还剩124页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
PAGE2装修工程招标文件备案盖章处招标文件项目名称:XXXXXX改扩建弱电系统工程项目项目编号__-G05___建设单位XXXXXX总承包单位中国建筑第八工程局XXXXXX二○○六年三月目录TOC\o1-1\h\z\u第一章投标须知及投标须知前附表1第二章合同条款31第三章合同文件格式63第四章工程建设标准69第五章图纸71第六章工程量清单75第七章投标文件___分格式78第八章投标文件经济部分格式91第九章投标文件技术部分格式103第十章工程建设项目廉政责任书119第一章投标须知及投标须知前附表目录
一、投标须知前附表
二、投标须知
(一)总则
(二)招标文件
(三)投标文件的编制
(四)投标文件的提交
(五)开标
(六)评标
(七)合同的授予
一、投标须知前附表项号条款号内容说明与要求
11.1工程名称XXXXXX改扩建弱电系统工程
21.1建设地点北京市东城区前门东大街3号院
31.1建设规模
28088.5平方米(不包括与原机房连接路由)
41.1总投资额约400万元人民币
51.1设计单位北京中建建筑设计院
61.1招标人名称XXXXXX法定代表人杨玉良地址北京市东城区前门东大街3号院联系人马玺京电话65261343传真651____
271.1质量标准合格
82.1招标范围弱电系统工程项目的设备采购及__
92.2工期要求2006年4月24日计划开工,2006年9月30日计划竣工,施工总工期160日历天
103.1资金来源自筹11工程总承包人中国建筑第八工程局
124.1投标人资质等级要求投标人资质等级同时具有建设行政主管部门颁发的“建筑智能化工程专业承包”三级(含)以上资质、有效的安全生产许可证证书;在中华人民___境内注册的具有__法人资格的企业
134.2资格审查方式资格预审
1413.1工程计价方式工程量清单计价方式
1515.1投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起)
1616.1投标保证金肆万元(RMB40000)人民币(以保函形式)
175.1标前会与现场踏勘时间另行通知地点:北京市东城区前门东大街3号院
1810.1投标语言中文简体1917投标人的替代方案无
2018.1投标文件份数一份正本,五份副本
2121.1投标文件提交地点及截止时间收件人XXXXXX地点:宣武区南菜园2号北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心开评标区时间:2006年4月14日14时30分前
2225.1开标开始时间:2006年4月14日14时30分开标地点:宣武区南菜园2号北京市建设工程专业劳务发包承包交易中心开评标区
2332.3评标方法及标准综合评估法
2437.1履约__无
二、投标须知
(一)总则
1.工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项;
1.2本招标工程项目按照《中华人民___招标投标法》等有关法律、法规和规章,通过招标方式选定承包人
2.招标范围及工期
2.1招标内容弱电系统工程项目的设备采购及__
2.
1.1__系统;
2.
1.2电视公用天线系统;
2.
1.3宽带系统;
2.
1.4地下室停车系统;
2.
1.5监视系统;
2.
1.6DDC自控系统具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求,以本次招标文件提供的工程量清单为准,且须符合或满足本次招标采购实质目的并完全实现所应有的全部要求,投标人若存在任何理解上无__确确定之处,均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等相应程序提出,否则,任何可能导致的不利后果均应当由投标人自行承担
2.2本招标工程项目的工期2006年4月24日计划开工,2006年9月30日计划竣工施工总工期160日历天
3.资金来源
3.1资金来源自筹
4.合格的投标人
4.1投标人资质等级要求:
4.
1.1投标人必须是在中华人民___境内注册的具有__法人资格的企业;
4.
1.2投标人应具备由建设行政主管部门颁发的“建筑智能化工程专业承包”三级(含)以上资质;
4.
1.3投标人应具有有效的安全生产许可证证书
4.2本招标工程项目采用资格预审方式确定合格投标人
5.标前会与现场踏勘
5.1招标人将按本须知前附表第17项所述时间,标前会与现场踏勘同时__,投标人拟派代表(不超过2人)按上述要求参加会议标前会的目的是澄清、解答投标人提出的问题,投标人提出与投标有关的任何疑问,须在2006年3月29日16时前以书面形式(同时提供电子版本)提交招标人,招标人给予书面答复,并作为招标文件的组成部分,具有约束作用投标人须准时参加投标人承担踏勘现场所发生的自身费用
5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任招标人将不保证提供与本次工程相关的完整、齐全的各类管线设施等基础资料,但无论是否提供或所提供资料是否齐全,投标人/中标人须__尽职调查包括向有关的市政部门、管线监管部门调查、现场详细勘查等以/并获得全部资料,任何因资料所发生或引起的损害赔偿责任均应当由中标人自行__承担,与招标人或__部门无关,中标人不得依赖招标人或任何他方的资料作为其相信调查结果的依据
5.3经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失投标人应承担踏勘现场的责任和风险投标人应先到项目所在地尽职详细踏勘,以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、上下、下水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其施工安全性、提交方案的可实现性和报价的情况,以及对环保、社区或相邻环境及对相关方相邻权的影响任何因中标人忽视、误解及/或未尽力确证项目相关情况,而使招标人及/或第三方在项目实施过程中蒙受损失,将由中标人__承担全部赔偿责任
6.投标费用
6.1投标人应自行承担其投标文件准备和递交所涉及的一切费用,不管投标结果如何,业主对上述费用不负任何责任
(二)招标文件
7.招标文件的组成
7.1招标文件包括下列内容第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章合同文件格式第四章工程建设标准第五章图纸第六章工程量清单第七章投标文件___分格式第八章投标文件经济部分格式第九章投标文件技术部分格式第十章工程建设项目廉政责任书
7.2除
7.1内容外,招标人在提交投标文件截至时间15天前,以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人起约束作用
7.3投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标有可能被拒绝
7.4当投标人退回图纸时,图纸押金将同时退还给投标人(不计利息)
8.招标文件的澄清
8.1投标人若对招标文件有任何疑问,应于2006年3月29日16时00分前以书面形式(同时提供电子版本)向招标人提出澄清要求无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于2006年3月31日16时30分前以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向所有投标人发出(包括队询问的解释,但不说明询问的来源)投标人在收到该澄清文件即日以书面形式给予确认收到的回复传真该澄清作为招标文件的组成部分,具有约束作用,不论是否收到及/或无论是否回复确认均不影响招标活动继续进行,亦不影响该澄清文件的有效性该澄清作为招标文件的组成部分,具有约束作用本次招标文件的疑问卷需在2006年3月29日16时00分前,以书面形式(同时提供电子版本)传真给招标人疑问卷分三部分招标文件部分、图纸部分、清单部分__人马玺京传真651____
28.2本招标文件的解释权在招标人
9.招标文件的修改
9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改
9.2招标文件的修改将以书面形式向所有投标人发出,投标人应于收到该修改文件后24小时内以书面形式给予确认收到的回复传真招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用,不论是否收到及/或无论是否回复确认均不影响招标活动继续进行,亦不影响该修改文件的有效性
9.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准
9.5招标文件(含补充招标文件、答疑文件)是签订合同的主要依据,合同条款中涉及本招标文件的条款应当与本招标文件(含补充招标文件、答疑文件)相一致
(三)投标文件的编制
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件,包括与投标相关的各类授权文件,均须使用中文简体
10.2只有原版为外文的证书类文件,以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国__等可以是外文的,但__国家机关__采购中心(以下简称“采购中心”)可以要求报价人提供翻译文件,必要时可以要求提供附有__书的翻译文件并以译文为准
10.3除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民___法定计量单位
10.4对违反上述规定情形的,采购中心有权根据本次投标人数量及招标人、采购人和评委的要求,决定要求其限期提供加盖公章的翻译文件或径行决定对其投标拒绝
11.投标文件的组成
11.1投标文件由___分、经济部分和技术部分三部分组成(投标文件包括但不仅限于下列内容)开标信封单独密封(供唱标时使用的投标文件),包括专业项目投标书(正本,一式两份)、投标保函(正本)
11.2___分主要包括下列内容
11.
2.1投标人在中华人民___境内注册的具有__企业法人资格的工商营业执照、法人代码证书和税务登记证书(复印件加盖公章);
11.
2.2投标人提供由建设行政主管部门颁发的“建筑智能化工程专业承包”三级(含)以上资质证明文件(复印件加盖公章);
11.
2.3安全生产许可证(复印件加盖公章);
11.
2.4法定代表人___明书;
11.
2.5授权委托书、被授权人___复印件(法定代表人未参加开标会时,另准备一份授权委托书同被授权人___及___复印件一起当场出示);
11.
2.6投标函;
11.
2.7投标函附录;
11.
2.8专业项目投标书;
11.
2.9投标保函肆万元(RMB40000)人民币;
11.
2.10项目经理资质等级证书;
11.
2.11服务承诺书;
11.
2.12质量保证措施;
11.
2.13技术偏离表;
11.
2.14商务偏离表;
11.
2.15招标文件要求投标人提交的其他投标资料
11.3经济部分主要包括下列内容
11.
3.1投标报价说明;
11.
3.2投标报价汇总表;
11.
3.3主要材料清单报价表;
11.
3.4设备清单报价表;
11.
3.5工程量清单报价表;
11.
3.6措施项目报价表;
11.
3.7其它项目报价表;
11.
3.8工程量清单项目__计算表;
11.
3.9投标报价需要的其他资料
11.4技术部分主要包括下列内容
11.
4.1施工__设计;
11.
4.2项目管理机构配备情况
12.投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容,投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)
13.计量、计价原则
13.1本工程的投标报价采用投标须知前附表第14项所规定的方式本工程为固定单价合同,调整因素及如何调整详见合同专用条款
13.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和
13.3投标人的投标报价,应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部,不得以任何理由予以重复,作为投标人计算单价或总价的依据
13.4本次招标工程量的计算参照执行GB50500-2003《建设工程工程量清单计价规范》
13.5除非招标人对招标文件予以修改,投标人应按招标人提供的工程范围、设计图和实物计算工程量填报单价和合价每一项目只允许有一个报价任何有选择的报价将不予接受投标人未填单价或合价的工程项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内
13.6除非招标人在招标文件中另有约定,工程量清单中的每一子目应包含的工作内容除清单中描述的具体内容外,还应包含《计价规范》中要求的工程内容
13.7本工程地处市中心繁华地段,投标方应考虑材料进出场运输、施工扰民、场地狭小等原因增加费用,并计入投标报价可根据自身情况列入措施项目清单并计入投标总价
13.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准
13.
8.1投标人/中标人自行解决工人住宿、饮食和往返费用
13.
913.
5.3为贯彻京建施【2005】802号文要求,投标人应在其投标预算书中应针对“安全施工”单独报价,安全防护、文明施工措施费不得低于规定的费率计算所需费用总额的90%投标人的安全措施不完整、不合理、缺乏针对性、不能满足北京市有关安全生产规定的将失去中标资格
13.10本工程设备、材料暂估价计入投标总价,订货时按实际发生额调整
13.11规费和税金的计取执行国家有关规定
14.投标货币
14.1本工程投标报价采用的币种为人民币
15.投标有效期
15.1投标有效期见本须知前附表第15项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效
15.2在特殊情况下,招标人在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人若同意则应以书面形式予以答复,若招标人限定了答复期限而投标人未将拒绝的答复意见书面送达至招标人,或投标人不予答复,则可以被招标人视为投标人已经默示同意投标人可以以书面方式明确拒绝招标人这种要求并在招标人限定的期限内有效送达至招标人处,而不被没收投标保证金,拒绝延期的投标人将失去中标资格同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但将自动地相应的延长投标保证金的有效期,在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用
16.投标保证金
16.1投标人应在提交投标文件的同时,按有关规定提交本须知前附表第16项所规定数额和支付形式的投标保证金,并作为其投标文件的一部分
16.2投标人应按要求提交投标保证金,并且与专业项目投标书一同密封在开标信封中单独递交,只允许采用投标保函形式
16.
2.1投标保函应为在中国境内注册并经招标人认可的银行出具的银行保函银行保函的有效期应为在投标有效期满后28日历天内继续有效
16.3未按前述各款要求提交投标保证金或其提交保证金不完全符合前述各款要求的,其投标将被视为不响应招标文件或将被视为无效投标,对其投标可以拒绝
16.4未中标的投标人的投标保证金将在中标人签订合同后5个工作日内予以退还(不计利息)
16.5中标人的投标保证金,在中标人按本须知第36条规定签订合同后30日内予以退还(不计利息)
16.6如投标人发生下列情况之一时,投标保证金将被没收
16.
6.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标的;
16.
6.2中标人未能在规定期限内签订合同协议;
16.
6.3投标人有严重违反《中华人民___招标投标法》及国家和/或地方相关法规行为的
17.投标人的替代方案(无)
18.投标文件的份数、签署和其它规定
18.1投标人应按本须知前附表第20项规定的份数提交投标文件
18.2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”正本和副本如有不一致之处,以正本为准
18.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人__并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则其投标将可以被拒绝
18.4除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的__或由投标文件签字人签字或盖章(暗标部分除外)
18.5投标人应按照招标文件要求,在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章,同时签署法定代表人或投标人代表的全名报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、__、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章,不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的__否则可以被招标人视为无效
18.6投标人须保证所提供的全部资料的真实性和有效性投标文件中提供的所有复印件及投标人所提供的证明资料要清晰可辨,同时必须加盖单位公章并注明与原件一致
18.7投标人须注意为合理节约__采购评审成本,提倡诚实信用的投标行为,特别要求投标人应本着诚信精神,在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本,投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数,均必须以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离,若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定,亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项并可以注明不能确定的字样任何情况下,对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项,包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项,一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离,则评委会有权视具体情形予以按照规则扣分、在规则基础上增加扣分、在规则基础上加倍扣分、直至对该投标予以拒绝
18.8投标人对本招标文件的规定不允许实质性偏离,否则视为未能对招标文件做出实质性响应
18.9投标人不得将本次招标项下的内容拆开投标,否则视为未能对招标文件做出实质性响应
(四)投标文件的提交
19.投标文件的装订、密封和标记
19.1技术部分中的施工__设计与项目管理机构配备情况分别装订施工__设计为暗标,《施工__设计》封面统一采用空白A4复印纸,除正本的封面须加盖公章并由法定代表人或其授权的代理人签署外,副本封面(包括封底、侧封)及所有正文中均不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、印鉴、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号等);所有副本的封面、封底和侧封必须是完全空白,不需标明“副本”字样,并密封在一个包装中否则按废标处理
19.2投标文件的装订要求“暗标”部分的所有的正文应当按以下要求排版制作全文采用WORD文档打印;字体宋体;字号
(1)标题三号
(2)其他小四号;行距
1.5倍行距;纸张A4白色复印纸;除图表外,不允许使用彩色打印;不允许出现页眉,且页脚只准出现页码,页码格式采用___数字格式,设在页脚对中位置,页码应当连续,不得分章或节单独编码;对于比较大的图表可使用白色A3复印纸,但须将A3纸折叠成A4纸大小并统一装订;各章节之间须分页编排,且不用加隔页纸;不得分册装订,页数过多时,应当本着突出重点的原则予以缩减
19.
3.1投标人应在外层包封上清楚注明投标申请人的名称、招标项目名称、项目编号和X年X月X日前不得开封的字样;
19.
3.2投标人应将投标文件的正本和副本分别密封,并在密封袋(箱)上明确注明“正本”、“副本”字样,投标文件的“___分”、“经济部分”和“技术部分”(施工__设计与项目管理机构配备情况)分别单独装订成册为方便开标唱标,投标人应将专业项目投标书和投标保函单独密封提交,在信封上标明“开标信封”字样,并固定在投标文件外包装袋(箱)的顶部
19.3投标文件所有密封袋(箱)上均应密封,并在封口加盖投标人公章
19.4如果投标文件没有按本投标须知第
19.2款、第
19.3款和第
19.4款的规定装订、加写标记及密封的,招标人将不承担投标文件提前开封的责任对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人
20.投标文件的提交
20.1投标人应按本须知前附表第21项所规定的地点,于截止时间前提交投标文件
21.投标文件提交的截止时间
21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定
21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式,酌情延长提交投标文件的截止时间在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间,均以延长后新的投标截止时间为准
21.3到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新__招标
22.迟交的投标文件
22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止时间截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回投标人
23.投标文件的补充、修改与撤回
23.1投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分
23.2投标人对投标文件的补充、修改,应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交,并在内外层投标文件密封袋(箱)上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样
23.3在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改投标文件
23.4在投标截止时间至投标有效期满之前,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收
24.资格预审申请书材料的更新
24.1投标人在提交投标文件时,如资格预审申请书中的内容发生重大变化,投标人须对其重新更新,以证明其仍能满足资格预审评审标准,并且所提供的材料是经过确认的如果在评标时投标人已经不能达到资格评审标准,其投标将被拒绝
(五)开标
25.开标
25.1招标人按本须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标,并向所有投标人发出参加邀请在与法律规定不相冲突的情况下,一旦招标人或采购中心决定按时开标,则无论某一个或若干投标人是否收到邀请或是否实际参加开标,均不影响开标的按时进行及开标的有效性
25.2开标时投标人法人代表应参加开标会,并出示本人___及___复印件如投标人法人代表不能出席开标会,应指定代理人参加,代理人须持法人代表授权委托书(原件)及本人___及___复印件投标人最多可有2名代表参加开标会
25.3参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席,招标人将按投标文件送达的逆向顺序逐一开标
25.4开标时将当场对投标文件的密封、标记等情况进行核查,以确定它们是否符合招标文件的要求
25.5按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回给投标人;按本须知第26条规定确定为无效的投标文件,不予送交评审
25.6开标程序
25.
6.1开标由采购中心主持;
25.
6.2由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的__机构检查并__;
25.
6.3经确认无误后,由有关工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标__和投标文件的其他主要内容
25.7招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时都应当众予以拆封、宣读
25.8如遇特殊原因,招标人有权视情况,书面通知各投标人推迟开标时间、中止或重新招标有关风险由各投标人自行承担
25.9招标人对开标过程进行记录,并存档备查
26.投标文件的有效性
26.1开标时,投标文件出现下列情形之一的,应当作为无效投标文件或作为可以被拒绝的情形,不进入评标
26.
1.1投标文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的;
26.
1.2投标文件逾期送达的
(六)评标
27.评标委员会与评标
27.1招标人将“中华人民___招标投标法”及有关规定组建评标委员会
27.2开标结束后,开始评标,评标采用保密方式进行
28.评标过程的保密
28.1开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密
28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝
28.3中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会组__员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料
29.投标文件的澄清
29.1为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明,投标人应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容根据本须知第31条规定,凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列
30.投标文件的初步评审
30.1开标后,经招标人审查符合本须知第26条有关规定的投标文件,才能提交评标委员会进行评审
30.2评标时,评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求所谓实质上响应,是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符,无显著差异或保留,或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制,纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响
30.3如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求,评标委员会将予以拒绝,并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留,使之成为具有响应性的投标
31.投标文件计算错误的修正
31.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下
31.
1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准;
31.
1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时,以单价为准,修改合价,除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价
31.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收,并不影响评标工作
32.投标文件的评审、比较和否决
32.1评标委员会将按照本须知第30条规定,仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较
32.2在评审过程中评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料
32.3评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较,向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人,排列出名次招标人应根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人,确定排名第一的候选人中标,除非其放弃或拒绝签署合同
32.4评标方法和标准
32.
4.1本次招标采用综合评估法进行评标;
32.
4.2具体评标办法参见本须知第38条规定
32.5评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决或拒绝所有投标所有投标被否决或拒绝后,招标人应当依法重新招标
32.6任何情况下,若关于投标人的瑕疵被滞后发现,处理规则如下
32.
6.1无论基于何种原因,各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序,包括已经签约的情形,一旦在任何时间被发现存在上述情形,则招标人均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果,或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝,并有权决定采取相应的补救及/或纠正措施一旦该等投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果,其现有的位置将被其他投标人依序替代,相关的一切损失均由该等投标人承担
32.
6.2但若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签署了相关的合同,之后才发现存在上述情形,经招标人再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题,且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利的情形除外,该等情形例如一旦予以拒绝或采取类似效果的处理措施将使本次采购的成本大幅上升、延误期限以至可能给用户造成较大损失、招标人或主要用户出具不明确要求维持既定结果的书面意见等
32.
6.3在上述准备考虑维持结果的情形下,招标人有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别__金用以承担可能产生的赔偿责任,若其拒绝提供该等__或所实际提供的__金额不足要求金额,招标人有权并且应当决定取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施
(七)合同的授予
33.合同授予标准
33.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第
32.3款所确定的中标人
34.招标人拒绝投标的权力
34.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人招标人在发出中标通知书前,有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标
35.中标通知书
35.1中标人确定后,招标人将于15日内发出中标通知书
35.2招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人,但不作任何解释该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知
35.3中标通知书是合同的组成部分
36.合同协议书的签订
36.1承包人与中标人将于中标通知书发出之日起10日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同,承包人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
36.2中标人如不按本投标须知第
36.1款的规定与承包人订立合同,则招标人将废除授标,投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任
36.3本投标须知第
36.2款所述情况出现时,合同将授予排名第二的中标候选人
36.4中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人
36.5中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人
36.6本次采购的合同项下的任何合同、文件等均应当符合有关环保、知识产权及其他法律法规的规定,包括童工禁用、劳动保护待遇等法律规定投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等均已清楚本次__采购招标中的__或其部门、招标人、采购人或使用人等,均已尽声明、提示、审慎核查等注意义务及相关责任,若仍发生任何相关违反法律、法规之情形均属投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等单方面之因素、原因、责任投标人及/或中标人及/或乙方及/或乙方代理商等在相关的投标活动中、合同的签订及履行过程中,其投标及/或签署、履行合同均意味着其已承诺,任何情况下,均将严格遵守法律、法规,并且应当__承担全部及任何法律责任,包括对招标人、采购人、甲方、最终用户或任何第三方的民事侵权赔偿责任上述该等责任同时亦均属严重违约责任
36.7本工程合同文本采用中华人民______、国家工商行政管理局于一九九九年十二月制定的“建设工程施工合同”GF-1999-0201中标价即为本工程的合同__,本工程的合同形式为固定单价合同
36.8本工程保修合同采用___和国家工商行政管理局建2000185号文件规定的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本
37.履约__
37.1本工程不采用履约__
38.评标办法(附后)三.评标办法
(一)总则第1条本办法仅适用于XXXXXX改扩建弱电系统工程是招标文件的组成部分第2条评标工作由招标人负责组建的评标委员会承担评标委员会由经济、技术、财会等方面专业人员组成,负责对各投标人的投标文件进行评审评标委员会为5(含)人以上单数第3条本工程评标委员会遵循下述原则进行评标
1.竞争优选;
2.公开、公平、公正;
3.科学合理;
4.质量好、信誉高、__合理、工期适当、施工方案先进可行;
5.反不正当竞争;第4条按本办法及本工程招标文件要求对投标人的投标文件评分,由评标委员会按得分进行排序,推荐前三名为中标候选人,无特殊情况以第一名为最终中标人如果第一名放弃中标,则由第二名中标,依次类推,如前三名全部放弃中标,则重新招标第5条北京市建设工程招标投标监督管理机构对招标工程项目的开标、评标、决标实施监督管理
(二)评标程序、方法及说明第6条评标的内容评标的内容包括投标文件的符合性与完整性评审,经济标评审和技术标评审等
1.符合性与完整性评审
1.1为保证评标的准确和公正,提高评标活动的效率,评标委员会首先将根据招标文件的规定,对符合本办法投标__有效条件的投标文件的实质性内容进行符合性与完整性评审(即符合招标文件的要求),判定投标文件是否满足招标文件要求,如果投标文件属实质上不响应招标文件有关规定的,招标人将予以拒绝被评标委员会拒绝的投标人的投标文件,不再进行后续评审
1.2对投标文件的完整性、符合性评审不进行打分
2.经济标评审
2.1经济标评审内容投标报价的评分
2.2经济标的基本要求见表二1采用基准价法定量评分2错误修正评标委员会有权按照本招标文件中规定的修正原则,对投标人报价的计算差错进行算术性修正修正结果不得以任何方式影响投标__和最终中标__,在修正错误时评标委员会有权要求有关投标人对其分部分项工程量清单报价中出现的算术问题作出解释和澄清;如果经过错误修正后的投标__大于其投标__,除非投标人的解释和澄清证明其投标__仍然不低于其个别成本,评标委员会有权宣布其投标无效上述所有的修正与澄清均应以书面的形式进行,并作为评标报告的附件报标办备案(上述修正办法仅在评标委员会评标时使用,并不影响投标人的最终报价)3各项构成经济指标组成部份的文件基本符合招标文件要求
3.技术标评审
3.1技术标评审内容:施工__设计等的评分
3.2对技术标的基本要求(见表一)
(1)工期合理,能满足招标文件要求;
(2)进度计划安排合理,进度控制措施科学可靠;
(3)__机构和专业技术力量能满足施工需要;
(4)施工方案重点突出,拟用的技术先进、科学和可行;
(5)工程质量及环保保证措施可靠;
(6)安全措施可靠等第7条评标规定及程序
1.当投标单位按照招标文件规定的时间、地点等要求报送投标文件并公开揭标后,评标委员会按照本办法,对投标单位的投标文件进行__评标
2.评标委员会根据评标办法进行__评分,得分最高者为中标单位
3.投标单位对招标单位有疑议,应以书面形式提出,招标单位会同北京市建设工程招标投标监督管理机构研究后,由招标单位提出处理意见第8条若发生并列第一名的情况,由招标单位从并列第一名的投标单位中,选择报价低的投标人为中标单位第9条澄清1.在评标阶段,评标委员会认为必要时,可书面通知投标人要求其澄清投标文件中的问题,或者要求其补充某些资料,包括单价的分析资料等,对此,投标人不得拒绝;但此种澄清不得改变投标文件的实质性内容;2.投标人须以书面形式提供澄清文件,并作为投标文件的组成部分;
3.投标人不得借澄清问题的机会,与招标人及评标委员会私下接触或对原投标价和内容提出修改,但在评标中发现的算术性差错进行的核实、修正,则不在此列;
4.招标人不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清
(三)评分方法及说明第10条评分分值计算保留小数点后两位,第三位四舍五入第11条技术标主要评分方法及有关说明(见技术部分评分标准)
1.施工__设计施工__设计得分经评标委员会详细评审确认低于60分为废标评定的内容包括
1.1施工方案;
1.2安全防护及劳动保护措施;
1.3质量保证体系及措施;
1.4施工进度计划及保证措施;
1.5现场文明施工及环保措施;
1.6劳动力计划人员配置;
1.7应对特殊、紧急情况预案第12条经济标评分方法及有关说明(见经济部分评分标准)
1.栏标价由招标人编制标底,并以标底上浮3%为栏标价;
2.凡高于拦标价3%的投标报价,__分计0分,并不参加基准价的计算
3.基准价的确定“基准价”为各有效投标报价去掉最高和最低的两家投标报价后,其它各有效投标报价扣减整项暂估的算术平均值当有效投标报价少于或等于四家时,基准价为各有效投标报价扣减整项暂估的算术平均值特别说明上述公式所剔除之最高和最低的投标报价并不属于无效报价
4.投标报价的评分标准采用基准价法以“基准价”为基数,按经济标评分表计算各有效投标报价投标人的该项得分,与基准价比较的计算公式为(各有效投标报价扣减整项暂估—基准价)/基准价×100%第13条本招标文件和评标文件由招标人负责解释第十四条废标条款
(1)投标文件无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的;
(2)投标文件未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;
(3)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价,且未声明哪一个有效的;
(4)投标人以他人的名义投标、串通投标、以__手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;
(5)投标人的报价明显低于其他投标报价或者要设有标底时明显低于标底,投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,或者被评标委员会认定为低于其个别成本的,或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的;
(6)投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的;
(7)施工__设计技术标违背招标文件规定,在其正文中出现可识别投标人身份的任何字符、徽标包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号等;或在其封面及封装方式不符合招标文件规定的;
(8)对评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料,又拒绝根据评标委员会建议进行修正的;
(9)未能在实质上对招标文件中的要求和条件(特别是工期和质量标准)做出响应的
(四)评分表技术部分评分标准表一技术标评分表(100分)(分数代码A
1、K1权值
0.40)序号项 目标准分评分标准分值评委意见1施工方案25分切合实际,先进可行16-25分基本切合实际,方案可行6-15分不合理1-5分2安全防护及劳动保护措施15分切合实际,先进可靠11-15分基本可靠4-10分不可靠1-3分3质量保证体系及措施20分__完整,措施有力16-20分__完整,措施一般8-15分__及措施欠完整1-7分4施工进度计划及保证措施20分完善、可靠11-15分较完善4-10分欠完善1-3分5文明施工及环保措施5分按ISO14000标准体系__完整,措施有力4-5分按ISO14000标准体系__完整,措施一般1-3分6劳动力计划及人员配置10分合理8-10分较合理4-7分欠合理1-3分7应对特殊、紧急情况预案5分合理4-5分欠合理1-3分经济部分评分标准表二经济标评分表(100分)(分数代码A
2、K2权值
0.60)偏离率+5%以外+5%~+4%(含+5%)+4%~+3%(含+4%)+3%~+2%(含+3%)+2%~1%(含+2%)报价得分7075808590偏离率+1%~0(含+1%)0~-1%(含0%)-1%~-2%(含-1%)-2%~-3%(含-2%)-3%~-4%(含-3%)报价得分95100979491偏离率-4%~-5%(含-4%)-5%~-6%(含-5%)-6%~-7%(含-6%)-7%~-8%(含-7%)-8%以外(含-8%)报价得分8885827976得分计算及加权值取定表(100分)序号评价项目分数代码权重系数系数取值1施工__方案设计A1K
10.402投标报价A2K
20.60投标人总得分值=A1×K1+A2×K2
(五)评标表格表一技术标评分表项目名称XXXXXX改扩建弱电系统工程时间2006年月日项目编号__-G05___序号项目最高分值投标单位名称1施工方案25分2安全防护及劳动保护措施15分3质量保证体系及措施20分4施工进度计划及保证措施20分5文明施工及环保措施5分6劳动力计划及人员配置10分7应对特殊、紧急情况预案5分技术标得分100分技术标加权得分40分评委签字日期表二经济标评分表项目名称XXXXXX改扩建弱电系统工程时间2006年月日项目编号__-G05___序号项目最高分值投标单位名称1投标报价2基准价3偏离系数4经济标得分100分5经济标加权得分60分评委签字日期表三评分汇总表项目名称XXXXXX改扩建弱电系统工程时间2006年月日项目编号__-G05___专家姓名投标单位技术标打分技术标得分(平均值)经济得分最终得分排名评委签名第二章合同条款使用___、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同(示范文本)》(建建
[1999]313号)通用条款
一、词语定义及合同文件 1、词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义
1.1通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款
1.2专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改
1.3发包人指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
1.4承包人指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人
1.5项目经理指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表
1.6设计单位指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位
1.7监理单位指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位
1.8工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定
1.9工程造价管理部门指___有关部门、县级以上人民__建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构
1.10工程指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程
1.11合同价款指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项
1.12追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款
1.13费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出
1.14工期指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数
1.15开工日期指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期
1.16竣工日期指发包人承包人在协议书约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期
1.17图纸指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)
1.18施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所
1.19书面形式指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和____)等可以有形地表现所载内容的形式
1.19违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任
1.20索赔指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求
1.21不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
1.22小时或天本合同中规定按小时计算时间的,从__有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时 2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释,互为说明除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下
(1)本合同协议书
(2)中标通知书
(3)投标书及其附件
(4)本合同专用条款
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理 3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字 在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同
3.2适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定
3.3适用标准、规范 双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范 国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本 本条所发生的__、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担 4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为__,__费用由承包人承担发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务
4.2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用
二、双方一般权利和义务 5、工程师
5.1实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批准
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉双方职权发生交叉或不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的__时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务
5.6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明 6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件 工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正 除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认 承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延 本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知
6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期
6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务 7、项目经理
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明
7.2承包人依据合同发出___,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效
7.3项目经理按发包人认可的施工__设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令__施工在情况紧急且无法与工程师__时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期
7.4承包人如需要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,关征得发包人同意后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务
7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理 8、发包人工作
8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
(1)__土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
(5)__施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);
(6)确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;
(7)__承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作、承担有关费用;
(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定
8.2发包人可以将
8.1款部分工作委托承包人__,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担
8.3发包人未能履行
8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期 9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作
(1)根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;
(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;
(3)根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,产负责安全保卫;
(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用;
(5)遵守__有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定__有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
(6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款,双方在专用条款内约定;
(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作;
(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;
(9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定
9.2承包人未能履行
9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失
三、施工__设计和工期 10、进度计划
10.1承包人应按专用条款约定的日期,将施工__设计和工程进度计划提交修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划__施工,接受工程师对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款11、开工及延期开工
11.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失,并相应顺延工期 12、暂停施工 工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延 13、工期延误
13.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延
(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
(4)设计变更和工程量增加;
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(6)不可抗力;
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况
13.2承包人在
13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期 14、工程竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任
14.3施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容
四、质量与检验 15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任
15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担双方均有责任,由双方根据其责任分别承担 16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件
16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延
16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期
16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担 17、隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收
17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行__验收,工程师应承认验收记录
17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工 18、重新检验 无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延 19、工程试车
19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的__范围相一致
19.2设备__工程具备单机无负荷试车条件,承包人__试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师通知包括试车内容、时间、地点承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件试车合格,工程师在试车记录上签字
19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录
19.4设备__工程具备无负荷联动试车条件,发包人__试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作试车合格,双方在试车记录上签字
19.5双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新__发包人承担修改设计、拆除及重新__的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新__设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新__的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延
(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新__和试车,并承担重新__和试车的费用,工期不予顺延
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或__竣工手续
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议
五、安全施工 20、安全施工与检查
20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准__施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用 21、安全防护
21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担
21.2实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用 22、事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按__有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用
22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按__有关部门的认定处理
六、合同价款与支付 23、合同价款及调整
23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标__在协议书内约定非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定
23.2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定采用其中一种
(1)固定__合同双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整风险范围以外的合同价款调整方法应当在专用条款内约定
(2)可调__合同合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法
(3)成本加酬金合同合同价款包括成本和酬金两部分,双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法
23.3可调__合同中合同价款的调整因素包括
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;
(2)工程造价管理部门公布的__调整;
(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
(4)双方约定的其他因素
23.4承包人应当在
23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追加合同价款,与工程款同期支付工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整 24、工程预付款 实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回预付时间应不迟于约定的开工日期前7天发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付___,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任 25、工程量的确认
25.1承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据
25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据工程师不按约定时间通知承包人,致命承包人未能参加计量,计量结果无效
25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量 26、工程款(进度款)支付
26.1在确认计量结果后14天内,发包人应向承包人支付工程款(进度款)按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算
26.2本通用条款第___确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付
26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包人可向发包人发出要求付款___,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息
26.4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任
七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备
27.1实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表,作为本合同附件(附件2)一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点
27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提__品合格证明,对其质量负责发包人在所供材料设备到贷前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点
27.3发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿 发包人未通知承包人清点,承包人不负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定
(1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施工场地并重新采购;
(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可代为调剂串换,由发包人承担相应费用;
(4)到贷地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;
(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工场地;
(6)到贷时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到贷时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人损失,造成工期延误的,相应顺延工期;
27.5发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由发包人承担
27.6发包人供应材料设备的结算方法,双方在专用条款内约定 28、承包人采购材料设备
28.1承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购,并提__品合格证明,对材料设备质量负责承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点
28.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工场地,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延
28.3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
28.5承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
28.6由承包人采购的材料设备,发包人不得指定生产厂或供应商
八、工程变更
29、工程设计变更
29.1施工中发包人需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更
(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
(2)增减合同中约定的工程量;
(3)改变有关工程的施工时间和顺序;
(4)其他有关工程变更需要的附__作 因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失,由发包人承担,延误的工期相应顺延
29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担,延误的工期不予顺延
29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工__设计的更改及对材料、设备的换用,须经工程师同意未经同意擅自更改或换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关损失,延误的工期不予顺延 工程师同意采用承包人合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包人承包人另行约定分担或__ 30、其他变更 合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决 31、确定变更价款
31.1承包人在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款变更合同价款按下列方法进行
(1)合同中已有适用于变更工程的__,按合同已有的__变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更工程的__,可以参照类似__变更合同介款;
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的__,由承包人提出适当的变更__,经工程师确认后执行
31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更
31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认
31.4工程师不同意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理
31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付
31.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款
九、竣工验收与结算 32、竣工验收
32.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条款内约定提供的日期和份数
32.2发包人收到竣工验收报告后28天内__有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用
32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不__验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可
32.4工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期
32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不__验收,从第29天起承担工程保管及一切意外责任
32.6中间交工工程的范围和竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款
32.1款至
32.4款__
32.7因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法
32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任 33、竣工结算
33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算
33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者提出修改意见发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人
33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任
33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以由承包人申请人民__将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿
33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承__管责任
33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理 34、质量保修
34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任
34.2质量保修工作的实施承包人应在工程竣工验收之前,与发包人签订质量保修书,作为本合同附件(附件3略)
34.3质量保修书的主要内容包括
(1)质量保修项目内容及范围;
(2)质量保修期;
(3)质量保修责任;
(4)质量保修金的支付方法
十、违约、索赔和争议 35、违约
35.1发包人违约当发生下列情况时
(1)本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款;
(2)本通用条款第
26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行;
(3)本通用条款第
33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款;
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况发包人承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失,顺延延误的工期双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法
35.2承包人违约当发生下列情况时
(1)本通用条款第
14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;
(2)本通用条款第
15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;
(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况 承包人承担违约责任,赔偿因其违约约发包人造成的损失双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额可计算方法
35.3一方违约后,另一方要求违给方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同 36、索赔
36.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔__发生时的有效证据
36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔
(1)索赔__发生后28天内,向工程师发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
(5)当该索赔__持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔__终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复程序与
(3)、
(4)规定相同
36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按
36.2款确定的时限向承包人提出索赔 37、争议
37.1发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议第一种解决方式双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式向有管辖权的人民__起诉
37.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
(4)__要求停止施工
十一、其他 38、工程分包
38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程,并与分包单位签订分包合同非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包
38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任
38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项 39、不可抗力
39.1不可抗力包括因战争、__、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的__、火灾,以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害
39.2不可抗力__发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施不可抗力__结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用不可抗__持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况不可抗力__结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料
39.3因不可抗力__导致的费用及延误的工期由双方按以__法分别承担
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待__的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,由发包人承担;
(6)延误的工期相应顺延
39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任 40、保险
40.1工程开工前,发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产__保险,支付保险费用
40.2运至施工场地内用于工程的材料和待__设备,由发包人__保险,并支付保险费用
40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人__,费用由发包人承担
40.4承包人必须为人事危险作业的职工__意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备__保险,支付保险费用
40.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失
40.6具体投保内容和相关责任,发包人承包人在专用条款中约定 41、__
41.1发包人承包人为了全面履行合同,应互相提供以下__
(1)发包人向承包人提供履约__,按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务
(2)承包人向发包人提供履约__,按合同约定履行自己的各项义务
41.2一方违约后,另一方可要求提供__的第三人承担相应责任
41.3提供__的内容、方式和相关责任,发包人承包人除在专用条款中约定外,被__方与__方还应签订__合同,作为本合同附件 42、专利技术及特殊工艺
42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责__相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责__申报手续并承担有关费用
42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任 43、文物和地下障碍物
43.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师,工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任
43.2施工中了现影响施工的地下障碍物时,承包人应于8小时内以书面形式通知工程师,同时提出处置方案,工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案发包人承担由此发生的费用,顺延延误的工期 所发现的地下障碍物有归属单位时,发包人应报请有关部门协同处置 44、合同解除
44.1发包人承包人协商一致,可以解除合同
44.2发生本通用条款第
26.4款情况,停止施工超过56天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同
44.3发生本通用条款第
38.2款禁止的情况,承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同
44.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行
44.5一方依据
44.
2、
44.
3、
44.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同___,并在发出通知前7天告知对方,通知到达对方时合同解除对解除合同有争议的,按本通用条款第37条关于争议的约定处理
44.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地发包人应为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失
44.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力 45、合同生效与终止
45.1双方在协议书中约定合同生效方式
45.2除本通用条款第34条外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止
45.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务 46、合同份数
46.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人承包人分别保存一份
46.2本合同副本份数,由双方根据需要在专用条款内约定 47、补充条款 双方根据有关法律、行政法规规定,结合工程实际经协商一致后,可对本通用条款内容具体化、补充或修改,在专用条款内约定专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)本合同专用条款;
(4)本合同通用条款;
(5)合同履行中,发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
(6)招标文件;
(7)投标书及其附件;
(8)图纸;
(9)工程量清单;
(10)标准、规范及有关技术文件;除非另有约定,在合同订立和履行过程中,双方签署、签发、签收的与本合同订立和履行有关的协议、信函、纪要、___等亦构成合同组成部分,其优先解释顺序应视其内容与其它合同文件的相互关系而定
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同使用汉语
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件,均对本合同有约束力
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行所发生的__标准、规范的费用,由承包人自行承担
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数_中标通知书发出后5日内招标人向中标人提供施工图1套承包人需要增加图纸套数的,招标人可代为__,__费用由中标人承担
4.2发包人对图纸保密要求未经招标人允许,中标人不得将本工程的设计造型、设计图纸、及有关数据进行修改、__、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师姓名_________________________职务_____________________________发包人委托的职权在建设工程委托监理合同中予以明确,并将监理合同副本提供给承包人一份需要取得发包人批准才能行使的职权本合同约定,所有由监理工程师发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络,只要与本工程的合同__、款项支付、计量、计价、工期延长、建筑使用功能、分包人和供应商的选择有关,须事先经过发包人的审核与批准,并有发包人代表或其合法授权人的签字,方可成为双方有合同约束力的文件________
5.3发包人派驻的工程师姓名职务职权发包人派驻的工程师应受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络_本合同约定,在必要时发包人派驻的工程师可直接向承包方发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络,应同时抄送一份副本给监理工程师当发包人派驻的工程师和监理工程师各自的任何书面通知指示、同意、批准、证书、决定及其他通讯联络之间出现冲突、矛盾、或不一致时,发包人的决定应是最终的、权威的和具有约束力的
7.项目经理姓名职务
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间开工前5天完成通用条款
8.11条规定的工作内容2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求_开工前按施工需要将水源、电源引至施工楼层(由中标人自行接驳),并保证施工期间的需要5由发包人__的施工所需证件、批件的名称和完成时间_开工前提供完毕7图纸会审和设计交底时间_承包方收到图纸后7天内8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)古树名木的保护工作_无
8.2发包人委托承包人__的工作发包人按照有关规定将施工噪声扰民费支付给承包人本项费用已包含在合同总价中,由承包人负责处理施工扰民和民扰问题承包人应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时按规定支付补偿金,以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进度造成影响承包人有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民承包人不能向发包人索取任何与施工扰民或民扰有关的超出合同约定的费用
9.承包人工作
9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作_承包人应正当并按照合同实施工程承包人应提供可能需要的全部的监督、劳力、材料、生产设备和承包人设备在现场的所有材料和生产设备应视为发包人的财产1需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间设计资质为乙级(含)以上,设计文件提交时间由发包人另行通知2应提供计划、报表的名称及完成时间_每月25日提供当月工程统计报表及下月计划报表3承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求_执行本合同通用条款第
9.13条4向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求5需承包人__的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续执行本合同通用条款
9.15条6已完工程成品保护的特殊要求及费用承担________无特殊要求________7施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担___执行本合同通用条款
9.17条,如委托承包人完成,费用由发包人承担__8施工场地清洁卫生的要求保证施工场地清洁卫生符合地方有关规定____9双方约定承包人应做的其他工作承包人负责补遗工作如果任何未明显属于本工程总承包的工作范围,但未以文字形式明确约定为属于任何指定分包人的工作范围,也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围,此类工作应由承包人作为本工程总承包责任和义务自行完成三.施工__设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工__设计(施工方案)和进度计划的时间承包人应在收到中标通知书之日的3天内,按监理工程师同意的格式和详细程度,向监理工程师提交一式六份完整的施工__设计和工程进度计划,以获取监理工程师的批准无论监理工程师何时需要,承包人还应以书面形式提交一份为保证该进度计划而拟采用的方法和安排的说明,以供监理工程师参考且不应对随投标文件提交的工程进度计划(如果有)做实质性变动,而是对其的进一步细化无论何时,如果监理工程师认为工程的实际进度与已经取得批准的进度计划不符,承包人应根据监理工程师的要求提交一份经过修订的进度计划,以显示为保证工程按期竣工而对原进度计划所做的修改_承包人应采取任何必要的和适当的措施来保证工程按照批准的进度计划或按照经过修订的进度计划进行,任何与此类措施有关的费用由承包人承担__在承包人没有任何合理的理由要求延长工期的情况下,在任何时候如果监理工程师认为工程或工程的任何区段的施工进度不符合已经取得批准的进度计划,或不符合经过修订的进度计划,或不符合竣工期限的要求,则监理工程师应将此情况通知承包人,承包人应在监理工程师的同意下,立即采取必要的措施,加快工程进度,以使其符合竣工期限的要求承包人无权要求为采取这些措施支付附加费用如果为此承包人认为有必要在夜间或节假日进行任何工作,则发包人应协助承包人__任何必要的许可工程师确认的时间_收到后7天内予以确认四.质量与验收
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位_
19.工程试车
19.5试车费用的承担单机和联机无负荷试车的费用由承包人承担,并含在合同__内五.安全施工六.合同价款与支付
23.合同价款及调整
23.2本合同价款采用__固定单价合同方式确定采用固定__合同,合同价款中包括的风险范围除本合同
39.1款规定的不可抗力以外的所有风险包括但不仅限于在承包人负责照管期间,如果工程或其任何部分或待用的材料或设备出现任何损失或损坏,除发包人的风险和不可抗力情况外,不论出于其他任何原因,承包人均应自费弥补此类损失或损坏,以使永久工程在各方面符合合同的约定,并达到监理工程师满意的程度承包人还应对他在进行作业过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任_承包人应保障发包人、监理工程师、发包人雇佣的其他承包人、代理人以及雇员免遭因承包人实施工程(包括承包人提供的专业服务)导致的一切索赔、损害、损失和开支这些保障义务应限于因人员伤亡、病疫、物资财产(工程除外)的损伤或毁坏所导致的索赔、损害、损失及开支此类义务同样应限于由于承包人或其直接或间接雇用的任何人不履行合同约定的照管职责而导致的此类索赔、损害、损失和开支,以及设计不当造成的损失
23.3双方约定合同价款的其他调整因素_1由于工程量清单所列工程量与实际工程量误差超过±3%以上的,按实际发生的工程量(经招标人和监理单位确认后)进行结算,调整合同价款;误差在±3%以内的,按清单所列工程量进行结算,不予调整合同价款2设计变更导致工程量变化在20%以上或使用功能有较大变化而引起的变更3经招标人同意,设计单位及现场监理工程师现场签认的经济洽商4当工程变更使得工程量的变化超出工程量清单中所列工程细目的工程量的25%以及该细目的合同金额超出合同总价的20%时,应对超出部分的工程量按新的合同单价__结算5对于工程修改项目的总价或综合单价,应套用相同或类似的总价或综合单价,对于综合单价中提高或降低材料、设备__,将根据《分步分项工程量清单综合单价分析表》中所列项目,替换主材__及相应调整税费和规费,不再调整人工、机械、辅材、管理及利润等费用6若按合同条款没有相同或类似项目的总价或单价可套用,而需要按实际费用计算时,承包方必须提供一切有关此类工程修改细目及一切有关记录,包括材料费、人工费、包装费、运输费、装卸费、__费、__费及一切所需机械及设备费等的有关资料,包括所有__及收据等,以供发包方审核(在需要时,承包方必须按发包方要求提供上述__及收据正本做参考)、同意;而此类工程修改总价或单价计算将按发包方审核确认后的上述费用再加上15%作为其综合费率,指临时措施费(包括本工程一切所需机械设施、运输、脚手架等)、施工管理费、利润、__部门收取的一切有关费用、有关税项等7招标人对于委托投标人采办的设备及材料,由招标人提供本类设备和材料的暂估价的单价或合计,以此为依据,投标人选择对上述设备和材料所需的采办及__施工费用,同时对该部分设备及材料的__费和辅助材料费在各个专业__工程费中报价,形成固定总价的一部分,在合同执行的全过程不得调整,而设备和材料暂估价编制的工程费用部分,依据招标人提供的暂估价,进入投标价,在今后的实施过程中,则依据经招标人及投标人共同确认的实际__进行工程结算8除上述情况外的任何其他变化,均不能调整合同价款24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例_工程预付款为合同总价款的25%,在监理工程师发布正式开工令三天内支付扣回工程款的时间、比例当合同价款支付到55%时,分两次扣清剩余工程预付款后再按月度完成工程量支付工程款
25.工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间__每月20日前向发包人提交已完成工程量报告一式四份_26.工程款(进度款)支付双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间采取按月支付方式,每月支付承包人上月工程进度款70%当合同价款累计支付到80%时,暂停进度款的支付,到竣工验收合格并审计完成后结算除工程保修合同要求的预留金额(合同总金额的5%)外的全部工程款发包人向承包人预付工程款的时间和占合同价款总额的比例_工程预付款为合同总价款(扣除安全防护、文明施工措施费后)的20%,在监理工程师发布正式开工令三天内支付,同时发包人向承包人支付不低于50%的安全防护、文明施工措施费七.材料设备供应27.发包人供应材料设备
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下1材料设备单价与一览表不符由发包人承担所有差价2材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符双方另行协商解决3承包人可代为调剂串换的材料经发包人同意,承包人可调剂串换,发包人承担相应费用4到货地点与一览表不符由发包人负责倒运至一览表指定地点,承包人代为倒运时,发包人承担相应支出__5供应数量与一览表不符少于一览表时,承包人提供数量由发包人补齐;多于一览表时,发包人负责运出施工现场
27.6发包人供应材料设备的结算方法_从当月进度款中扣除除非合同中另有约定,发包人供应材料和工程设备的行为仅限于提供“一览表”中所列的材料和工程设备任何为恰当和正确地使用、__和实施这些材料和工程设备所必需的但发包人供应清单中未列明的其他任何辅助性材料以及为使用、__和实施这些材料和工程设备连同辅助性材料所需的人工费用应已经包含在承包人的合同__中对于发包人供货的内容,承包人应给予积极配合,对材料设备采购过程中涉及技术规格、__方式、材料消耗等内容给予认真审核,并承担在发包人供货技术文件上签署意见的义务对于发包人供货的材料设备由于技术规格、__方式、材料消耗不符合施工现场情况,而相关技术文件确已得到承包人的签字确认,承包人应积极采取措施弥补损失,同时应承担材料设备直接经济损失和由于采取弥补措施等所需合计费用的30%28.承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定必须按设计图纸的技术要求和有关标准要求进行采购,采购材料、设备的规格、质量不符合要求时,由承包人承担责任同时对于发包人供应的材料设备需要由承包人负责的辅助材料及__,承包人必须对其负责提供并__就位的任何辅助性材料,包括但不限于阀门、开关、各类管材、螺栓、螺钉、法兰、电缆、电线等的规格、型号、性能等,以及对他们各自的质量、接合、配套性和适用性负责本工程如需承包方采购设备时,承包方须事先提供报价、样本、样品、材质、厂家经发包人及监理单位确认后采购订货质量按国内标准(国标、部标、行业标准)确定如果发包人指定厂家,按发包人要求执行承包人应根据工程进度需要制订材料设备采购计划,并将拟采购的品种数量在计划开始采购工作前4周通知发包人,如因承包人未履行提前告知义务,由于发包人确认材料设备而造成的工期延误,将由承包人承担,工期不予调整八.工程变更九.竣工验收与结算32.竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定_在工程竣工验收后30日内提供竣工图4套
32.6中间交工工程的范围和竣工时间执行“通用条款”
17.1款_十.违约、索赔和争议35.违约
35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任执行通用条款_ 本合同通用条款第
26.4款约定发包人违约应承担的违约责任执行通用条款 本合同通用条款第
33.3款约定发包人违约应承担的违约责任执行通用条款 双方约定的发包人其他违约责任无_
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下 本合同通用条款第
14.2款约定承包人违约应承担的违约责任_发包人对承包人误期竣工的违约金为每拖延一天分别为合同结算总价的万分之二,总额不超过合同结算价的3% 本合同通用条款第
15.1款约定承包人违约应承担的违约责任_因承包人原因工程质量达不到投标文件承诺的质量等级的,按合同总价的
1.5%支付违约金___37.争议
37.1双方约定,在履行合同过程中产生争议时 1可以协商和解或要求有关主管部门调解,当事人不愿意调解或和解、及调解或和解不成的,向北京仲裁委员会提出仲裁申请十一.其他39.不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定_执行通用条款第
39.1款40.保险
40.6本工程双方约定投保内容执行京建法【2004】243号文41.__
41.3本工程双方约定__事项如下1承包人向发包人提供履约__,__方式为不采用 2双方约定的其他__事项无_46.合同份数
46.1双方约定合同正、副本份数_正本五份,其中发包人三份、承包人两份;副本六份,双方各执三份47.质量保修
47.1工程质量保证金为合同金额的5%,缺陷责任期(保证期)自工程验收合格之日起计算为12个月缺陷责任期满后,发包人在收到承包人返还保证金申请后3个月内无息返还,按规定应予以扣除的除外48.补充条款
47.1本工程承包人的保修期自发包人或发包人指定的物业管理公司颁发移交证书之日起开始计算,承包人自行承担在此之前发生的完善和修补缺陷的所有相关费用
47.2承包人承担编制并提交给发包人经监理工程师审定的《使用维修保养手册》和《使用维修保养人员的培训计划》,并按上述内容实施培训
47.3如果更换项目经理或项目经理不到位,既为违约并从工程款中扣除违约金100万元;如果更换主任工程师或主任工程师不到位,既为违约并从工程款中扣除违约金50万元;如果更换工长或工长不到位,既为违约并从工程款中扣除违约金20万元;上述违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的情况
47.4承包人承担施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用,不再要求发包人支付该项费用
47.5合同双方确认,本协议书及本协议书约定的其他合同文件组成部分中各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果,不存在与招标文件和乙方投标文件实质性内容不一致的条款,如果存在任何不一致的条款,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力
47.6在本协议书及本协议书约定的其他合同文件的组成部分之外,合同双方不存在也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同,也不是合同双方真实意思的表示,对合同双方不构成任何合同或法律约束力第三章合同文件格式目录
一、 合同协议书
二、 房屋建筑工程质量保修书
一、合同协议书发包人{招标人名称}承包人(全称)依照《中华人民___合同法》、《中华人民___建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
1、工程概况工程名称{招标工程项目名称}工程地点{工程建设地点}工程内容群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号资金来源
2、工程承包范围承包范围
3、合同工期开工日期{开工年}年{开工月}月{开工日}日竣工日期{竣工年}年{竣工月}月{竣工日}日合同工期总日历天数{工期}天
4、质量标准工程质量标准{工程质量标准}
5、合同价款金额(大写)元(人民币)¥元
6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括1本合同协议书2中标通知书3投标书及其附件4本合同专用条款5本合同通用条款6标准、规范及有关技术文件7图纸8工程量清单(如有时)9工程报价单或预算书
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
7、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同
8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
10、合同生效
10.1合同订立时间年月日
10.2合同订立地点
10.3本合同双方约定后生效发包人(公章)承包人(公章)地址{招标人____}地址法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话{招标人__}电话传真{招标人传真}传真开户银行开户银行帐号帐号____{招标人邮编}____
二、房屋建筑工程质量保修书发包人(全称){招标人名称}承包人(全称)发包人、承包人根据《中华人民___建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对{招标工程项目名称}(工程名称)签订工程质量保修书
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备__和装修工程,以及双方约定的其他项目具体保修的内容,双方约定如下
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗漏为年;3装修工程为年;4电气管线、给排水管道、设备__工程为年;5供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6__小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7其他项目保修期限约定如下
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理
3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修
3.3对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修
3.4质量保修完成后,由发包人__验收
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项
5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满发包人(公章)承包人(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日第四章工程建设标准工程建设标准
1.设计依据依据设计文件的要求,本招标工程项目的材料、设备、施工须包括但不限于下列现行中华人民___以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求
1.1《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-
921.2《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)
1.3《火灾自动__系统设计规范》GB5016-
981.4《建筑照明设计标准》GB50034-
20041.5《消防安全疏散标志设置标准》D__01-611-
20021.6《等电位联结__》02D501-
21.7《利用建筑物金属体作防雷及接地装置__》03D501-
31.8《人民防空地下室设计规范》GB50038-942003版)
1.9甲方设计业务委托书
1.10相关图集等
2.具体要求
2.1电视__由老楼引入,用户电平保证73±5dB.系统图仅供参考;
2.2分配分支箱距地
1.2m__,电视插座,网络插座布置及__高度见平面图;
2.3__支路配管配线为RVS2*
1.0SC20每个客房配给两对__线(一用一备),宽带网络线均选用五类非屏蔽双绞线,支路穿SC20的管;
2.4本楼未设保安监控室,保安监控系统由主楼保安监控室引至;
2.5所有弱电系统只负责埋管,具体事宜由专业公司在施工前审定,施工做法请参阅《建筑电气通用图集》(92DQ)和有关的电气施工规范第五章图纸(另附)
一、图纸清单设计人北京中建建筑设计院共3页第1页序号专业图号、页数日期备注一设计说明及主要设备材料表电-
12005.01二接地平面图电-2改
2005.07.20三地下三层照明平面图电-3改
2005.07.20四地下二层照明平面图电-4改
2005.07.20五地下一层照明平面图电-5改
2005.07.20六首层照明平面图电-6改
2005.07.20七二层、多功能厅照明平面图电-
72005.01八多功能厅夹层照明平面图电-
82005.01九三层照明平面图电-
92005.01十标准层及屋顶机房层照明平面图电-
102005.01十一地下三层插座及动力平面图电-11改
2005.07.20十二地下二层插座及动力平面图电-12改
2005.07.20十三地下一层插座及动力平面图电-13改
2005.07.20十四首层插座及动力平面图电-14改
2005.07.20十五二层及多功能厅插座及动力平面图电-
152005.01十六多功能厅夹层插座及动力平面图电-
162005.01十七标准层插座及动力平面图与机房及屋顶动力平面图电-
172005.01十八客房电器布置大样图
(一)电-
182005.01设计人北京中建建筑设计院共3页第2页__客房电器布置大样图
(二)电-
192005.01__电器系统图
(一)电-20改
2005.07.20__一电器系统图
(二)电-21改
2005.07.20__二电器系统图
(三)电-22改
2005.07.20__三电器系统图
(四)电-23改
2005.07.20__四防雷平面图电-
242005.01__五人防部分电器系统图电-
252005.07__六地下三层火灾自动__平面图消-1改
2005.07.20__七地下二层火灾自动__平面图消-2改
2005.07.20__八地下一层火灾自动__平面图消-3改
2005.07.20__九首层火灾自动__平面图消-4改
2005.07.20三十二层及多功能厅夹层__火灾自动__平面图消-5改
2005.07.20三十一多功能厅上空及夹层__火灾自动__平面图消-6改
2005.07.20三十二三~十层火灾自动__平面图消-7改2005.07.20三十三十一层及屋顶机房火灾自动__平面图消-8改2005.07.20三十四地下三层广播平面图消-9改2005.07.20三十五地下二层广播平面图消-10改2005.07.20三十六地下一层广播平面图消-11改
2005.07.20设计人北京中建建筑设计院共3页第3页三十七首层广播平面图消-12改
2005.07.20三十八二层及多功能厅广播平面图消-
132005.01三__多功能厅夹层广播平面图消-
142005.01四十标准层及屋顶机房广播平面图消-
152005.01四十一火灾自动__及广播系统图消-16改
2005.07.20四十二地下三层弱电平面图弱-1改
2005.07.20四十三地下二层弱电平面图弱-2改
2005.07.20四十四地下一层弱电平面图弱-3改
2005.07.20四十五首层弱电平面图弱-4改
2005.07.20四十六二层及多功能厅弱电平面图弱-
52004.12四十七多功能厅夹层弱电平面图弱-
62005.01四十八标准层及屋顶机房弱电平面图弱-
72005.01四__地下一层有线电视平面图弱-8改
2005.07.20五十首层有线电视平面图弱-9改
2005.07.20五十一二层及多功能厅有线电视平面图弱-
102005.01五十二标准层有线电视平面图弱-
112005.01五十三弱电系统图弱-
122005.01第六章工程量清单目录
一、工程量清单说明
二、工程量清单表另附
一、工程量清单编制说明
1、清单中包括电视、__、保安监控、楼宇自控系统与弱电线槽的预留
2、电视系统按设计图纸进行编制,工程内容包括配管(干线、支线)、穿线(干线、支线)
3、设备、主材的制作、__与调试
4、__系统按设计图纸进行编制,工程内容包括配管(支线)、穿线(支线)、设备、主材的制作、__与调试但不包括干线的配管与穿线
5、保安监控系统只做预留配管、配盒部分6.楼宇自控系统只做预留配管、配盒部分
7.以上预留的部分因图纸没有设计,暂不计入清单报价中第七章投标文件___分格式目录
1.投标人在中华人民___境内注册的具有__企业法人资格的工商营业执照、法人代码证书和税务登记证书(复印件加盖公章);
2.投标人提供由建设行政主管部门颁发的“建筑智能化工程专业承包”三级(含)以上资质证明文件(复印件加盖公章);
3.安全生产许可证(复印件加盖公章);
4.法定代表人___明书(格式见附件1);
5.授权委托书、被授权人___复印件(格式见附件2);
6.投标函(格式见附件3);
7.投标函附录(格式见附件4);
8.专业项目投标书(格式见附件5)开标信封的密封方式详件本须知第19条的规定;
9.项目经理资质等级证书复印件加盖公章;
10.辅助证明材料
10.1服务承诺书;
10.2质量保证措施;
10.3投标保函格式(格式见附件6);
10.4技术偏离表(格式见附件7);
10.5商务偏离表(格式见附件8)
11.招标文件要求投标人提交的其他投标资料投标人注意投标人提供的上述___分证明资料(项目经理证明资料必须与原资格预审文件内容相一致)必须与其递交的资格预审文件内容相一致或高于原标准如招标人或评标委员会发现投标文件中的资料与资格预审文件不符或低于原标准的,其投标将被拒绝XXXXXX改扩建弱电系统工程投标文件项目编号{项目编号}项目名称 投标文件内容投标文件___分投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日附件
1.法定代表人___明书法定代表人___明书
1、名称及其它情况
(1)投标人名称
(2)地址
(3)成立和/或注册日期
(4)上级主管部门或上属公司
(5)公司性质
(6)主要负责人
(7)职员人数
2、有关开户银行的名称和地址
3、投标人认为需要声明的其它情况兹证明上述声明是真实的、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件姓名性别年龄职务系(投标人单位名称)的法定代表人特此证明法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人的职务__传真投标人名称公章日期年月日附件
2.授权委托书授权委托书本授权委托书声明我_姓名系__(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的_(姓名)为我公司代理人以本公司的名义参加(项目名称)(项目编号)的投标活动我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容代理人无权委托特此委托代理人(签字)性别年龄__________号码职务_______投标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)授权委托日期年月日附件
3.投标函投标函致{招标人名称}根据你方招标工程项目编号为的工程招标文件,遵照《中华人民___招标投标法》等有关规定,经研究上述招标文件的投标须知,我方愿以大写(RMB¥元)(其中安全防护、文明施工措施费为元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单(如有时)的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的工期日历天内完成并移交全部工程
1、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束
2、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分
3、我方将提交人民币元作为本工程的投标保证金投标人(盖章)单位地址法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)______传真开户银行名称开户银行账号开户银行地址开户银行__日期_____年____月____日附件
4.投标函附录投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1履约保证金银行保函金额履约__书金额不采用2施工准备时间签订合同后()天3误期违约金额()元/天4误期赔偿费限额合同价款()%5提前工期奖()元/天6施工总工期()日历天7质量标准合格8工程质量违约金最高限额全额
9.预付款金额合同价款(扣除安全防护、文明施工措施费后)的20%,同时发包人向承包人支付不低于50%的安全防护、文明施工措施费10预付款保函金额合同价款的()%11进度款付款时间签发月付款凭证后()天12竣工结算款付款时间签发竣工结算付款凭证后()天13保修期依据保修书约定的期限法定代表人或其委托代理人(签字)日期_____年____月____日附件
5.专业项目投标书专业项目投标书工程名称-投标人(盖章)企业资质类别等级-企业法定代表人(盖章)项目经理资质等级-技术负责人职称-编制日期年月日专业类别建筑__(m2)承包方式其它参数报价总金额(元)单方造价(元/m2)(大写)投标工期(日历天)工程质量标准计划开工日期年月日计划竣工日期年月日对招标文件的确认意见报价中未包含内容及要求招标单位的配合条件对报价需要说明的问题投标书附件注
1.此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保函一同密封单独提交
2.本表中所报__必须与工程量清单所报__相一致否则将导致废标
3.本表所报__包括投标人为完成本项目所发生的一切费用投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)日期_____年____月____日日期_____年____月____日附件
6.投标保函工程投标保函F保函编号:致鉴于以下简称投标人对你方的工程进行投标并按你方要求须提供投标保函我方(__方全称)根据你方的要求和投标人的申请,愿意接受该投标人委托,作其保证人,为其向你方出具投标保函在此,我方特向你方作出如下保证:
1.本保函为不可撤销保函,本保函__金额为人民币(¥)整我方在保函项下承__证责任所赔付的最高金额不超过保函金额
2.我方提供的保证为连带责任保证
3.本保函的有效期间:自保函签发之日起生效,至投标有效期满后第28个日历天含第28个日历天失效;
4.在本保函的有效期间内,若发生下列任何一件事实,我方在收到你方的索赔通知书及相关证明资料后7个工作日内,经核定并依据保函约定承__证责任:1从投标截止日起到投标文件有效期满前,投标人撤回投标;2投标人拒绝按招标文件的规定修正错误的标价;3投标人中标后,未能按招标文件的规定签订合同
5.索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖公章
6.我方受本保函制约的责任是直接的、连续的,《投标保证__条款》是本保函的组成部分,与本保函具有同等法律效力本保函项下所有权利和义务均受中华人民___法律管辖和制约保函失效后请你方将本保函交投标人退回我方注销保证人保证人地址邮编:法定代表人:__:签发日期:年月日传真附件
7.技术偏离表技术偏离表(盖章有效)序号标书条目号招标内容投标内容偏离内容备注 声明除本技术条件偏离表所列的偏离指标外,其它所有技术要求条款均完全响应“招标文件”中的要求注投标人在填写本偏离表时,不得只填写说明栏而不填写招标要求栏、投标要求栏和偏离内容栏未在招标要求栏、投标要求栏和偏离内容栏中填写内容的,均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意,其投标报价为在此基础上的完全__投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日附件
8.商务偏离表商务偏离表(盖章有效)序号招标文件条目号招标文件的商务条款投标文件的商务条款说明注投标人在填写本偏离表时,不得只填写说明栏而不填写招标要求栏、投标要求栏和偏离内容栏未在招标要求栏、投标要求栏和偏离内容栏中填写内容的,均被视为投标人已经对招标文件相关内容理解并同意,其投标报价为在此基础上的完全__投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日招标文件要求投标人提交的其他投标资料第八章投标文件经济部分格式XXXXXX改扩建弱电系统工程投标文件项目编号{项目编号}项目名称 投标文件内容投标文件经济部分投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日目录1.投标报价说明2.投标报价汇总表(格式详见《建设工程工程量清单计价规范》)3.主要材料清单报价表表
8.24.设备清单报价表表
8.35.分部分项工程工程量清单报价表6.措施项目报价表7.其他项目报价表8.工程量清单项目__计算表表
8.79.投标报价需要的其他资料注投标报价汇总表、分部分项工程工程量清单报价表、措施项目报价表、其他项目报价表格式参见《建设工程工程量清单计价规范》,投标人可套用预算__或广联达等预算软件编制
一、投标报价说明
1.本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制
2.工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价,均包括人工费、材料费、利润以及采用固定__的工程所测算的风险金等全部费用
3.措施项目报价表中所填入的措施项目报价,包括采用的各种措施的费用
4.其他项目报价表中所填入的其他项目报价,包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的,为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用
5.本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价,对没有填写单价和合价的项目费用,视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中
6.本报价的币种为人民币
7.投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送
二、投标报价汇总表(格式详见《建设工程工程量清单计价规范》)表
8.1投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日
三、主要材料清单报价表表
8.2{招标工程项目名称}工程共页第页序号材料名称及规格计量单位数量报价(元)备注单价合价1234567投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日
四、设备清单报价表表
8.3{招标工程项目名称}工程共页第页序号设备名称规格型号单位数量单价(元)合价(元)备注出厂价运杂费税金单价出厂价运杂费税金合价1234567891011121314小计元(其中设备出厂价元;运杂费元;税金元)设备报价(含运杂费、税金)合计元(结转至表
8.1)投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日
五、工程量清单报价表表
8.4(分部)工程共页第页投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日
六、措施项目报价表表
8.5工程共页第页投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日
七、其他项目报价表表
8.6工程共页第页投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日清单项目__计算表表
8.7(分部)工程共页第页序号编号项目名称计量单位工程量工料单价工料合价费用单价其中合价其中利润税金合价单价备注人工费材料费机械费人工费材料费机械费1234567891011121314151617181清单项目编号2清单项目编号合价合计元,(各清单项目的单价和合价结转至表
8.4)投标人(盖章)法定代表人或委托代理人(签字或盖章)日期年月日
九、投标报价需要的其他资料投标单位(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字)年月日第九章投标文件技术部分格式正本XXXXXX改扩建弱电系统工程投标文件项目编号{项目编号}项目名称 投标文件内容技术部分
(一)施工__设计投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日XXXXXX改扩建弱电系统工程投标文件项目编号{项目编号}项目名称 投标文件内容技术部分
(一)项目管理机构配备情况投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日目录
一、施工__设计
二、项目管理机构配备情况
一、施工__设计
1、投标人应编制施工__设计,包括招标文件第一章投标须知
11.
4.1项规定的施工__设计基本内容编制具体要求是编制时应采用文字并结合图表形式说明本工程的施工方法;拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术__措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如特殊季节施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等
2、施工__设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后
2.1拟投入的主要施工机械设备表表
9.
12.2劳动力计划表表
9.
22.3计划开、竣工日期和施工进度网络图表
9.
32.4临时用地表表
9.
42.5招标文件要求投标人提交的其他投标资料
(1)拟投入的主要施工机械设备表{招标工程项目名称}工程表
9.1序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工部位备注
(2)劳动力计划表表
9.2{招标工程项目名称}工程单位人工种按工程施工阶段投入劳动力情况注
1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表
2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的
(3)计划开、竣工日期和施工进度网络图表
9.
31.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划
2.施工进度表可采用网络图(或横道图)表示,说明计划开工日期和本工程各阶段的完工日期和合同签订的日期
3.施工进度计划应与施工__设计相适应
(4)临时用地表{招标工程项目名称}工程表
9.5用途面积(平方米)位置需用时间合计注
1.投标人应逐项填写本表,指出全部临时设施用地__以及详细用途
2.若本表不够,可加附页
(5)招标文件要求投标人提交的其他投标资料{招标工程项目名称}工程
二、项目管理机构配备情况
(1)项目管理机构配备情况表表
9.6
(2)项目经理简历表表
9.7
(3)项目技术负责人简历表表
9.8
(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料表
9.9
(5)招标文件要求投标人提交的其他投标资料
(1)项目管理机构配备情况表{招标工程项目名称}工程表
9.6职务姓名职称执业或职业资格证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理项目管理班子____、职责分工等情况另附资料说明
(2)项目经理简历表{招标工程项目名称}工程表
9.7姓名性别年龄职务职称学历参__作时间担任项目经理年限项目经理资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量
(3)项目技术负责人简历表{招标工程项目名称}工程表9.8姓名性别年龄职务职称学历参__作时间担任技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量
(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料{招标工程项目名称}工程表
9.9注
1.辅助说明资料主要包括管理机构的____、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料辅助说明资料格式不做统一规定,由投标人自行设计
(5)招标文件要求投标人提交的其他投标资料{招标工程项目名称}工程 第十章工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书工程项目名称工程项目地址建设单位(甲方)施工单位(乙方)为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、__和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书第一条 甲乙双方的责任
(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工__和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定
(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、__和对方利益,不得违反工程建设管理、施工__的规章制度
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报第二条 甲方的责任甲方的__和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定
(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动
(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、__参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方__项目工程施工合同规定以外的材料、设备等第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工__的强制性标准和规范,并遵守以下规定
(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人__有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动 第四条 违约责任
(一)甲方工作人员有违反本责任书第
一、二条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或__处理;涉嫌犯罪,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿
(二)乙方工作人员有违反本责任书第
一、三条责任行为的,按照管理权限,依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或__处理;涉嬚犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿 第五条本责任书作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效 第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止 第七条 本责任书一式四份,由甲乙双方各执一份,送交甲乙双方的监督单位各一份甲方单位(盖章) 乙方单位(盖章)法定代表人 法定代表人地址 地址电话 电话年 月 日 年 月 日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章)年 月 日 1。