还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
合同条款格式通用合同条款按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中规定的“通用合同条款”执行第24页共24页第二节专用合同条款
1.通用合同条款修改表根据“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定(“通用合同条款”中“除专用合同条款另有约定外”、“除合同另有约定外”)的规定,对“第一节通用合同条款”的修改(即另有约定)如下2.通用合同条款细化表3.项目专用合同条款专用合同条款1.一般约定
1.1词语定义
1.
1.2合同当事人和人员
1.
1.
2.2发包人叙永县水尾镇人民政府
1.
1.
2.3承包人四川浩众建筑工程有限公司
1.
1.
2.4承包人项目经理姓名代维,资质证书编号00106281是承包人派驻施工地的全权负责人
1.
1.
2.6监理人,是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织
1.
1.
2.7总监理工程师(总监)姓名,资质证书编号监理人委托常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责任
1.
1.3工程和设备
1.
1.
3.4单位工程指以下工程指具有相对独立的设计文件,能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分
1.
1.4日期
1.
1.
4.1开工通知施工合同签订后20天内施工单位达到开工条件,监理单位发放开工通知
1.
1.
4.2开工日期以监理人发出的开工通知中写明的开工日期
1.
1.
4.3工期60日历天(按第
11.3款、
11.4款和第
11.6款约定所作的变更可顺延)
1.
1.
4.4竣工日期(即合同工程完工日期)监理人发出的开工通知中写明的开工日期至
1.
1.
4.3目约定工期届满时的日期
1.
1.
4.5缺陷责任期(即工程质量保修期)本合同工程的保修期为24个月
1.2语言文字除专用术语外,合同使用的语言文字为中文(汉语言),还使用/语言文字
1.3法律需要明示的法律、地方法规、行政法规《中华人民共和国招标投标法》、《四川省国家投资工程招标投标条例》、《中华人民基和国合同法、四川省人民政府“川府发
[2007]14号文需要明示的行业和部门规章国家及行业现行水利工程施工及验收规范增加条款、适用标准、规范执行国家现行的规范和施工质量验收规范适用标准、规范的名称《水利工程施工质量验收规范》
1.4合同文件的优先顺序进入合同文件的各项文件及其优先顺序是1本合同协议书2中标通知书3投标函及投标函附录
(4)奎合间专用条款及其附件
(5)本合同通用条款
(6)技术标准和要求
(7)图纸
(8)己标价工程量清单9)工程变更的相关文件
(10)其他相关文件合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文仕的组成部分,其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定
1.6图纸和承包人文件
1.
6.1图纸的提供1发包人向监理人提供施工图纸3份,监理人2日内完成施工图纸审查无误后由总监批签并加盖监理部印章交施工单位2份2图纸会审和设计交底时间签订施工合同后7个日历天内,由监理工程师主持
1.
6.2承包人提供的文件1承包人在签订施工合同后20日内完成编制施工组织设计和施工措施计划,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任监理人应在收到上述文件后7天内批复承包人2承包人在签订施工合同时,同时提供投标文件载明的项目经理、技术负责人及其他主要人员相关证件,并按规定压证施工
1.7联络
1.
7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达本工程项目部2发包人义务
2.3提供施工场地通用条款中
2.
3.1及
2.
3.3的内容,改为如下
2.
3.1发包人向承包人提交施工场地范围图的时间本工程施工场地范围即为本工程施工设计图范围内的永久工程占地范围,提交时间以正式交接手续为准;临时占地范围由承包人进场自行确定,发包人予以协调关系,其费用已包含承包价临设费用中
2.
3.3发包人向承包人提交施工场地内的工程地质图纸和报告,以及地下障碍物图纸等资料1施工场地内的工程地质图纸和报告提交时间与施工图同时提交2地下障碍物图纸等资料提交承包人在递交投标文件之前,已进行了现场考察,对现场和地下障碍物己进行了查明和核实,投标文件中己包含其有影响或起作用的风险、意外等必要因素因此,承包人的投标文件是以发包人所提供的资料和他自己察看和核查现场为依据的,故若发生费用原则上由承包人承担发包人予以协助承包人处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作
2.6支付合同价款1合同价款的确定
(1)采用单价合同,合同价款中包括的风险范围工程实施过程中的材料价格涨价风险及其它风险,己考虑在投标报价中因缺水、停电等造成的损失已包含在报价中,单价不做调整
(2)工程价款计算方法工程量清单中承包的项目的工程量是用作投标报价与评标的估算工程量,不作为最终结箕的工程量,用于结算的工程量是承包人实际完成的,并按合同有关规定计量的工程量,由丞包人报请监理人审核并经招标人批准最终结算金额以政府审计部门认定的结算金额为准
2.7组织竣工验收承包人提供竣工图的约定完整的符合国家工程档案要求的竣工图7套,符合水利行政主管部门备案资料一览表要求的备案资料7套,均含电子文档,且图纸必须为AutoCAD制作的矢量图,文字和表格由word文字处理软件或Excel电子表格软件处理中间交工工程的范围和竣工时间按水利行政主管部门有关规定及有关主管部门规定的验收程序组织验收
2.8其它义务
2.
8.1发包人派驻的工程师姓名________职务业主现场代表发包人对发包人代表的授权范围如下代表发包人监督丞包人按经批准的设计文件和招标文件的要求,投标文件承诺及奎合同约定组织施工,保证施工塞全、文明施工签署相关技术文件,审查工程款拨付和工程结算和决算有差的的相关资料并签署意见协助承包人在施工过程中的外部协调3监理人
3.I监理人的职责和权力
3.
1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,发包人批准的权力范围关于监理人的监理内容对工程的施工及质量保修期全过程监理,包括质量、进度、投资控制、安全、文明施工、信息、合同管理及现场施工协调,并配合发包人进行工程结算和审计工作具体内容详见工程委托监理合同》关于监理人的监理权限监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准,监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准,但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任合同约定应有承包人承担的义务和责任,不因监理人对承包人提交文件的审查或批准,对工程、材料和设备的检查和检验,以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除须取得发包人批准监理人才能行使的职权1按第
4.3款约定,批准工程的务包且必须征得发包人同意2按第
11.3款约定,确定延长完工期限且必须征得发包人同意3按第
15.6款约定,批准暂列金额的使用且必须征得发包人同意4按第
15.8款约定,批准暂估价金额的使用且必须征得发包人同意关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供,所发生的费用由监理人自行承担监理人员总监理工程师;姓名;职务;监理工程师执业资格证书号;联系电话;通信地址;关于监理人的其他约定
3.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行确定1;2;4承包人
4.1承包人的一般义务(包括通用条款约定和专用合同条款的所有约定)承包人提交的竣工资料的内容施工质量验收资料、竣工图纸、变更及签证资料、施工记录等的纸质和电子文档以及相关影像资料等承包人需要提交的竣工资料套数提交竣工资料七套承包人提交的竣工资料的费用承担由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间竣工验收合格后15个日历天内承包人提交的竣工资料形式要求纸质资料七套及电子文档承包人应履行的其他义务承包人应自行协调好周边关系,若施工期间为此发生的事故,均由承包人自行解决,并承担相应责任和发生的费用项目经理姓名代维;身份证号;建造师执业资格等级二级;建造师注册证书号00992063;建造师执业印章号川251131489044;安全生产考核合格证书号;联系电话18781182666;通信地址绵阳市剑南路西段8号富临东方广场3幢1单元34楼2号;承包人对项目经理的授权范围如下全权负责本工程相关事宜关于项目经理每月在施工现场的时间要求由发包人代表负责对项目经理实行考勤制度,请假每月不得超过5天承包人未提交劳动合同,以殁没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任按通用合同条款和相关法律法规执行项目经理或技术负责人未经批准,擅自离开施工现场的违约责任如不假外出或逾假不归,在当月工程进度款中按3000元/日扣除,如累计到位率不到总到位率的70%(到位率由监理工程师和发包方派驻工程师共同考核),则承包人将承担中标价2%的违约金承包人擅自更换项目经理或技术负责人的违约责任发包人有权解除合同,由此造成的一切后果和责任由承包人承担承包人无正当理由拒绝更换项目经理或技术负责人的违约责任由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限开工3日前承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求应经项目经理批准,总监理工程师、业主代表同意承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员,否则承包人承担中标价2%的违约金承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任在当月工程进度款中按2000元/日扣除
4.
1.10其它义务(承包人应做但不仅限于如下工作)1承包人应履行合同约定的其他义务2施工场地清洁卫生的要求丞包人应保持施工现场整洁,及时清理场地,保证后续工作的进行在签发交工证书时,丞包人应全面清理现场,将所有本工程产生的垃圾和拆除各种临时设施后的弃料等全部清运出施工现场3根据施工总进度安排,向发包人和监理工程师提供计划和报表
①开工前提供施工计划
②每月的20日报送本月工程进度完成报表,次月工程进度计划报表及各种工程报表;季末月20日报下季度进度计划和奎季度工程进度完成报表(报表内容涵盖分包人承包内容)
③计划和报表提供六份4承包人的投标文件是以招标人所提供的资料和承包人自己察看和核实为依据的承包人应对自己的解释或推论负责5承包人的施工机械承包入应使投标文件中所列的施工机械按时到达现场,不得拖延、缺短或任意更换6承包人应向现场派驻为实施和完成本合同工程及其保修而需要的下述人员1)投标文件中派往本工程的人员除项目经理、技术负责人外还须配套施工员、安全员、质检员和其他管理人员尽管承包人己按投标文件中所列的数量派遣了上述各类人员,但若发包人或监理人认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时,有权要求承包人继续增派或雇用这类人员,并书面通知承包人承包人在接到上述通知后应立即执行发包人或监理人上述指示,不得无故拖延7承包人应服丛监理人的协调管理,接受相关人员的质量监督管理8施工用水电费及其它费用承包人应支付工程量清单编制费用及用水用电总表核定的所有费用9文明施工(扬尘整治)按相关文件执行,此费用己包含在投标报价中
4.2履约担保
4.
2.1履约担保金额为合同价额的10%,民工工资支付担保金为合同价额的5%
4.
2.2承包人必须在签订合同前,通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳履约担保金、低价中标的差额履约保证金、民工工资支付担保金
4.
2.3履约担保金、民工工资支付担保金的退还时间发包人在工程接收证书颁发后28天内通过中标人的基本账户以银行转账方式无息全额退还承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效
4.3分包不允许分包
4.6承包人人员的管理通用合同条款中
4.
6.3内容,改为如下承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定承包人更换主要管理人员和技术骨干时,应取得发包人和监理人的同意
4.8保障承包人员的合法权益承包方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,购买现行规定的所有保险,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬;不得拖欠施工民工工资,若发生承包人拖欠民工工资及各项材料款一切责任由承包人承担发包人有权对承包人的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人若因承包人原因,未按时支付民工工资、材料款项及分包款项,造成不良社会影响,发包人将对承包人处以拖欠相同金额的罚款,并按有关规定报有关主管部门,记录承包人的不良行为,同时报建设行政主管部门实行市场禁入顶格处罚为防止承包人恶意拖欠民工工资、材料供应商、分包单位的款项,造成各种不良社会影响,在事实确认清楚后,发包人有权从承包人的履约保证金或任何发包人应付承包人的款项中扣除,直接支付民工工资、材料供应款、分包单位工程款承包人对此不得有任何异议
4.11不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定异常恶劣夭气导致的延误,经监理工程师和发包人认可后,工期可顺延,但费用不变5材料和工程设备
5.1承包人提供的材料和工程设备
5.
1.1承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备,并对其采购的材料和设备负责
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.
2.1发包人不负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备,并不对其采购的材料和设备负责6施工设备和临时设施承包人进场的施工机械设备应满足施工要求,且设备利用率达到93%以上(在技术标附表一备注中如实填报),承包人不得将已报废机械、车辆驶入施工现场或运用于本工程
6.1承包人提供的施工设备和临时设施通用合同条款中
6.
1.2内容,改为如下承包人自行承担修建临时设施的费用,包括临时占地应付的所有费用发包人予以协调工作关于修建临时设施费用承担的约定由承包人自行承担
6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施由承包人自行解决,费用自行承担7交通运输
7.1道路通行权和场外设施关于出入现场的权利的约定由承包人办理,发包人协助办理,相关费用由承包人承担关于场外交通和场内交通的边界的约定由承包人办理.发包人协助办理,相关费用由承包人承担关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定由发包人负责,并承担相应费用施工所需的临时道路和交通设施修建、维修、养护和管理等的约定承包人自行解决,自行承担一切费用运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担8测量放线
8.1施工控制网发包人通过设计、监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间合同签订后7天内,向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料;承包人应在收到上述资料后14天内,鉴施测的施工控制网资料提交监理人审批监理人应在收到报批件后的7天内批复承包人9施工安全、治安保卫和环境保护
9.2承包人的施工安全责任承包人对施工安全责任的约定按通用条款有关规定执行安全防护措施费己含在承包人合同价款中
9.
2.1承包人编制施工安全措施计划报送监理人审批时间签订施工合同后10天内报送监理人审批
9.3治安保卫通用合同条款中
9.
3.1款、
9.
3.2款、
9.
3.3款,改为如下承包人进场后应主动邀请当地公安、政府部门协助管理施工场地治安保卫工作,发包人予以协调配合施工场地和生活区在内的管辖区的治安保卫工作由承包人自行承担,并制定应对突发治安事件的紧急预案对工程施工过程中,发生暴乱、爆炸等恐怖事件,以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的,应立即向当地公安、政府和发包人报告,并积极采取措施,平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡,并由承包人承担白此产生的一切责任10进度计划
10.1合同进度计划承包人提供施工进度计划及其说明的时问承包人收到施工图纸及说明等有关资料并在设计交底完成后10日内向监理工程师提供格式和内容符合监理工程师规定的工程进度计划,以及为完成该计划而建议采用的施工塞排和施工方案说明监理人批复、确认的时间监理工程师在收到该计划后的7天内审查同意或提出修改意见,报发包人审核批准11开工和竣工(完工)II.I开工本工程建设项目约定的开工日期施工合同签订后10天内施工单位达到开工条件,监理单位发出开工通知载明的开工日期,即为本工程建设项目约定的开工日期合同工期总日历天数60日历天
11.2竣工(完工)本工程建设项目竣工(完工)日期监理人发出的开工通知中写明的开工日期至
1.
1.
4.3目约定工期届满时的日期,即为本工程建设项目约定的完工日期
11.4异常恶劣的气候条件
11.
4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为1十级以上的大风;2持续降雨24小时且降雨量为200mm以上;340摄氏度以上并持续2天的高温天气4造成工程损坏的冰雹和大雪灾害24小时降雪量达到5~
9.9mm的持续大雪天气超过3天和降雹时间持续30分钟以上的重雹灾害天气5其他异常恶劣气候灾害
11.5承包人工期延误l逾期竣工违约金表(参考格式)因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为除每天向发包人支付合同价万分之五的工期违约金外,还必须丞担由此给发包人造成的其他经济损失,直至追究法律责任因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限合同价的l0%
11.6工期提前无论是发包人要求还是承包人提前竣工(完工),发包人向承包人支付工期提前奖金的约定丕予奖励12暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任承包人承担的其他暂停施工责任的其它情形按合同违约处理13工程质量
13.1工程质量要求
13.
1.1工程质量验收标准按设计文件规定的《工程施工质量验收规范》标准和水利部《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008规定的相关标准执行
13.2承包人的质量管理通用合同条款中
13.
2.1内容,改为如下承包人在施工合同签订后10天内,提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告,报送监理人审批监理人应在收到报批件后7天内批复承包人
13.7质量评定
13.
7.1发包入委托监理人组织承包人按相关项目划分有关规定进行工程项目划分,并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程
13.
7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定达到合格及以上
13.
7.7工程合格标准为符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准;
13.8质量事故处理
13.
8.4工程竣工验收时,发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料
14.试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验通用合同条款中
14.
1.1内容,改为如下对材料、工程设备和工程的试验和检验的约定承包人负责采购的工程材料,应由承包人会同监理工程师检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书承包人还应会同监理工程师按技术标准、规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试及工程的试验和检验,并将检验结果提交监理工程师、质监部门,其所需费用由承包人承担材料的抽样检验应委托有资质的检验单位进行检验监理工程师应按合同规定参加交货验收,承包人应为监理工程师进行交货验收的监督检查提供一切方便监理工程师参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任
14.
1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收安装前,承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件,对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录,并进行妥善处理试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所承包人应按经审核的施工组织设计计划的试验场所设置并承担相应费用施工现场需要配备的试验设备承包人应按经审核的施工组织设计计划的试验设备配备并承担相应费用现场工艺试验现场工艺试验的有关约定承包人应按规范要求进行试验,并承担相关费用本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料承包人应按经审核的施工组织设计计划的试验场所设置并承担相应费用15变更
15.1变更的范围和内容变更的范围和内容的约定属于该工程项目范围内且需要变更的有关项目
15.3变更程序
15.
3.1变更的提出承包人提出的书面变更承包人收到监理工程师发出的变更指示后28天内,应向监理工程师、项目业主提交一份变更报价书,其内容包括承包人确认的变更处理原则和变更工程量及其变更项目的报价单监理工程师认为必要时,可要求承包人提交重大变更项目的施工措施、进度计划和单价分析等变更工程量减少的,变更价款等由监理工程师在变更发生后的7天提交承包人和业主认可
15.
3.2变更估价1承色人向监理人提交变更报价书期限监理工程师发出的变更指示后10天内2承包人向监理人提交变更工期的期限监理工程师发出的变更指示后10天内3监理人会同发包人商定变更工期及价格的期限收到承包人变更报价或变更工期14天
15.
3.4变更估价原则1在施工中如有漏项或发生设计变更产生新的项目时,若投标人投标报价清单中有相同项目,则利用报价清单中相同项目单价,若没有相同项目单价投标人自行按照川水发
[2007]20号文颁发的《四川省水利水电建筑工程预算定额》编制报价表报业主书面确认对于《四川省水利水电建筑工程预算定额》上也没有的单价采用经发包人核准的市场价格2由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减时,综合单价不作调整且各工程量按实收方结算3对无法计量的工程内容,按照工程量变更计价原则处理4增加工程量必须经施工单位申报、监理签字、业主认可、概算批准部门会同行政主管部门评审的程序办理增加工程量及价款应在项目实施地建设工程交易场所公示5若取消某工程项目,则该项费用发包人有权不予支付(包括取消因本项而企业产生的利润等费用)6确认增(减)的工程变更价教作为追加(减)合同价款与工程进度款同期支付16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式不可以调整17计量与支付
17.1计量方法l工程项目施工建设的内容按照发包方提供的施工设计图和施工预算资料进行,且以实际完成的工程量结算,并附相应的涉及工程计量的影像资料2如施工计量过程中,发现工程量超过施工预算工程量时,承包人必须及时报监理和发包人审核
17.2预付款预付款支付比例或金额无预付款支付期限无预付款扣回的方式无工程量计算规则执行国家标准《水利工程工程量清单计价规范》或其适用的修订版本,承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量计量周期关于计量周期的约定本合同的计量周期为月,每月20日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)
17.3工程进度付款
17.
3.2进度付款申请单进度付款申请单份数5份进度付款申请单内容接通用条款执行
17.
3.3进度付款证书和支付时间增加以下内容1双方约定的进度款支付的方式和时间承包人必须按照发包人的要求接受支付过程审核和竣工结算审核在每个月的中期支付证书中,支付实际完成的工程量金额的80%(含税),工程竣工验收合格并结算审计完成后,累计支付到审计结算价款的95%(含税),余5%作力工程质保金质保期满后一个月内支付(不计息)2承包人应在每月20日向监理工程师提交由其项目经理签署的发包人提供的计量支付表格格式填写的月结账单工程款通过银行转帐方式,发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人发包人不按期支付进度款违约金约定发包人按银行贷款利息支计算支付承包人本息
17.4质量保证金
17.
4.1扣留的质量保证金总额为经审计结算价的5%
17.5竣工(完工)结算
17.
5.1竣工(完工)付款申请单增加以下内容1完工付款申请单的份数和提交期限一式伍份,在工程完工验收合格后45天内提交完工付款申请单;完工验收后一个月内提交竣工资料一式七套,竣工图的制作费用由承包人承担,工程竣工并验收合格后,双方办理工程竣工结算
17.
5.2竣工(完工)付款证书及支付时间增加以下内容1该项目经审计后,根据竣工审计结算结果,如果已支付工程价款未超过审计结果的95%,则发包人在一个月内支付工程价款至95%;如果已支付工程价款已超过审计结果的95%,则承包人在15个工作日内退回余额按相关单位审计结果作为最终的结算依据无论何种情况,承包人均不得将该工程折价拍卖及任何形式的抵押,办理工程结算的条件承包人提交合格的竣工档案资料和合格的结算报告后方可计算发包人办理结算的时间
17.6最终结清
17.
6.1最终结清申请单保修责任终止证书颁发后的28天内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终结清申请单(一式5份),申请单应包括的内容执行通用条款18竣工验收(验收)
18.1验收工作分类增加如下内容1本工程验收分为法人验收(完工验收)和政府验收(竣工验收)两个阶段法人验收由发包人主持,对完成了全部合同工作后按合同要求进行验收;政府验收由项目实施方案审批单位主持,对整个工程质量保修期届满后正式交付投运前的验收验收程序参照水利部《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008和川水函20111451号文件规定的相关内容执行
18.2竣工验收申请报告1承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求,具有内容包括按工程验收规范执行
18.3验收
18.
3.5经验收合格的工程,实际竣工日期为承包人按照第
18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中间时间在后者为准)
18.5施工期运行
18.
5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程/
18.9试运行
18.
9.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担1工程设备安装具备单机无负荷试运行条件,由承包人组织试运行,费用由承包人承担2工程设备安装具备无负荷联动试运行条件,由发包人组织试运行,费用由发包人承担3投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议
18.10竣工清场
18.
10.1监理人颁发(出具)工程接收证书后,承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用,直至监理人检验合格为止
18.11施工队伍的撤离
18.
11.1承包人按照通用合同条款第
18.8款约定撤离施工场地(现场)时,监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续,移交手续以书面方式出具,并分别经过发包人、监理人和承包人的签认19缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下交工验收合格后起算24个月20保险
20.4第三者责任险通用合同条款中
20.
4.2内容,改为如下在缺陷责任期终止证书颁发前,承包人应以承包入和发包人的共同名义,投保第
20.
4.1项约定的第三者责任险,其保险费率、保险金额等有关内容按相应的保险规定进行,费用由承包单位承担
20.6对各项保险的一般规定通用合同条款中
20.
6.4内容,改为如下保险金不足以补偿损失时,由承包人自行负责补偿
21、不可抗力
21.1不可抗力的确认
21.
1.1不可抗力的确认除通用条款规定外,在工程旋工过程中不可避免发生并不能克服的其它不可抗力因素包括10级以上的大风、持续降雨(雪)24小时且降雨(雪)量为200mm以上、40摄氏度以上并持续2天的高温天气的情形24争议的解决
24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的,约定的合同争议解决方式向工程所在地人民法院提起诉讼25补充条款1工程开工后,未经行政主管部门批准,发包人不得同意承包人变更项目经理、主要技术负责人,以及其他现场笪理人员凡招标文件未明确可以分包的,发包人不得同意承包人进行任何形式的分包,更不绳强迫承包人分包承包人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的,视同转包2民工工资保障措施如承包人未按时发放民工工资,将从中标人所缴纳的民工工资支付担保金中支付3.由于丞包人原因,承包人施工工程发生质量事故的,承包人无条件返修,同时接受发包人或主管部门的相应处罚褪据造成损失的严重程度,发包人处违约金的具体标准如下一般厦量事故(直接经济损失在
0.5—5万元或造成工程永久质量缺陷的)处违约金1万元~10万元;严重质量事故(直接经济损失在5~10万元或影响使用功能或工程结构安全)处违约金10万元~20万元;重大质量事故(工程报废或直接经济损失10万元以上或造成人员死亡或重伤3人以上)处违约金20万元以上以上违约金可在履约保证金或工程进度款支付中扣除注专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效附件一履约担保(格式)履约担保(格式)叙永县水尾镇人民政府(发包人名称)鉴于叙永县水尾镇人民政府(发包人名称,以下简称“发包人”)己接受_四川浩众建筑工程有限公司_(承包人名称,以下简称“承包人”)于2016年5月__24_日参加水尾镇会龙村长窝田小桥工程(项目名称)/(标段名称)的投标文件我方愿意无条件地、不可撤回地就承包人履行与你方订立的合同,向你方提供担保1.担保金额人民币(大写)陆万元整元(¥
60000.00元)2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止3.在本担保有效期内,因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时,我方在收到你方以书面形式提出的担保金额内的赔偿要求后,无条件地在7天内予以支付4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时,我方承担本担保规定的义务不变担保人(盖单位章)法定代表人或委托代理人(签字)地址邮政编码电话传真年月日注委托代理人应附授权委托书附件二保证支付民工工资承诺书保证支付民工工资承诺书致叙永县水尾镇人民政府我公司承诺保证足够的流动资金用于本工程,及时支付工人工资、材料款等费用若未能及时支付工人(含民工)工资、材料等,发包人不负有任何责任,发包人有权利用承包人上交的民工工资支付担保金用于支付拖欠的民工款项我方同意并接受由于未能及时支付工人(含民工)工资或材料费造成相关单位(人员)集体上访发包人或发包人的上级主管部门,或造成停工、阻塞交通等正常运行等现象时承担以下违约责任
1、发生上访一次,承包人承担3万元整的违约金;
2、造成停工、阻塞交通等正常运行的,承包人承担10万元整的违约金;情节严重影响施工进程的,可终止合同承包人(盖章)法定代表人或委托代理人日期年月日注1行业标准施工招标文件对“专用合同条款”有具体规定的,应参照其规定2招标人应根据《标准施工招标文件》和行业标准施工招标文件《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),结合招标项目具体特点和实际需要,按照公开、公平、公正和诚实信用原则编写项目专用合同条款3除“通用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外,“项目专用合同条款”不得与“通用合同条款“强制性规定相抵触,否则抵触内容无效4招标人编制招标文件中的“专用合同条款”可根据招标项目的具体特点和实际需要,对《标准施工招标文件》和《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改,但不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则5招标人编制专用合同条款时,应注意与本招标文件其他章节的衔接第三节合同附件格式附件一合同协议书合同协议书编号发包人(全称)叙永县水尾镇人民政府法定代表人法定注册地址承包人(全称)四川浩众建筑工程有限公司法定代表人法定注册地址发包人为建设水尾镇会龙村长窝田小桥工程施工(以下简称“本工程”),己接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议
一、工程概况工程名称水尾镇会龙村长窝田小桥工程(项目名称)/标段工程地点水尾镇会龙村工程内容____新建钢筋混凝土平桥一座,桥梁全宽5米(采用1孔8m空心板布置,U型桥台,防撞护栏,安全等级为二级)群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)工程立项批准文号叙发改投资
[2015]259号资金来源以工代赈资金、财政奖补及业主自筹
二、工程承包范围承包范围该工程施工图及工程量清单所示全部内容详细承包范围见第七章“技术标准和要求”
三、合同工期计划开工日期2016年6月10日计划竣工日期2016年8月10日工期总日历天数天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算
四、质量标准工程质量标准达到国家及现行水利水电建设工程施工验收规范标准且合格
五、合同形式本合同采用合同形式
六、签约合同价金额(大写)元(人民币)(小写)¥元其中安全文明施工费元暂列金额元(其中计日工金额元)材料和工程设备暂估价元专业工程暂估价元
七、承包人项目经理姓名代维;职称工程师;身份证号;建造师注册证书号00992063;建造师执业印章号川251131489044建造师执业资格证书号00106281安全生产考核合格证书号
八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件
1、本协议书;
2、中标通知书;
3、招标文件及其补遗;
4、投标函;
5、通用合同条款;
6、专用合同条款;
7、技术标准和要求;
8、图纸;
9、己标价工程量清单;
10、其他合同文件上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准
九、本协议书巾有关词语定义与合同条款巾的定义相同
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,合同双方各执一份;副本一式份,其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存
十三、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容补充协议是合同文件的组成部分发包人(盖单位章)承包人(盖单位章)法定代表人或其法定代表人或其委托代理人(签字)委托代理人(签字)年月日年月日签约地点附件二承包人提供的材料和工程设备一览表附件三发包人提供的材料和工程设备一览表备注除合同另有约定外,本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗,施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中附件四质量保修书格式工程质量保修书发包人承包人发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,参照《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对工程签定工程质量保修书
一、工程质量保修范围和内容按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定,双方约定由施工单位在质量保修期内,承担本工程的质量保修责任质量保修范围和内容
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下
1、主体结构和基础工程,为年;
2、工程为年;
3、工程为年;
4、工程为年;
5、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
三、质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当立即向当地水利行政主管部门报告,采取安全防范措施,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修
4、质量保修完成后,由发包人组织验收
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
五、因不可抗力或使用不当造成的质量缺陷,不属保修范围
六、本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满发包人(公章)发包人(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日附件五廉政责任书格式建设工程廉政责任书发包人叙永县水尾镇人民政府承包人四川浩众建筑工程有限公司为加强建设工程廉政建设,规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为,防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定,订立本廉政责任书
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定
1.2严格执行建设工程合同文件,自觉按合同办事
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反建设工程管理的规章制度
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报
二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用
2.3不得要求、暗示或接受承包人相相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动;不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备
三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,执行工程建设强制性标准,并遵守以下规定
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第
一、二条责任行为的,依据有关法律、法规给予处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人单位造成经济损失的,应予以赔偿
4.2承包人工作人员有违反本责任书第
一、三条责任行为的,依据有关法律法规处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人单位造成经济损失的,应予以赔偿
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分,与建设工程合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效
五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止
六、责任书份数本责任书一式二份,发包人承包人各执一份,具有同等效力发包人(公章)承包人(公章)法定地址法定地址法定代表人或其法定代表人或其委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话电话传真传真电子邮箱电子邮箱开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码工程建设施工安全合同为在施工合同的实施过程中创造安全、高效施工环境,切实搞好本项目安全管理工作,为了加强工程建设中的施工安全和规范工程建设项目承、发包方为了加强工程建设中的施工安全和规范工程建设项目的各项活动,特此签定以下安全合同工程项目名称建设单位(甲方)施工单位(乙方)
一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包方合同中有关规定和要求2.按照“安全第
一、预防为主”和“管理生产必须管理安全”的原则进行安全生产管理,做到生产和安全工作同时计划、检查等工作3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用”的原则4.组织、不定期召开安全生产会议,及时纠正不良行为和传达地方有关安全生产精神5.不定期组织对乙方施工现场安全生产进行检查,监督乙方及时处理发现安全隐患
二、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的《水利水电工程施工通用安全技术规程》【SL398-2007】和《中华人民共和国建筑法》有关安全生产规定,认真执行工程承包合同中有关安全要求2.坚持“安全第
一、预防为主”和“管理生产必须管理安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强安全员安全生产意识建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,认真抓好电器设备检测工程技术人员、安检员和具体操作人员,必须熟悉和遵守安全知识
3.建立健全安全生产责任制度包括雇用民工的安全管理系统必须做到一环不漏,建立完善责任制度
4.乙方在每次施工前应对电源、电器严格检查,在不合格的电源线路不得使用在施工中采取新技术、新工艺、新设备、新材料时必须制定相应的安全技术措施,在施工现场必须具有相关的安全标示牌三.违约责任如因甲方或者乙方违约造成安全事故,必将依法追究责任本合同由双方法定代表人或者其授权的代理人签署并加盖公章生效,在工程全部竣工验收后失效本合同一式三份,甲乙双方各执一份,送镇政府备案一份甲方乙方法定代表人法定代表人年月日条款号原条款修改后条款条款号原条款细化后条款序号项目及其说明要求竣工日期讳约余(元/天)序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注序号材料设备名称规格型号单位数量单价交货方式交货地点计划交货时间备注。