还剩35页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
PAGE2013年衢州市西安门大桥抢险加固工程—桥梁抢险加固工程招标文件招标人衢州市市政工程管理处(签章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)招标代理机构衢州市开成工程造价__事务所有限公司(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)编制日期第一部分前附表序号内容说明与要求1工程名称2013年衢州市西安门大桥抢险加固工程—桥梁抢险加固工程2建设地点西安门大桥3建设规模投资约220万元4承包方式中标费率承包(固定合同单价)5质量要求一次性验收合格6招标范围大桥抢险加固等施工(以设计图纸、工程量清单所列明的所有工程为准)7资金来源__投资8招标方式邀请招标9投标人资质及等级要求具有__法人资格的特种专业工程承包资质的企业;其中,投标人拟派项目负责人须具备有效的市政公用工程或房屋建筑工程或公路工程二级及以上注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人投标人须提供拟派项目负责人近三个月本单位的社保证明10招标文件资料费及获取文件的时间和地点招标文件资料费400元时间2013年10月16日830~1600时地点衢州市开成工程造价__事务所有限公司(西区____A幢352室)11工程计价方式工程量清单12投标文件份数技术部分1份正本,4份副本___分1份正本,2份副本(注中标人中标后两天内再提供2份商务标副本)13投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起),中标单位为工程保修期满、款清为止14投标文件提交地点及截止时间地点衢州市住建局四楼会议室时间2013年10月21日9:30时15开标开标时间2013年10月21日9:30时正地点衢州市住建局四楼会议室16评标方法及标准详见评标、定标办法17履约保证金中标人提供的履约保证金金额为合同价的10%不计利息18招标人名称衢州市市政工程管理处地址衢州市新马路37号__人______19招标代理人名称衢州市开成工程造价__事务所有限公司地址西区____A幢352室项目负责人__传真第二部分投标须知
(一)总则
1、招标人负责对本招标文件的解释
2、投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用
(二)招标文件
3、招标文件的组成
3.1招标文件由招标文件目录所列内容组成
3.2投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件当日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标将被拒绝
3.3在投标截止日期前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改招标文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有投标人,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用
(三)投标文件的编制
4、投标文件
4.1投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容,按照招标文件及招标设备技术规格要求,详细编制投标文件,并保证投标文件的正确性和真实性
4.2不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝
5、投标文件的组成投标文件由技术部分和___分二部分组成
5.1技术部分主要内容1)本工程的施工方案(包括施工方法,技术措施,劳动力安排,机械设备配置,质量保证措施,安全、文明施工措施等)2)交通__方案3)本工程工期期限以及工期保证措施4)本工程施工材料碳纤维布、碳纤维粘结剂等要求使用进口品牌,请选择品牌,并提供所选择品牌的技术参数及要求,优点
5.2___分包括下列内容1)投标函2)授权委托书(一式二份,其中一份无需密封,开标时递交__人员查验)
6、投标文件格式
6.1投标方应按照招标文件中所提供的格式填写
7、投标报价
7.1投标报价采用费率投标,精确到小数点后两位
7.2中标人的中标费率结合市__投资项目评审中心出具审定预算价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,四舍五入后精确到元
7.2投标人的投标费率,应是完成本项目和合同条款上所列招标工程范围的全部,不得以任何理由予以重复,作为投标人计算单价或总价的依据
7.3投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,特别是需要按现状进行恢复的部分工作内容,投标人应仔细踏勘现场并做好记录,获取投标报价所需的资料任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准
7.4投标人工期以投标报价函中的工期为准(须与技术部分所提供的工期一致)
7.5材料__、人工费应按衢住建建
[2012]127号规定的调价范围和调价方式执行
8、投标货币
8.1本工程投标报价采用的币种为人民币
9、投标有效期
9.1投标有效期见所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效
10、投标保证金
10.1开标时投标人携带投标保证金_____元交由__处验证,未携带者视为自动放弃投标未中标单位的投标保证金开标结束后退还,中标单位的投标保证金在签订合同交纳履约保证金后退还
11、投标文件的份数和签署
11.1投标人应按前附表规定的份数提交投标文件
11.2投标文件的“正本”或“副本”均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面注明“正本”或“副本”“正本”和“副本”如有不一致之处,以“正本”为准
11.3投标文件封面要求加盖投标人__和法定代表人盖章的,应按要求盖章招标文件提供投标文件格式的,必须按所提供的格式要求编制,并按要求盖章
11.4除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的单位公章
(四)投标文件的提交
12、投标文件的密封和标记
12.1投标文件的组成资料包括技术部分和___分二部分,分别装袋密封标函密封袋封口处应贴封条,并加盖单位公章及法定代表人__,标函密封袋封面上应注明工程名称、招标人、投标人、技术部分或___分
13、投标文件的提交
13.1投标人应按前附表所规定的地点,于截止时间前提交投标文件
(五)开标
14、开标
14.1招标人将于投标须知前附表所规定时间、地点__开标会议投标人法定代表人或其委托代表人必须到场
14.2开标会议由招标代理人主持并按下列程序进行
14.
2.1主持人宣布会议开始
14.
2.2__处确认投标人法定代表人或委托代理人资格到场情况,投标保证金交纳情况
14.
2.3__处检查投标文件的密封情况并宣布投标文件的有效性
14.
2.4__处当众启封各投标人技术部分标函,并送交评标委员会评审
14.
2.5__处公布技术部分得分
14.
2.6__处当众启封___分标函,公布各投标人的投标费率等,并送交评标委员会,评委对___分进行评审
14.
2.7__处宣布___分评审意见
14.
2.8工作人员计算各投标单位商务得分,__复核并公布各投标人商务得分;工作人员计算各投标人总分,__复核并公布各投标人总分
14.
2.9招标人代表宣布中标候选人,投标单位确认
14.
2.10__处工作人员宣读__词
14.
2.11开标会议结束
15、投标文件的有效性
15.1有下列情形之一的,投标文件将作为废标处理
①投标文件未按规定盖章、装订、密封和标记的;
②投标人递交两份以上内容不同的投标文件,未声明哪一份有效的;
③投标文件关键内容(如报价等)字迹模糊、无法辨认的,文字表示的报价费率有漏字或错字的;
④投标费率不在有效范围的;
⑤对招标文件提出的实质性要求未响应的;
⑥依照法律、法规和规章的规定,其他应当认定投标书无效的
15.2有下列情形之一的,投标人将作为自动放弃投标处理
①投标文件逾期送达或未送达指定地点;
②投标人出席开标会议的法定代表人(委托代理人)身份不能确认的;
③投标人未按要求提交投标保证金的
(六)评标
16、评标委员会与评标
16.1评标委员会由招标人依法组建,共5人,负责评标活动
16.2评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标
(七)评标、定标办法
17、为规范本项目招标评标工作,依据《中华人民___招标投标法》及国家发展计划委员会等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》,特制订本评标办法
18、评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则
19、评标活动依法进行,任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果
20、评标活动在严格保密的情况下进行
21、评标活动及其当事人受有关监管部门的监督管理
22、评标办法
22.1评标办法评标定标采用综合评分法,总分最高的投标人分别推荐为中标候选人如出现相同的最高得分时,投标人投标费率低者为中标候选人;如出现相同的最高得分,且投标费率相同时,则由招标人抽签确定中标候选人
22.2评分项目
(一)技术部分(20分)评标委员会成员视其各项编写准确、完善、可行程度分别计分,然后以有效记分表中小计分的平均得分为该投标人的得分缺某小项或某小项表述错误的经全体评委确认后视为该小项为0分注评委视其不完善程度,分别在分值范围内评分,评分时最多保留二位小数违反记分原则的记分表为无效表,不参加评分技术标评分表得分项目投标人本工程的施工方案(包括施工方法,技术措施,劳动力安排,机械设备配置,质量保证措施,安全、文明施工措施等)交通__方案本工程工期期限以及工期保证措施本工程施工材料碳纤维布、碳纤维粘结剂等要求使用进口品牌,请选择品牌,并提供所选择品牌的技术参数及要求,优点总分
1.0~
5.0分
1.0~
5.0分
1.0~
5.0分
1.0~
5.0分20分
(二)___分(80分)在市__投资项目评审中心出具的审定预算价87%(含)~92%(含)之间的投标费率为有效费率,所有有效费率的算术平均值为最佳评标费率有效费率少于3家,评标委员会可以否决所有投标,如所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标各有效费率与最佳评标费率进行比较,按以下公式求出百分比K值(最终四舍五入后保留两位小数)K=投标费率-最佳评标费率计算投标人商务得分时当K值等于零时,得满分80分;当K值大于零时,K值每增1%,在商务分上扣2分;当K值小于零时,K值每减1%,在商务分上扣1分;K值不为整数时以直线插入法计算,商务标最后得分四舍五入后保留两位小数
23.
(1)宣布中标候选人后,由招标人原则上按排序定标;若中标候选人放弃中标的,招标人视总分第二名的投标人为中标人;以此类推
(2)中标候选人放弃中标资格的,将没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标保证金金额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任
(3)招标人对中标结果不作解释
(八)合同的授予
24、合同授予标准本工程的经济合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本工程评标定标办法产生的中标人
25、中标通知书
25.1中标人确定后,招标人将在法定时间内依法向中标人发出中标通知书
26、合同协议书的签订
26.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7天内,按照招标人的招标文件和中标人的投标文件签订合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
26.2中标人应当按照经济合同约定履行义务,完成中标项目,不得将中标项目转让(转包)给他人第三部分合同条款及格式第一部分合同协议书发包人(全称)承包人(全称)根据《中华人民___合同法》、《中华人民___建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议
一、工程概况
1.工程名称
2.工程地点
3.工程立项批准文号
4.资金来源
5.工程内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)
6.工程承包范围
二、合同工期计划开工日期年月日计划竣工日期年月日工期总日历天数天其中,绿化部分在春节前完成工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准
三、质量标准工程质量符合标准
四、签约合同价与合同__形式
1.签约合同价为人民币(大写)¥元;其中
(1)安全文明施工费人民币(大写)¥元;
(2)材料和工程设备暂估价金额人民币(大写)¥元;
(3)专业工程暂估价金额人民币(大写)¥元;
(4)暂列金额人民币(大写)¥元
2.合同__形式
五、项目经理承包人项目经理
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函及其附录(如果有);
(3)专用合同条款及其附件;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定__完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同
九、签订时间本合同于年月日签订
十、签订地点本合同在签订
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分
十二、合同生效本合同自生效
十三、合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份发包人公章承包人公章法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人(签字)(签字)__机构代码__机构代码地址地址________法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真________开户银行开户银行账号账号第一节通用合同条款略通用条款以《建设工程施工合同(示范文本)》(GF―2013―0201)为准第三部分专用合同条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.
1.1合同
1.
1.
1.10其他合同文件包括见《合同协议书》第六条
1.
1.2合同当事人及其他相关方
1.
1.
2.4监理人名称;资质类别和等级;____;____/;通信地址/
1.
1.
2.5设计人名称;资质类别和等级;____;____/;通信地址/
1.
1.3工程和设备
1.
1.
3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括/
1.
1.
3.9永久占地包括/
1.
1.
3.10临时占地包括/
1.3法律适用于合同的其他规范性文件现行《中华人民___建筑法》、《中华人民___合同法》、《中华人民___招标投标法》、《建筑施工合同管理办法》及省市地方建设工程的法律、法规等
1.4标准和规范
1.
4.1适用于工程的标准规范包括国家及省市现行施工验收规范及强制性条文和有关规定,现行颁布实施的建设工程标准规范如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时,数量以“合同图纸”为准,质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准
1.
4.2发包人提供国外标准、规范的名称/;发包人提供国外标准、规范的份数/;发包人提供国外标准、规范的名称/
1.
4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求无
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为
(1)合同协议书;
(2)中标通知书(如果有);
(3)投标函及其附录(如果有);
(4)专用合同条款及其附件;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)已标价工程量清单或预算书;
(9)其他合同文件
1.6图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限签订本合同后3天内提供,并__有关人员对承包人进行技术交底;发包人向承包人提供图纸的数量3套施工图;发包人向承包人提供图纸的内容/
1.
6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括与施工有关的一切必要文件;承包人提供的文件的期限为收到发包人(监理人)通知后7天内;承包人提供的文件的数量为一式2份;承包人提供的文件的形式为书面形式;发包人审批承包人文件的期限收到文件后7天内
1.
6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用
1.7联络
1.
7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关___、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人
1.
7.2发包人接收文件的地点;发包人指定的接收人为承包人接收文件的地点衢州市市政工程管理处;承包人指定的接收人为监理人接收文件的地点衢州市市政工程管理处;监理人指定的接收人为
1.10交通运输
1.
10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定按《通用合同条款》
1.
10.1条执行
1.
10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定/关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定由承包人负责并承担相应费用
1.
10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由按《通用合同条款》
1.
10.4条执行承担
1.11知识产权
1.
11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属按《通用合同条款》
1.
11.1条执行关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求按《通用合同条款》
1.
11.1条执行
1.
11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属按《通用合同条款》
1.
11.2条执行关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求按《通用合同条款》
1.
11.2条执行
1.
11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同__出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同__
(1)工程量清单存在缺项、漏项的;
(2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的;
(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的允许调整合同__的工程量偏差范围采用单价合同形式时,因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减,且单个子目工程量变化幅度在15%以内含时,应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价;单个子目工程量变化幅度在15%以外不含,且导致分部分项工程费总额变化幅度超过2%时,由承包人提出并由业主、监理、承包人三方共同进行市场询价确定或经材料招标确定,经市场询价或招标确定的材料__不再下浮,超过部分的工程量按修正后的新的单价计价
2.发包人
2.2发包人代表发包人代表姓名;___号/;职务;____;____/;通信地址/发包人对发包人代表的授权范围如下按《业主代表责任制》
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.
4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求开工日期7天前移交
2.
4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括按《通用合同条款》
2.
4.2条执行
2.5资金来源证明及支付__发包人提供资金来源证明的期限要求/发包人是否提供支付__/发包人提供支付__的形式/
3.承包人
3.1承包人的一般义务
(5)承包人提交的竣工资料的内容当全部工程完工,准备竣工验收前,承包人应提供全套竣工资料承包人需要提交的竣工资料套数3套竣工图、3套技术资料和电子版竣工图及资料光盘一张承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后28天内承包人提交的竣工资料形式要求书面形式
(6)承包人应履行的其他义务__施工许可证等开工前的各项手续,其余事项按《通用合同条款》
3.1条执行
3.2项目经理
3.
2.1项目经理姓名;___号见《项目班子人员组成__》;建造师执业资格等级见《项目班子人员组成__》;建造师注册证书号见《项目班子人员组成__》;建造师执业__号见《项目班子人员组成__》;安全生产考核合格证书号见《项目班子人员组成__》;____;____/;通信地址/;承包人对项目经理的授权范围如下项目经理为承包人法定代表人在该项目上的代表人关于项目经理每月在施工现场的时间要求项目经理、项目技术负责人每人不少于24日历天/月,未达到的每少一天罚1000元,按月考核,违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除;项目经理不到位累计达5天的,发包人及监理人给予警告,累计达10天及以上的,发包人有权终止合同,发包人将扣除承包人全部项目班子到位率履约保证金,由此引起的损失由承包人承担承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任由承包人自行承担相关责任项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任承包人中标项目负责人施工期间离岗七天以上必须经发包人同意,如发现项目负责人不在现场__施工,发包人有权按违约处理,并有权单方中止合同,后果由承包人负责
3.
2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任如发现承包人擅自更换项目负责人的,发包人有权按违约处理,并有权单方中止合同,后果由承包人负责
3.
2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任扣除全部履约保证金,情节严重的发包人有权单方解除合同
3.3承包人人员
3.
3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理____报告的期限开工后7天内
3.
3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任扣除全部履约保证金
3.
3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求承包人的主要施工管理人员(五大员)每人每月到位率不少于27日历天/月,未达到的每少一天罚500元,按月考核,违约金从项目班子到位率履约保证金中扣除项目班组采用指纹考勤机进行指纹和头像同步考勤,每天上午8时30分之前一次,10时30分—11时之间一次;下午14时—14时30分之间一次,17时—17时30分之间一次;考勤机、电脑等配套设备由施工单位负责采购、__、维修项目班组工作人员实行挂牌上岗,工作牌包括姓名、工作单位、照片、岗位等信息
3.
3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任扣除全部履约保证金承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任按《专用合同条款》
3.
3.4条执行
3.5分包
3.
5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括按《通用合同条款》
3.
5.1条主体结构、关键性工作的范围详见施工图
3.
5.2分包的确定允许分包的专业工程包括无其他关于分包的约定无
3.
5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定无
3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间按《通用合同条款》
3.
5.1条
3.7履约__承包人是否提供履约__是承包人提供履约__的形式、金额及期限的本工程实行履约保证金制度,在签订工程承包合同前,支付中标价的10%的履约保证金(以银行汇票或转帐支票方式),缴存至甲方指定的银行帐户如有违约,按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金工程通过竣工验收合格后一个月内退还履约保证金(无息),如有违约则扣除相应违约金后,余额退还
4.监理人
4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容本工程实施范围内的所有内容关于监理人的监理权限根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供,所发生的费用由承包人承担
4.2监理人员总监理工程师姓名;职务总监理工程师;监理工程师执业资格证书号;____;____/;通信地址/;关于监理人的其他约定无
4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定
(1)无
5.工程质量
5.1质量要求
5.
1.1特殊质量标准和要求/关于工程奖项的约定/
5.3隐蔽工程检查
5.
3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查,通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点,并应附有自检记录和必要的检查资料监理人不能按时进行检查时,应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.
1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定如发生四级及以上重大事故,由承包人承担一切责任及费用,并扣除安全生产履约保证金未尽事宜按《通用合同条款》
6.
1.1条执行
6.
1.4关于治安保卫的特别约定按《通用合同条款》
6.
1.4条执行关于编制施工场地治安管理计划的约定承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安__的紧急预案在工程施工过程中,发生__、__等恐怖__,以及群殴、械斗等群体性突发治安__的,发包人和承包人应立即向____报告发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量避免人员伤亡和财产损失
6.
1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求承包人严格执行国家和浙江省及衢州市等有关部门的安全文明施工规定,服从发包人、监理人及__安全监督部门的检查与监督发生一般及以上等级安全事故的,发包人扣除承包人全部安全文明施工履约保证金,由此造成的损失由承包人负责赔偿未尽事宜按《通用合同条款》
6.
1.5条执行
6.
1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定在监理人发出开工令后28天内预付此项费用总额的100%安全文明施工必须按业主要求实施到位
7.工期和进度
7.1施工__设计
7.
1.1合同当事人约定的施工__设计应包括的其他内容按《通用合同条款》
7.
1.1条执行
7.
1.2施工__设计的提交和修改承包人提交详细施工__设计的期限的约定承包人应在合同签订后14天内,但至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天发包人和监理人在收到详细的施工__设计后确认或提出修改意见的期限收到施工__设计后7天内确认或提出修改意见
7.2施工进度计划
7.
2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见
7.3开工
7.
3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限开工日期前7天关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限无关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限开工日期前7天
7.
3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的,承包人有权提出__调整要求,或者解除合同
7.4测量放线
7.
4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限开工日期前7天
7.5工期延误
7.
5.1因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形无
7.
5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为承包人发生工期违约的,实际工期(签字工期除外)比合同工期每延误一天,按签约合同价的万分之五扣罚工期履约保证金,精确到个位数,不足500元的按照500元计算,如延误工期超出合同工期10%的,扣除全部工期履约保证金非承包人造成的工期延误并经发包人签证确认后的,工期可以延长,但因此引起的费用不予考虑因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限扣除全部工程履约保证金
7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定按《通用合同条款》
7.6条执行
7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件
(1)无
7.9提前竣工的奖励
7.
9.2提前竣工的奖励无
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.
4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担由承包人在报价中考虑并承担相应费用
8.6样品
8.
6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求按《通用合同条款》
8.6条和相关标准、规范执行
8.8施工设备和临时设施
8.
8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定由承包人承担相应费用
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.
1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所由承包人提供施工现场需要配备的试验设备由承包人提供施工现场需要具备的其他试验条件由承包人提供
9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定按《通用合同条款》
9.4条执行
10.变更
10.1变更的范围关于变更的范围的约定缺项、漏项、设计变更等变更程序按衢住建[2013]68号、衢市政[2011]35号文和招标文件等规定执行
10.4变更估价
10.
4.1变更估价原则关于变更估价的约定:因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目,其相应综合单价的确定方法为调整方式
(1)合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;
(2)合同中有类似的综合单价的,参照类似的综合单价确定;
(3)如合同中没有适用的或类似的综合单价,其综合单价按招标时审定预算价同口径编制*中标费率(材料__按审定预算价同口径编制,衢州信息没有的,按省信息;如衢州和省信息均没有的,以业主、监理、中标人三方共同进行市场询价确定,经市场询价材料__不再下浮)
10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限7天内审查完毕并报发包人发包人审批承包人合理化建议的期限收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕承包人提出的合理化建议降低了合同__或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为无
10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11《暂估价一览表》
10.
7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定
10.
7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定第3种方式承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定由承包人实施
10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定暂列金额作为不可预见费,实际发生时按实结算,不发生时不予支付
11.__调整
11.1市场__波动引起的调整市场__波动是否调整合同__的约定是因市场__波动调整合同__,采用以下第3种方式对合同__进行调整第1种方式采用__指数进行__调整关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本__指数及其来源的约定/;第2种方式采用造价信息进行__调整
(2)关于基准__的约定/专用合同条款
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准__的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准__为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准__的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准__为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整第3种方式其他__调整方式按衢住建建
[2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行
12.合同__、计量与支付
12.1合同__形式
1、单价合同综合单价包含的风险范围招投标工程量清单及变更的工程量清单风险费用的计算方法/风险范围以外合同__的调整方法/
2、总价合同总价包含的风险范围/风险费用的计算方法/风险范围以外合同__的调整方法/
3、其他__方式/
12.2预付款
12.
2.1预付款的支付预付款支付比例或金额支付合同价10%的备料款预付款支付期限工程合同签订进场开工后一周内预付款扣回的方式施工期间根据监理签证,并由发包方核实后按月已完成工作量的70%比例支付工程进度款,同时扣除相应比例的备料款工程全部完工初验合格后支付至合同价的85%,备料款同时扣清
12.
2.2预付款__承包人提交预付款__的期限/预付款__的形式为/
12.3计量
12.
3.1计量原则工程量计算规则按施工预算同口径编制
12.
3.2计量周期关于计量周期的约定按月计量
12.
3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定工程合同签订进场开工后一周内支付合同价10%的备料款,施工期间根据监理签证,并由发包方核实后按月已完成工作量的70%比例支付工程进度款,同时扣除相应比例的备料款工程全部完工初验合格后支付至合同价的85%,备料款同时扣清余款待竣工验收符合招标文件及合同约定并经决算审计后的一个月内支付至审核价的95%余款5%作为质保金待二年保修期满,工程移交给管理部门接养后,凭市城建档案馆备案回执、纸质竣工验收资料及电子版光盘一张、决算审核资料、工程移交清单,一个月内一次性付清
12.
3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定/
12.
3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第
12.
3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量/
12.
3.6其他__形式合同的计量其他__形式的计量方式和程序/
12.4工程进度款支付
12.
4.1付款周期关于付款周期的约定按月计量
12.
4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定按《通用合同条款》
12.
4.2条执行
12.
4.3进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定按《通用合同条款》
12.
3.3条执行
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定/
(3)其他__形式合同进度付款申请单提交的约定/
12.
4.4进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书
(2)发包人支付进度款的期限/发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式/
12.
4.6支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批/
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批/
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.
1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过48小时
13.2竣工验收
13.
2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定按《通用合同条款》
13.
2.2条执行发包人不按照本项约定__竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法/
13.
2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限保修期满后7天内发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为/承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为因承包人原因未按时移交工程的,扣除一半质保金
13.3工程试车
13.
3.1试车程序工程试车内容/
(1)单机无负荷试车费用由/承担;
(2)无负荷联动试车费用由/承担
13.
3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定/
13.6竣工退场
13.
6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限7天内
14.竣工结算
14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单承包人应在工程验收合格后28日内出具竣工结算报告和完整的结算资料无正当理由延期或经发包人催促14日内仍未提供或明确答复的,发包人有权根据已有资料进行审核,责任由承包人自负竣工付款申请单应包括的内容按《通用合同条款》
14.1条执行
14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限收到竣工结算申请单后14天内发包人完成竣工付款的期限/关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序按《通用合同条款》
14.2条执行
14.4最终结清
14.
4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数2份承包人提交最终结算申请单的期限保修期满后7天内
14.
4.2最终结清证书和支付
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限收到最终结清申请单后14天内
(2)发包人完成支付的期限/
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限为24个月,其他保修范围按工程质量保修书
15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定是
15.
3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第
(2)种方式
(1)质量保证金保函,保证金额为/;
(2)5%的工程款;
(3)其他方式:/
15.
3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及__调整的金额;
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式:工程结算审核价的5%作为质保金待二年保修期满,工程移交给管理部门接养后,凭市城建档案馆备案回执、纸质竣工验收资料及电子版光盘一张、决算审核资料、工程移交清单,一个月内一次性付清关于质量保证金的补充约定/
15.4保修
15.
4.1保修责任工程保修期为按工程质量保修书
15.
4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间48小时内
16.违约
16.1发包人违约
16.
1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形/
16.
1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任/
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任/
(3)发包人违反第
10.1款〔变更的范围〕第
(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任/
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任/
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任/
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任/
(7)其他/
16.
1.3因发包人违约解除合同承包人按
16.
1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同
16.2承包人违约
16.
2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形⑴承包人应严格按国家现行的标准、施工图纸及有关验收规范要求施工,一次性验收合格承包方未达到一次性验收合格的,扣除质量履约保证金的80%,并承担一切返修的费用,如经返修仍不能通过验收,则将扣除全部质量履约保证金;⑵承包人应在施工合同签订后5日内按有关规定交纳民工工资保障金,决不影响发包人__施工许可证等证件,否则发包人将扣除承包人的其它全部履约保证金;⑶本合同在实施中,如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要,造成现场管理混乱,工程质量和进度明显达不到预定计划时,发包人有权要求其整改并充实施__量,承包人必须接受,否则作违约处理,直至终止合同,并赔偿发包人损失;⑷承包人不得将本工程转包如将工程转包,发包人有权终止施工合同,由此所发生的一切损失均由承包人承担特殊专业辅助工程分包,未经发包人同意的,不得分包否则发包人有权终止合同,由此所发生的一切损失均由承包人承担,并处以转包(分包)项目金额5‰以上10‰以下违约金;⑸在合同执行过程中,承包人如果用__、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表或监理人员行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用,则发包人除按有关规定严肃处理当事人(含发包人人员和监理人员)外,承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等,承包人应负一切责任,并予赔偿情节严重者,发包人有权终止承包人在本合同项下的承包;⑹本工程若有风险控制金的,中标后,若中标人未能在合同签订前提交风险控制金的,将废除中标人资格并扣罚其投标保证金;如承包人未能完成本工程施工的,除双方合同条款约定外,其风险控制金也将扣除风险控制金的退还同履约保证金
16.
2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法
1、质量方面按国家现行有关验收规范和标准,一次性验收合格如一次性验收不合格,发包人扣除承包人全部质量履约保证金,同时承包人无条件返修,并承担返修的费用,承包人赔偿由此造成的经济损失如承包人返修部不合格,发包人对承包人处以中标价10%的违约金,承包方赔偿由此造成的损失
2、确保民工工资方面承包人应确保民工工资按时兑现,绝不拖欠,否则视为违约,扣除全部民工工资履约保证金
3、竣工资料方面竣工验收合格后28天内承包人未移交资料和__备案的,将视为违约,对承包人处罚2万元人民币的违约金
16.
2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定按《通用合同条款》
16.
2.3条执行和《专用合同条款》
16.
2.1款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式由承包人承担相应费用
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力__之外,视为不可抗力的其他情形无
17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付
18.保险
18.1工程保险关于工程保险的特别约定由承包人投保建筑工程一切险或__工程一切险并承担相应费用
18.3其他保险关于其他保险的约定发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员__意外伤害保险并支付保险费,包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员承包人是否应为其施工设备等__财产保险是
18.7通知义务关于变更保险合同时___义务的约定由承包人通知发包人和监理人
20.争议解决
20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定不同意
20.
3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定/选定争议评审员的期限/争议评审小组成员的报酬承担方式/其他事项的约定/
20.
3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定/
20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第
(1)种方式解决
(1)向衢州市仲裁委员会申请仲裁;
(2)向/人民__起诉21其他补充条款
21.1应当认为在正式签定合同以前,承包人已经认真研究发包人提供的合同文件,对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答,并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解应当认为,承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项__的正确性和充分性除非合同中另有约定,承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项__已经全面、充分的体现和覆盖了
(1)承包人根据合同应承担的全部义务;
(2)为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷,承包人承担所必须发生的一切开支
21.2履约保证金分六个部分,工期履约占50%、质量履约占30%、安全文明施工履约占9%、廉政保证金占1%、项目班子到位率履占5%、民工工资占5%,如违约按比例或全部扣除发包人有权根据承包人履约情况对六部分履约保证金的比例进行调整
21.3为加强施工现场管理,保证工程质量,承包人对工程款必须专款专用,应及时拨付给项目部足额的工程款,除直接费必须全部拨付外,还应拨付不少于5%的施工现场管理费
21.4解除合同后,招标人有权依序确定其他中标候选人为中标人并与其签订合同(注专项条款中未明确的在签订合同时明确)附件协议书附件附件1承包人承揽工程项目一览表(略)专用合同条款附件附件2发包人供应材料设备一览表(略)附件3工程质量保修书附件4主要建设工程文件目录(略)附件5承包人用于本工程施工的机械设备表(略)附件6承包人主要施工管理人员表(略)附件7分包人主要施工管理人员表(略)附件8履约__格式(略)附件9预付款__格式(略)附件10支付__格式(略)附件11暂估价一览表(略)补12建设工程廉政合同
13、廉政责任书工程质量保修书发包人(全称) 承包人(全称) 发包人和承包人根据《中华人民___建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备__和装修工程,以及双方约定的其他项目具体保修的内容,双方约定如下设计图纸范围的内容及工程量清单所列内容
二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗为年;3.装修工程为年;4.电气管线、给排水管道、设备__工程为年;5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6.__小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7.其他项目保修期限约定如下本工程质保期为二年,以竣工验收合格之日起计算 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金
四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修4.质量保修完成后,由发包人__验收
五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
六、双方约定的其他工程质量保修事项无论是人为原因还是不可抗力造成的损失均在保修范围工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满发包人公章承包人公章地址地址法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字电话电话传真传真开户银行开户银行账号账号________附件13廉政责任书格式建设工程廉政责任书发包人衢州市市政工程管理处承包人为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、__和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定
1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则除法律法规另有规定者外,不得为获取不正当的利益,损害国家、__和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报
二、发包人责任发包人的__和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、__参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备
三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国境、旅游等提供方便
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人__有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第
一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿
4.2承包人工作人员有违反本责任书第
一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效
五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止
六、责任书份数本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力发包人公章承包人公章法定地址法定地址法定代表人盖章法定代表人盖章____传真传真________开户银行开户银行帐号帐号________第四部分投标文件格式封面衢州市西安门大桥抢险加固工程投标文件正(副)本项目名称衢州市西安门大桥抢险加固工程投标文件内容(投标文件___分) 投标人(盖章) 法定代表人(盖章) 日期2013年10月20日投标函致衢州市市政工程管理处
1、根据2013年衢州市西安门大桥抢险加固工程—桥梁抢险加固工程招标文件,遵照《中华人民___招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以本投标书向你方发包的2013年衢州市西安门大桥抢险加固工程—桥梁抢险加固工程施工全部内容进行投标投标费率(大写)百分之玖拾壹点捌零(小写
91.80%)投标工期为45日历天;项目负责人金利平,施工质量目标为合格并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件及有关附件
3、一旦我方中标,我方保证按招标文件中投标须知前附表的内容,在我方投标工期内完成并向管理部门__移交手续
4、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束
5、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分投标人(盖章)单位地址浙江金华市丹溪路1171号龙腾创业大厦
907、909法定代表人(盖章)______0579-82479983传真0579-82479960开户银行名称浙江汇泰特种工程有限公司开户银行账号33001676750059002625开户银行地址建行丹溪支行日期_2013_年_10_月_20_日授权委托书本授权委托书声明我杨明远系浙江汇泰特种工程有限公司 的法定代表人,现授权委托浙江汇泰特种工程有限公司的杨明远为我公司的授权委托代理人出席衢州市西安门大桥抢险加固工程—桥梁抢险加固工程的开标会议,我承认代理人全权代表我在开标会议中的所有行为代理人无转委托权,特此委托代理人杨明远性别男年龄__38______号码222304197608152712职务__总经理____投标人(盖章)法定代表人(盖章)授权委托日期2013年10月20日封面衢州市西安门大桥抢险加固工程投标文件正(副)本项目名称衢州市西安门大桥抢险加固工程投标文件内容(投标文件技术部分) 投标人(盖章) 法定代表人(盖章) 日期年月日1-20-。