可调整因素的限制,如工程量增减多少才可调整;3需补充的其它造成工期调整的因素;4双方协议乙方延期竣工应支付的违约金额,应在本条写明违约金数额和计算方法,如每延迟一天乙方应支付多少第13条甲方在签订《协议条款》时提出提前竣工的要求,应在本条写明以下事项1要求提前的时间;2乙方应采取的措施;3甲方应提供的便利条件;4赶工措施费用的计算和分担;5收益的分享比例和计算方法,此项也可按传统方法写成每提前竣工一天甲方应向乙方支付多少第15条本条应写明双方对质量评定意见不一致时仲裁部门的名称甲方对工程质量提出合格以上要求的,应在本条写明相应的经济支出及计算方法第16条本条应写明需进行中间验收的单项工程和部位的名称、验收的时间和要求,以及甲方应提供的便利条件第19条目前我国合同价款调整的形式很多,应按照具体情况予以说明,如1一般工期较短的工程采用固定价格,但因甲方原因致使工期延长时,合同价款是否作出调整应在本条说明2甲方对施工期间可能出现的价格变动采取一次性付给乙方一笔风险补偿费用办法的,应写明补偿的金额和比例,写明补偿后是全部不予调整还是部分不预调整,及可以调整项目的名称3采用可调价格的应写明调整的范围,除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费;调整的条件,对《合同条件》中所列出的项目是否还有补充,如对工程量增减和工程变更的数量有限制的,还应写明限制和数量;调整的依据,是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件;调整的方法、程序,乙方提出调价通知的时间,甲方代表批准和支付的时间等第20条工程款的预付应根据当地主管部门的规定,双方协商确定后把预付的时间、金额、方法和扣回的时间、金额、方法在本条写明甲方不预付工程款,在合同价款中应考虑乙方垫付工程费用的补偿第21条本条应写明乙方提交已完工程量报告的时间和要求第22条工程款的支付应按当地建设主管部门的规定,双方根据工程实际情况协商确定,把支付的时间、金额和支付方法在本条写明例如按月支付的,应写明“乙方应在每月的第天前,根据甲方核实确认的工程量、工程单价和取费标准,计算已完工程价值,编制‘工程价款结算单’送甲方代表,甲方代表收到后,应在第天之前审核完毕,并通知经办银行付款第23条甲方供应材料设备的种类、规格、数量、单位、质量等级和提供时间、地点应按附表的格式填写,作为《协议条款》的附件第24条乙方采购材料设备的几种特殊情况应在本条作出说明1由甲方提供三材指标,乙方进行采购的,应写明指标名称、内容、价格、数量、提供的时间和甲方不能按规定提供承担违约责任2甲方不提供指标,由乙方采购三材的,应写明材料名称、数量、规格、质量等级和价格3甲方指定厂家由乙方采购材料设备的,应写明如产品价格高于乙方预算价格时价差由谁承担,以及由于制造厂家的原因造成产品的质量等级、规格型号和交贷时间达不到合同要求,造成损失的责任和产生的费用由谁承担第26条本条应写明变更发生后,乙方提交变更价款的时间及金额第27条本条应写明乙方提交竣工图的时间、份数和要求;甲方收到竣工报告后应在多长时间内组织验收,参加验收的部门和人员第29条如双方不再签订保修合同,本条应写明保修的项目、内容、范围、、期限、保修金额和保修金的预留与支付方法,以及保修金的利率另签保修合同的应将以上内容写入保修合同第30条双方协商后,对争议的解决方法和程序作出以下说明如双方发生争议,首先请工程所在地建设主管部门调解,在一方提出调解要求后10天内,双方应保证合同的继续执行建设主管部门10天内不能作出调解,任何一方可在10天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁双方接受调解结果,应在调解作出后7天内执行对调解的结果不能接受,或由于一方不执行调解结果等原因使调解结果无法施行,任何一方可在调解作出7天后提请工程所在地工商行政管理机关进行仲裁在实际工程中双方可以协议进行一次或几次调解,这些调解都要按上述例子一一写明;也可以协议直接申请仲裁或要求法院判决,仲裁和法院判决的程序、时间按有关规定执行第31条甲方违约应负的违约责任应按以下各项分别作出说明1承担因违约发生的费用,应写明费用的种类,如工程的损坏及因此发生的拆除、修复等费用支出,乙方因此发生的人工、材料、机械和管理等费用支出2支付违约金,要写明违约金的数额或计算方法、支付的时间3赔偿损失,违约金的数额不足以赔偿乙方的损失时应将不足部分支付给乙方,作为赔偿,并写明损失的范围和计算方法如损失的性质是直接损失还是间接损失,损失的内容是否包括乙方窝工的人工费、机械费和管理费,是否包括窝工期间乙方本应获得的利润第35条乙方对工程的分包应详细写入本条主要包括分包工程的名称、内容、分包单位的名称和承包范围如甲方要求乙方将部分工程分包给其指定的分包人,除以上各项外,还应写明分包工程的价款,开工竣工的时间,应达到的质量等级写明分包方不能按上述规定完成工程或不能按照乙方派驻的监督管理人员的指令工作,造成工期延误和其它损失时,责任和费用由谁承担第37条本条应根据当地的地理气候情况和工程的要求,对造成工期延误和工程破坏的不可抗力自然灾害作出规定可采用以下形式1×级以上的地震;2×级以上的持续×天的大风;3×mm以上持续×天的大雨;4×年以上未发生过,持续×天的高温天气;5×年以上未发生过,持续×天的严寒天气第38条在办理保险时,应写明甲方人员和第三方人员在施工现场生命财产安全的保险内容,保险金额,由谁办理和承担费用地方政府规定,或当事人双方协议要求鉴证、公证的,由鉴证、公证部门将意见写在协议条款的鉴证、公证意见一栏,并加盖印鉴《工程建设招标投标合同文件范本》总则1业主名称已筹集了一笔以多种货币构成的资金,用于工程名称工程的费用支付该款项的一部分将用于本次资格预审项目合同的合格支付2本工程的监理工程师单位为监理工程师单位名称.3工程概况包括名称、性质、规模、环境特点等的描述.4合同项目要进行的工程在附录A“工程概念”中加以说明,其中提供了“初步工程量清单”中的主要项目和数量、申请人有资格执行的最小合同规模,以及资格预审时间表等5申请人将“工程概述”中列明的工程的各主要部分分派给一方负责执行,不论该方是申请人本身,或者是一合营伙伴,或者是一分包人分派要明确,被分派一方的资格条件应翔实提供,以便确定其执行该任务的能力和资金条件等资审申请与合格条件6与中华人民共和国有商务往来的国家合格的申请人均可参加资格预审7为了通过资格预审,并在此之后参加对工程项目的投标,申请人应向业主提供令人满意的证明材料,证明他们具备上述第6条规定的合格性,以及有能力和充分的资源来有效地履行合同为此,所有申请参加资格预审者必须提交下述材料,使用所附的表格和计算机重新打印的同样的表格1申请人的身份及组织机构,包括说明公司或商行、或合伙人、或联营体的各方的章程或法律地位、注册地点、主要营业地点等原始文件的复印件;2申请人,包括联营体的各方,在过去5年内执行类似工程的情况和经验的详细说明,目前承担的工程和其它合同任务的详细情况说明;3执行合同所具备的主要施工设备的详细说明;4管理和执行合同所配备的主要人员包括现场内外的资历和经验;5为工程主要部分拟议的分包安排的详细说明,包括拟议的分包人及其经历和执行该部分的资格条件6申请人或联营体各方在过去三年经审计的财务表,今后两年的财务预测,以及从申请人往来银行处获取证明材料的申请人授权7有关申请人目前和过去两年内涉及的诉讼的情况报告8在本合同中,对申请人的资格预审将基于过去执行情况所证明的能够满足附表1中列明的强制性履约标准和附表2中列明的附加标准的要求履约标准如果资格预审申请人是一个由几个独立的分支机构或专业单位组成的机构,其申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分在本款项下,申请书中提供的材料应仅仅涉及实际参加承包的分支机构或单位,对这类申请的评估也仅仅考虑该分支机构或单位的资格条件、经验、规模、设备和财务能力,以确定申请人是否能够通过资格预审9资格预审将采取及格/不及格制申请人要满足全部强制性标准,并应在其它列明的执行标准和资格标准方面至少满足80%,才能及格,即通过资格预审联合申请10如果单个公司能够凭自己的资格通过资格预审,鼓励单个公司直接参加资格预审,由两个或两个以上资格预审合格的公司组成的联营体,也视其资格合格11由两个或两个以上作为联营体的合伙人组成的团体,按照下列条件提交资格预审申请书a由两个或两个以上的公司组成的团体,如果达不到联营体的要求,其提交的资格预审申请将被拒绝b任何公司可单独参加资格预审,也可以作为联营体的合伙人参加资格预审,但不允许任何公司提交或参加一个以上的投标,任何违反这一规定的投标书将被拒绝c联营体提交的申请应符合下列要求1联营体的每一合伙人须提交向单独申请资格预审的公司要求的全套文件2申请书中须保证,资格预审合格后,申请人将提交投标书,然后i该投标书连同后来的合同如中标应加以签字,以便对所有合伙人作为整体并对他们各自作为独立体均具有法律约束力ii在提交投标的同时,应附上联营体协议,该协议应规定所有合伙人在合同中的共同的和各自的责任3申请书必须包括一份联营体各方计划承担的份额和责任的说明联营体的每一合伙人必须具备执行它所承担的工程的充足经验和能力4申请书中应指定一个合伙人作为牵头人,申请人与业主之间的来往函件将通过牵头人传递d资格预审后,任何联营体的组成和资格预审合格的联营体的任何变化,必须在投标截止日之前征得业主的书面同意如果业主认为联营体的组成或联营体的变化导致如下情况,则不能获得允许1大大削弱了竞争;或2联营体内含有事先未通过资格预审的公司无论单独或作为另一联营体的合伙人;或3使联营体的资格条件降到了资格预审文件中规定的可接受的最低标准以下e各合伙人的合格条件将加在一起,以达到联营体的总体能力,只要1必须保证联营体中最弱的成员能够符合对合同“联合和各自”承担的责任,联营各成员均应达到不低于30%的合格条件2牵头人应达到不低于40%的合格条件12作为联营体提出资格预审申请并合格,不得分开或加入其它联营体并自动认为资格预审合格在下列第15条规定的申请截止日期之后重新组合的联营体,如提出资格预审申请,业主保留是否考虑的权利13以合格的分包人承担任务为基础而通过资格预审的公司,在改变所列明的任何分包人或各分包人所承担的责任之前,必须征得业主的批准,否则,他们的资格预审不被视为有效国营公司14申请资格预审的国营公司,必须符合下列标准,才有资格参加投标a公司是一个商业性的合法实体,与业主没有关系,不是政府部门b公司的财务是独立的,具有单独的审计的帐目、资本回收、筹集贷款和通过销售获得收入等权利c公司具有自主经营权、管理决策权,如承包权和人员的雇用、解雇d公司在财务、技术能力和经验方面能够满足招标文件及合同的条件,包括本文件中规定的资格预审标准如果公司资格预审合格并准备投标,应提交招标文件要求的投标/履约保证金和其它担保在评标中,将把公司与其它投标人相比所具有的特别优势考虑在内申请书递交15资格预审申请书一式五份,必须于年月日之前寄送达下述地址地址邮政编码收件人电话号码传真号码16申请人提供的全部资料必须准确详细,以便业主做出有依据的判断资格预审将依据申请书中提供的资料或者应业主要求,对所呈申请书的澄清在某一领域的“公认的声誉”如果没按要求在申请书中提供具体证明材料,将不构成资格预审合格的可接受的基础17对资格预审合格的公司的数目不作限制所有申请人只要符合本文件中规定的标准,均有资格参加投标18本资格预审规定使用的合法语言为中文/英语通知与确认19业主将以书面形式或电报、电传、传真、航空挂号信等,把申请人的资格预审结果通知他们申请人还将收到一份所有通过资格预审的公司或联营体的名单申请人收到通知后48小时内,应以电传或传真,按第15条写明的地址向业主确认已收到通知投标邀请书将送给所有通过资格预审的申请人资格预审强制性履约标准/条件序号内容要求的履约标准/条件申请人具备的条件或执行过的等同或超过要求的合同详情1营业执照有2资质等级达到或超过项目要求的标准3财务状况开户银行资信证明4流动资金不小于合同价的10%5分包50%合同工作量6履约申请人在过去五年中不曾在任何合同中违约或被逐或因申请人的原因而使任何合同被解除7工期待定8固定资产待定序号项目内容符合标准的证明材料业主填写申请人填写投标邀请书日期招标号1业主名字下简称“业主”已安排了一笔以多种货币构成的资金,用于工程名称建设费用的合理支付所有如资格预审文件规定的来自合格货源国并经资格预审合格了的投标人均可参加本工程的投标2业主邀请资格预审合格的投标人就下列工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和服务进行密封投标工程概况、主要项目及工程量等.3凡有兴趣的资格预审合格的投标人,可从下列地址获取进一步的信息及查阅招标文件查询和发售招标文件的机构名称、地址等.4任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不可退还的费用货币名称和数量后可购得一套完整的招标文件多购的招标文件收费相同5所有投标书必须于19年月日时之前送达下列地址投标书接收地点,并必须同时交纳招标文件中规定的可以接受的格式,数量为2%投标价的投标保证金6开标仪式定于19年月日时在下列地点举行开标地点,投标人可派代表出席总则1工程说明对工程的说明见招标须知前附表以下简称“前附表”第1栏,名称见第2栏所述2资金来源业主名称以下简称“业主”已筹集到一笔以多种货币构成的资金,用于工程名称的投资费用该投资费用的一部分将用于邀请投标合同项下的合格支付3合格条件与资格要求31本招标面向投标人32根据本合同所提供的全部货物和服务必须来源于合格的国家,本合同下的所有开支也仅限于这些货物和服务33在本款中,“原产地”一词是指开采、种植、生产货物的地点以及提供服务的地点货物是指经过工厂制造、加工或对其零件进行实质性的重大组装而生产的,其产品在基本特征或使用目的及应用方面与其组件有实质性的区别,且得到商业上的承认34货物及服务的产地与投标人的国籍无关35为具有签订合同的资格,投标人应提供令业主满意的证据,证明其具有本须知第31款中规定的资格和具有足够的资产及能力来有效地履行合同为此,所有提交的标书应包括下列资料a公司、商行、股份公司或联营体各成员的机构组成或法律地位、注册地点、主要营业地点的原始文件的副本;b投标人或联营体各方在过去五年和现在正在进行的与本合同工程相似的经验和合同履行情况;c按第四章表IV的格式提供完成合同所需的主要施工机具与设备;d按第四章表V的格式提供拟在现场或不在现场进行管理,或实施合同的主要人员资格和经历;e按第四章表VI的格式提供拟定的分包金额超过投标价格10%的分包内容与分包人名单;f投标人或联营体各方的财务状况,包括最近三年的损益表,资金平衡和审计报告,以及今后两年内的财务预测和投标人或联营体的授权代表给予向其开户行了解资信的授权书;g有关目前涉及投标人的诉讼案的资料36两个或多个公司联合投标时,应符合下列要求a投标书以及中标后的合同协议书应签字使所有联营体成员均受到法律约束;b应推荐一家联营体成员作为主办人,且应提交一份授权证书,证明其主办人资格授权证书须有所有联营体成员的合法代表签署;c联营体主办人授权代表为任何或全部联营体成员承担责任和接受指示合同的整个实施包括支付应全部由联营体主办人负责;d所有联营体成员应对按合同条件实施合同共同或分别承担责任在b款的授权书中,以及在标书和协议书如果中标的话中应对此作相应声明;e联营体成员之间签订的协议书副本应随标书提交没有业主的批准,不得改变工作分工37资格预审合格的投标人应主动按35款的要求更新和补充资格预审时的资料,特别是应该说明投标时以投标截止日28日以前为限投标人正在进行的工程细节38不允许通过资格预审的投标人之间再形成新的联营体进行投标,但允许为加强其经济与技术实力吸收新的成员,并应先行获得业主的批准这一批准必须在投标截止日期前三十五天以上提出为此向业主提出的要求必须按资格预审文件的要求,提供新增加成员的所有人员、技术和商务材料按资格预审申请表1~10填写.4招标时间表粗略的招标时间安排见前附表第三栏中的说明5投标费用投标人应承担其标书准备与递交所涉及的一切费用,不管投标结果如何,业主对上述费用不负任何责任6现场考察61投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察,以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署合同所需的所有资料现场考察的费用由投标人自己承担62经业主允许和事先安排,投标人及其代表方能进入考察的现场但明确规定投标人及其代表不得让业主在考察中负任何责任投标人及其代表必须承担那些进入现场后,由于他们的行为所造成的人身伤害不管是否致命、财产损失或损坏,以及其它任何原因造成的损失、损坏或费用招标文件7招标文件的内容用于招标目的而发售的本合同的招标文件包括下列文件及按本须知第9款发出的修改书和第17款发出的标前会议纪要第1章投标邀请书第2章投标须知第3章合同条件合同格式·投标书格式·投标书附录·指定材料表·合同协议书格式·投标保函格式·履约担保书及动员预付款银行保证书格式·授权书格式第4章辅助资料表第5章技术规范第6章工程量清单第7章图纸第8章参考资料72投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸如果投标人的标书不能满足本须知的要求,责任由投标人自负根据第26款的规定,不符合招标文件要求的投标书将被拒绝73凡获得招标文件者,无论投标与否,均应对招标文件保密8招标文件的澄清要求澄清招标文件的投标人应不晚于投标截止时间35天以前按投标邀请中的地址以书面、电传、传真或电报的方式通知业主业主将以书面、电传、传真或电报的方式在开标的28天以前答复包括对询问的解释,但不说明询问的来源所有获得招标文件的投标人9招标文件的修改91业主在投标截止日前的任何时候,可因任何原因,对投标文件进行修改这种修改可能是业主主动作出的,也可能是为了解答投标商要求澄清的问题而作出的92修改书将以书面、电传、传真或电报的方式发给所有获得招标文件的投标人,并对他们起约束作用投标人收到修改书后,应立即以电传、传真或电报的方式通知业主,确认已经收到修改书93为了给投标人合理的时间,使他们在准备投标书时把修改书考虑进去,业主可以按20款规定酌情延长递交投标书的截止时间投标准备10投标的语言投标书及投标人与业主之间的与标书有关的来往函电和文件均应使用汉语/英文投标人随投标书提供的证明文件和印刷品可以使用另一种语言,但其中有关段落须配有恰当的汉语/英文翻译,标书的解释应以汉语/英文为准11组成投标书的文件投标人准备的投标书应包括投标书及其附录;授权书;投标保证金;报价的工程量清单;辅助资料;证明合格条件和资格的资料;选择报价和按本须知规定提交的其它所有的资料必须毫无例外地使用招标文件提供的投标书格式,工程量清单和辅助资料表但表可以同样格式扩展,投标保证金的方式按152款的规定可以选择.12投标价格121除非招标文件中另有规定,投标是指本须知第1章第1款中说明的合同全部工作,并且此投标是以投标人提交的单价和金额为基础的122投标人应填写工程量清单所述的所有工程项目的单价和金额不管数量是否表明当实施合同时投标人没有填入单价与金额的项目,将不予支付,并认为此项目费用已包括在工程量清单的其它单价和金额之中123所有根据合同或其它原因,截止到投标截止日前28天,由投标人支付的所有关税、税收和其它征税,都要列入投标人呈报的标书中的单价与金额中业主将据此对标书进行评价和比较124价格调整据合同条款第70款的规定,投标人填写的单价和金额在合同实施期间可以予以调整投标人应完成辅助资料表III,并随投标书提交合同条款第70款所要求的其它支持材料125若本招标被划分为几个“合同包”,则允许投标人对其中一个或全部“合同包”投标a每一个合同包将根据其自身的特点进行评审并分别地签署合同因此,投标人应针对不同的合同包分别报价b投标人对一个以上的合同包投标时,可提供一个特定的下降额折扣,如果对一个以上的投标中标的话此种投标折扣将在评标时予以考虑,以决定是单个地还是几个包合在一起授予13投标货币与支付货币131投标书的单价与金额全部用前附表第4栏所述的指定货币报出投标人如果希望合同中来自中国以外的工作量用一定比例的外币给予支付即“外币需求”时,应将任何一种外币支付的比例在辅助资料表I-“当地与外币需求”表中列明,此种比例应为所需外币占标价不包括暂定金的百分比,或i完全使用投标人所在国货币或由投标人选择ii完全使用美元如果投标人希望支付一定比例的除i和ii以外外币,则应按上述的方式指出其所需的外币的百分比根据标书中所列百分比,并根据下面132款所规定的汇率,按第28款之规定进行折算和比较132投标人应采用在投标截止时间前28天当日中国银行北京总行公布的卖价汇率来换算货币如果某些货币没有公布汇率,则投标人应说明所使用的兑换率及其来源为支付目的,编写投标书时采用的汇率在本合同实施期间保持不变,以使投标人不独自承担汇率变化的风险133投标人拟需要的外币及当地货币总额应在辅助资料表I当地货币与外币需求中列明投标在表I附录中,至少应说明所需下列货币的使用范围a外币1用于工程直接雇用的外籍雇员的外币;2上述雇员的社会福利费,保险金和医疗保健费,以及国际旅差费;3工程所需进口的材料费用用于临时和永久性工程;4工程所需的进口机械设备包括主要备件的折旧费和使用费;5进口材料、机具、设备包括零备件的保险费和运费;6与工程有关且在中国以外发生的管理费、杂费和财务费用b中国货币1当地劳务;2当地材料;3当地机械设备的折旧;4其它当地服务;5在中国国内的管理费、杂费和财务费用134业主可能会要求投标人澄清其外币需求,并提出令人满意的证据,证明单价和表I中的数额是合理的,符合第131款的要求根据合同条款第72款的规定,在工程进展中,外币的百分比可能会根据业主与承包人之间的协议而进行调整,以反映合同中外币需求的实际变化135投标人应完成辅助资料表II“合同支付量估算表”,并以表格的形式列明预期的工程期间将进行的主要工程量14投标书的有效期141自第23款规定的投标截止日期算起,投标书有效期为如前附表第6栏所述的日历日142在原定投标有效期满之前,如果出现特殊情况,业主可向投标人提出延长有效期的要求这种要求和答复应以书面、电传、传真或电报的形式进行投标人可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金同意延期的投标人,不需要也不允许修改他的标书,但需要相应地延长投标保证金的有效期,在延长期内,本须知第15款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用15投标保证金151投标人应与投标书一起提供一笔不少于如前附表第7栏所述的人民币金额或相当于该金额的可自由兑换的外币,作为投标保证金152根据投标人的选择,投标保证金可以是现金保兑支票、银行汇票,不可撤销的信用证或下列银行出具的保证书a中国银行;b中国银行在海外的往来银行,通过中国银行转开;c其它在中国开业的中国或外国的银行;d经业主认可的其它外国银行银行保证书的格式,应符合招标文件的格式要求;也可采用其它格式,但须事先得到业主的批准信用证、银行保证书的有效期应超出投标书的有效期28天153按本须知第14款,如果投标人同意适当延长投标书有效期的话,投标人应将投标保证金的有效期按152款规定相应地延长154对于未能按要求提交保证金的投标书,业主可以视为不响应投标而予以拒绝155未中标的投标人的保证金将尽快清退,最迟不超过规定的标书有效期期满后的28天156中标人的投标保证金,在签约并按要求提供了履约保证金后,予以退还157如有下列情况,将没收投标保证金a投标人在标书有效期内撤回其投标书;或b中标人未能在规定期限内1签署合同协议;或2提供所要求的履约保证金16投标条件的变动161只有在下面所述并在前附表上明确列出的条件下,对投标条件在财务/管理方面的变动才被允许,投标人可以在指定的条件变化范围内选择其最合适的,并在其投标书附录中对这种报价的基础予以阐述a除非在前附表第8栏中有严格的限制,否则对动员预付款可以提出不同于合同条款第606款规定的百分比,但此百分比应以标价减去暂定金为基础在前附表规定的范围之内根据须知第293款的规定,对动员预付款的选择报价在评标时将予以考虑b如果前附表第9栏给出了可供选择的提前完工的限制月数的范围,则投标人可对工期见合同条件第43款进行选择性报价,根据本须知294款的规定,上述工期的选择性报价将根据其对业主有利的程度在标书评审中予以考虑但为合同条款中第47款拖期违约赔偿金的目的,上述被接受的工期将成为合同法定的工期162投标人如果希望证明其投标的合格性,或希望在财务/管理方面偏离投标条件的要求,而这种偏离又非上述161款a、b所述情况,则他应以对基本投标所要求的选择性报价的方式,提交这种合格资料或偏差资料a在这种情形下,投标人应特别注意须知第26款所述的、对招标文件具有实质上的不响应的投标将予以拒绝的规定依本须知第29款的规定,投标人应对每项选择报价附上详细的说明和详细的价格分析表,并指明投标人对业主费用增加或减少的估算,只有这样,选择报价才有可能被业主接受,并包括在合同中b不包括详细资格证明文件和偏差说明的标书,以及只有选择报价的标书都可能被拒绝业主在按照第29款评标后仍保留接受或拒绝按本款提交的任何选择报价的权力163如果按前附表第10栏所述,对招标文件中包括的某些基本设计或规范,邀请投标人对其提出技术性选择报价,则这种技术性方案的选择性报价,应附有评标所需要的所有资料,包括设计计算书、技术规范、价格细目、施工方案以及有关的其它细节每一个技术方案的选择性报价必须达到或超过基本的设计标准,只有这样才会被认为具有响应性的据本款规定而提交的技术性选择报价将依据其自身的优点被业主所考虑,而不管投标人是否对基本项目进行报价164如果依前附表第11栏所述,投标人主动提交的技术性替代方案将予考虑原主动提交技术替代方案的投标人,必须按照本标书规定的基本技术要求提交基本报价然后,再向业主提供为了全面评价技术性替代方案所需的一切资料,其中包括设计计算书、技术规范、价格细目、建议的施工方案以及有关的其它细节只有符合基本技术要求且评估价最低的投标人,其所提交的技术性替代方案及选择报价才会被考虑17标前会议171投标人或其正式代表应于前附表第12栏所述日期和时间,按第12栏所述的地点出席标前会议172会议的目的是澄清疑问,解答该阶段可能提出的任何方面的问题,并允许投标人考察现场,了解情况173投标人须在标前会召开两星期前,以书面、电传的形式提交问题174会议纪要,包括所有问题和答复的副本,将迅速提供给所有出席会议的投标人,并随后提供给所有获得招标文件的投标人由于标前会议而产生的对本须知第71款中列的投标文件的任何修改,只能由业主按照本须知第9款的规定,以发放修改书的方式进行,不在会议纪要中给出18投标书的形式和签署181投标人按本须知第11款的规定,准备一份投标书正本和前附表第13行所述份数的副本,并明确写明“投标书正本”和“投标书副本”正本和副本如有不一致之处,以正本为准182投标书的正本与副本均应使用擦不掉的墨水打印或书写,并由投标人正式授权的一个或几个人签署授权书应以书面委托的方式出具,并附在投标书中有增加或修正的各项,都应由一位或几位投标书签字人小签此项要求只有当原件正本被小签并且副本据此完成时,才被认为是符合要求的183全套投标书应无涂改、行间插字或删除,除非这些删改是根据已发出的修改书的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误在后一种情况下,修改处应由一个或几个投标书签字人小签184每位投标人对每个合同只能提交一份投标书按第16款提供的选择性报价除外任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其它投标人的投标如果已作为一个联营体的成员参加的投标,就不能独立地或者再参加另一联营体对同一个合同投标投标书的提交19投标书的密封与标志191投标人应将投标书正本和副本分别双层密封包装,并在包装上正确标明“正本”或“副本”.192在内层和外层包装上都应a写明如前附表第14栏所述的负责开标的单位和地址b具有下列识别标志I投标建设合同II招标编号III项目工程的名称IV前不得开封前附表第15栏所述时间及日期在内层包装上应注明投标人的名称与地址,以便投标被宣布迟到时,能原封退回193如果外层包装上没有按上述规定密封并加写标志,业主将不承担投标书错放提前开封的责任,由此造成的过早开封的投标书,业主将予以拒绝,并退还给投标人20投标截止日期201投标人应按前附表第14栏所述的地点,在第15栏所述的或在据第9款规定所延长的日期和时间之前将投标书递交给业主202业主有权按第9款的规定颁发修改书,延长投标书递交的截止时间这时,原截止时间前,业主和投标商的权利和义务相应延长至新的投标截止时间21迟到的投标书业主在第20款规定的投标截止时间以后收到的任何投标书,将原封退回投标人22投标书的修改与撤回221投标人可以在递交标书以后,修改或撤回其标书但这种修改与撤回通知,须以书面形式在第20款规定的递交标书截止日期前送达业主222除在第223款情况下,投标人的修改或撤回通知应按第19条关于投标书递交的规定备制、密封、标志和递交,另还应在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样223撤标通知书也可以采用传真的方式,只要此传真在投标截止日以前收到并满足下列条件a传真件应按第36条采用上端印有投标人名称、地址、电话或标志的信笺对联营体则应采用上端印有主办人名称、地址、电话或标志的信笺b传真件列出了本须知第192款对内外包装所要求的所有信息c非常清楚地标明“撤回”字样d传真由投标的签字人签字,签字人的签字方式及职务应与投标书上的一致e同时给出一份相同内容的电传,此电传应有确认的标志例如电传的电传号,作为对上述传真的辅助证明但此电传也应在投标截止日期前收到在正式承认撤标书以前,关于此类传真的来源,业主可以,但并非必须,在开标时进一步确认而且业主不承担因承认撤标书而引起的责任224按照本须知25款的规定,在投标书递交截止时间后,不能更改投标书225根据本须知第15款的规定,在投标截止日期与标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时期内,投标人不能撤回标书,否则其投标保证金将被没收开标与评标23开标231在有投标人委派来参加开标的投标人代表在场的情况下,业主将于前附表第16栏规定的时间和地点开标,参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席232除了对按照须知第22款的规定提交了合格的撤回通知书的投标书将不予开封之外,业主将检查投标书,以便确定它们是否完整,是否按要求提供了投标保证金,是否正确地签署了文件,以及投标书是否按顺序编制233投标人名称、总投标价、其它大标项价,标价修改书和投标撤回书如有的话以及要求的投标保证金的提供和业主认为适当的其它细节均将在开标时宣布234业主将准备开标会议纪录,包括233款规定的公开宣布的内容24过程保密241公开开标后,直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息,都不应向投标人或与该过程无关的其它人员泄露242投标人在投标书的审查、澄清、评价和比较以及授予合同决定的过程中,对业主施加影响的任何企图和行为,都可以导致取消其投标25投标书的澄清为了有助于投标书的审查、评价和比较,业主可以个别地要求投标人澄清其标书,包括单价分析表有关澄清的要求与答复,应以书面、电报、电传、传真的形式进行,但不应寻求,提出或允许更改标书中的价格和实质性内容但是按照本须知第27款规定,凡属业主评标时发现的算术错误则不在此列投标书合格性的确定261在详细评标之前,业主将首先审定每份投标书是否在实质上符合招标文件的要求262就本条款而言,实质上符合要求的投标书,应该与招标文件的全部条款、条件和规范相符,无重大差异和保留所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量、工程的实施产生重大的影响;或者对合同中规定业主的权利及投标人的义务方面造成重大的限制;而且纠正这种差异或保留,将会对其它按合理价格提交了实质上符合要求的投标书的投标人的竞争地位,产生不公正的影响263如果投标书实质上不符合招标文件的要求,业主将予以拒绝,并且不允许投标人通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求27误的修正271业主应对确定为实质上符合要求的投标书进行校核,看其是否有计算上或累计上的算术错误,业主修正错误的原则如下a如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准b当单价同数量和单价的乘积的总额之间不一致时,以标出的单价为准,除非业主认为单价有明显的小数点错位,此时应以标出的总额为准,并修改单价272业主将按上述修改错误的方法,调整投标书的金额在投标人的同意下,调整后的金额,对投标人起约束作用如果投标人不接受修正后的金额,则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收28换算为单一的货币投标价格为投标人提出所需的各种货币包括已表明的支付货币或用一定百分比表示的不同货币的总和为了做好评价和比较,业主将把标价中可支付的各种货币金额不包括暂定金额但包括计日工,按前附表第17栏所述日期当天的北京中国银行总行公布的卖价兑换率折合为人民币元29投标书的评价与比较291业主将仅对按照本须知第26款确定为实质上符合招标文件要求的投标书进行评价与比较292在评标过程,业主将通过如下方法调整投标价格,确定每一份投标书的评标价格a按照第27款的规定修改错误;b在工程量清单汇总表中扣除暂定金额和应急费如果有的话,但应包括具有竞争性标价的计日工;c按第28款的规定将上b中提及的金额换算为一种货币额;d加入根据本须知第293款确定的,由于动员预付款数量的变化而引起的可用人民币表示的费用;e根据本须知第294款的规定而确定的,由于提前完工而给业主带来的超前收益;f为不反映在投标价中或上面提到的其它调整中的任何其它可接受的数量变化,偏离或选择报价做的适当调整;g对于超出规定要求技术标准的技术选择报价,在评标时不将任何因其引起的附加收益考虑进评估价中293由于投标人按本须知第161款提交的动员预付款数量的变化和由于投标人按本须知第162款提交的数量变化,而使业主增加或减少的货币费用应按月计算成现行净值,并以前附表第18栏所述的贴现率,按本须知第28款规定的日期,贴现成现值,然后加到投标人的投标价格中,仅用做评标时的比较294为了比较不同的投标人提交的不同完工期,因投标人先期完成工程而给业主带来的超前收益应以考虑,为此应给出一个按月的百分比,并据此百分比确定不同的完工期所带来的不同的超前收益,此超前收益百分比在前附表第19栏中列出,计算时应以此百分比乘以不同投标人的投标价应为修正过的由引得出的先期完工效益将按上述第293款的规定贴现为现值,然后加到投标价格中,仅做评标的比较用295业主有保留接受或拒绝任何变化、偏离或选择性报价的权力凡超出招标文件规定的,或给业主带来未曾要求的效益的变化、偏离、选择性报价或其它因素在评标时将不予考虑296适用于合同执行期间的价格调整条款,在评标时不予考虑但不同投标人提交的外币需求在评标时应作为评标的因素之一考虑297如果中标人的投标价格与监理工程师对合同拟实施工程的费用估算严重不平衡,业主可要求中标人将本须知第34款规定的履约保证金金额增加到前附表第20栏要求的数额298其它附加的评标准则,如果有的话,将在前附表第21栏指明299所有据第163款规定的技术选择报价将与按标书基本设计要求提交的报价在同等基础上进行评估合同授予30合同授予标准据本须知第31款之规定,业主将把合同授予其投标书在实质上符合招标文件要求,按本须知第29款的规定、经评价为最低评估标价的投标人同时也规定,该投标人必须具有有效实施合同的能力和财力参见第35款.31业主接受任何投标和拒绝任何投标或所有投标的权力尽管有本须知第30款的规定,业主在签约前任何时候均有权接受或拒绝任何投标,宣布投标程序无效,或拒绝所有投标,并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任,也无须将这样做的理由通知受影响的投标人32授标通知321在投标有效期截止前,业主将以电传、传真或电报的形式通知中标人并以挂号信的形式确认其投标被接受,在该信中以下和在合同条件中称为“中标通知书”应给出业主对承包人按合同实施、完成和保修工程的支付总额以下和在合同条件中称为“合同价”.322中标通知书将成为合同的组成部分323中标人按本须知第34款的规定,提供了履约保证金后,业主将及时通知其它未中标的投标人33合同协议书的签署331在中标的投标人被通知中标的同时,业主将a将招标文件提供的合同协议书格式,连带其它双方达成的协议签字后寄给中标人,在此情形下,中标人应在收到上述协议书的21天之内签字并退还给业主,或者b邀请中标人在收到中标通知书28天内,派代表前来签约,签约的时间及地点将在此邀请信中批明332协议书业经承包人签字并经当地有关主管部门批准后生效34履约保证金341在接到中标通知书28天内,中标人应按合同规定向业主提交履约保证金或履约保函投标人可使用招标文件中提供的履约保证金的格式,也可使用其它业主可以接受的格式342如果中标人的履约保证是以银行保函的形式提供,则该银行保函应由a中国银行,或其它在中国开业的中国或国外的银行开具,或者由中国银行在国外的往来银行通过中国银行开具,或b由业主可接受的外国银行开具343如果中标人的履约保证金是以担保书的形式提供,该担保书应由中国人民保险公司开具;或者由业主可接受的外国担保或保险公司开具344如果中标人不遵守本须知第33款或第34款的规定,业主将有充分的理由撤回授标,并没收投标保证金合同条件定义及解释11定义合同如下文定义中以下的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所赋予它们的涵义a1“业主”指名称及其法定继承人,不包括其任何受让人除承包人同意外业主可在本合同项下指定一家采购全权代理机构,如果已经指定,则在投标须知前附表第23栏中指明采购代理机构的名称、采购、监督和支付的范围,以及在招标期间及随后的授标等问题上的责任2“承包人”指其投标书被业主接受的当事人,或其法定继承人,不包括其任何受让人除业主同意外.3“分包人”指在合同中提及的承担部分工程施工的当事人或经监理工程师同意已分包了部分工程的任何当事人,及取得该当事人资格的法定继承人,但不包括其任何受让人4“监理工程师”指由业主指定的为执行合同规定的任务的监理工程师、即监理工程师单位名称或由业主任命并书面通知承包人代行监理工程师职权的当事人5“监理工程师代表”指根据22款规定,随时由监理工程师任命的个人6“承包人授权代表”是指由承包人任命,由业主批准,在本合同项下代行承包人全权的个人7“熟练工人”指的是熟悉放样、对复杂工程能进行监督的工人,包括设备操作人员8“非熟练工人”指的是持普通手工工具,包括小型动力工具进行施工作业的人员b1“合同”指合同条件、规范、图纸、工程量清单、投标书、中标通知书、合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件2“规范”指包括在合同中的工程规范及根据51款调整、增加的工程规范,或由承包人提供的并经监理工程师批准的规范3“图纸”指由监理工程师根据合同向承包人提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料,以及由承包人提供的经监理工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图案、模型、操作和维修手册以及类似的其它技术资料4“工程量清单”是投标书的组成部分,并已填写报价且完整的工程量清单5“投标书”是指承包人向业主提供的,按合同条款规定并为中标通知书所接受的,为工程的施工、竣工及保修而做的有报价的建议书6“中标通知书”指业主正式接受投标的通知7“合同协议”指在91款中提及的合同协议8“投标书附录”是指附在本合同条件之后,并构成投标书的附件c1“开工日期”指承包人接到工程根据41款发出的开工通知的日期2“竣工日期”指合同中规定,并从开工日期开始计算的工程或任何区段或部分工程完工并通过竣工检验的时间或据44款规定延长的时间.d1“竣工检验”指在合同中规定的,或由监理工程师和承包人另行商定,并应在全部工程、或某一区段或部分在业主接受之前由承包人负责完成的试验2“接收证书”指根据48款发出的证书e1“合同价”指在中标通知书中写明的,根据合同条款,用以支付承包人为实施并完成工程和保修应付的总金额2“保留金”指根据604款由业主保留的所有款项的累计金额f1“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一2“永久性工程”指根据合同规定将建设的永久性工程包括设备.3“临时性工程”指在施工并完成工程及保修中所需的及有关的各种临时工程不包括承包人的设备.4“设备”指定于构成或构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的对象5“承包人设备”指不包括构成或预定构成部分永久性工程的设备、材料或其它物品在内的所有施工并完成工程及保修所需的、任何性质的设备及物品不包括临时工程.6“分段工程”是指在合同中特别规定的作为工程一部分的分段工程7“工地”指为工程施工由业主提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其它场所g1“费用”指不论在工地内或工地外已合理发生或将要发生的所有开支,包括管理费及可合理分摊的费用,但不包括任何利润补贴2“日”指日历日3“元”和缩写“RMB”指合同中作为地方货币单位的人民币元4“外币”指工程施工所在国以外国家的货币,包括港币5“书面函件”指任何手写、打印或印刷函件,包括电传、电报及传真通讯12标题和旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分,在合同条款或合同本身的解释中也不应加以考虑13注释凡指当事人或当事人各方的字词应包括公司和有关法人资格的任何组织14单数和复数仅表明单数形式的词也可以代表复数,根据上下文需要而定,反之亦然15通知、同意、批准、证明和决定除非另有规定,凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或决定应是书面形式的并应对“通知”、“证明”或“决定”等词作相应的解释任何这种同意、批准、证明或决定不应被无理收回或延误16给业主和监理工程通知的地址a给业主通知的地址是地址名称b给监理工程师通知的地址是地址名称监理工程师和监理工程师代表21监理工程师的职责和权力a监理工程师应履行合同中规定的职责b监理工程师可以使用在合同中规定的或必要时由合同暗示的权力但规定除下列4I和4II条外,监理工程师在根据下列条款行使其职责之前,应取得业主明确的批准1根据第4款,批准工程任何部分的分包合同;2证明第12款项下增加的费用;3决定第51款,发出变更指令,但下列情况除外I如果发生非常紧急情况,监理工程师认为将造成人员伤亡、或危及工程或邻近的财产或从业主的权益考虑需立即采取行动,在这种情况下,监理工程师被授权发布处理这种危机状况所必需的指令或命令,承包人应实施一切工作或按监理工程师的命令竭尽全力去处置或减轻危急状况尽管监理工程师的命令未事先征得业主的批准,承包人仍应立即执行这些命令监理工程师应根据第52款规定,确定因上述命令而增加的合同费用,并通知承包人,抄报业主;II如果单项或累积批准的工程数量变化不超过合同价的5%,或不超过某一特定项目总费用的15%,除非这种数量变化在图纸或其它招标文件中是可以预知的及除外的5确定第52款项下的费率或价格;或6批准重大设计变更,这些变更将影响原设计的基本性能或能力c除了在合同中有明文规定外,监理工程师无权免除合同中规定的承包人义务22监理工程师代表监理工程师代表应由监理工程师任命并向监理工程师负责,应履行和行使监理工程师按23款规定可能赋予他的职责和权力23监理工程师授权的权力监理工程师随时可将赋予他自己的任何职责和权力授权给监理工程师代表,他可以随时收回其授权任何这种授权或收回其授权均应以书面形式,并且只有在业主和承包人收到这一授权通知后方可生效任何根据这一授权由监理工程师代表给承包人的通知应与监理工程师发给承包人的通知有同等效力但a监理工程师代表对任何工作、材料或设备的批准不影响监理工程师不批准这种工程、材料或设备和发出纠正指令的权力;b如果承包人对监理工程师代表给予的通知有疑问,其可以向监理工程师询问,监理工程师应确认、取消或变更此种通知的内容24助理的任命监理工程师或监理工程师代表可以任命任何数量的人员,协助监理工程师代表履行其22款规定的职责他应通知承包人这些人员的姓名、职务及权限这些助理人员无权发出指令给承包人除非此指令是使其履行职责及保证可以按合同接收材料、设备或工艺所必须发出的指令,由他们之中任何人出于上述目的而发出的这些指令应视同为由监理工程师代表发出的25书面指令由监理工程师发出的指令应为书面形式,但如果由于某种原因,监理工程师认为有必要以口头的形式发出这类指令,承包人应遵照执行无论在这一口头指令执行前或执行后,由监理工程师发出的对这一指令的书面确认应视为与本条规定的指令有相同的意思还规定,如果在7天内,承包人书面确认监理工程师的口头指令,这种确认在7天内未被监理工程师以书面的形式的拒绝,这一指令应视为监理工程师的指令该规定同样适用于监理工程师代表及根据24款任何的监理工程师的或监理工程师代表的助理人员发出的指令26监理工程师行为公正按照合同规定,监理工程师通过以下方式行使权力a作出决定,发表意见或同意,或b表示满意或批准,或c决定价值,或d采取其它可能影响业主或承包人的权力和义务的行动时,监理工程师应根据合同规定的条款并考虑所有的因素,公正行使其这些权力任何这类的决定、意见、同意、表示满意或批准,定价或采取的行动均可按67款的规定予以公开,评审或修订转让和分包31合同的转让承包人无业主的事先同意尽管15条规定,这种同意应由业主单独决定不应将合同或其它任何部分,或合同中合同名下的任何收益或利益转让但除了a按合同规定到期或即将到期的,以承包人的银行为受益人的收费,或b将承包人的权力转让给其担保人假使担保人已支付了承包人损失或债务,以获得免除其它方面的债务41分包承包人不得将整个合同全部分包出去除非合同另有规定,承包人不应在未得到监理工程师的同意前将合同的任何部分分包出去任何有关的同意,不应免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务,并应象对待其自己、其代理人、其服务人员及其工作人员的行为、违约及疏忽一样,对任何分包人、分包人代理、分包人的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责承包人在下列事项方面无需征得这样的同意a提供劳务;b按合同规定的标准购买材料;c分包工程的任何部分给合同中已写明的分包人42分包人义务的转让当分包人在所进行的工作或其提供的货物、材料、设备或服务等方面,为承包人承担了合同规定的保修期结束后的任何延长期限的连续义务时,承包人可在该期满后的任何时候,在业主的要求和由业主承担费用的情况下,把未结束的这种义务的利益转让给业主合同文件51语言和法律本合同中文件用英语/中文拟定,如果合同文件是用一种以上的语言拟定的,则据以分析和解释该合同中的那种语言是英语/中文,因而称之为“法定语言”.52合同文件的优先顺序构成合同的文件应互为解释,当这些文件出现多义性或不一致性解释时,监理工程师应作出解释和校正,并对此向承包发出指令除非合同中另有规定,在发生分歧时,合同文件应按以下顺序优先考虑a合同协议书;b中标通知书;c投标书;d合同条件;e技术规范的组成文件1包括在合同文件中的书面技术规范2参考资料中包括的技术规范f图纸的合成资料1标明的尺寸2文字注释3图解显示g已报价的工程量清单;以及h形成合同的其它文件61图纸、文件的保管和提供图纸应由监理工程师单独保管,但应免费向承包人提供四套复制件,承包人需要更多复制件时,则应费用自理除了严格用于合同目的,承包人不能在未得到监理工程师批准的情况下让第三者使用或向第三方转让图纸、规范及其它由业主或监理工程师提供的文件一旦保修证书发出,承包人应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还监理工程师承包人应向监理工程师提供4套所有按照第7款由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其它文件和复制件,连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内另外,如监理工程师有书面要求,承包人亦应向监理工程师提供为业主使用的相应图纸、规范及其它文件业主将支付相应的费用62一套图纸应保存在工地上述一套提供给承包人的图纸或由承包人自己提供的图纸,应由承包人保存在工地,这些图纸应能随时提供给监理工程师及其书面授权的任何其它人员检查和使用63施工进度的打乱凡出现监理工程师如不在合理的时间内发出进一步的图纸和指令,工程进度或计划将拖延或打乱时,承包人应通知监理工程师并抄报业主通知应包括所需的图纸或指令,需要的理由和时间以及如果拖延提供将造成工程的延期或进度的打乱等详细说明64图纸延期和图纸延期所产生的费用在任何情况下,如因监理工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包人根据第63发出的通知中所要求的任何图纸或指令,致使承包人蒙受延误进度和或招致费用的增加,则监理工程师与业主及承包协商后,应决定a任何据44款承包人有权得到的延期,及b应增加到合同价中该项费用的金额;并相应通知承包人和抄报业主65承包人未提交图纸如果监理工程师没有或不能向承包人提供图纸或发出指令是全部或部分由于承包人未按合同要求提交图纸、规范或其它文件,监理工程师将在作出有关64款的决定时应将承包人的失误考虑在内71补充图纸和指令监理工程师有权随时向承包人发出为合理和恰当地进行施工和完成工程及保修所必需的补充图纸和指令承包人应遵照执行并受其约束72由承包人设计的永久性工程凡合同中明确规定部分永久性工程应由承包人设计时,承包人应将下列文件提交监理工程师批准a为使监理工程师对该项设计的适用性和完备性进行审查并表示满意所必需的图纸、规范、计算书及其它资料;b详细的操作及维修手册及竣工后永久工程的图纸,以使业主能操作、维修、拆除、组装及调整所设计的永久性工程在这类使用和维护手册连同竣工图纸未提交并由监理工程师批准之前,该工程不能被认为已可按第48款移交73批准不影响责任监理工程师据72款规定进行的批准并不能解除承包人根据合同应担负的责任一般义务81承包人的一般责任承包人应根据合同的各项规定,以应有的细心和勤勉,对工程进行设计如果在合同中有规定、施工并完成工程和保修承包人应根据合同规定或根据合同合理推论,提供为设计、施工、完成工程和保修所必需的全部的无论是临时性的或经常性的监督、劳务、材料、机具、承包人的设备及所有其它物品82现场操作和施工方法承包人应对整个现场各种操作和施工方法的适用性、稳定性和安全性全面负责但规定,除了在下文中写明或另有协议外,承包人对永外性工程的设计或规范或对不是由承包人制定的临时工程的设计或规范不负责任如果合同明文规定,部分永久性工程由承包人设计,即使有监理工程师的批准,承包人也应对这部分工程全面负责83错误的通知承包人应将其在审阅合同文件及施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知监理工程师91合同协议书承包人应签订并履行由业主拟定的合同协议,格式附于本合同条件之后必要可对其进行修改.101履约担保承包人应在收到中标通知书后28天内为适当履行合同向业主提供履约担保,履约担保应用银行保函格式,由业主可接受的银行开具,数额如投标书附录的规定当向业主提供银行履约保函时,应通知监理工程师该银行保函格式附于本合同条件后按本条款要求发生的费用由承包人承担102履约担保的有效期履约担保的有效期限应截止到承包人根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷在根据621款发出保修证书以后,不应再对履约担保提出索赔,并在发出上述证书后的14天内应将履约担保退还给承包人103根据履约担保的索赔在任何情况下,业主按照履约担保提出索赔之前,皆应通知承包人,说明导致索赔的违约性质111现场考察在承包人提交投标书前,业主应向承包人提供由业主或业主代表根据有关该工程的调查所取得的水文及地表以下条件的资料承包人应对这些资料的自行解释负责在承包人提交投标书之前,应被认为已视察和检查了现场及其周围环境,以及与之有关的数据,并对下列内容表示满意指在可能的范围内对成本及时间的考虑:a工地的形成及性质,包括地表以下的条件;b水文和气候条件;c为工程施工、完成工程及维修缺陷所需的材料及工作的范围和性质;d进出工地的方式及承包人可能需要的食宿条件并且,一般还应认为承包人已取得有关诸如下述可能对其投标有影响或起作用的风险意外事故及所有其它情况的全部必要资料承包人应被视为其投标书是建立在上述由业主提供的资料及承包人对现场的检查和考察的基础上的112数据资料的获取根据第111款规定由业主提供的数据资料应认为将包括如果有的话合同其它条款中所列出的数据资料,业主提供这些数据资料的查阅地点为地点名称查阅这些数据资料不应收取任何费用,承包人在交纳一定的复制费用后可得到这些数据资料的复制印件121投标书的完备性承包人应被认为已对投标书和工程量清单中所写明的单价和费用的正确性及完备程度十分满意除在合同中另有规定外,工程量清单及投标书应包括所有根据合同规定的义务包括有关货物、材料、设备及服务的提供及暂定金额下的意外开支及所有为正确施工、完成工程并保修所必需的全部有关事宜122不利的外界障碍和条件在工程的施工过程中,如果承包人在工地现场遇到了气候条件以外的实际的障碍或不利条件,这种情况在承包人看来是有经验的承包人不可预见的,承包人应立即通知监理工程师并抄报业主在收到这一通知时,如果监理工程师认为这种障碍或情况不可能为一个有经验的承包人所合理预见时,在与承包人及业主协商后,监理工程师应决定a根据44款承包人有权得到的延期;及b承包人在遇到上述情况时所发生的费用,这笔费用应加到合同价款中,并且将上述决定相应通知承包人及抄报业主在做出这一决定时,监理工程师应考虑所有由监理工程师发给承包人的有关指令及在无监理工程师具体指令时,承包人采取的可为监理工程师接受的任何适当合理的措施131工程应符合合同规定除由于法律或实际上不可能做到的情况外,承包人应严格按合同规定进行工程施工、完成工程及保修,达到使监理工程师满意的程度承包人应严格遵守与执行监理工程师就涉及或有关该项工作的任何事项所发出的指令,无论这些事项在合同中与否写明承包人应只接受监理工程师的指令,或按第2款的规定接受监理工程师代表的指令141应提交的施工计承包人在中标通知书发出日后的28天内,应向监理工程师提交两份工程施工计划以征求其同意,工程施工计划的格式和细节应符合监理工程师的合理要求不论何时当监理工程师要求时,承包人还应以书面形式将其为工程施工而拟采用的方法和安排的总说明提交监理工程师,以供参考142施工计划的修订承包人应每三个月对施工计划进行一次修订,其中包括a已制定的每月预计完成的主要工作量;和b业主向承包人支付的安排表如果监理工程师随时认为工程的实际进度与已取得批准的最新进度计划不符合时,监理工程师可要求承包人提交修订后的计划,以确保工程在工期内竣工143须提交的现金流动估算表在中标通知书发出后28天内承包人应向监理工程师提交一份作为参考的详细的季度现金流动估算表,此现金流动估算应为承包人根据合同有权得到的支付金额如监理工程师提出要求,承包人应每季度对现金流动估算表进行一次修订144承包人不能免除的职责提交给监理工程师并得到其同意的施工计划以及提供总说明和现金流动估算表,并不能免除承包人根据合同规定所应负的任何职责151承包人的监督只要监理工程师认为是为妥善履行合同规定的承包人义务所必须时,承包人就应在施工过程中提供一切必要的监督承包人或其授权的、经监理工程师批准的监理工程师可以随时撤回批准称职的代表应用其全部时间进行该工程的监督该授权代表应代表承包人接受监理工程师或根据第2款接受监理工程师代表的指令如果监理工程师撤回对承包人代表的批准,考虑到如下所述的更换代表的要求,承包人在收到撤换通知后,在实际可能的限度内从速将其调出工地,且不得在工地任何地方再雇用此人,并任命另一位由监理工程师批准的代表152承包人代表的语言能力如果监理工程师认为承包人的代表对英语/中文的运用均不熟练,则承包人至少应安排一名称职的翻译随时留在工地现场,以确保监理工程师的指令和信息适时传达一定比例的承包人的监理人员应会使用中文作为工作语言,或承包人应随时在工地现场保持足够数量的称职的译员,以确保监理工程师的指令和信息适时传达161承包人的雇员承包人应为施工并完成工程及保修在工地上提供a只有在本行业中技术熟练,经验丰富的技术助理,及能对工程施工予以适当监督的领班和工长以及b使承包人能按合同要求及时履行其义务所需要的熟练技工,半熟练技工及普通工162当地的雇员根据当地规定,要求承包人在可行和合理的范围内尽量雇用当地劳务163监理工程师有权反对和要求解雇监理工程师有权反对并要求承包人立即从工程中撤换其提供的、在监理工程师看来行为不轨或履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员或监理工程师认为在工地的出现是不适宜的人员,这种人员一旦撤换,无监理工程师的批准不得重新在工地上工作任何被如此撤掉人员应从速被替换171放样承包人应负责a根据监理工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高,对工程进行精确放样b按上所述,正确布置工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线c与上述责任有关而提供的一切必要的仪器设备及劳力如果在施工过程中,工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了误差,承包人在监理工程师的要求下,应以自己的费用纠正此等误差,达到使监理工程师满意为止除非这种误差是基于监理工程师以书面发出错误数据造成的,在此种情况下监理工程师将根据第52款规定确定应增加的合同价格,并相应通知承包人及抄报业主监理工程师对任何放线或标高的检查不应以任何方式免除承包人对放样准确所负的责任,承包人应仔细保护和保存在放样中应使用的基准点、龙门板、测桩和工程放样所用的其它对象181钻孔和探坑在工程施工期间的任何时候,如果监理工程师要求承包人钻孔或勘探开挖,除非有关此工程项目或暂定金额已包括在工程量清单中,否则监理工程师应根据第51款规定为这种要求发出指令191安全、保卫和环境保护在工程的施工、完成工程及保修的过程中,承包人应a全面负责有权在工地上施工的人员的安全,并使工地只要这些工地已由其管辖和工程只要这些工程尚未完成或由业主占用保持良好的秩序,以避免发生人身事故,及b为了保护工程或为了公众及其它人员的安全及方便,在监理工程师或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、承包人应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志以及守卫设施,及c采取一切合理措施,保护工地及工地周围的环境,避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰192业主的责任如果业主根据第31款规定,需使用自己的工人在工地上进行作业,对于这些作业业主应a全权负责有权在工地上工作的人员的安全,及b保持工地良好的秩序,防止对上述人员的伤害根据31款,如果业主在工地上雇用了其它的承包人,业主应要求他们负有同样责任,保证安全和避免伤害201工程的照管从开工日起直到发给移交证书之日止的全部工程期间内,承包人应全权负责工程上使用的材料、待安装的设备及工程本身的照管在业主接到全部工程后,业主将负责这些事宜但a如果监理工程师发出了永久性工程的某一分段工程或部分工程的移交证书,承包人应从发出移交证书之日起,不再对这些分段或部分工程的照管负责,此时对那一区段或那一部分工程的照管责任移交给业主;b承包人应对其担保在保修期内完成的剩余工程及所用的材料、待安装的设备的照管完全负责,直到这些工程根据第49款规定完成202弥补损失或损坏的责任在承包人负责照管期间,如果工程或其它任何部分或材料或是待安装的工程设备,除了204款所规定的风险以外的任何原因造成了任何损失和损坏,承包人应以其自己的费用弥补此损失与损坏,使这些永久性工程符合合同各项要求,达到监理工程师满意的程度承包人亦应对其在履行49款及50款规定的义务中由承包人一方进行作业的过程中造成的对工程的任何损失或损坏负责203因业主风险导致损失或损害由于第204款中规定的任何风险或是与其它风险综合作用引起损失或损坏时,如果监理工程师要求,承包人应按监理工程师要求的程度来弥补损失和损坏,监理工程师应根据52款规定决定增加合同价的金额,同时相应地通知承包人及抄报业主,在因综合风险造成了损失和损害的情况下,监理工程师应决定业主及承包人各自应承担风险的比例204业主的风险业主的风险包括a在完成工程中与中华人民共和国有关的情况下1战争,敌对行动无论宣战与否,入侵,外敌行动;2革命,起义,军事政变,或内战;3电离放射,由任何核燃料或核燃烧或有毒放射物爆发或核原料爆发及核成份爆发后的有害物品引起的放射性污染;4由飞行器以及音速或超音速飞行物产生的冲击波压力;5暴乱或骚乱及秩序的混乱,除非这些情况是限于承包人的雇员及分包人或由工程的施工引起的b由于业主使用或占用永久性工程的任何分段工程或部分工程引起的损失和损坏,除非这种占用是合同规定的;c由于工程设计引起的某种程度上损失及损坏,不包括由承包人设计的部分工程及其负责的部分;d任何自然界力量的作用发生在工地现场或中华人民共和国境内的其它地点而对本合同的履行有直接的影响,而一个有经验的承包人1不能合理预见到,或2能合理预见到,但他既不能I合理地采取措施以避免这种力量所造成的损失或损害,也不能II合理地加以防范211工程及承包人设备的保险在不限制第20款规定的承包人或业主的义务和责任的条件下,承包人应当对下列各项进行保险a以全部重置成本对工程连同工程使用的材料和待安装的设备进行保险;b以这种重置成本追加15%的额外金额,以弥补由于补救损失或破坏而招致的任何额外和附加的费用,包括业务费和工程任何部分拆迁费以及运走任何性质的渣土的费用;c由承包人带进现场的属于承包人的设备和其它东西,保险的金额要足够在现场上重置承包人在工程量清单中所列出的各项保险费,业主将按承包人实际支出的保险收据核实支付212保险范围第211款a和b款的保险应以承包人及业主的共同名义保险,并包括a从工地上开工日起到有关相应的工程或根据不同情况的分段或部分工程被发出了移交证书为止的期限内,业主和承包人方面除214款规定以外的各种原因引起的损失及损坏,及b由承包人负责的1由于保修期开始之前的原因造成保修期间内损失或损害,及2承包人在其根据49款和50款规定施工时引起的损失和损坏213对不能收回的金额的责任任何未保险的或不能从保险公司收回的金额,应分别由业主或承包人根据20款规定的责任承担214除外责任第211款规定的保险责任不包括204款a1到4所列的风险造成的损失和损坏221对人身和财产的损害赔偿除合同另有规定外,承包人应免除业主对下列事宜的损失和对其赔偿a任何人员的死亡或受伤,或b由于工程的施工、竣工及保修可能产生的或引起的对工程以外的任何财产的损害及有关索赔、诉讼程序、赔偿费、费用、诉讼费等所有有关的除222款规定的特殊情况外的所有费用222例外情况第221款涉及的例外情况指a工程或其任何部分所永久使用或占用的土地b业主为工程施工或部分施工在其上、其下、在其中或通过其工作的任何土地的权力c根据合同施工、完成工程及保修不可避免对财产造成的损坏d由于业主、其代理人、雇员或其它承包人均非本工程承包人雇用的的行为或过失引起的对人身的死、伤或对财产的损失、损坏,或与此有关的任何索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支,或有些伤害或损害是由承包人及其雇员、代理人引起的,但部分原因及在某种程度上是由业主、其雇员、代理人及其它承包人引起的,这一点应予公平合理地考虑223业主的保障业主应保障承包人免予承担属于222款规定的例外情况下所有索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支231第三方保险包括业主财产承包人应不限于22款规定的他的或业主的义务和责任的条件下以承包人及业主的共同名义进行人身伤亡第24款规定除外保险及财产工程除外损失或损害保险但第222款a、b和c第规定的情况除外232最低保险金额第三方保险的投保金额不得低于投标书附录中规定的数额,但对于投保的事故次数不限241工人的事故及伤残业主不对承包人及任何分包人所雇用的工人和其它人员的伤害及其补偿负有责任,除非伤害及赔偿是由业主及其代理人、雇员的行为及错误造成的承包人应保障并持续保障业主不承担除业主如前所述应负责的情况外有关的伤害及补偿,及所有有关的索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、费用与其它开支242工人事故的保险承包人应在全部工程施工期间对所有其雇用的工人进行此类保险并持续这种保险但对于任何分包人雇用任何人员,如果分包人已经对上述雇员进行了保险,使业主根据保险单得到补偿,则本条款前述的承包人保险义务即得到履行,但在必要时,承包人应要求分包人向业主提交有关的保险单及本期保险金的支付收据251保险证明及条款承包人应在工程开工前向业主提供根据合同要求的保险投保证明,并在a承包人所需保险的工作开始7天前,或b开工后84天内,向业主提交保险单在向业主提交证明和保险单时,承包人应通知监理工程师保险单应与发出中标通知书前双方同意的一般条款一致承包人应使所有由其负责的在中国人民保险公司,或事先经业主批准的任何合格保险公司投保的保险及经业主批准的保险条款生效252保险的完备性承包人应在施工进度、范围、性质发生变化时通知保险人,以确保根据合同条款在所有时间内有完备的保险,并根据要求向业主提交有效的保险单及本期保险费的支付收据253对承包人未保险的补救办法如果承包人未使或未保证任何合同规定的保险生效,或未按251款规定的时间向业主提供保险单,业主在任何这种情况发生时,将使或保证任何这些保险生效并支付的保险金,及随时从支付给或应支付给承包人的款项中扣回,或视同到期债务从承包人处扣回254遵守保险单的条件在承包人或业主未能遵循据合同生效的保险单条款,责任一方应赔偿另一方由此而造成的全部损失及赔款261遵守法律、规章承包人应在所有方面,包括发出所有通知、支付各种费用方面,遵守a所有与工程施工、完成工程,保修有关的由国家或省颁布的法令、法规或其它法律、或任何地方或其它合法机构的规章或地方法规,及b其财产或权利受到或可能受到该工程以任何方式影响的公共团体和公司的规章制度承包人应使业主免于受到有关破坏这些规定的所有处罚及承担有关这方面的责任但业主应负责取得工程进展所必须的计划、区域划分或其它类似的批准,并根据223款规定,给承包人补偿271化石处理所有在工地被发掘的化石、硬币及有价值的物品,或文物、结构物及有地质、考古价值的其它遗迹和物品,就业主和承包人而言,应被视为业主的绝对财产承包人应采取合理措施,防止其工人或其它人员移动、损害任何这类物品,并在发现后立即通知监理工程师并按监理工程师的指令处理这些物品如果由于处理此类事宜使承包人延误了工期和/或支付了费用,监理工程师应在与承包人和业主协商后,决定a任何根据44款规定承包人有权得到的延长工期,及b应加入到合同价的一笔款额,并相应的通知承包人及抄报业主281专利权承包人应保护和保障业主免于承担由于工程上使用的或有关的或准备采用的任何承包人的设备、材料或工程设备等方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其它受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用,并保护和保障业主免于承担由此导致或与此有关的损坏赔偿、诉讼费、指控费和其它开支但由于执行监理工程师提供的设计或技术要求而侵犯上述权利的情况除外282矿区使用费除另有规定外,承包人应支付为获得工程所需要的石料、砂子、砾石、粘土或其它材料等所发生的吨位费和其它矿区使用费、租金及其它支出或补偿费如果有的话.291对交通和毗邻财产的干扰在符合合同要求所许可的范围内,在施工、完成工程及保修过程中,所必需的一切操作均不应对a公众的便利,及b公用道路或私人道路,以及通往属于业主或他人财产的人行道的进入,使用或占用,产生不必要及不适当的干扰承包人应保护并保障业主免于承包人负责的上述事项所导致或与之有关的一切索赔,诉讼、损害赔偿、诉讼费、费用及其它开支301避免对道路的损坏承包人应采取一切合理的手段,防止与现场连接或通往现场的道路和桥梁受到承包人或其任何分包人因交通而造成的损坏尤其应当选定运输线路、选择和使用运输工具、限制和分配运载重量,从而使因运输原材料、设备和承包人的设备或临时工程而不可避免的这类运输尽量限制,不致对这类道路和桥梁造成不必要的损坏或损伤302承包人设备或临时工程的运输除合同另有规定,承包人应对其通往工地或位于通往工地路线上的,为运输承包人设备或临时工程的任何桥梁的加固或更换或改善其任何道路支付相应的费用承包人应免除业主对由于这种运输引起的任何此类道路桥梁损坏的赔偿责任,包括直接向业主提出的索赔要求承包人应通过谈判处理此类索赔,并支付所有由此类损坏引起的索赔303材料或工程设备的运输尽管有301款规定,如果在运输材料和设备时,对通往工地或位于通往工地路线的任何道路或桥梁造成任何损坏,在承包人得知这一损坏或接到被授权的官方提出的索赔要求后,应立即通知监理工程师及业主根据法律规定,要求材料和工程设备的运输者对道路主管部门给予损坏赔偿,业主不负责支付所有有关的费用在其它情况下业主通过谈判,解决争端,并支付有关索赔的金额,并免除承包人对有关的索赔、起诉、损害赔偿、诉讼费、指挥费及其它开支的责任只要监理工程师认为索赔或部分索赔是由于承包人未能按301款规定履行其责任,监理工程师在与业主及承包人协商后将决定这一笔失职引起的应支付的款额,业主将从承包人的款项中扣回,也可以从任何应支付或到期应支付给承包人的款项中扣除同等数额并通知承包人及业主也规定,业主应通知承包人纠纷将在何时协商解决及将从承包人的那一笔款项中扣回上述金额在解决这一纠纷前,业主应与承包人协调304水运在工程的性质要求承包人使用水路运输的条件下,本条上述各项规定应解释为“道路”一词的含意包括船闸、码头、海堤或与水路有关的其它结构物,而“运输工具”一词的含意包括船舶,而且具有与上述规定同样的效力305工程施工交通承包人应自行安排在公共道路上特殊的施工交通许可,并承担有关费用306当地运输服务鼓励承包人在承运施工机械和材料中最大限度地使用当地的搬运和运输服务,承包人应只同在中国依法成立和登记的运输组织签订合同311为其它承包人提供机会按照监理工程师的要求,承包人应向以下人员提供其进行工作的一切合理机会a业主所雇用的任何其它承包人及其工人,b业主的工人,及c在工地上或工地附近进行该合同未包括的任何工作的、业主可能雇用的任何合法机构的工人,或进行业主可能签订的与该工程有关的或附属工程的任何其它合同项目下工作的工人312为其它承包人提供方便据311款,按监理工程师的书面要求,承包人应a为任何其它承包人、或业主或任何这样的主管部门提供由承包人负责维修保养的任何道路或通道,或b允许这些人使用在工地上的临时工程或承包人的设备,或c为这些人员提供任何性质的其它服务,监理工程师应据52款决定增加合同的费用,并相应通知承包人及抄报业主321承包人保持现场整洁在工程施工期间,承包人应合理地保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水或污水,并应将任何承包人的设备和多余材料储存并作出妥善安排,从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程331竣工时的现场清理发出任何移交证书后,承包人应立即从已签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走,这使部分工程及工地保持清洁,使监理工程师满意在保修期结束之前,承包人有权,为完成保修期内的义务,将其需要的材料、承包人的设备,临时工程保留在工地劳务341职员与劳务的雇用除非合同另有规定,承包人应全权负责无论地方的还是其它方面的劳务及职员的雇用,工资的支付、房屋、膳食及运输的安排承包人不应从为业主或监理工程师服务的人员中招募劳各或职员,承包人应负责将为履行合同而招募的人员送回原籍,并安排好将要送回但尚未返回人员的生活,直到他们离开工地非中国籍的及在国外招募的人员应在施工完成后离开中国342承包商的外籍劳务及职员除自有劳务来源及按第162款和343款规定办理之外,承包人应按下述a至d款的详细规定,负责本工程所需的外籍劳力和外籍职员下称“外籍人员”招募、交通和食宿供应以及与此有关的人员费用支付a承包人所雇外籍人员及他们家庭成员的出入境签证、中转签证及居住许可证等的发放应遵守中国的有关规定承包人应负责为进入中国境内的外籍人员获取所有必需的签证或许可证b当承包人认为有必要为工程的实施而雇用外籍专业人员和监理人员时,承包人应为雇用这些人员事先取得业主的批准c承包人雇用的外籍人员的家属申请来华之前必须取得业主的书面批准d承包人和其分包人在与临时雇用的或与工程有关的外籍人员打交道过程中,应对所有的公认的节、假日和宗教习惯或其它风俗给予必要的关心和尊重343当地劳务的获得承包人只能与中国境内被允许提供劳力的部门见条款162签订劳务供应协议,协议副本及其附件的副本应提交监理工程师344当地劳务的工资承包人在合同有效期内应根据中国及工程所在地省级政府的法律与规章的更改,调整其当地雇员的工资345工地规则业主与承包人将制定工地规则,并在其中订立在工程实施过程中应遵守的规章制度这类工地规则应包括但不限于下列方面的内容a安全防卫;b工程安全;c工地出入管理制度;d环境卫生;e防火措施;f周围及近邻环境保护的附加规则346防止不法行为承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施,以防止其雇员或在其雇员之中发生任何违法的、暴乱性的妨害治安的行为,并维护治安和保护工程附近的个人财产免遭上述行为的破坏347供水承包人应根据当地条件,在合理可行的范围内,在现场为其职员和劳务人员提供足够和饮用水和其它用水348酒精饮料或毒品承包人除根据现行法令、法规及政府规章或命令外,不得进口、出售、给予、易货或以其它方式转让任何酒精饮料或毒品,也不得允许或容忍其分包人、代理人或雇员从事任何此类进口、出售、给予、易货或转让349武器弹药承包人不得将任何种类的任何武器弹药给予、易货或以其它方式转让与任何其它人,或允许或容忍上述同样行为351劳力及承包人设备的报表如监理工程师提出要求,承包人应向监理工程师送交详细的书面报表,其格式和时间间隔由监理工程师预先规定,报表中开列承包人在工地随时雇用的人员与各类工人人数,当监理工程师需要时,还应开列有关承包人设备的此类报表352安全员承包人在工地的工作人员中应有一名合格的安全员,负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题,该安全员有权发布指令并采取保护性措施以防事故的发生353健康和安全及其记录承包人应以自己的费用采取适当的措施,确保其工作人员和劳务人员的安全承包人应保留有关财产损失、人员福利、健康和安全的记录,并在监理工程师随时提出要求的情况下呈递有关报告354事故报告承包人应在事故发生后尽可能短的时间内将其详细情况报告监理工程师如果出现人员致死或其它严重事故,他应以最快方式通知监理工程师材料、工程设备及工艺361材料、工程设备和工艺的质量除合同另有规定外,承包人应以迅速而有序的方式将所采购的当地和进口材料运至工地现场在尽可能合理而可行的范围内,鼓励承包人使用中华人民共和国境内的材料和设备所有的材料、工程设备和工艺均应a符合合同规定的相应品级并符合监理工程师的指令要求,及b按监理工程师要求随时在制造加工或准备地点,或在工地或在其它本合同可能规定的其它地点或任何此类地点进行试验承包人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需要的协助、劳力、电力、燃料、储藏室、仪器及仪表,并应在这些材料用于工程之前,按监理工程师的选择和要求,提供样品以供试验362样品费用如果合同中已明确地指明或规定试样应由承包人提供,则承包人应以其自己的费用提供全部试样363检验费用如果检验属于下列情况,承包人应承担其任何检验费用a在合同中明确指明或规定,或b在合同中已作出足够详细的说明只有在通过一项荷载试验或其它试验方可确定任何已竣工或部分竣工工程的设计是否达到预期目的的情况下以使承包人能定价或在投标书中标价364未规定检验的费用如果监理工程师要求的任何检验a未规定及未明确指明,或b在如上所述的情况下未详细说明,或c尽管规定或指明了监理工程师要求不在现场、或在制造加工或准备这些材料或设备的地点以外的场所进行试验这些试验结果表明,材料、设备及操作工艺未按合同规定满足监理工程师的要求,则有关的费用应由承包人承担,其它情况下,应根据365款的规定办理365监理工程师决定中未规定的检验根据364款规定,本款规定,监理工程师应在与业主和承包人认真协商之后,确定a按第44款规定,承包人有权获得任何工期延长;以及b应追加到合同价中的这笔费用,并相应通知承包人,抄报业主366业主可提供的材料或设备业主可向承包人提供货物和材料包括工程机械:招标文件中如附有“业主可供材料一览表”时,承包人可按所定的价格选择使用或者可选用自有来源的材料如果承包人选用业主提供的材料1业主将保证在合同期间按表中所列价格及指定的地点供应上述材料;及2该种材料应被认为已由承包人选定和使用,并应相应地符合各种有关的要求371操作的检查监理工程师及其授权人,在适当的时间内,有权进入工地、车间以及为工程生产、加工和准备材料、设备的地方,承包人应为这种进入提供一切便利,并协助得到进入上述场所的权利372检查和试验在生产、加工或准备阶段,监理工程师有权检查及试验按合同提供的材料及设备如果生产、加工和准备这些材料、设备的车间、地点不属于承包人的,承包人应为监理工程师在这些车间、地点进行监督、检验获得许可这些检查、试验不应免除合同规定的承包人的义务373检查和试验日期承包人应同意监理工程师安排的检查、试验、合同规定提供的材料、设备和时间及地点,监理工程师应提前24小时通知承包人其准备参加的试验及所要进行的检查如果监理工程师或其授权的代表,未按协议时间参加这一工作,除非监理工程师另有指示,承包人可以进行这些检验,并认为是在监理工程师在场的情况下进行的检验承包人立即向监理工程师提交有适当证明的检验结果的副本,如果监理工程师未参加检验,他应承认该资料表明的结果是准确的374拒收如果根据373款规定,材料、设备未在协定的时间和地点为检查和试验作好准备,或者监理工程师认为该材料、设备检验的结果显示是有问题的或不符合合同的要求,监理工程师可拒绝这些材料、设备并应立即通知承包人通知应说明监理工程师拒收的理由承包人应立即解决好存在的问题或确保被拒绝的材料、设备符合合同要求如果监理工程师要求在相同的条款或条件下重复实验被拒绝的材料、设备,承包人应重复检验由此而引起业主发生的费用,监理工程师应在与业主及承包人协商后,决定所需的费用,业主将向承包人索回或从支付给或将支付给承包人的款项中扣回,监理工程师应相应通知承包人并抄报业主375独立检验监理工程师可以将材料或工程设备检查或试验委派给一名独立的检验员进行任何这样的委派都应按照第24款的规定实施为此目的,这种独立工作的检验员应视为监理工程师的助手,监理工程师应在14天前将这样的委派通知承包人381覆盖前的工程检查没有监理工程师的批准,工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽,承包人应保证监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量,以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查无论何时,当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时,承包人应及时通知监理工程师,除非监理工程师通知承包人认为检查并无必要,则监理工程师应参加此类工程部分的检查和测量及基础的检查,且不得无故拖延382剥露和开孔当监理工程师随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时,承包人应予执行,并应对之重新覆盖和整理好如果任何部分或几部分已经按照本条第381款规定予以覆盖或掩蔽,并且施工符合合同规定,则监理工程师应在与业主和承包人协商后决定承包人为剥露、开孔、穿洞、复原及整理好这些工程所支付的费用,此项费用应加到合同价中,并通知承包人及抄报业主任何其它情况下的一切费用均由承包商承担391不合格工程、材料或设备的拆运监理工程师有权随时发出下述指令a在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走监理工程师认为不符合合同规定的任何材料或设备;b用适用、合格的材料或设备取代原来的材料或设备;c对尽管先前已进行检验或中间支付,但监理工程师认为由于1材料、设备或操作工艺,或2由承包人本身进行的或由其负责的设计,仍不符合合同规定时,均要将工程拆除并重新建造392承包人未遵守指令的违约如果在指令规定的时间内或在合理的时间内如指令未规定时间时,承包人一方执行上述指令时违约,则业主有权雇用他人执行该项指令,并向其支付有关费用所有由此造成的或伴随产生的费用均应由监理工程师在与承包人和业主协商后决定,并由业主向承包人收回这笔金额或从任何应付给或到期应付给承包人的款项中扣回监理工程师应相应通知承包人及抄报业主暂时停工401工程的暂时停工根据监理工程师的指令,承包人应于所指示的时间内,以监理工程师认为必要的方式暂停工程或其任何部分的施工在暂停施工期间,承包人应对工程或其任何部分进行监理工程师认为必要的妥善保护和保证其安全但下述暂时停工除外a在合同中另有规定者;或b由于承包人违约或毁约导致的或应由其负责的必要的停工;或c由于工地气候情况导致的必要停工;d为工程的合理施工或为工程或其任何部分安全所需停工,其必要性并非出自监理工程师或业主的任何行为或过失,也非出自本文第204款规定的任何风险,应按402款的规定办理402暂时停工后监理工程师的决定根据401款规定,在适用于本条款的情况下,监理工程师在与承包人及业主协商后,可以决定a根据44款规定,承包人有权得到的工程延期;及b由于此类暂时停工导致合同费用的增加;并相应通知承包人及抄报业主403暂时停工持续120天以上如果工程或其任何一部分的进展根据监理工程师的书面指令而暂时停工,并且自停工之日起120天的时间内监理工程师未发出复工许可,则除非该项停工属于本文第401款的a、b、c或d的四种情况,则承包人可向监理工程师发送通知,要求从监理工程师接到通知后的28天内允许已停工工程或其一部分继续进行施工如果在该期限内未得到此项允许,则承包人可以选择如下的处理办法如这种暂停只影响整个工程的一部分时,则把这种停工视为第51款规定可以省略的部分工程而加以省略并就此再次通知监理工程师,但并非必须如此;影响整个工程施工时,则视为业主违约,据691款终止合同,在这种情况发生时,应按第692及第693款处理开工及误期411工程开工承包人在收到监理工程师发给的开工通知后,应在合理的时间内从速开工,开工通知应在接到中标通知书后在标书附录中规定的期限内发出在此之后,承包人应从速开工,不得延误421现场的占用权和出入权除了合同中可能规定的以外a承包人可以随时占用的工地部分的范围,及b可供承包人占用的顺序,业主应在监理工程师下达开工通知的同时,让承包人占用,但此顺序服从合同要求的工程施工的顺序c相应的工地范围,及d根据合同应由业主提供所需的进入工地通道,以便使承包人可以按14款规定的计划,或按承包人在给监理工程师并抄报业主的通知书中提出的合理建议开工及进行施工业主应随工程的进展,使承包人进一步占用工地,以便使承包人能在不同的情况下,按计划或建议尽快进行工程施工e除非另有批准,承包人不得将工地使用于工程施工之外的目的422未能给出占用权如果业主未按421款规定让承包人占用工地,使承包人延误工期或支付了费用,监理工程师应与业主和承包人协商后,决定a承包人按44款规定有权得到的延期,及b应增加到合同价中的费用额,并相应通知承包人及抄报业主423道路通行权及设施承包人应承担进出工地所需要的专用临时道路通行权的一切费用和捐税,承包人还应以自己的费用提供他所需要的供工程使用的位于工地以外的任何附加设施424临时工程用地如果承包人需要附加临时工程用地,他应在辅助资料表VII-临时工程附加用地需求表中列出,以供业主批准临时工程用地范围可包括工程活动、办公室、食宿设施、临时通道及其它类似的临时工程用地等上述用地范围由业主负责提供给承包人,未经业主批准的额外用地应由承包人自行安排并自负费用431竣工期限所有按投标书附录中规定时间竣工的工程,或所要求竣工的部分工程应按48款规定在从开工日起计算的投标书附录中规定的时间内完成,或在第44款规定的延期在内的相应时间内完成441竣工期限的延长如果由于a额外或附加工程的数量或性质,或b本合同条件中规定的任何原因引起的延误,或c异常恶劣的气候条件,或d业主的任何延误、妨碍或阻碍,或e其它不属于承包人违约或毁约或应由其负责而可能发生的特殊情况,承包人有权延长全部、或任何段落或部分工程的竣工期限,监理工程师应在与承包人和业主协商后,决定可延长的时间并相应通知承包人及抄报业主442承包人应提交的通知及详细情况监理工程师可以不作任何决定,除非承包人已经a在首次出现这种情况后28天内通知了监理工程师并抄报业主,及b在提交给监理工程师的通知后28天内或其它经监理工程师同意的合理时间内向监理工程师提交了有关承包人有权延期的详细申述,以便可以及时对他的上述意见进行研究443临时延期决定如果一种事件具有连续影响性,使承包人不能在规定的28天内,送交第442款b中规定的详细情况,则在承包人每隔不多于28天送交监理工程师临时情况报告并在这些事件影响结束后28天内,送交监理工程师最终情况报告,则承包人有权要求延长工期在收到临时情况报告后,监理工程师应及时决定临时延期在收到最终情况报告后,监理工程师应考虑所有情况决定总延期,在这两种情况下,监理工程师均应根据情况通知承包人并抄报业主最终审查,不应减少已由监理工程师决定了的延期时间451工作时间的限制除合同中另有规定及下文规定的情况外,任何工程无监理工程师的同意,均不得在夜间或当地公认休息日时间内进行施工但不包括当抢救生命或财产或为工程的安全而不可避免地、或绝对需要在上述时间内施工的情况,在此种情况下承包人应立即向监理工程师提出建议本规定并不适用于习惯上采用多班制的任何作业461施工进度在承包人无任何理由要求延长工期的情况下,如监理工程师认为,工程或其任何部分在任何时候的施工进度太慢,而不能按预定的工程完工期限完工时,则监理工程师应将此情况通知承包人,而承包人应据此采取监理工程师同意的必要的步骤,以加快施工进度,使工程能在预定的工期内完工承包人无权要求采取这些步骤支付任何附加费用如果为了执行监理工程师按本款规定发出的指标,承包人须征得监理工程师同意于夜间或当地公认休息日内进行任何作业如果承包人为完成本款规定的义务所采取的任何措施涉及业主产生额外的监理费用,监理工程师在与承包人和业主协商后,决定相应的费用,业主将向承包人报销这部分费用或从应支付或将要支付给承包的费用中扣回,并相应通知承包人并抄报业主471误期赔偿费如果承包人未按48款规定的工期完成全部工程或未按43款规定的相应时间内完成任何部分工程,则承包人应向业主支付投标书附录中说明的金额,作为该项违约所致的赔偿费这笔款额是由承包人为该项违约支付的唯一的款额,而不作为罚款,其日期自相应完工期算起到全部工程或相应的部分工程发给移交证书之日止的每日或不足一日的日数罚金不应超过投标书附录中载明的限额在不使其它赔偿方法受损害的条件下,业主可从应付给或将要付给承包人的款项中扣回该项赔偿费此项支付或扣除不应解除承包人对完成该项工程的义务或合同规定的承包人的其它义务和责任472赔偿费的减少在整个工程或任何区段完工之前,如果该工程或区段任何部分已经发出了移交证书,则在合同中无替代条款的情况下,对签发上述移交证书以后出现对剩余工程拖期的赔偿费的数额相应减少,其减少比例为上述已签发证书的工程部分或区段的价值与整个工程的价值之比本款只适用于赔偿费的比例,而不影响其限额473竣工奖金如果承包人在第43款规定的时间前完工,业主则应根据第48款颁发的竣工移交证书和签署日期与第43款规定的完工时间之间的天数,按照投标书附录规定的数额,支付承包人每天的奖金为使业主能在完成全部工程之前占有并启用工程的某些区段,应在投标书附录中规定该区段完工的日期为使承包人有权得到奖金,要求将被实施工作的细节及奖金总额在规范中规定为了便于计算奖金数额,投标书附录中规定的关于区段完工的日期应固定不变,除非另有协议,不得以第44款或本条件其它任何允许延期的条款为由,对竣工日期给予调整如果监理工程师发证书证明,到证书中注明的日期为止,该区段合格完工,则按照第60款,承包人有权得到根据技术规范计算的奖金支付481移交证书在整个工程已经基本完工,并已圆满地通过合同规定的任何竣工检验时,承包人要以预定速度向监理工程师发出通知并抄报业主,同时应附上一份在保修期内完成任何未完工作的书面保证此项通知和保证应视为承包人要求监理工程师发给工程移交证书的申请监理工程师应于该通知收到之日起的21天内,或给承包人发出一份移交证书,其中写明监理工程师认为工程已按合同规定基本完工的日期,同时给业主一份付本;或者给承包人书面指示,说明监理工程师认为在发给移交证书前,承包人尚需完成的所有工作监理工程师还应将发出该书面指示之后及证书颁发之前可能出现的,影响该工程基本完工的任何工程缺陷通知承包人承包人完成上述的各项工作及维修好所指出的工程缺陷,并使监理工程师满意后的21天内有权收到工程移交证书482分段或分部移交同样,按第481款规定的程序,承包人可提出要求,监理工程师就下列工程发给移交证书a在投标书附录中规定的有单独完工工期的任何部分工程,或b监理工程师表示满意认为已基本完成,且除合同另有规定外,被业主占有使用的永久性工程的任何部分,或c业主选择占有或使用的永久性工程的任何部分对这种先行占用合同中的未作规定或作为临时措施未被承包人同意.483部分工程基本竣工如果永久工程的任何部分已基本竣工并圆满地通过了合同规定的任何竣工检验,则监理工程师可于整个工程完工之前就该部分发给移交证书,而且一经发给这类证书后,承包人即应被视为保证在保修期内以预定速度完成该部分永久性工程的任何未完工作484要求修复地表在整个工程完工之前发给的关于永久工程任何区段或部分的移交证书,不应认为是证明任何需要恢复原状的地上或地表面的工作已经完成,除非证书对此有明确的说明保修491保修期在本合同条件中,“保修期”一词应指投标书附件中指定的保修期,其时间自a由监理工程师根据本文第48款规定发给了证书,工程基本竣工之日算起,或b在监理工程师根据本文第48款规定发给不止一份证书的情况下,应从各证书的签发之日分别算起与保修期相关的“工程”一词的含义应按此作相应理解492完成未完工程及修补缺陷为了在保修期满时或在保修期满后的尽量短的期间内,将工程以合同所要求的合理的磨损和消耗除外状态并使监理工程师满意移交给业主a如在发给移交证书的竣工之日尚余留有任何未完工作,承包人应在竣工日期以后尽快予以完成b按监理工程师在保修期内或期满后14天内,根据监理工程师或其代表在保修期终了之前的检查结果发出的指示进行修补、重建、及维修缺陷、裂缝及其它不合格之处493修补缺陷的费用如果监理工程师认为必须进行这类工作是由于a所用材料、设备或操作工艺不符合合同要求,或b应由承包人设计的部分永久性工程存在任何错误,或c承包人一方忽略或未遵守合同对承包人一方明确或隐含规定的任何义务时则所有按492b款规定的工作,应由承包人以自己的费用进行如果监理工程师认为进行上述工作的必要性是属于任何其它原因,则应据第52款决定增加一笔金额到合同价中,并相应通知承包人及抄报业主494承包人未能执行指令如果承包人一方未在合理的时间内执行监理工程师的上述指令,则业主有权雇用他人从事此类工作并付酬如果监理工程师认为该类工作根据合同是理应由承包人自费进行的工作,则所有由此造成和伴随产生的费用,监理工程师应与业主及承包人协商后决定,均由业主向承包人索取,或由业主从其应付给承包人或将要付给承包人的款项中扣回并相应通知承包人及抄报业主495保修期延长该条款的规定适用于承包人为修复缺陷和损坏而对工程设备进行的更换或修复而这种更换和修复在完成之日已经移交工程保修期延长的时间等于由于缺陷或损坏而引起的工程不能使用的时间如果只是工程的部分,则保修期的延长只适用于那一部分a在上述两种情况下,保修期均不应超过从移交之日算起投标书附录中规定的年数b当发生第40款所述的工程设备方面的进度暂时中断时,本款规定的承包人义务将不适用于任何发生于竣工时间中标函签发之日确定后投标书附录规定的年数以上时间发生的缺陷501承包人的调查在保修期终了之前,如果工程出现了任何缺陷、裂缝或其它不合格之处,监理工程师可指示承包人并通知业主,在监理工程师的指导下调查其原因如果这些缺陷、裂缝或疵病不属于承包人的责任,监理工程师应与业主和承包人协商,决定承包人进行上述调查的费用,将此费用加入合同价中,并相应通知承包人及抄报业主如果上述缺陷、裂缝或不合格之处属于承包人责任,则上述一切有关的调查费用应由承包人承担,在这种情况下,承包人应按本文第49款规定,自费修复这些缺陷、裂缝或不合格之处变更、增加及省略511变更监理工程师在其认为有必要时,可以对工程或其任何部分的形成、质量或数量做出任何变更,并为此目的或他认为适当的任何其它理由,适宜做出变更时,他有权命令承包人执行,而承包人应进行下述任何工作a增加或减少合同中所包括的任何工作的数量;b省略任何这类工作不包括被省略的工作由业主或其它承包人实施;c改变任何这类工作的性质或质量或种类;d改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸;e实施工程完工所必要的任何附加工作;f改变工程任何部分的任何规定的施工次序或时间任何此类变更均不应以任何方式使合同作废或无效,但有效变更应按第52款规定估价如果变更指令是由于承包人违约或毁约引起的或应由其负责的,则变更的费用由承包人承担512变更指令无监理工程师的指令,承包人不得进行任何这类变更若工程量的增加或减少并非由于执行本条规定发出指令的结果,而是由于工程数量超过或少于工程量清单中所规定者,则该项增加或减少不需要任何指令变更的估价521估价的基本原则所有有关51款规定的变更及据52款为此条起见定义为“变更工作”规定对合同价的增加,如监理工程师认为适当,应以合同规定的单价和费用予以估价如果合同中未包括可适用于变更工作的单价或费用,则合同中的单价及费用只要合理可作为估价的基础,如果上面情况均不成立,在与承包人及业主协商后,由监理工程师与承包人商定一个合适的单价或费用如果协商不成,监理工程师应决定一个其认为适合的单价或费用,并通知承包人及抄报业主在上述单价或费用未取得一致意见或决定之前,监理工程师决定一个暂定单价或费用,以便按60款规定发出支付证书上述任何有关确定或决定单价或费用的协议,应包括外币及其所占比例522监理工程师确定单价的权力如果任何变更工作的性质或数量关系到整个工作或其任何部分的性质或数量,在此情况下,监理工程师认为合同中包含的任何工作项目的单价或费用由于上述变更,不恰当或不适用时,则在监理工程师与业主和承包人协商后,由监理工程师与承包人商定一个合适的单价和费用在双方意见不能一致的情况下,则应由监理工程师根据情况定出他认为恰当的单价或费用,并相应通知承包人及抄报业主在单价或费用未取得一致或确定之前,监理工程师工程师可确定暂定单价或费用,以便按照60款发出支付证书但是,包括在计日工费率表中的单价或费用不得作任何变更尽管该表中的工程已经实施同时,工程量清单中的其它任何项目的单价或费用也不得作任何变更,除非这类项目单独计算其价值已超过中标通知书中所列明的合同价的5%,以及该项下实际施工的工程量超过或少于原已报价的工程量清单中的工程量的25%.同时,如果没有监理工程师按第51款规定发出的变更工程指示,则无需用第521款或本款进行估价,除非在发出这种指示的14天之内且不属于省略工程情况,在变更工程开始之前a由承包人将其要求追加付款或调整单价或费用的意向通知监理工程师,或b由监理工程师把其改变单价或费用的意向通知承包人上述任何有关确定或决定单价或费用的协议,应包括外币及其所占比例523超过15%的变更如果在签发整个工程移交证书时,发现由于a所有按521和522规定定价的变更工程;及b对工程量清单中开列的概算量进行计量所做的全部调整费用,不包括所有暂定金额,计算工作费用及按第70款规定所作的价格调整而不是由于任何其它原因,使合同价的增加或减少值合计超过了“有效合同价”就本条而言,应指不包括暂定金额和计日工的合同价的15%时,监理工程师应在与承包人和业主协商后,在考虑据本款采取的任何步骤后,再将合同价减少或增加一笔监理工程师与承包人协商的金额,若不能达成一致意见,则由监理工程师考虑承包人的工地费用及总管理费开支,确定这笔金额监理工程师应通知承包人及抄报业主据本条做出的决定这一数额应仅以增加或减少超过有效合同价的15%的数额为基础上述任何金额的调整或确定,均应适当考虑有效合同价中的任何外币及其所占比例524计日工如果监理工程师认为有必要或可取时,可以指令任何变更工程按计日工作制进行施工对这类工作应按合同中包括的计日工作表中规定的项目及承包人在其投标书中对此所定的单价和费用支付承包人费用承包人应向监理工程师提交有关收据或其它凭证,证实已付出的款项,并在订购材料之前,向监理工程师呈交订货报价单,以供批准对所有按计日工作制施工的工程,承包人应在上述工作持续进行的过程中,每天向监理工程师呈交一式两份确切的清单,其中开列受雇从事该项工作的所有工人的姓名,工种及工时,以及一式两份的报表,其中写明该项工作所用的材料,所用承包人的设备的种类和数量根据前文中提及的计日工作表中规定的附加百分比数中包括的承包人的设备除外如果清单和报表中内容正确或经同意后,监理工程师将在其上签字并将清单和报表各一份退还给承包人每个月末,承包人应向监理工程师送交一份除上述以外的所用劳务、材料、承包人设备的标价的报表如承包人未能将此类清单与报表开列齐全,准时提交,则承包人无权获得任何付款但是如监理工程师认为按上述规定,承包人的清单或报表的呈报由于任何原因而实际无法做到,则监理工程师仍然有权核准此等工作付款,该项付款或按计日工计算监理工程师须对该工程所雇的劳力、时间、所用的材料和承包人的设备情况表示满意或按监理工程师认为公平合理的该项工程的价值计算索赔程序531索赔通知尽管合同另有规定,如果承包人根据合同条件或其它文件索取任何追加付款时,应在索赔事件首次发生后的28天内将其索赔意向通知监理工程师并抄报业主532同期记录一旦发生531款规定的情况,承包人应保存该事件的同期记录,这对于他以后希望提出索赔而支持其索赔理由可能是相当必要的,在不必承认业主责任的情况下,监理工程师在接到531款中规定的通知后,应检查这些同期记录并指示承包人继续保留记录由于是合理并对已提出索赔是重要的承包人应允许监理工程师查阅据本条规定承包人保持的所有有关资料,并根据监理工程师的指令向其提供复印件533索赔的证明在发出531款规定的通知后的28天内或监理工程师同意的合理时间内,承包人应送交监理工程师一份带有对索赔数额的详细说明和证实材料的帐单在影响索赔的因素不断发生的情况下,这一帐单应看成临时帐单,承包人应按监理工程师合理要求的时间间隔,以临时帐单的形式,送交监理工程师上述有关的证实材料及累加索赔款额,并在这种影响因素全部结束后28天内送交同样内容的最后索赔帐单承包人根据监理工程师的要求向业主提供所有按本条送交监理工程师的帐单的复制件534未能遵守如果承包人未按本条的规定要求索赔,则承包人最多只能得到监理工程师或按673款规定委任的仲截人员,根据同期记录无论这些记录是否有监理工程师据532和533款规定的注释决定的款额535索赔的支付只要承包人已提供足够的证据,使监理工程师与承包人和业主协商后,能够确定此款额,则承包人有权获得包括该索赔款额在内的根据60款规定由监理工程师证明的任何临时付款如果承包人所提供的材料只能部分满足索赔要求,监理工程师只证明有关部分的索赔监理工程师的任何有关本条的决定应送承包人并抄报业主承包人的设备、临时工程与材料541工程专用的承包人设备、临时工程及材料一切承包人的设备、由承包人提供的临时工程和材料,在运至工地后,即被视为专门供该工程施工使用,承包人除将上述物品在工地之间转移外,若无监理工程师同意,不应将上述物品或其一部分移往他处但些规定不包括运输任何人员、劳务、承包人设备、临时工程、工程设备及材料进出工地的车辆542业主不对损坏负责除第20款和65款提及者外,业主无论何时均不对任何上述承包人的设备、临时工程或材料的损失或损坏承担责任543结关当承包人提出要求时,业主应尽力协助办理好工程所需的有关承包人的设备、材料和其它物品的海关结关手续544承包人设备的再出口当承包人将其为工程施工进口的任何承包人设备按合同规定搬离再出口时,在承包人提出要求时,业主应协助承包人取得任何必要的政府许可545承包人设备的租用条件根据63款规定,发生合同终止时,为保证能继续使用为工程施工目的而租赁的承包人设备,承包人不得将任何租用的承包人设备带至现场,除非有一租用此类设备的协议应认为此协议不包括一项租购协议,该协议包括一项规定即在上述终止生效后7天内,业主以书面形式通知所有人后,除据63款规定业主有权授权其它承包人完成施工和维修缺陷外,所有人应将这些设备,按承包人与所有人签订的协议条件,租赁给业主,继续为工程施工使用,并由业主支付费用546用于第63款的费用如果业主按545款规定与设备所有人签订租赁协议,则业主按这一协议支付的所有费用包括印花税,应认为是根据63款完成工程,维修工程缺陷所支付的部分费用547编入分包合同的条款当承包人将任何部分工程的施工分包时,在分包合同中通过参考资料或其它方法,应加入与本款相同的分包人带入工地的有关承包人设备、临时工程及材料的条款548不意味对材料批准本款的执行不意味监理工程师对其中所涉及的材料或其它事情的批准,也不应妨碍任何时候监理工程师拒绝采用任何这类材料计量551工程量工程量清单中开列的工程量,是该工程的估算工程量,它们不能作为承包人履行合同规定义务过程中应予完成的工程的实际的和准确的工程量561应计量的工程除另有说明外,监理工程师应根据合同通过计量来核实并确定工程的价值,并按60款规定支付给承包人当监理工程师要求对工程的某一或几部分进行计量时,他应合理通知承包人委派的代理人,该人应a立即参加或派出合格的代表前往协助监理工程师从事上述计量工作,并b提供监理工程师所需的一切详细资料如承包人不参加,或由于疏忽遗忘而未派上述代理人前往,则由监理工程师进行的或由他批准的计量应认为是对这一部分工程的正确计量为了对需要采用记录和图纸计量的永久性工程进行计量,监理工程师应准备该工程的记录和图纸,而当承包人被书面要求进行该项工作时,应在14天内参加审查,并就此类记录和图纸和监理工程师达成一致,在双方取得一致后,在上述文件上签字如果承包人不出席进行有关图纸和记录的审查与承认时,应认为这些记录和图纸是正确无误的在对上述记录和图纸进行审查以后,如果承包人对该图纸,记录不予同意,或不签字表示同意,则这些图纸与记录仍被认为是正确的,除非承包人在上述审查后14天内向监理工程师书面申辩,申明承包人认为上述记录和图纸中不正确的各个方面,以求监理工程师作决定,在接到通知后,监理工程师应审核并确认或变更这些记录和图纸571计量方法无论一般当地的习惯如何,工程的计量应以净值为准,除非合同中另有规定572包干项目明细表为提交根据601款规定的报表,承包人应在收到中标通知书的28天内,向监理工程师提交包含在标书中每一包干项目的明细表,该明细表应得到业主或监理工程师的批准暂定金额581“暂定金额”的定义“暂定金额;”是合同中包含的一项款额,在工程量清单中以该名义列出,供工程任何部分的施工或货物、材料、工程设备或服务的供应,或供不可预见费之用,这项金额可按监理工程师的指示,全部或部分地使用或根本不予动用承包人只有权得到包括本款规定由监理工程师决定的与上述暂定金额有关的工程、供应或不可预见的费用额监理工程师应将据本条作出的任何决定通知承包人并抄报业主582暂定金额的使用对于每一项暂定金额,监理工程师有权发出指令由下列人员把这种金额用于工程施工,提供货物、材料、设备或服务a承包人,有权得到根据第52款规定决定的与上述相应价值的金额b由下文中定义的指定分包人为此而应付给承包人的金额应根据第594款确定并支付583凭证等的出示除了是按投标书列出单价或价格作价的以外,承包人应向监理工程师出示有关暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证、帐单与收据等指定分包人591“指定分包人”的定义可能已由或将由业主或监理工程师所指定、选定或批准的进行合同中所列暂定金额的工程的施工或供应货物、材料、工程设备或服务的所有专家、供货商以及其它人员,以及按合同条款规定,要求承包人将任何工程分包给他们一切人员,在从事这些工程的施工或供应货物、材料、工程设备或服务的过程中,均应视为承包人雇用的分包人,并在合同中称为“指定分包人”.592指定分包人;对指定的反对业主或监理工程师不应要求承包人,或认为承包人应有任何义务雇用承包人有理由反对其雇用的任何指定分包人或雇用任何拒绝按下述规定与承包人签订分包合同的指定分包人a分包人将对承包人负责执行有关工程,供应货物、材料、工程设备和服务的分包合同的内容,其对承包人的义务和责任同于承包人按合同条款对业主的义务和责任指定分包人应保护并保障承包人在上述义务与责任方面不受伤害,并使之免于承担任何由于分包人未能履行上述义务或未恪定述职责而造成的或与之有关的索赔、起诉、损失偿赔费、诉讼费、指挥和其它开支及b指定分包人应保护并保障承包人免于承担指定分包人及其代理人、工人和服务人员的过失造成的损失,并保障承包人避免分包人或其所属上述人员对承包人为施工提供的任何临时工程的违章操作,以及由此产生的一切上述索赔要求593设计要求应明确规定如果要提供与任何暂定金额有关的服务,包括永久性工程的任何部分的,或要装入永久工程的任何工程设备的设计或技术规范,则这种要求应在合同中予以明确规定,并应包括在任何指定分包合同中指定分包合同应规定,提供上述服务的指定分包人,应保护并保障承包人免于承担上述事项,以及任何由于指定分包人的违章或失职引起的一切索赔、起诉、损害赔偿费、诉讼费、指挥费和其它开支594对指定分包人的付款对一切由于任何指定分包人完成的工程或提供的货物、材料、工程设备或服务,承包人有权得到下列款额a按监理工程师的指示并根据分包合同规定,由承包人付给或应付给的实际费用b工程量清单中如开列有由承包人提供有关劳务费用或由监理工程师按本文第52款确定并按本文第582款规定,指令支付的费用c关于一切其它费用与利润,按已支付或应支付的实际价值的百分率计算,当工程量清单中对该暂定金额规定有比率时,即按承包人对该项目填写的比率计算;或者当未作此项规定时,则按承包人在投标书中附录中填写的比率计算,当工程量清单中为此目的在某一专项中做出这种规定时,也应在该处重复填写此比率595对指定分包人的付款证书在根据第60款规定颁发包括关于任何指定分包人已做的工作或已提供的货物、材料、工程设备或服务和任何费用的支付证书之前,监理工程师有权要求承包人提供合理证明,证明以前的证书中包括的关于该指定分包人的工作或货物、材料、工程设备或服务的费用扣除保留金均已由承包人支付或偿清倘若承包人未曾提供上述证明,除非承包人a书面通知监理工程师他有合理的理由扣留或拒绝支付该项款额及b向监理工程师递交合理证明,证明他已将上述情况以书面形式通知该指定分包人,业主应有权根据监理工程师的证书直接向该指定分包人支付分包合同中已规定的而承包人未曾支付的一切款项,但扣除保留金,并以冲帐方式从业主应付给或可能应付给承包人的款项中将业主支付的上述金额扣回在监理工程师已发给证书,且业主已如上述直接付款的情况下,在发给承包人的任何进一步的证书时,监理工程师应从该证书的付款中扣除上述直接支付的款额,但不应拒发或拖延按合同条款规定应发的证书证书与支付601月报表承包人应在每月末应向监理工程师提交四份按监理工程师要求的格式报表,每份均由监工程师按第151款规定的承包人代表签字,报表包括承包人认为到月底自己有权得到的以下有关各项的款额a已实施的永久工程的价值;b工程量表中的任何其它项目,包括承包人的设备、临时工程、计日及类似项目;c表列材料及承包人在工地交付的用于永久工程的待安装设备发票价值的百分比,如投标书中附录中所注明的;d按第70款的调整;e按合同规定承包人有权得到的任何其它金额如适应,月报表应包括如下项目并按其顺序考虑I截止到本月末已实施完成永久工程以人民币计价的估计合同值,该值应据56款规定为工程量清单中书明的基本单价乘以由监理工程师测定的工程量II按I中所述方法,截止到上月末完成的永久性工程的估算合同值III以当地货币表示的本月永久工程合同估算值,即上述I减掉II.IV据表I所表明的外币百分比计算出III项中当地货币和外币的数额,根据52款规定,它是受变更影响的V据52款规定,以反映以当地货币和外币表示的费用的变化数额VI截止到本月末已完成并获批准的计日工数额,减去所有以前以中期付款证书所批准的数额,并据工程量清单计日工表确定的内容书明当地货币和外汇的数额VII据70款规定,如有的话,由于后继法规所导致的费用数额,以当地货币和外国货币表示VIII按603款规定,对于本月已到达工地的材料和即将用于工程,还没有安装的工程设备,以当地货币和外国货币表示的永久工程的任何款额Ⅸ据604款规定,将本款IVVVIVII所述的数额之和乘以604款所书明的百分比所得的保留金数额Ⅹ据本款动员预付款之规定所致的增加或扣减的数额Ⅺ合同规定承包人有权得到以一种或多种货币表示的任何其它数额602月支付监理工程师在收到上述报表后28天内,证实或修改该报表,向业主证明他认为到期应支付给承包人的有关付款金额,但应a第
一、保留按投标书附录注明的保留金百分率乘以承包人根据第601款a、b、c、和e有权得到的款额而计算出的保留金额直至该保留金的款额达到投标书附录中规定的限额为止;b第
二、扣除第47款规定之外的承包人到期应付给业主的任何金额但是,如果在各次保留与扣除金额之后的净额少于投标书附录中规定的中期付款证书的最小限额时,监理工程师不必按本款开具任何付款证书尽管有本条款或合同任何其它条款,在承包人提交履约保证并经业主批准之前,监理工程师将不对任何支付开具证书603用于永久工程的材料预付款承包人只能与合格材料供应商订立材料协议,已签协议付应送交监理工程师承包人有权得到这些款额,只要监理工程师确立对于用于但未进入永久工程的材料和设备是适应的1材料符合永久工程的规范要求;2这些材料已送至工地,且良好储存并有防止损失或损害或变质的措施,使监理工程师满意;3承包人有关要求、订单、收据的记录,材料和设备的使用应以监理工程师批准的方式进行,且此记录应完好让监理工程师检查;4承包人应随月报表提交现场材料和设备的估价价值,连同监理工程师所要求的有关方面文件I材料成本II提供材料和工程设备所有权的证据和III有关付款;5这些材料的所有权应归属业主;6给承包人的款额不应超过下述的75%:I进口材料的CIF价,或II当地制造材料的出厂或货柜价,或III当地生产材料的堆场价,如砂、集料和碎石等,7这一款额在材料与工程设备到达现场的当月计付,在材料与工程设备进入工程的当月扣回;和8这种支付不应视为对此材料的批准604保留金据第601款规定,数额为月度中期付款证书中书明的10%的保留金应由监理工程师在首项或以下各项证书中予以扣减以下称为保留金,直到扣减数额累计达到投标书附录中列出的占合同价的百分比例的数额为止605保留金的支付在签发全部工程的移交证书之时,监理工程师将把一半保留金付给承包人;或在签发永久工程一区段或部分的移交证书时,监理工程师将把由他确定的同该永久工程一区段或部分相应的金额开具证明,支付给承包人在工程的保修期满后,另一半保留金将由监理工程师开具证明,支付给承包人并规定,如果根据第48款的规定在不同的保修期已经适于永久工程的不同区段或部分时,“保修期满”一词在本款中应视为是指最后的那一个保修期的期满进一步规定,如果在此时,据49款和50款规定仍有应由承包人实施的任何未完成工作,监理工程师将有权拒绝开具证明,直至在监理工程师认为承包人完成了剩余工程才支付保留金的余额部分606动员预付款业主将向承包人提供一笔无息预付款,用于工程的动员费用下称“动员预付款”,其数额为在投标书附录中列明的合同价的百分比,并以表I-当地货币与外币需求表中所开列的外币和当地货币的比例进行支付如果承包人因出错或谋划滥用动员预付款,业主有权立即收回607动员预付款的支付在承包人承担以下工作后14天内监理工程师将向业主发出证书一份复印件送承包人,以下称动员预付款支付证书a已签署了合同协议书;和b据101款规定提供履约保证金;以及c提供业主同意的格式和银行出具的等同于动员预付款数额和币种的无条件银行保函银行保函应保持有效直到动员预付款据608款规定全部回收为止但其数额应随回收额增加而持续递减,正如据本条规定而发出的中期支付证书所述业主将在收到动员预付款支付证书后28天内支付动员预付款608动员预付款的扣回动员预付款将从业主给承包人的付款中扣回,从工程正式开工后第四个月开始,在中期付款证书中扣回扣回以等月扣还形式,直到合同中规定的竣工期前3个月回收完毕如果任何中期付款证书的数额小于根据本款规定的扣还量,其差额部分应视为债务并转入下一中期付款证书中609对支付证书的改正监理工程师有权在任何中期付款证书中更正或修改以前发出的证书,如果进行的任何工程使他不满意,他有权在任何中期付款证书中删去或减少该工程的价值6010竣工报表在发出整个工程的移交证书后84天内,承包人应向监理工程师的提交一份最终报表及辅助文件,并以监理工程师批准的格式详细说明a到本移交证书载明的日期为止,按合同规定所有已完工作的最终价值;b任何承包人认为应支付给他的款额;c任何承包人认为根据合同应给他的估计值估计值应在最终报表中分别表明,监理工程师将据602款规定开具证明6011最终报表据621款规定在发出保修证书56天内,承包人应按监理工程师批准的形式提交一份最终证书草案下称草案及其它辅助文件供监理工程师参考草案应详细说明a据合同规定进行的全部工程的价值,和b承包人认为按合同应付给他的任何追加款项如果监理工程师不同意或者不能确认最终草案的任何部分,承包人就提供监理工程师可能需要的进一步资料,并对草案进行双方同意的改动承包人再编写并提交给监理工程师作为一致同意的最终报告在本条件中称为“最终报表”.6012结清在提交最终报表时,承包人应给业主一份书面结清单,进一步证实最终报表中的总额,相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最后确定应支付给承包人的所有金额,并将一份副本呈交监理工程师但该结清单只是在根据6013款颁发的最终证书规定的应支付的款项支付之后,以及第101款的提及的履约保证金退还给承包人之后才能生效6013最终证书在收到最终报表和书面结清单后21天内,监理工程师应向业主发出最终支付证书,复印件送承包人监理,表明a监理工程师认为按合同最终应支付给承包人的款额;b在对业主以前支付过的所有款额和根据合同除第47款外业主有权得到的全部金额加以确认后,业主还应支付给承包人,或者承包人还应支付给业主的余额如有的话.6014计价货币计价货币应为投标书附录中所规定为支付方便,计价货币与其它币别的折算应按第72款规定进行6015对承包人的支付业主向承包人的支付应以承包人在表I-当地货币与外币需求表中所表明的币别和比例进行,但规定上述币别和比例应据任一方的请求根据合同条款第51和52款的规定随时变化调整6016支付时间在监理工程师按本条款或合同的任何其它条款颁发的任何中期证书中规定的应支付给承包人的款额,在该中期证书被送交业主后28天之内,或在第6013款提及的最终证书送交业主后56天内,由业主支付给承包人,但受第47款的约束若业主未能在规定的时间内支付,则业主应按投标书附录中规定的利率,从应付之日起计向承包人支付全部未付款额的利息本款之规定不损害承包人根据第69款享有的权利6017支付地点业主向承包人的支付应按合同中规定的货币,支付到由承包人指定的银行帐户中6018对业主的支付所有由承包人向业主的支付,包括以扣减方式或抵消方式,均应按以下方式进行a在以前由业主花费的任何数额偿还的情况下,支付应以相同币别相同比例的形式进行b对于根据第47款的违约赔偿费如有,支付应以表I-当地货币与外币需求表中列明的币别和外币比例进行c在其它情况下,支付应以双方同意的币别和数额进行,或如达不成一致意见,应以监理工程师认为合理和公平的确定为准d对于动员预付款扣回还应按608款规定进行6019业主责任的终止除非承包人在其最终报表中除非这些情况发生在整个工程的移交证书发出之后以及第6010款提及的竣工报表中已经包括了索赔要求,业主将不承担任何有关执行合同,施工工程或执行合同有关的任何事项或事物的任何责任611仅凭保修证书批准只有据62款规定的保修证书才能被视为构成工程的批准621保修证书在监理工程师签发保修证书并呈交给业主,将一副本送交承包人,申明承包人已尽其义务施工并竣工,且对缺陷的修补符合监理工程师要求之前,不应认为合同已经结束保修证书应由监理工程师在保修期满后的28天内发给;或如果适用于永久工程各区段或各部分的保修期限不同,则在一个保修期满或根据本合同第49款和50款规定,任何被指令进行的工程已完成并符合监理工程师要求之后,签发保修证书,但保修证书的颁发不应是将第605款规定的第二部分保留金支付给承包人的先决条件622未尽义务尽管保修证书已经颁发,承包人和业主仍应对在保修证书颁发前按合同规定的履行保修证书颁发时尚未完成的义务承担责任为了确定任何该类义务的性质和范围,合同仍视为对合同双方有效补救措施631承包人的违约如果由于承包人不能支付到期债务、自愿或非自愿的倒闭、清理或解散但为合并或改组而自愿清理者除外,或破产或与债权人协议,或与债权人为受益人的转让,或同意在其债权人监督委员会的监督下执行合同,或如果财产接管人、管理人、受托人或清理人被委托接受其财产的任何实质部分,或如果根据有关对债务的重新组织、安排或调整的任何法律或法规,对承包人的诉讼开始,或有关解散和清理的决定通过时,或如果采取任何措施控制了承包人的财产的主要部分的证券所有权,或根据任何适用的法律,采取同上述具有同等效力的行动或发生有关此类事件时,涉及承包人及财产,或与31款规定相违背;或对其货物征税;或如果监理工程师发给业主证书证明并抄送承包人,在监理工程师认为,承包人a已放弃合同,或b无正当的理由1未按411款规定开工,或2在接到461款规定的通知后28天内工程或其任何部分未继续进行施工,或c在接到374款规定的通知或391款规定的指令后28天内,未遵照执行,或d尽管在此之前在监理工程师的书面警告,仍一贯或公然忽视履行合同规定的义务,或e与41款相违背,则业主在通知承包人14天后,在不免除合同规定的承包人的义务和责任或不影响合同给予监理工程师或业主的权力的前提下,进驻工地和终止雇用承包人,并自己或雇用他人完成工程施工业主或其它承包人可以利用一切认为合适的承包人设备、工程设备、临时工程和材料完成工程,并且业主可随时出售任何上述承包人的设备,临时工程和未用机具和材料;并将所得视为据合同承包人转给业主的款项632终止日的估价在业主进驻并终止承包人后,在实际上尽可能短的时间内,监理工程师应单方面地或通过与各方协商或在协商后,或在他进行了他认为适宜进行或实施的调查或查询后,确定、决定并证明a在进驻工地并终止合同时,承包人根据合同已由其实际完成的工程,已经合理地得到或理应得到的任何款额如有时.b已经部分使用或未曾使用的任何材料、承包人的设备和临时工程的价值633终止后的付款如果业主按本款规定终止雇用承包人,则在保修期满以前,以及其后监理工程师查清施工、完工与维修缺陷费用、完工拖延损失赔偿费如有时以及业主名下支付的所有其它款项并开具证明以前,业主不应负责向承包人支付合同规定的任何款项包括损失费此后,承包人才能有权得到由监理工程师证明承包人合格完工时原应支付给他并扣除上述款额之后的款额如有时如果此项款额超过承包人合格完工时原应付给他的款额,则根据要求,承包人应将此超出部分付给业主此项款额应视为承包人欠业主的债务,因而应予偿还634协议利益的转让除法律禁止外,如监理工程师在按631款提及的进驻和终止后14天内指示,承包人应将其签署的为任何货物或材料或服务的提供和/或为履行合同实施任何工作的任何协议的利益转让给业主641紧急修复工作无论是在工程施工期间还是在保修期内,如由于在工程或其任何部分中发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它事件,监理工程师认为进行任何修补或其它工作是工程安全的紧急需要,而承包人无能力或不愿立即进行这项工作时,则业主可在监理工程师认为必要时,雇用其它人员从事该项工作,并支付有关费用如果监理工程师认为,由业主如此完成的工作或修理应属承包人负责按合同自费进行者,则监理工程师应与业主及承包人协商后,确定由此产生或随之产生的全部费用,由业主向承包人索回,并由业主从付给或应付给承包人款项中扣除监理工程师应相应通知承包人及抄报业主在发生任何上述紧急情况后,监理工程师应在合理可行的条件下,尽快通知承包人特殊风险651对特殊风险不承担责任承包人对任何由652款特殊风险引起的有关下列后果,均不负赔偿或其它责任a除了对按39款规定在特殊风险发生前被宣布为不合格的工程以外,对工程的破坏或损害,或b对业主或第三者的财产的破坏或损害,或c对人身的伤亡652特殊风险特殊风险为204款a段1至5所定义的风险653特殊风险对工程的损害如果由于上述特殊风险使工程,或任何在工地或在工地附近,或在运往工地途中的材料或工程设备,或承包的设备遭到破坏或损害时,承包人根据合同有权要求支付任何如上所述被破坏或受损害的已实施的永久工程和任何材料、设备的款额并且按监理工程师的要求或完成该项工程确属必要时,承包人有权得到下列款项a对受破坏或受损害的工程进行修复的费用;b替换或修复上述材料和承包人的设备的费用监理工程师应根据52款规定,决定合同价的增加额考虑监理工程师确定的替换承包人设备的合理价格,并通知承包人及抄报业主654炮弹、导弹无论何时何地由于地雷、炸弹、子弹、手榴弹或其它炮弹、导弹、弹药或战争用爆炸物发生爆炸或冲击造成的破坏、损害或人身伤亡,均应视为上述特殊风险的后果655由特殊风险引起的费用增加除根据合同任何其它条款,承包人有权得到的其它款项外,业主应偿付承包人由于上述特殊风险引起或导致或以任何方式与其有关的原因造成的工程施工的任何费用,但不包括本文第39款规定的在特殊风险出现之前就已宣告不合格的工程的重建费用,但以本款下文中关于战争爆发条款中的各项规定为条件承包人应在获悉任何此类费用后立即通知监理工程师监理工程师应在与承包人及业主协商后,决定上述承包商的费用数额,并加到合同价中,相应通知承包人及抄报业主656战争爆发在合同执行过程中,如在世界任何地方爆发战争,不论宣战与否,也不论其对工程施工在经济上或物质上有无影响,则除非按本款规定合同已经终止,否则承包人应继续尽最大努力为完成工程施工直到合同终止在战争爆发后的任何时候,业主均有权通知承包人终止合同,一经发出此项通知,除本款和执行第67款规定的各方权利外,此合同应告终止,但不损害双方任何一方对在此以前的任何违约所应有的权利657合同终止时承包人设备的撤离如果根据655款规定终止合同,承包人应尽快从工地撤离一切承包人设备,并为其各分包人的撤离提供相同的方便658合同终止后的付款如果合同按上述条件终止,业主应按合同中规定的单价和费用支付承包人在合同终止之日以前完成的全部工程的费用,包括帐上尚未支付给承包人的款项与项目,并另外支付下述费用a有关任何在工程量清单中提及的预备性项目的应付款项,只要这些项目中的工作或服务已经进行或履行,及任何上述项目中其工作或服务已经进行或履行了的那一部分的费用b为该工程所合理订购的材料、设备和货物的费用,如其已经交付承包人或承包人对之依法有责任收货时,而业主一经支付此项费用后,该项材料、设备和货物即成为业主的财产c承包人为完成整个工程所合理开支的任何费用的总额,但上述费用未包括在本款提及的任何其它费用中d按653及655款规定应支付的任何追加费用e按657款规定考虑到已经或即将支付已实施工作的费用,承包人设备撤离的合理开支,以及如当承包人提出要求时,将承包人的设备运回其注册国内的主要设备基地或其它目的地的费用,但不得多索费用f承包人所雇用的所有从事工程施工及与工程有关的职员和工人在合同如此终止时的合理遣返费业主除按本款规定支付任何应付费用外,有权要求承包人偿还任何有关承包人的设备、材料和工程设备的预付款的未结算余额以及在合同终止之日,按合同规定应由承包人偿还业主的任何其它款额任何据本条支付的款额,应由监理工程师在与业主及承包人协商后决定,并相应通知承包人并抄报业主解除履约661解除履约时的付款如果在发出中标通知书后,发生双方无法控制的任何情况,以致双方中任何一方不可能或不合法履行各自的合同义务,或根据管理该合同的法律,双方解除合同而不再继续履约,则合同如已按第65款规定终止时,应由业主支付承包人的已建工程的款额应与第65款规定的应付款额相同争端的解决671监理工程师的决定如果业主与承包人之间发生了争端,这些争端无论是与合同或工程施工有关的或由其产生的,无论在施工过程中或完成工程后,无论是在放弃合同、终止合同之前或之后,包括对监理工程师的意见、指令、决定、证书或估价有争议的问题,首先应书面通知监理工程师及抄送另一方通知应说明是根据本款规定作出的在收到通知84天内,监理工程师应将其决定通知业主及承包人,其决定也应注明是据本款作出的除合同已被放弃或被终止外,承包人应在各种情况下以全力进行工程施工除监理工程师的决定按下文规定通过友好解决或仲裁裁决修改外,承包人及业主应对监理工程师的决定付诸实施如果业主或承包人任何一方对监理工程师的任何决定不满意,或监理工程师在收到通知后的84天内未作出决定,业主或承包人在收到决定后70天或在此之前或在上述84天到期后的第70天或在此之前根据具体情况,通知对方及抄送监理工程师供其参考,要求根据下述规定对争端开始仲裁的意向这一通知,按下述规定使发出通知的一方有权要求对有关的争端开始仲裁按674款规定,无此通知,仲裁不能开始如果监理工程师已对争端事项向业主及承包人发出了通知,而在接到监理工程师就此事的通知后70天内,承包人和业主均未发出要求开始仲裁的意向通知,则所说的监理工程师的通知应是最终对业主及承包人双方有约束的决定672友好解决在按671款规定发出开始仲裁的意向通知后,除非双方就争端不能首先友好解决,仲裁方可开始除非双方另有协议,无论争端是否友好解决,仲裁应在通知书发出后的第56天以后方可开始673仲裁有关下面的任何争端a如果监理工程师所做的任何决定未能按照第671款规定成为最终决定并具有约束力;以及b未能在第672款规定的期间内达成友好解决,则应递交仲裁,仲裁在北京或中国的工程所在地,依据中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则,或在香港进行上面所说的仲裁人有全权公开、复查和修改监理工程师有关对争端所做的任何决定、意见、指示、判决、证明或估价双方中任何一方在向仲裁人申诉的证据或论据均不应限于与争端有关的任何事项监理工程师按上述规定做出的任何决定,均不应取消他作为证人在仲裁人面前就上述提交仲裁人的与争端有关的任何问题作证的资格仲裁可以在工程完成之前或竣工之后进行但业主、监理工程师和承包人义务在工程施工过程中不得因正在进行中的仲裁而改变674未能执行监理工程师的决定如果在671款规定的期限内,业主或承包人未发出要求开始仲裁的意向通知,且与此有关的决定已作为最终决定并有约束力,则如果一方按上述决定执行,另一方在不影响任何其权利的条件下,可据673款规定将该违约提交仲裁第671和672款的各项规定不适用于任何这类提交通知681致承包人的通知根据合同条款,由业主或监理工程师发给承包人的一切证明、通知或指示均应通过邮寄、电报、电传或传真的方式,或派人送达承包人的主要营业机构,或承包人为此指定的其它该类地址682致业主及监理工程师的通知所有根据合同条款送至业主或监理工程师的通知,均应通过邮寄、电报、电传或传真或派人送达本合同条件第16款中规定的地址683地址的变更合同双方的任何一方均可在事先14天通知另一方后,将其指定地址改变工程施工所在国家内的另一地址,并通知监理工程师监理工程师经事先通知合同双方亦可如此更改地址业主的违约691业主的违约如果业主发生下述情况a在第6016款中规定的付款时间期满后的28天内,未能按监理工程师的任何证书向承包人支付其应得的款项此款项已扣除据合同业主有权扣除的任何其它款项;或b干涉、阻挠或拒绝任何这类证书颁发所需要的批准;或c宣告破产,或作为一个公司宣告停业清理时,因整顿或合并计划进行的清理者除外;或d通知承包人,由于不可预见的原因,由于经济混乱,使他不可能继续履行其合同义务承包人有权通知业主终止其根据合同的受雇义务,并将一副本送监理工程师合同的终止应于此通知发出14天后生效692承包人设备的撤离承包人在第691款规定的通知14天期限结束后,将不受本文第541款规定的约束,尽快从工地撤离所有其带至工地的设备693合同终止时的支付在合同如此终止的情况下,业主在对承包人付款方面所承担的义务,与合同第65款规定终止时所应承担的付款义务相同,但除第658款中规定的各项付款外,业主还应支付承包人由于该种终止造成或该种终止有关或由其后果造成的损失或损害发生的金额694承包人暂停工作的权力不损害6016款规定承包人对利息的权力及据691款终止合同的权力,如果业主未能根据监理工程师的证书在6016款规定的期满后的28天内,支付给承包人应得的款项除去合同规定业主有权扣回款项的金额,承包人在通知业主和监理工程师后28天内,可以暂停工作或降低施工速度如果承包人据此条,暂停工作降低施工速度,影响了工期或支付了费用,监理工程师应与业主和承包人协商后决定a按合同第44款规定承包人有权得到的延期,及b应增加的合同价,并相应通知承包人,抄报业主695复工如果在根据694款通知后,承包人暂停了工作或降低了施工速度,而业主随即支付了包括第6016款规定的利息在内的应支付的款项,如尚未发出终止通知,那么承包人据691款的权利不再有效承包人应尽快恢复正常工作费用与法规的变更701费用调整原则因劳务、材料以及其它影响工程造价的因素的费用升降而需要对合同价格进行调整时,此种调整应分外币和当地货币两部分进行价格调整将按下述条款中的公式和价格调整文件,对601款和602款规定的月支付报表以及6011款规定的最终支付报表分别进行a外币部分的价格调整系数ADJF应由702款所提供的价格调整公式得出,并据此确定应支付承包人的数额b当地货币部分的价格调整应由703款所提供的由地方有关部门颁发的文件和原则进行,并据此确定应支付承包人的数额c如果合同中的本条款或其它条款并不包括因费用升降而支付给承包人的金额补偿,则合同中的单价和费用应认为已包括了一笔应付这种费用升降的意外费用d月支付报表中的外币和当地货币部分的可调整金额应是下列两项之差,即1根据第601款的规定,监理工程师认为应支付承包人的金额未扣除保留金,包括以基本价格完成的工程量及计日工若计日工已调整则不包括计日工,但扣除已进场的材料款;2减去在上一次由监理工程师签发的中期支付证书中根据上述d1算出的金额该可调整金额应排除付给指定分包人的款项以及以实际成本或现行价格为基础的其它款项e每月支付证书中的外币或当地货币部分调整的金额应通过把价格调整系数乘以可调整金额或按价格调整文件调整而得到,并且根据第60款的规定,这些已调整的金额将支付给承包人,但业主可从中扣除承包人届时应付业主的保留金、违约赔偿金、应返还的动员预付款以及其它金额f如果承包人未能在第43款规定的竣工期限内完成工程,那么,竣工期限以后至完工这段时间以内的价格调整既可采用原定竣工日通行的价格或指数,也可采用调价时的现行指数或价格,业主可择其有利者但是,如果某种工期延长符合上述第44款的规定,则本款规则仅适用于该延期期满后进行的调整702外币部分的价格调整a如果由来源国法定组织编制发布的下列指数有任何改变,那么因劳务费用、材料费用和影响施工其它费用的涨落而对合同价进行的调整应按本款规定进行计算,并在据601款所作的每月报表中,在据6010款所作的竣工报表中和6011款所作的最终报表中反映出来1劳力来源国的劳务费用指数;2材料的费用指数;3影响施工其它费用的费用指数b对本款而言1“基本指数”系指递交投标书截止日以前28天当日的适用指数;2“现行指数”系指与某一具体报表有关的阶段最后一天的适用指数但对于其价值已包括在任何这类每月报表或竣工报表,或最终报表中的任何工作,如果是在第43条规定的全部工程应竣工之日或延期日之后进行的,那么,“现行指数”即应为上述全部工程应竣工之日或延期日适用的指数3“有效值”系指下述III两项的差值I按第60
2、601或6011款的规定承包人应得款额在扣除保留金以前并且不包括预付款的偿还减去用于下列各项的任何款额--指定的分包人实施的工作;--第601c款所指在现场的材料及工程设备;--计日工、变更或任何其它基于实际费用或现行价格的项目,以及奖金如有的话;--根据第70款所做的各类调整II根据本款b3之I计算的,并包括在前一次报表中的款额c合同价格的调整应以有效价值乘以一个价格调整系数计算得出该系数应为本款d段给出的每一比率与下列分数的乘积之和该分数为现行指数-基本指数基本指数采用有关指数进行计算d为计算价格调整系数,本款c段中提到的比率不考虑实际工作的构成因素应为1有关须调整的劳务以及监理费用参照本款a1中提到的指数;2有关要调整的材料费用参照本款a2中提到的指数;3有关要调整的其它费用参照本款a3中提到的指数;4不须调整的所有其它有关费用;各项比率总计1
00.e如果在进行计算的当时还不知道某一指数值,则采用可以得到的最近数值,并在随后的每月报表中予以任何必要的调整703当地货币部分的价格调整合同价当地货币部分的调整应根据本款指定地方材料费用的涨落予以调整a指定材料1就本款而言“指定材料”系指指定材料表中规定的现场施工并完成工程所需的指定当地材料“基本价格”系指投标书递交截止日以前28天当日通行的指定材料的现行价格“现行价格”系指投标书递交截止日以前28天之后的任何日期通行的指定材料的现行价格2根据本款规定所作的合同价格的调整应通过把“基本价格”与“现行价格”的差值乘以在特定现行价格有效期间内发送到现场的指定材料的数量计算得出上述调整也许是对合同价格的增加,也许是对合同价格的减少3承包人应尽其勤勉之职,确保不发生指定材料过于浪费的现象任何运出现场的指定材料都应在本款c段要求的记录中予以清楚地登记4本款各项规定适用于为施工目的在现场使用的承包人设备所用的燃料,上述设备包括承包人拥有的,用于运送职员、工人、承包人设备、临时工程、工程设备或材料进出工地的车辆或是他长期租用,负责供应燃料的车辆上述燃料应在本款c段要求的记录中清楚地登记本款的规定不适用于任何卖给或供给承包人的雇员或其它任何与本合同无关的个人用车所需的燃料5承包人应自始至终注意适合的市场购买材料时,每当材料的费用变动可能引起本款规定的合同价格的调整时,承包人应尽其勤勉之职,以与恰当地履行合同规定义务相一致的态度,以最便宜的价格去购进上述材料如果任何时候出现承包人一方不够勤勉、违约或玩忽职守的情况,无论是在遵守上述要求时,还是其它情况下,在调整合同价格时,对因上述不勤勉、违约及玩忽职守所造成的费用的增加将不予考虑,对本来可以降低的费用,但由于不勤勉、违约或玩忽职守而未能降低时,此笔金额应从合同价格中扣除6合同价格不应因材料费用在其它方面的波动而作调整b不包括企业管理费和利润在根据本款确定合同价格调整额时,不考虑任何企业管理费和利润c通知和记录当发生可以或可能导致本款所说的全同价格调整之任何事件时,承包人应立即向监理工程师就此发出通知,承包人还应保存为使合同价格得以按本款规定进行调整所必需的帐薄、帐单及其它文件和记录,并在监理工程师提出要求时,提供任何所保存的发票、帐单、文件和记录,以及监理工程师可能要求的其它资料d竣工日以后的调整在根据第43款确定全部工程应竣工的日期以后,或根据第48款证明的全部工程竣工日之后,合同价格应按应竣工日或移交证书中规定之日的现行费率和现行价格如果合适的话进行调整,两个日期中取较早者e合同价格调整的确定根据本款对任何合同价格进行调整之款应由监理工程师根据上述各项规则确定704权数承包人应与其投标书一并提交上列每一价格指数的权数并由监理工程师批准工程量如果由于第51款规定的变化或增加而导致上述价格系数已经出现不合理、不平衡或不适用等情况,监理工程师则有权对每一价格系数的权数进行调整705后继法规如果在工程的投标书递交截止日前28天之后,在中华人民共和国或工程所在省/市内,国家或省/市的法令、法规、公告或其它法律或规章,或任何地方或其它合法机构的规定发生了变更,或任何上述的法令、法规、政府公告、法律、规章或规定等的采用,致使承包人在施工中的费用发生了701款规定以外的增加或减少,则此项增加或减少的费用应由监理工程师与承包人和业主协商后予以决定,合同价格应按此相应增加或减少,并通知承包人及抄报业主货币及兑换率711货币限制在工程投标书递交截止日期前28天之后,如果工程进行施工或预定施工的所在国政府或政府授权机构,对支付合同价格所用的一种或几种货币和或货币汇兑进行限制,则业主应对承包人因此产生的亏损或损失进行补偿,且不使承包人行使其在该类事件中所应行使的任何其它权利或补救措施受到损害712货源国及货币的变化如果承包人改变了工程所需的任何进口的货源国,他应立即通知监理工程师,监理工程师则应据此修正价格调整条款,以能反映货物实际来源国的相关的价格指数如果合同价格中标明的货币不同相关指数来源国的货币,则监理工程师应决定一种用于价格调整计算中的修正值,以防止价格调整额的扭曲此种修正值应能适用不同输入货物的基本成本价格和上浮情况,同时也能与基本价格指数日和第702款规定的现行价格指数日之间的对换率的比率相适应721兑换率若合同规定款额的全部或部分以一种或多种外币向承包人支付,则此项支付不应受上述指定的一种或多种外币与工程施工所在国货币之间的兑换率的变化的影响722货币比例如业主已要求投标书以一种单一货币表示,但以一种以上的货币支付,且承包人已声明他要求用以支付的另一种货币或多种货币的比例或款额,则适用于计算该比例或款额的一种或多种兑换率,应为在合同投标书递交截止日期前28天的当日,由要施工工程所在国中央银行决定的通行汇率,并由业主在投标书递交之前通知承包人,或在投标书附录中予以规定723支付暂定金额的货币如同合规定以一种以上的货币进行支付时,当该类金额的全部或部分使用符合本文第
58、59款规定时,有关以外币支付的暂定金额应按721和722款所定的原则确定税收731中国政府对业主征收的税收中国政府根据现行税法就本合同项下有关的向业主征收的一切税收由业主负担732中国政府对承包人征收的税收中国政府根据现行税法就本合同项下有关的向承包人征收的一切税收由承包人负担,除非中华人民共和国政府和承包人所在国的政府已签署关于对所得和财产收益相互避免双重征税和防止偷漏税的协定733中国境外的税费凡与本合同项下货物和服务有关的发生在中国境外的一切税费应由承包人负担734征缴税收的参考日期在本合同中,承包人将予以考虑反映在报价中的有关税收的法律、规章应为投标截止日前28天已生效实施的法律与规章735外籍人员的个人所得税承包人常驻的外籍工作人员、劳工应负责支付a依据现行税法和规章向其个人工资收入可征税部分由中华人民共和国应征收的个人所得税,承包人应履行由他扣回这些税收的职责b向他们个人征收的杂税、费、捐等736税收的调整就本合同而言,双方同意的合同价格是以投标截止日前28天已实行的有关税收、关税和费用规章条例为基础的,如果在履行合同期间,上述税率有任何增、减之变化,或有任何新的税法开始实施,或既有法律废除,或在解释和运用中有任何变化,而这些变化使本合同的承包人、分包人和其雇员作出新的估价,那就应该对合同价格进行公平的调整,以使合同价格的增、减如实反映这些变化,并符合第705款后继法规的有关规定贿赂741贿赂如果承包人或其任何分包人,代理人或雇员向任何人提出给予或同意给予或给予任何人以任何贿赂,礼品、赏金或佣金,作为引诱或报酬,使该员采取或不采取与该合同或与业主订立的任何其它合同有关的行动,则业主可以进驻工地和工程并终止雇用该承包人,如出现这种情况可依据第63款进行处理保密751保密的细节承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待,此为合同目的之必须,在没有得到业主或监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露联营体的责任761共同的和分别的责任如果承包人是一个由两家或多家具有法人资格的公司组成的联营体,则联营体的每一个成员均应共同和分别地承担完成合同的责任并应指定其中一个为联营体牵头人,此牵头人应有权约束其联营体联营体的组成或其章程没有得到业主的事先批准不得更改出版、广告与版权771出版与广告a没有业主的预先批准,承包人不应向任何商业或技术杂志发表或披露与合同或工程有关的任何资料这一预先批准不应无理撤回已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知业主b承包人不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,承包人在工地上张贴的所有通知应先征得业主的批准如果监理工程师要求,承包人应立即撤除这些通知772版权所有照片的版权归业主所有,没有监理工程师的批准,工程照片不得作任何应用常用技术标准有1总图制标准GBJ103-872房屋建筑制图统一标准GBJ1-863民用建筑设计通则JGJ37-874住宅建筑设计规范GBJ96-865办公建筑设计规范JGJ67-896旅馆建筑设计规范JGJ62-907饮食建筑设计规范JGJ64-898商店建筑设计规范JGJ48-889民用建筑隔声设计规范GBJ118-8810建筑设计防火规范GBJ16-8711高层民用建筑设计防火规范GB50045-9512建筑物防雷设计规范GBJ50057-9413民用建筑热工设计规程JGJ24-8614建筑结构制图标准GBJ105-8715建筑结构设计统一标准GBJ68-8416工程结构可靠度设计统一标准GB50153-9217岩土工程勘察规范GB50021-9418建筑结构荷载规范GBJ9-8719建筑地基基础设计规范GBJ7-8920砌体结构设行规范GBJ3-8821混凝土结构设计规范GBJ10-8922钢结构设计规范GBJ17-8823建筑抗震设计规范GBJ11-8924给水排水工程结构设计规范GBJ69-8425给水排水制图标准GBJ106-8726采暖通风与空气调节制图标准GBJ114-8827建筑给水排水设计规范GBJ15-8828室外给水设计规范GBJ13-8629室外排水设计规范GBJ14-8730采暖通风与空气调节设计规程GBJ19-8731民用建筑照明设计标准GBJ133-9032地下工程防水技术规范GBJ108-8733普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-9234普通混凝土用碎石或卵石质量标准检验方法JGJ53-9235普通混凝土配合比设计技术规定JGJ55-8136混凝土外加剂应用技术规范GBJ119-8837混凝土强度检验评定标准GBJ107-8738预制混凝土构件质量检验评定标准GBJ321-9039建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-8840建筑工程质量检验评定标准GBJ301-8841建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-9142建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-8843通风与空调工程质量检验评定标准GBJ304-8844电梯安装工程质量检验评定标准GBJ310-8845混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-9246钢结构工程质量检验评定标准GB50221-9547钢结构工程施工及验收规范GB50205-9548建筑内部装修设计防火规范GB50222-9549建筑抗震设防分类标准GB50223-9550水喷雾灭火系统设计规范GB20219-95监理服务协议书条件定义及解释1定义下列措辞和用语,除上下文另有要求者外,应具有如下所赋予的涵义a“项目”是指协议书附录中指定的并为之建造的工程b“服务”是指监理工程师根据协议书所履行的服务,包括正常服务、附加服务和额外服务c“工程”是指为完成项目所实施的永久工程包括提供给业主的物品和设备.d“业主”是指本协议书所指的雇用监理工程师的一方以及业主的合法继承人和允许的受让人e“监理工程师”是指本协议书中所指的,作为一个独立的专业公司受雇于业主去履行服务的一方以及监理工程师的合法继承人和允许的受让人f“一方”和“各方”是指业主和监理工程师“第三方”是指上下文要求的任何其它当事人或实体g“协议书”是指包括土建工程施工监理服务协议书条件及协议书附录、附件A监理服务范围、附件B业主提供的人员、设备、设施和其它人员的服务、附件C报酬和支付、中标函和正式协议书g“日”是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段i“月”是指根据阳历从一个月份中任何一天开始的一个月的时间段j“当地货币”LC是指项目所在国的货币,“外币”FC是指任何其它的货币k“商定的补偿”是指协议书附录中规定的根据协议书应支付的额外款项l“适用法律”是指工程所在国或地区发布并生效的具有法律效力的法律和其它文件2解释a本协议书中的标题不作为其内容的部分b单数包含复数含义,阳性包含阴性含义视上下文需要而定,反之亦然c如果协议书中的规定之间产生矛盾,按时间顺序以最后编写的为准监理工程师的义务3服务范围监理工程师应履行与项目有关的服务服务的范围在附件A中规定4正常的、附加的和额外的服务a正常的服务是指附件A中所述的那类服务b附加的服务是指附件A中所述的那类服务或通过双方的书面协议另外附加于正常服务的那类服务c额外的服务是指那些既不是正常的也不是附加的,但根据第28条监理工程师必须履行的服务5认真地尽职和行使职权a监理工程师在根据本协议书履行其义务时,应运用合理的技能,谨慎而勤奋地工作b当服务包括行使权力或履行授权的职责或当业主和任何第三方签订的合同条款需要时,监理工程师应1根据合同进行工作,如果未在附件A中对该权力和职责的详细规定加以说明,则这些详细规定必须是他可以接受的2在业主和第三方之间公正地证明、决定或行使自己的处理权,如果被如此授权的话但不作为仲裁人而是根据自己的职能和判断,作为一名独立的专业人员进行工作3可变更任何第三方的义务,如果被如此受权的话但对于可能对费用或质量或时间有重大影响的任何变更,须从业主处得到事先批准除非发生任何紧急情况,此时监理工程师应尽可能快地通知业主.6业主的财产任何由业主提供或支付的供监理工程师使用的物品都属于业主的财产,并在实际可行时应如此标明,当服务完成或终止时,监理工程师应将履行服务中未使用的物品的库存清单提交给业主,并按业主的指示移交此类物品此类移交应被视为附加的服务业主的义务7资料为了不耽搁服务,业主应在一个合理的时间内免费向监理工程师提供他能够获取的并与服务有关的一切资料8决定为了不耽搁服务,业主应在一个合理的时间内就监理工程师以书面形式提交给他的一切事宜作出书面决定9协助在项目所在国,业主应尽一切力量对监理工程师和他的职员以及他的下属按照具体情况提供如下协助a提供入境、居留、工作和出境所需的文件;b提供服务所需要的畅通无阻的通道;c个人财产和服务所需物品的进口、出口,以及海关结关;d发生意外事件时的遣返;e提供如下权力允许监理工程师因服务目的和他的职员因个人使用将外币汇入;允许将履行服务中所赚外币汇出;f提供与其它组织相联系的渠道,以便监理工程师收集他要获取的信息10设备和设施业主应为服务之目的,免费向监理工程师提供附件B中所规定的设备和设施11业主的职员在与监理工程师协商后,业主应按照附件B的规定,自费从其雇员中为监理工程师挑选和提供职员凡涉及到服务时,此类职员只应从监理工程师处接受指示12其它人员的服务业主应按照附件B的说明,自费安排其它人员提供服务监理工程师应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员或他们的行为负责职员13职员的提供由监理工程师派往项目所在国工作的职员应接受体格检查并应能适应他们的工作,同时他们的资格应得到业主的认可业主按照第11条提供的职员应得到监理工程师的认可如果业主未能提供他应负责提供的业主的职员或其它人员的服务,而双方均认为此类提供对于圆满地履行服务是必须时,监理工程师可安排此类提供,以作为附加的服务14代表为了本协议书的管理,每一方应指定一位高级职员或个人作为其代表如果业主要求的话,监理工程师应指定一人与项目所在国内的业主代表建立联络关系15职员的更换如果有必要更换任何人员,则负责任命的一方应立即安排,代之以一位具有同等能力的人员此类更换的费用应由负责任命的一方承担,除非此类更换是由另一方提出的a此要求应以书面形式提出且申述更换理由,并且b如果渎职或不能圆满地执行任务不能作为理由成立的话,则提出要求的一方应承担更换费用责任和保险16双方之间的责任161监理工程师的责任如果确认监理工程师违反了第5条第a段,则他应仅对由本协议书引起的或与之有关的事宜负责向业主赔偿162业主的责任如果确认业主违反了他对监理工程师的责任,则业主应负责向监理工程师赔偿16赔偿如果认为任何一方对另一方负有责任时,则应仅在下列条件下支付赔偿a此类赔偿应限于由此违约所造成的可合理预见到的损失或损害的数额,而不是其它;b在任何情况下,此类赔偿的数额应限于第181款规定的数额;c如果认为任一方与第三方共同对另一方负有责任时,负有责任的任一方所支付的赔偿比例应限于由于其违约所应负责的那部分比例17责任的期限除非协议书附录规定的相应时间段终止之前或法律可能规定的更早日期之前,正式向业主或监理工程师提出索赔,否则无论是业主还是监理工程师均不应对由任何事件所引起的任何损失或损害负责18赔偿的限额和保障181赔偿的限额根据第16条有关责任方面的规定,任何一方向另一方支付赔偿的最大数额应限于协议书附录中规定的数额此限额不影响根据第31条第a段规定的或本协议或另外规定的任何商定的补偿如果可能另外支付的赔偿总计超过应支付的最大数额,则每一方均应同意放弃对另一方的一切索赔要求如果任何一方向另一方提出索赔要求而该要求不能确立的话,则提出索赔者应完全补偿由于该索赔所导致的对方的各种费用182保障如果适用的法律允许,则业主应保障监理工程师免受一切索赔造成的不利影响,包括由本协议书引起的或与之有关的第三方提出的此类索赔a除非此类索赔被包括在根据第19条规定办理的保险中;b此类索赔在第17条提及的责任期终止后提出183例外第181和182款不适用于由下列情况引起的索赔a故意违约或粗心引起的渎职;b与履行合同义务无关的事宜19对责任的保险与保障业主可以书面要求监理工程师a对第161款规定的监理工程师的责任进行保险;b在业主首次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行保险的基础之上,对第161款规定的监理工程师的责任追加保险额;c对公共的或第三方责任进行保险;d在业主第一次邀请监理工程师为服务提交建议书之日进行保险的基础上,对公共的或第三方责任追加保险额;e进行其它各项保险如果这样要求的话,监理工程师应做出一切合理的努力,在业主可接受的条件下,让承保人办理此类保险或追加保险额此类保险的费用或追加保险费的费用应由业主负担20业主财产的保险除非业主有另外的书面要求,监理工程师应尽一切合理的努力,按业主可接受的条件对下列各项进行保险a根据第6条提供或支付的业主财产的损失或损害;b由于使用该财产而引起的责任此类保险的费用应由业主负担协议书的开始、完成、更与终止21协议书生效从完成正式协议书所需的最后签字之日或当地主管部门批准之日,协议书生效时间以日期较晚者为准22开始和完成在协议书附录所规定的时间或期限内服务必须开始和完成,但根据协议书的延期例外23更改当任何一方提出申请并经双方书面同意时,可对协议书进行更改24进一步的建议如果业主书面要求的话,则监理工程师应提交变更服务的建议此类建议的准备和提交应作为一项附加的服务25延误如果业主或其承包商使服务受到阻碍或延迟,以致增加了服务的工作量或持续时间,则a监理工程师应将此情况与可能产生的影响通知业主;b此增加部分应被视为附加的服务;c完成服务的时间应相应地予以延长26情况的改变如果出现按照本协议监理工程师不应负责的情况,以及该情况使监理工程师不负责或不能履行全部或部分服务时,他应立即通知业主在此情况下如果不得不暂停某些服务时,则该类服务的完成期限应予以延长,直至此种情况不再持续还应加上不超过42天的一个合理期限用于恢复服务如果履行某些服务的速度不得不减慢,则该类服务的完成期限由于此情况可能必须给予延长27撤销、暂停或终止271业主的通知a业主可至少在56天前通知监理工程师暂停全部或部分服务或终止本协议书,监理工程师应立即安排停止服务并将开支减至最小b如果业主认为监理工程师无正当理由而未履行其义务时,他可通知监理工程师,说明发出该通知的原委若业主在21天内没有收到满意的答复,他可发出进一步的通知终止本协议书,但该进一步的通知应在业主第一个通知发出后35天内发出272监理工程师的通知在下述a、b情况下,监理工程师向业主发出通知至少14天后,才可发出进一步的通知,在进一步通知发出至少42天后,他才能终止本协议书,或在不损害其终止权利的情况下,可以自行暂停或继续暂停履行全部或部分的服务a当在一支付单据应予支付的日期后28天,他仍未收到届时未提出书面异议的那一部分款项时,或b当根据第26条或第271款已暂停服务并且暂停期限已超过182天时28额外的服务当第26条所述情况发生时,或撤销或暂停或恢复服务时,或并不是根据第271款第b段终止本协议书时,除正常的或附加的服务之外,监理工程师需做的任何工作或支出的费用应被视为额外的服务监理工程师有权得到为履行额外的服务所需的额外的时间和费用29各方的权利和责任本协议书的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔以及责任支付30对监理工程师的支付a业主应按协议书条件和附件C中规定的细则向监理工程师支付正常的服务报酬,并且按照附件C规定的费率和价格或者基于此费率和价格支付附加服务的报酬,只要此费率和价格适用,否则按照第23条商定的费率和价格支付b除非另有书面协定,业主就有关额外的服务向监理工程师支付1监理工程师的职员在履行服务当中所花费额外的用于附加的服务的时间的报酬;2监理工程师所花费的一切其它额外开支的净费用31支付的时间a给监理工程师的到期款应迅速支付b如果在协议书附录规定的时间内业主没有支付到期款项,则应按照协议书附录规定的利率支付商定的补偿,每月将该补偿加到过期未付的金额中,该补偿以过期未付金额的货币从发票注明的应支付之日开始计算该商定的补偿不应影响第272款规定的监理工程师的权利32支付的货币a适用于本协议书的货币为协议书附录中规定的货币当使用其它货币进行支付时,应按协议书附录规定的汇率计算并支付未加扣除的净额除非在附件C中另有规定,业主应保证监理工程师能将其在业主所在国内收到的与履行服务有关的那部分当地货币或外币迅速汇往国外b如果在签订本协议书之日或履行服务期间,业主国内的情况与协议书中规定的情况可能相反时,如1阻止或延误监理工程师将在业主所在国内收到的当地货币或外币汇往国外,或2在业主所在国内限制得到或使用外币,或3当监理工程师因用当地货币开支而从国外向业主所在国汇入外币,以及随后将总额相同的当地货币再汇往国外时,对其征税或规定不同汇率,从而阻止监理工程师履行服务或导致他财务上的损失,此时若没有作出其它令监理工程师满意的财务上的安排,业主应保证此种情况为适用于第26条规定的情况33第三方对监理工程师的收费除在第39条、协议书附录或附件C中规定外a在任何可能时,业主都应为监理工程师及其通常不居住在项目所在国内的职员因本协议书引起的、为该国政府或授权的第三方所要求的支付款项办理豁免,包括1他们的报酬;2除食品和饮料外,他们进口的物品;3用于服务的进口的物品;4文件b当业主未能成功地办理上述豁免时,他应偿付监理工程师合理支付的此类款项c当不再需要上述物品用于服务且上述物品不是业主的财产时,规定a没有业主的批准,不得将上述物品在项目所在国内卖掉;b在没有向业主支付从政府或授权的第三方处可回收并收到的退款或退税时,不得出口上述物品34有争议的发票如果业主对监理工程师提交的发票中的任何项目或某项目的一部分提出异议,业主应立即发出通知说明理由,但他不得延误支付发票中的其它项目第31条第b段应适用于最终支付给监理工程师的一切有争议的金额35独立的审计监理工程师应保存能清楚证明有关时间和费用的最新记录除了协议书规定固定总价支付外,在完成或终止服务后12个月内,业主在提前七天以上发出通知,要求由他提定一家有声誉的会计师事务所对监理工程师申报的任何金额进行审计,该审计应在正常工作时间于保存记录的办公室内进行一般规定36语言和法律在协议书附录中规定了协议书的一种或几种语言、主导语言以及协议书所遵循的法律37法规的变更如果在订立本协议书之后,因履行服务所在的任何国家协议书附录指明的监理工程师的业务总部所在地除外的法规发生变动或增加而引起服务费或服务期限的改变,则应相应地调整商定的报酬和完成时间38转让和分包合同a除支付款的转让外,没有业主的书面同意,监理工程师不得将本协议书涉及到的利益转让出去b没有对方的书面同意,无论业主或监理工程师均不得将本协议书规定的义务转让出去c没有业主的书面同意,监理工程师不得开始实行、更改或终止履行全部或部分服务的任何分包合同39税收监理工程师及其有关职员应缴纳企业与个人所得税,以及其它按工程所在国法规应缴交有关税收和国外应缴的所有税收40版权监理工程师对于由他编制的所有文件拥有版权业主仅有权为工程师和预定的目的使用或复制此类文件,在为此目的使用而复制此类文件时不需取得监理工程师的许可41利益的冲突除非业主另外书面同意,监理工程师及其职员不应有也不应接受协议书规定以外的与项目有关的利益和报酬监理工程师不得参与可能与协议书中规定的业主的利益相冲突的任何活动42通知本协议书的有关通知应为书面的、并从在协议书附录写明的地点收到时生效通知可由人员递送,或传真通讯,但要有书面回执确认或通过挂号信,或电传,但随后要用信函确认43出版除非在协议书附录中另有规定,监理工程师可单独或与他人联合出版与工程和服务有关的材料但如果在服务完成或终止后三年内出版有关材料的,则须得到业主的批准争端的解决44对损失或损害的索赔根据第17条的规定,因违反或终止协议书而引起的对损失或损害的任何赔索,应在业主与监理工程师之间达成一致意见,如未能达成一致,应按第45条的规定,提交仲裁45仲裁由协议书引起的或与之有关的任何争议或索赔,或者违约、终止协议书或使之无效,均应根据协议书附录所订的、在协议书生效日期生效的规则,通过仲裁解决双方同意遵守裁决的结果,并放弃他们的任何形式的上诉权,只要此种弃权实际有效协议书本协议书于年月日由以下简称“业主”为一方与以下简称“监理工程师”为另一方签订鉴于业主欲请监理工程师履行某些服务,即并已接受监理工程师为履行该类服务所提出的建议书兹就以下事项达成本协议1本协议书中的措辞和用语应与下文提及的“服务协议书条件”中分别赋予它们的含义相同2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解,即a中标函;b协议书附录;c土建工程施工监理服务协议书条件;d附件,即附件--监理服务范围附件--业主提供的人员、设备、设施和其它服务附件--报酬和支付3考虑到下文提及的业主对监理工程师的支付,监理工程师在此同意业主的要求,遵照本协议书的规定履行服务4业主在此同意按本协议书规定的期限和方式,向监理工程师支付根据协议书规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬谨于前文所书明之年月日,由立约双方根据有关的法律签署本协议书特此证明由在场的情况下业主的合法代表签名监理工程师的合法代表签名单位盖章单位盖章联系人联系人地址。