还剩78页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目招标文件XJCZ201307—143标书编号XJCZ201307—143西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目招标文件西安交通大学城市学院二0一三年七月目录第一章招标公告第二章投标须知及投标须知前附表第三章合同主要条款第四章投标文件___分格式第五章投标文件技术部分格式第六章投标文件编制注意事项及要求第七章评标标准和方法第八章工程量清单第九章设计图纸第一章招标公告根据《中华人民___招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,西安交通大学城市学院就“学院锅炉房改造土建施工项目”采用竞争性谈判方式择优选择承包单位,凡具备相应资质的单位均可参加具体情况如下
1、招标项目名称及基本内容
1、项目名称西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目
2、招标编号XJCZ201307-
1433、项目内容原锅炉房引风机房改建为燃气锅炉房,主要包括该燃气锅炉房扩建的土建施工
二、投标人资格要求
1、建设行政主管部门核发的施工总承包叁级及以上资质;
2、拟派负责本项目的项目经理应具备二级建造师资质;
3、本项目不接受联合体投标;
4、符合法律、法规规定的其他条件
三、招标文件__信息
1、__时间2013年8月1日~2013年8月7日上午9:00时—下午1530时(北京时间),法定节假日除外
2、__地点西安交通大学城市学院(尚稷路8715号)行政楼313室;
3、招标文件售价200元/套,现金支付,如需邮寄另加邮费50元;招标文件售后一概不退
4、投标保证金_____元(如投标方无违约情况,招标结束后,未中标的单位,招标方将全额无息退还其投标保证金中标的单位,其投标保证金自动转成履约保证金)
5、履约保证金合同签订前按中标金额的10%收取,多退少补
6、中标服务费招标结束后,中标单位按照中标金额的5‰在西安交通大学城市学院财务室交纳中标服务费
7、报名要求有意参加投标的单位,请携带以下资料原件及复印件(复印件加盖公章到西安交通大学城市学院资产与招标管理办公室报名(行政楼313)
(1)单位介绍信原件或委托函及被委托人___
(2)营业执照副本
(3)税务登记证
(4)__机构代码证
(5)近三年类似项目业绩,需出具承包合同,多者不限
(6)与本项目相关的资质证件
四、投标文件接收及开标有关信息
1、投标文件开始接收时间另行通知
2、投标文件接收截止时间另行通知
3、投标文件接收地点西安交通大学城市学院(尚稷路8715号)行政楼313室
4、投标文件接收人西安交通大学城市学院资产与招标管理办公室工作人员
5、开标时间另行通知
6、开标地点西安交通大学城市学院(尚稷路8715号)行政楼508会议室
五、踏勘招标人不__现场踏勘,投标人可对工程现场及周围环境进行自行踏勘投标人如有疑问,请于开标前一周将有关疑问以传真方式(__86652016;传真86652015)发送给招标人
六、本次招标公告发布的媒介
1、西安交通大学城市学院___.xjtucc.cnhttp://___.xjtucc.cn
2、中国采购与招标网http://___.chinabidding.com.cn
七、本次招标__事项
1、项目申请部门__人翟老师电话:
866522922、招标__人王老师电话029-86652016传真029-
866520153、地址陕西省西安市尚稷路8715号邮编710018西安交通大学城市学院2013年8月1日第二章投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目2建设地点西安市草滩生态产业园3建设规模本工程是锅炉房扩建、改造的土建施工,改造总__约550__4承包方式施工总承包5质量标准符合国家规定的建设工程质量验收合格标准6招标方式竞争性谈判,允许二次报价7招标范围施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定8工期要求60日历天9资金来源自筹资金10投标人资质等级要求具有建设行政主管部门核发的施工总承包叁级及以上资质;具有建设行政部门颁发的二级及以上建造师资质11资格审查方式开标时持相关证书原件(见第
21.2款)确认资格方式确定合格投标人12投标有效期90日历天(从投标截止之日算起)13投标文件份数书面标书商务标、技术标分别为1份正本、1份副本电子标书2份14踏勘现场及答疑时间、答疑地点招标人不__现场踏勘,投标人可对工程现场及周围环境进行自行踏勘15投标保证金金额为人民币壹万元整(¥_____.00元)16工程计价方式本工程的投标报价采用综合单价的方式进行报价,投标报价应由投标人根据招标文件中工程量清单的全部内容和要求的格式及陕西省建设行政管理部门规定的《陕西省建设工程工程量清单计价规则》
(2009)、《陕西省建设工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《陕西省__工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《参考费率》、《全统修缮定额陕西省价目表2001》、陕建发【2013】181号文件精神以及工程造价管理机构发布的市场__信息(2013年第3期)企业结合自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场__行情并考虑招标文件及合同中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制任何对招标文件和招标图纸的误解、缺项所造成的损失由投标人承担17投标截止时间另行通知18开标时间、地点另行通知西安交通大学城市学院行政楼508会议室19评标方法及标准综合评估法20履约保证金履约保证金金额为中标价的10%21暂列金额本工程项目设置暂列金额为人民币10万元(¥_____
0.00元)暂列金额属于业主部分的金额,均为估算、预测数量虽在投标时计入投标人的报价中,但不应视为投标人所有竣工结算时,应按承包人实际完成的工作内容结算,剩余部分及其规费、安全文明施工措施费、税金等仍归招标人所有22招标人西安交通大学城市学院联系人:王老师地址西安市草滩生态产业园
二、投标须知
(一)总则
1.名词解释
1.1招标人西安交通大学城市学院
1.2标书招标文件与投标文件的统称
1.3投标人参加本次投标活动的施工单位
2.工程说明
2.1工程名称西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目
2.2建设地点西安市草滩生态产业园
2.3建设规模本工程是锅炉房扩建、改造的土建施工,改造总__约550__
2.4承包方式施工总承包
2.5质量标准符合国家规定的建设工程质量验收合格标准
2.6本招标工程按照《中华人民___招标投标法》等有关法律、法规和规章,通过竞争性谈判方式选定承包人
3.招标范围及工期
3.1本招标工程项目的范围
3.
1.1施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定
3.2本招标工程项目的工期要求工期60日历天以内(含60日历天),2个月,2013年10月20日必须竣工
4.资金来源
4.1本招标工程项目资金来源自筹资金
5.合格的投标人
5.1投标人资质具有建设行政主管部门核发的施工总承包叁级及以上资质及钢结构工程专业承包叁级及以上资质;具有建设行政部门颁发的贰级及以上建造师资质
5.2本招标工程采用资格预审、考察、开标时持相关证书原件(见第
21.2款)确认资格方式确定合格投标人
5.3资格预审合格,收到投标通知,__标书的投标人
6.踏勘现场与招标答疑
6.1招标人不__现场踏勘,投标人可对工程现场及周围环境进行自行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的信息、资料
6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料只作参考,投标人对其做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任
6.3投标人对招标文件(含工程量清单)的疑问、踏勘现场的疑问等,招标人以书面形式澄清,招标答疑纪要为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等效力
7.投标费用
7.1投标人应承担所有因参加本次招标活动发生的相关费用,不论投标的结果如何,招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用
7.2中标人承担自身应交纳的工程交易费用
(二)招标文件
8.招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容第一章招标公告第二章投标须知及投标须知前附表第三章合同主要条款第四章投标文件___分格式第五章投标文件技术部分格式第六章投标文件编制注意事项及要求第七章评标标准和方法第八章工程量清单第九章设计图纸
9.招标文件的澄清和修改
9.1除
8.1内容外,招标人在提交投标文件截止时间5天前,以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或者补充内容,均为招标文件的组成部分,对招标人和投标人均起约束作用
9.2投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容(含工程量清单),如有任何疑问以书面形式在提交投标文件截止时间5天前向招标人提出,以便解答,否则,由此引起的损失由投标人自行承担招标人在提交投标文件截止时间3天前,将以书面形式予答疑,同时将书面答疑文件向所有投标人发送投标人在收到该答疑文件后应于1日内,以书面形式给予确认,该答疑作为招标文件的组成部分,具有约束作用
9.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标将被拒绝
9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间,具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确
9.6招标文件
9.
6.1招标文件以中文编制,封面上盖有“西安交通大学城市学院”字样公章
9.
6.2招标文件一经售出,一律不退
9.
6.3招标文件仅作为本工程招标、投标用
9.
6.4招标文件的解释权归招标人所有
9.
6.5招标人同时提供工程量清单电子文档
(三)投标文件的编制及提交
10.投标文件的语言及度量衡单位
10.1投标文件的语言中文
10.2度量衡单位除工程规范另有规定外,均采用中华人民___法定计量单位
11.投标文件的组成
11.1投标文件由___分(含投标函部分)和技术部分组成
11.2投标函部分主要包括下列内容
11.
2.1投标函;
11.
2.2法定代表人___明书;
11.
2.3投标文件签署授权委托书原件;
11.
2.4投标保证金收据复印件;
11.
2.5对招标文件和合同条款的承诺及其它重要建议;
11.
2.6招标文件要求投标人提交的其他投标资料
11.3___分主要包括下列内容
11.
3.1工程量清单计价表(封面);
11.
3.2投标报价说明;
11.
3.2投标报价表;
11.
3.3单项工程造价汇总表;
11.
3.4单位工程造价汇总表;
11.
3.5分部分项工程量清单计价表;
11.
3.6措施项目清单计价表;
11.
3.7其他项目清单计价表;
11.
3.8零星工作项目计价表;
11.
3.9分部分项工程量清单综合单价分析表;
11.
3.10措施项目费(综合单价)分析表;
11.
3.11主要材料及设备__表;
11.
3.12投标报价需要的其他资料
(1)本工程投标时除递交前述规定的纸质文件外,还需同时在投标资料袋中提供工程量清单计价表电子文档;
(2)电子文档上要贴有明显的本单位名称标签;
(3)电子文档内文件的__方式(a)建立一个文件夹,文件夹的名称为投标单位名称;(b)投标文件电子文档数据(含西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目的工程量清单计价表)存放在该文件夹内与电子投标数据无关的说明、介绍文档不得存放在本文件夹内;(c)本次招标采用广联达清单计价软件GBQ
4.0Build
561611.4技术标主要包括下列内容
11.
4.1施工__设计主要内容(包括但不局限于以下内容)
(1)确保工程质量的技术__措施;
(2)确保安全生产的技术__措施;
(3)确保文明施工的技术__措施及环境保护措施;
(4)确保工期的技术__措施;
(5)施工方案;
(6)施工机械配置和材料投入计划;
(7)施工进度表或施工网络图;
(8)劳动力安排计划及劳务分包情况表;
(9)施工总平面布置图
11.
4.2项目管理机构配备
(1)项目管理机构配备情况表;
(2)项目经理简历表;
(3)项目技术负责人简历表;
(4)其他辅助说明资料
12.投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第11款中规定的内容,投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)
13.投标报价
13.1本工程的投标报价采用综合单价的方式进行报价
13.2投标报价应由投标人根据招标文件中工程量清单的全部内容和要求的格式及陕西省建设行政管理部门规定的《陕西省建设工程工程量清单计价规则》
(2009)、《陕西省建设工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《陕西省__工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《参考费率》、《全统修缮定额陕西省价目表2001》、陕建发【2013】181号文件精神以及工程造价管理机构发布的市场__信息(2013年第3期)企业结合自身技术力量、设备装备水平、企业管理水平、市场__行情并考虑招标文件及合同中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用自主编制任何对招标文件和招标图纸的误解、缺项所造成的损失由投标人承担
13.3招标人要求提供的“分部分项工程量清单综合单价表、汇总表”,投标人必须按要求提供,且作为评标依据
13.4投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和是完成合同条款上所列招标工程范围及中标后应达到合同约定质量、工期要求及工程保修的全部内容,以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,若投标人漏报或不报,招标人将视为有关费用已包含在工程量清单项目的其它单价及合价中
13.5招标人暂定部分投标人供应(乙供)材料和设备的品牌(见本章附件1),投标人应以此品牌自主报价,计入本次报价中,必须明确投标报价的品牌名称
13.6本工程劳保统筹按规定计算,在计税后报价中扣除,定额测定费不计入
13.7不可竞争的规费、税费及安全及文明施工费按规定计入报价其中四项保险费在结算时由承包人提供交费证明,参加哪一项结算哪一项,未参加的结算时扣除进度款支付时暂不付
13.8投标人不得更改工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量,必须按工程量清单中的相应内容填写
13.9只允许有一种投标方案和报价
13.10投标人的综合单价应包括完成该分部分项工程全部工作内容的费用
13.11投标人未报出或未填单价或合价的工程量清单项目,在实施后,招标人将不予以支付,并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内
13.12投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准
13.13除非合同中另有规定,投标人在报价中所报的单价和合价,以及投标报价汇总表中的__均包括完成该工程项目的成本、措施费、利润、规费、税金、竣工图(含竣工图)编制费、资料归档、维护、管理、保险、民扰及扰民费、政策性文件规定和投标单位必须的其他费用以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用
13.14施工图中注明为二次设计部分由中标单位负责实施(图纸中需要二次设计的项目的设计及施工费用,包含在投标报价内;二次设计的项目施工前,图纸需经发包人认可),投标人应充分考虑此部分费用,本次投标报价包含此部分费用
13.15本次招标以工程量清单为准工程量清单按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则
(2009)》编制,投标人应根据招标范围、施工图纸等文件,核对招标工程量清单;未对工程量清单提出质询的,视为认可招标人提出的工程量清单并据此报价
13.16本工程项目设置暂列金额为人民币10万元(¥_____
0.00元)暂列金额属于业主部分的金额,均为估算、预测数量虽在投标时计入投标人的报价中,但不应视为投标人所有竣工结算时,应按承包人实际完成的工作内容结算,剩余部分及其规费、安全文明施工措施费、税金等仍归招标人所有
13.17措施项目费不限于清单项目,投标人可做补充,列在清单项目最后,并在“序号”栏中以“补”字示之若有遗漏,结算时不补
13.18为合理控制投资,防止哄抬报价本工程依据陕西省工程造价管理有关规定,设工程上限控制价(拦标价)上限控制价(拦标价)组价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》
(2009)、《陕西省建设工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《陕西省__工程消耗量定额》
(2004)、配套价目表
(2009)、《参考费率》、《全统修缮定额陕西省价目表2001》、陕建发【2013】181号文件精神以及工程造价管理机构发布的市场__信息(2013年第3期)并参照目前相关材料市场价上限控制价(拦标价)在开标前3天公布,投标人报价不得高于或等于招标拦标价
13.19各类报价均以人民币表示,保留两位小数,第三位四舍五入
13.20材料结算方式:承包人采购但需招标人认质认价的材料,结算时以招标人认质认价的材料__为准,根据承包人投标报价时的综合单价表和工料分析表,替换相应材料暂定价部分重新调整综合单价
13.21合同条款中约定由承包人缴纳的各项费用均与招标人另行发包的分包人无关,不得转嫁给分包人
14.因工期延误导致的__上涨不予调整
15.投标有效期为从投标截止之日起90个日历日
16.投标__
16.1投标保证金投标人在__标书前、开标前须向招标代理机构递交人民币壹万元的投标保证金
16.2为了确保投标保证金在开标截止时间前到帐,避免因保证金未到帐而导致无效投标,以电汇形式缴纳保证金的投标单位,需在开标前三天__电汇手续,并在电汇凭据附言栏注明项目名称、项目编号;以转帐支票形式缴纳保证金的投标单位,需在开标前二天__转帐手续;以现金形式缴纳的保证金,以现金方式退付保证金任何形式递交的投标保证金必须从各投标单位基本账户转出
16.3凡没有按要求递交保证金的投标,应视为非响应性投标,其投标将被拒绝
16.4书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金未中标的投标人在公示期后退还投标保证金
16.5发生下列情况,投标保证金将不予退还
16.
5.1投标人在投标函中规定的有效期内撤回其投标的;
16.
5.2中标人在规定的时间内拒绝与招标人签订合同的;
16.
5.3具有欺诈、无理取闹行为投标的;
16.
5.4中标人未能按招标要求履行投标承诺的
16.6投标保证金有效期与投标有效期不一致
16.7投标截止后投标人撤销投标文件的,不退还投标保证金
17.投标文件的份数和签署
17.1投标文件的份数为正本一份、副本一份、二份电子文档中标人中标后再提供四套投标文件(包括商务标、技术标、电子文档)
17.2投标文件应用不褪色黑墨水笔书写或打印,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”正本和副本如有不一致之处,以正本为准因字迹不清、表达不畅或不按给定的投标文件格式编制的投标文件,所引起的后果由投标人自负
17.3投标文件封面、投标函等应均加盖投标人__并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书
17.4除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的__或由投标文件签字人签字或盖章
18.投标文件的装订、密封和标记
18.1投标文件的装订要求装订方式不限
18.2投标人应将投标文件按商务标、技术标的正本和所有副本分别密封,在密封袋上清楚地标明“商务标”、“技术标”、“正本”、“副本”字样,并在封口处和密封袋正面加盖投标人__及法定代表人或其委托代理人签字或盖章投标工程量清单计价表电子文档(光盘两份,分正本、副本)放入正本的商务标袋中
18.3在投标文件密封袋上均应注明下列识别标记
18.
3.1投标人名称和地址;
18.
3.2项目名称、项目编号
18.4如果投标文件没有按本投标须知第18款的规定加写标记及密封,招标人将不承担投标文件提前开封的责任对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝,并退还给投标人
19.投标文件的提交
19.1投标人应按本须知前附表所规定的地点,于投标截止时间前提交投标文件,该截止时间以后送达的投标文件,将被拒绝并退回给投标人
19.2到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个时,招标人将依法重新__招标
20.投标文件的补充、修改与撤回
20.1投标人在提交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分
20.2投标人对投标文件的补充、修改,应按本须知第17款有关规定密封、标记和提交,并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样
20.3在投标截止时间之后,投标人不得补充、修改投标文件
20.4在投标截止时间至投标有效期满之前,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收
(四)开标
21.开标
21.1招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标,并邀请所有__招标文件的投标人参加
21.2投标人应派法人代表或其委托代理人,持本人___原件,投标人的法定代表人授权委托书,企业法人营业执照副本原件,资质等级证书副本原件,安全生产许可证原件,拟派建造师资质证书的原件,参加大会未提供上述合格有效原件的,视为无效投标
21.3开标程序
21.
3.1宣布开标纪律;
21.
3.2公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是否派人到场;
21.
3.3宣布唱标人、记录人、监标人等有关工作人员姓名;
21.
3.4按照
21.2条规定核验各投标人的相关资料;
21.
3.5各投标人检查投标文件的密封情况;
21.
3.6按照投标人须知前附表规定确定投标文件开标顺序;
21.
3.7开标
(1)开启密封符合要求的投标文件,检查投标书印鉴等;
(2)宣读投标总报价、措施项目总费用、质量及工期等;
(3)宣读投标上限控制价;
(4)各投标单位法定代表人或其委托代理人对唱标结果进行签字确认;
(5)抽取评标要求的分部分项工程量清单项做为评分项;
(6)投标人退场休会;
(7)公布评标结果;
(8)开标会结束
21.4招标人对开标过程进行记录,并存档备查
(五)评标
22.评标委员会与评标
22.1评标委员会依据招投标法组建,负责评标活动
22.2开标结束后,开始评标,评标采用保密方式进行
23.评标过程的保密
23.1开标后,直至授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况均严格保密
23.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝
24.投标文件的澄清
24.1为有助于投标文件的审查、评价和比较,评标委员会应以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明,
24.2投标人应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容
25.投标文件的有效性
25.1投标文件出现下列情形之一的,经评标委员会审查后,应为无效投标文件
25.
1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他__或者个人;
25.
1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参与同一招标项目;
25.
1.3投标人未经过正常渠道__招标文件的;
25.
1.4投标人未按照招标文件要求递交投标保证金并未在投标截止期前__收据的;
25.
1.5未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的;
25.
1.6不具备招标文件中规定资格要求的;
25.
1.7投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的;
25.
1.8同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价;
25.
1.9未按本须知有关规定加盖投标人__或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的,由委托代理人签字或盖章的,但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的;
25.
1.10投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;
25.
1.11投标书涂改,涂改处又未加盖投标人的__或投标文件签字人的签字或盖章的投标;
25.
1.12因投标人原因,其工程量清单计价表电子文档无法读取的,或部分无法读取的;
25.
1.13未按照招标文件的规定格式填写的(格式可扩展);
25.
1.14未能在实质上(投标报价、工期、质量标准、合同主要条款)响应招标文件的投标;
25.
1.15投标人投标总报价高于或等于上限控制价的投标;
25.
1.16擅自改动招标人提供的工程量清单;
25.
1.17未按规定填报不可竞争的规费、税费的投标;
25.
1.18电子标书和文字标书不一致的投标;
25.
1.19当单价与数量的乘积与合价不一致或合价与汇总价的不一致的投标;
25.
1.20未执行招标人暂定价及费用计列办法的;
25.
1.21投标人有串通投标、弄虚作假、__等违法行为的;
25.
1.22不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性要求的;
25.
1.23投标文件附有招标人不能接受的条件
26.投标文件的评审、比较和否决
26.1评标委员会仅对在实质性响应招标文件要求的投标文件中进行评估和比较,且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留,使之成为具有实质性响应的投标
26.2在评审过程中评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料
26.3评标委员会对投标文件进行评审和比较,向招标人提出书面评标报告并按排名顺序推荐三名中标候选人
26.4招标人对评标委员会推荐的中标候选人中,最后确定中标人(原则上以排名第一的中标候选人为中标人)
26.5若有三分之二及以上评标委员认为某投标人的投标总价低于其___,该投标人的投标文件按废标处理,评标委员会应以文字形式向该投标人说明评审理由
26.6评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标27评标方法和标准
27.1为了规范本次工程量清单施工招标的评标工作,维护招标投标当事人的合法权益,招标人根据《中华人民___招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《工程建设项目施工招标投标办法》等有关规定,并参照西安市城乡建设委员会____《西安市房屋建筑和市政基础设施工程施工工程量清单招标评标试行办法》___进行评标
27.2评标采用综合评估法,详见本招标文件《第七章评标方法和标准》
(六)合同的授予
28.合同授予标准本招标工程的施工合同将授予按本须知第
26.4款所确定的中标人
29.招标人拒绝投标的权力招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人招标人在发出中标通知书前,有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标
30.中标通知书
30.1招标人将在发出中标通知书的同时将中标结果通知所有未中标的投标人
30.2当确定的中标人放弃,或不能够履行招投标文件承诺条款,或由于不可抗力原因不能中标时,按中标候选人的顺序依次替补,重新确认中标人
31.合同的签订
31.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同,招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
31.2中标人如不按本投标须知第
31.1款的规定与招标人订立合同,则招标人将废除授标,投标__不予退还,给招标人造成的损失超过投标__数额的,还应当对超过部分予以赔偿,同时依法承担相应法律责任
31.3中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人
31.4本工程采用风险范围内固定总价合同
32.履约保证金
32.1履约保证金金额为中标价的10%
32.2若中标人不能按本须知第
32.1款的规定执行,招标人将有充分的理由解除合同,并没收其投标保证金,给招标人造成的损失超过投标__数额的,还应当对超过部分予以赔偿
32.3本工程竣工验收合格后60天内返还履约保证金附件发包人暂定设备及材料品牌或__一览表序号材料名称规格暂定品牌暂定__一建筑材料1商砼专业厂家合格产品厂家报价方确定2钢筋首钢、酒钢、龙钢、海鑫、八钢3型钢八大钢厂4水泥秦岭、声威、社会、冀东5加气砼砌块专业厂家合格产品6砖、砂、石地材,合格品7塑钢门、窗型材高科“格瑞派”五金春光、联鑫厂家报甲方确定8铝合金门、窗西航型材、地弹采用GMT9玻璃洛玻、台玻、北玻、信义10防火门奥博森、万利达、西安华中、陕西黄河、西安长安11成品三防门M-4陕西瑞蒙“金龙”、群升、步阳12乳胶漆、涂料多乐士、立邦(工程漆)13内墙磁片暂定330*600嘉达、欧美、新名冠、合美墙地砖配套14卫生间地砖暂定330*330(全瓷防渗防滑)嘉达、欧美、新名冠、合美15外墙硬质岩棉保温板欧文斯科宁、沪秦、西安双吉16屋面膨胀珍珠岩保温板欧文斯科宁、沪秦17非焦油聚氨酯防水涂料、聚酯防水涂膜、高分子防水涂膜雨水情184厚__S改性沥青聚酯胎卷材-18℃雨水情19轻钢玻璃雨棚方案、厂家报甲方审定二采暖、通风材料1焊接钢管、无缝钢管天津利达河北东升武钢2阀门陕西捷耐特、__鹭港、苏州瑞克3风机上虞华成、陕西西北通风机厂4百叶风口陕西宇通、陕西永昌5玻璃棉管壳西安龙腾、西安双吉6橡塑管壳西安龙腾、西安双吉三给排水材料、消防1钢管、镀锌管天津利达、河北东升、武钢2阀门(各种)陕西捷耐特、__鹭港、苏州瑞克3UPVC管、管件、地漏、扫除口(排水管立管采用实壁螺旋管,水平管道采用实壁管)光华、兴达、雁荡高科4水表宁城、佳美5沟槽式法兰、卡箍等管件利达、泰达、亿百通6消火栓箱万利达、平安、福建“百安”7手提式灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5西安海英、腾龙、西安信力四电气材料1各种灯具雷士三雄.极光朗能4吸顶式摇风扇(配调速开关)、吊扇美的、钻石美的、广州绿岛风、汇创、钻石、华声5配电箱、柜按图施工,专业厂家合格产品厂家报甲方确定6电表银河7开关、插座鸿雁康居系列(A86K、A86Z)、防溅系列;8电缆、电线瑞强小猫9电气配管鸿雁、西安高科“格瑞派”;管件和管道一致10线管管材鸿雁、西安高科“格瑞派”;管件和管道一致11电缆桥架专业厂家合格产品12卫生间排气扇美的、钻石美的、广州绿岛风、汇创、钻石注暂定品牌的材料由投标方按照暂定品牌自主报价,生产厂家报甲方审定;甲方保留更换品牌的权利,如更换品牌则认质认价;暂定__材料施工过程中由甲方认质认价第三章合同条款第一部分协议书发包人(全称)西安交通大学城市学院承包人(全称)依照《中华人民___合同法》、《中华人民___建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工工程地点西安市草滩生态产业园层数/资金来源自筹资金
二、工程承包范围承包范围施工图纸设计范围内的内容及本招标文件的相关规定不包括的工程范围/
三、合同工期总日历天数60天开工日期2013年月日竣工日期2013年月日
四、质量标准工程质量标准合格
五、合同价款
1.合同总价(大写)________________________(人民币)元(小写)¥_________________________________(人民币)元(其中工程预留金_______万元,零星工作费_______元,安全防护、文明施工措施费____________元,材料购置费_____元,总承包服务费_________元)
2.综合单价详见承包人的报价书
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括
1.本合同协议书
2.本合同专用条款
3.本合同通用条款
4.中标通知书
5.投标书、工程报价单或预算书及其附件
6.招标文件、答疑纪要及工程量清单
7.图纸
8.标准、规范及有关技术文件双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间________年__________月__________日合同订立地点________________________________本合同双方约定________________________________后生效发包人(公章)________承包人(公章)_________地址__________________地址____________________________________________________法定代表人__________法定代表人___________委托代理人__________委托代理人_________________________________________________传真________________传真__________________开户银行____________开户银行_____________帐号________________帐号_________________建设行政管理部门备案意见第二部分通用条款
1.通用条款执行《陕西省建设工程施工合同》的“通用条款”
2.通用条款中若与专用条款冲突时,以专用条款为准第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2.合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书及有关技术文件
3.语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,不使用其它语言文字
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规/
3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称见招标文件第九章“图纸”及国家规定的相关标准、规范发包人提供标准、规范的时间发包人不提供国内没有相应标准、规范时的约定由发包人制定
4.图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数合同签订7日内,提供图纸7套,图纸所涉及的标准图籍由承包人自行解决
4.2发包人对图纸的保密要求本工程图纸,承包人未经发包人许可不得泄露给第三方
4.3使用国外图纸的要求及费用承担/
二、双方一般权利和义务
5.工程师
5.2监理单位委派的工程师姓名职务总监理工程师发包人委托的职权本工程委托监理单位监理需要取得发包人批准才能行使的职权重大工程洽商、设计变更、现场签证、暂定材料的认质认价、任何付款凭证,均需征得发包人同意
5.4发包人派驻的工程师姓名职务发包人现场代表职权
(1)有对工程设计变更、现场签证的初审权和审批权;
(2)参与工程质量、安全、投资、进度的管理及有关配合单位的协调;
(3)参与审核工程进度款的支付和确认工程结算价款
5.6不实行监理的,工程师的职权/
7.项目经理姓名职务
8.发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作
8.
1.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间开工前五日内
8.
1.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求水、电发包人已经接入施工现场,承包单位自行__水表、电表,费用自理;电讯线路由承包人自理其计量和计价方法为发包人按月抄报承包人水、电表实际用量(损耗部分分摊)按自来水公司和供电局规定费用及工地现场水电管理办法向发包人交纳费用由承包人确认,发包人直接从应付承包人的工程进度款中扣除工程竣工移交后水电费用由发包人承担
8.
1.3施工场地与公共道路的通道开通时间和要求已经完成
8.
1.4工程地质和地下管线资料的提供时间/
8.
1.5由发包人__的施工所需证件、批件的名称和完成时间/
8.
1.6水准点与座标控制点交验要求/
8.
1.7图纸会审和设计交底时间为工程开工日期前7天内
8.
1.8协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作按国家、省、市有关规定__
8.
1.9双方约定发包人应做的其他工作/
8.2发包人委托承包人__的工作
8.
2.1完成承包人施工项目的工程建设前期准备工作,发包人应予以协助
8.
2.2协助__施工进程中需__的相关手续
9.承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作
9.
1.1应提供计划、报表的名称及完成时间
(1)进场前7天内提交施工__设计和施工总进度计划以及根据合同付款条件制定的相应的资金使用计划,并根据工程进度至少每一个月,或按照工程师的指令进行总进度计划的修订;
(2)每月20日前提交下月详细工程进度计划(内容包括施工进度安排、材料及劳动力安排等);
(4)每月18日前申报截至当月15日的月进度付款报表;
(4)提供施工用电、用水计划
9.
1.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求承包人根据工程需要,提供和维修夜间与非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫工作所有费用都已包含在合同协议所确定的合同价款当中严格按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88》和《建设工程施工现场供用电安全规范GB50104-93》__施工相关费用已包含在合同协议所确定的合同价款当中因承包人未能按照上述规范__施工,发包人有权根据现场实际情况及发包人有关规章制度,在工程付款中扣除相关费用,并不予返还因承包人未履行上述义务,造成工程财产和人身伤害,由承包人承担责任及发生费用;
9.
1.3向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求无
9.
1.4承包人__的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续按西安市有关规定__,如施工中出现环境卫生污染、噪音污染、工地周围居民灯光污染、建筑材料有害物质污染及生活区的卫生条件(食堂)差造成的停工、窝工、投诉由承包人负全部责任包括接受罚款
9.
1.5已完工程成品保护的特殊要求及费用承担工程竣工、移交前由承包人负责,移交后由发包人负责
9.
1.6施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:承包人按照发包人指令及操作规程进行保护,所产生费用由发包人承担,承包人未按发包人指令或未按操作规程造成的损失费用由承包人承担;
9.
1.7施工场地清洁卫生的要求保证施工现场清洁符合卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到建筑物无污染,现场无建筑垃圾承包人负责工程竣工验收前外立面的清洗工作(在竣工验收前至少一次及向甲方交付前至少一次),现场临建基础及各类施工设备基础、临建道路等全部拆除,拆除垃圾全部外运,费用包括在工程造价内若承包人未按要求完成以上内容甲方可安排第三方实施,费用从乙方结算款中200%扣除
9.
1.8需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间/
9.
1.9双方约定承包人应做的其他工作
(1)承包人施工人员进入现场后,必须主动到当地派出所__有关手续
(2)施工现场水电费的计取水、电表由承包人负责__,发包人按月抄报承包人水、电表实际用量(损耗部分分摊)按自来水公司和供电局规定费用向发包人交纳,噪音污染费用由施工方承担
(3)配合发包人做好创卫工作如果由于承包人的责任而受到有关行政管理部门处罚的,承包人承担一切后果,给发包人造成损失的,要承担相应的经济赔偿责任
(4)临时设施搭设及堆料场布置要求必须经发包人现场代表及总监审批,符合建设行政主管部门及有关部门的要求,如不达标,需拆除重新设置,费用由承包人自行承担
三、施工__设计和工期
10.进度计划
10.1承包人提供施工__设计(施工方案)和进度计划的时间进场前七天工程师确认的时间进场前七天
10.2群体工程中有关进度计划的要求/
13.工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况
13.
1.1若发包人临时停电、停水在8小时以内对施工造成影响,不顺延工期如连续停电、停水8小时以上并给承包人施工造成实质性延误的可相应顺延工期发包人、监理人共同确认和顺延工期,并不计取窝工损失费
13.
1.2在施工过程中因设计变更引起承包人不能正常施工,承包人应随时进行工种调整,不计取误工费,经发包人和监理单位确认后工期顺延
四、质量与检验
17.隐蔽工程和中间验收
17.1双方约定中间验收部位
17.
1.1±
0.0000基础施工完;
17.
1.2主体工程封顶
五、安全防护、文明施工承包人按照国家和____有关规定应采取的任何必要安全防护措施已包含在承包人的合同价款当中,发包人不另行支付承包人承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用施工机械及人员不得进入校内,并不得损坏施工区以外的人行道、绿化景观及其它公共设施
六、合同价款
26.合同价款约定
26.2本合同价款采用固定综合单价合同方式确定
26.
2.1采用固定总价合同本条不适用
26.
2.2采用固定综合单价合同,综合单价中包括的风险范围
(1)市场材料__的变化(暂估价材料、商砼、钢材除外);
(2)钢材风险另行约定;
(3)开标时间以后__部门公布的工程__的动态管理的变化;
(4)工程所在地存在的地区差异(包括材料、机械、人工等);
(6)中国人民银行公布的人民币利率的变化风险范围以外综合单价调整方法依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单等按专用条款进行调整
26.
2.3风险范围以外综合单价调整方法依照招标文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、洽商文件、发包人认质认价单、国家相关部门的文件等按专用条款进行调整
26.
2.4采用可调__合同,合同价款调整方法本条不适用
27.合同价款调整
27.1双方约定合同价款的其他调整因素
27.
1.1现场签证或工程量清单漏项或由于设计变更引起新的工程量清单项目
(1)合同中已有适应于变更工程的__,按合同已有的__计算,变更合同价款;如只是项目用料(包括规格)改变时,只调整相应项目的主材费用,若主材单价表中没有该种材料,则该主材费用需经发包人认价后进行换算,换算时仅计算主要材料价差和税金
(2)合同中只有类似于变更情况的__,可以此作为基础确定变更__、变更合同价款
(3)合同中没有类似和适用的__,执行2009年《陕西省建筑工程工程量清单计价规则》及相关文件进行组价,并按照中标价下浮的比例(与拦标价比较)向发包人__如变更部分的主材需发包人认质认价,认价材料费不再参与__,劳保基金单列;
27.
1.2工程量清单中的工程数量有误或由于设计变更或现场签证引起工程量增减部分
(1)清单工程量误差±3%(含±3%)以内不予调整,±3%以外按实际工程量调整;变更、签证按实计算调整;
(2)措施项目费按实调整
27.
1.3单价分析表中所报单价与工程量清单中该项综合单价不符,则以低者为准,并调整其合价;
27.
1.4如承包人未按发包人给定的暂定价计入投标报价,则按不利于承包人的方式进行调整
27.
1.5钢材、商砼的材料__调整方式
(1)该材料总价在5万元以上,若施工期间信息价加权平均值与投标时信息价变化在±5%以内时(含±5%)不予调整,大于±5%进行调整,调整方法如下当︱P/Q-1︱|Z|时,X=Y+[P-Q×1+Z]式中X为在约定的施工期内当期的结算__;Y为在投标后的中标__;P为在当期《陕西建设工程材料信息价》中相应的__;Q为基准价,即《陕西建设工程材料信息价》2013年第3期相应品牌、规格的材料__;Z为约定幅度(±5%)
(2)材料差价的计算办法仅计算材料价差(计入其他项目费)、规费、税金和安全文明施工费
27.
1.6发包人暂定承包人(投标人)供应(乙供)品牌的材料、设备,如发包人更换品牌,发包人对更换品牌的材料认质认价,材料在工程结算时,按投标材料__与发包人认价的差额计取相应的管理费和利润后,调整投标时的综合单价进行结算;
27.
1.7劳保统筹费税后扣除;其中四项保险费在结算时由承包人提供交费证明,参加哪一项结算哪一项,未参加的结算时扣除进度款支付时暂不付
27.
1.8因承包人工期延误导致的__上涨不予调整
28.工程预付款
28.1发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同款总额的比例无
28.2扣回工程款的时间、比例/
28.3预付安全防护文明施工措施费用比例和时间/
29.工程量确认
29.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间承包人必须每月18日(如遇星期
六、日,延至下周一)将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交工程师监理工程师于23日前上报发包人,发包人在次月10日前批复付款凭证竣工结算在竣工报告后28天内由承包人上报发包人
30.工程进度款结算与支付双方约定的工程进度款支付的方式、时间和比例是根据发包人审核的每月已完成工程量,支付合格工程量的70%月进度工程款(扣除发包人供应材料和设备价款);待发包人__验收合格交付使用后支付至合同价款的80%;竣工结算审计后,支付至结算价款的95%;另外5%的保修金按《工程质量保修书》的规定期限返还(无息)
七、材料设备供应
31.发包人供应材料设备无
32.承包人采购材料设备
32.1承包人采购材料设备的约定材料、设备进场必须三证(出厂证明、质量检验证、产品合格证)齐全,材料、设备进场前需由发包人及监理单位认质,实际使用的自主报价材料不得出现以次充好的现象,否则发包人有权拒付该笔材料价款如因材料、设备质量造成的工程损失由承包人负全部责任
八、工程变更执行通用条款
1.发包人变更设计按通用条款执行
2.承包人提出变更设计,必须征得发包人同意,变更的设计费用由承包人承担一般变更工期不予推迟,特殊变更若影响工期双方根据工程实际情况协商解决
3.承包人提出的变更设计属于合理化建议的,为此发包人获得收益的,发包人应将收益部分扣除因实施合理化建议所发生的费用后,剩余部分的30%,提供给承包人
九、竣工验收与结算
36.竣工验收
36.1承包人提供竣工图的约定工程竣工后两个月内,承包人提供给发包人4套竣工资料
36.6中间交工工程的范围和竣工时间根据工程进展情况如需要中间交工时,其范围由监理工程师报发包人同意后书面通知
37.竣工结算工程竣工验收完毕后,一个月内承包人应提交完整的结算资料,__竣工结算发包人收到承包人完整的竣工结算资料后五个月内审查完毕
十、违约、索赔和争议
39.违约
39.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下
39.
1.1本合同通用条款第
28.1条约定发包人违约应承担的违约责任同通用条款第39款
39.
1.2本合同通用条款第
30.5款约定发包人违约应承担的违约责任同通用条款第39款
39.
1.3本合同通用条款第
37.6款约定发包人违约应承担的违约责任同通用条款第39款双方约定的发包人其他违约责任同通用条款第39款
39.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下
39.
2.1本合同通用条款第
14.2款约定承包人违约承担的违约责任该项违约,承包人否则每延迟一天罚5000元并且负责因工期延误给监理单位造成附__作的相关费用
39.
2.2本合同通用条款第
15.1款约定承包人违约应承担的违约责任承包人未达到国家质量验收标准承包人无条件返工且实现其投标书中的质量标准,其返工费用自理,并向发包人支付合同价款百分之五的违约金
39.
2.3双方约定的承包人其他违约责任承包人按合同价的2%承担违约金外,另按___279号令有关规定处理
41.争议
41.1双方当事人约定,在履行合同过程中产生争议时请律师事务所调解;
41.2合同争议调解不成的,按下列第
(2)种方式解决
(1)提交/仲裁委员会申请仲裁;
(2)依法向工程所在地人民__提起诉讼
十一、其他
42.工程分包
42.1本工程发包人同意承包人分包的专业工程/分包施工单位为/
43.不可抗力
43.1双方关于不可抗力的约定
43.
1.1烈度为5级及以上的地震;
43.
1.2八级及以上持续2天的大风;
43.
1.3持续降雨120小时以上
44.保险
44.6本工程双方约定投保内容如下
44.
6.1发包人投保内容/发包人委托承包人__的保险事项合同价款中已含四项保险(养老、失业、工伤、医疗),承包人必须上缴有关部门
44.
6.2承包人投保内容自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产,从事危险作业员工的意外伤害
45.__
45.1承包人向发包人提供履约__,__方式为履约保证金,__金额合同价的10%,__有效期工程完工后14天
45.3双方约定的其他__事项无
50、合同份数
50.2 双方约定合同副本份数正本两份,副本十份;发、承包双方各持正本一份;副本发包人持六份承包人持四份
51.补充条款
51.1承包人在施工过程中必须向专业分包单位提供相应的__管理及现场管理、协调配合工作,做到文明安全施工,严格执行发包人的管理规定
51.2发包人保留对分项工程(材料)分包的权利
51.3发包人保留对于单项工程的分包权利
51.4若由于承包人管理不善,造成社会不良影响(如媒体曝光、____、安全事故、影响发包人正常办公秩序、上级部门通报批评等),承担合同金额2%-5%的违约金
51.5承包人保证本工程施工期间不拖欠劳务工工资
51.6承包人招聘的农民工的工资,发包人有权监督承包人在支付的当期进度款中发放如承包人未按时发放农民工工资,影响到本工程的施工进度及工程质量,则发包人有权在进度款和工程结算付款中将承包人所欠的工资额扣除,直接发放给农民工,并另按发放金额的50%从承包人的工程结算款中扣除作为罚金如因承包人原因导致农民工堵门、堵路对发包人造成影响,无论该问题如何解决,出现一次均罚款5万元
51.7本工程竣工后,承包人应作到工完、料净、场地清将施工现场周围和生活区周围清除干净,否则发包人不予支付工程款
51.8施工过程中,资料和工程进度必须同步每月发包人现场代表对施工进度和资料进行检查,出现问题限期整改,否则每次罚款1000元人民币在工程竣工验收前,承包人要按规定将竣工资料交监理单位验收,由其出据相应证明后,发包人方可__验收
51.9项目经理(须与投标所报项目经理一致)必须保证一周到岗5天以上,每缺岗一天罚款1000元;若不能按上述要求到岗或因承包人原因需更换项目经理,须申报发包人同意,发包人同意后缴纳5万可进行更换;发包人在认为项目经理不合格时,可书面通知承包人,要求承包人更换项目经理
51.10承包人的到岗人员及设备配置必须和投标书施工__设计所列人员及设备配置相符,否则视为承包人违约,并承担每项2000元的罚款更换项目部内其他人员,须申报发包人同意,发包人同意后可进行更换
51.11承包人安全管理人员必须持证上岗,并负责检查现场和施工人员安全情况,如监理单位和发包人管理人员发现有不安全因素存在,经指出仍未纠正的每次罚款500元人民币;出现安全事故,施工单位自负
51.12现场用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及发包人要求,三相五线制,一机一闸必须带漏电保护,不许用电炉如施工现场出现用电漏电或短路跳闸,造成停电或影响发包人用电,承包人承担由此给发包人造成的一切损失
51.13发包人资金遇到困难时,承包人在未收到工程进度款的情况下,两个月内应保证正常施工
51.14本项目如产生零星用工,零星用工按100元每工日包死,不计取其他任何费用
51.15凡由发包人采购供应的材料,一律货到现场并落地,交由承包人接收、保管、使用
51.16总承包服务费相关内容包括承包人实施项目全过程涉及到需要配合单独发包工程完成的总体规划及分包单位的施工关系协调、设计文件、通道及工作面、水电临设、消防安全、脚手架和垂直运输、设备使用、垃圾清运、成品保护、竣工验收__、文明工地建设、竣工资料整理备案等
51.17风险费用
57.
17.1合同价款中不包括的风险范围不可抗力因素,包括战争、__、空中飞行物坠落、造成灾难性影响的地震或其他非发包人承包人责任造成的__、火灾等,超出近十年来的最大风、雨、雪、洪水自然灾害
57.
17.2计算方法承包人承担的风险费用已由承包人据其自身经验作了充分估计并已计入预算书,预算书中未计取风险费用的,认为已经包含在合同价款中,结算时不予调整
51.18各项保险费用已含在投标总价中,结算时承包人提供交费证明,未提供交费证明的款项发包人将从结算款中扣除该项费用
51.19现场工程经济签证单,承包人应及时按发包人规定__(7日内上报监理,否则该签证不予认可,监理有权拒收),未经发包人有关部门签字或签字不全者结算时将不予认可,工作__单不直接做为结算依据
51.20凡由承包人采购发包人认质认价的材料,结算时按发包人认质认价单的材料__依据承包人投标报价时的材料__,替换相应材料价部分重调整材料差价发包人所供应的材料、设备,如果不能按承包人依据合同要求提出的计划时间进场而影响工程施工,所产生的误工以及造成的经济损失应由发包人承担
51.21设计变更增订条款承包人无权对发包人已经确认的施工图纸做任何设计变更,如工程发生设计变更,由发包人盖章后发承包人,承包人应无条件按照发包人的变更要求实施,因以上变更导致的经济支出,由发包人承担,如确有工期延误,经发包人代表同意,工期相应顺延
51.22其他项目清单中的预留金归发包人所有
51.23履约保证金返还完工后10日无息退还在下列情况下,履约保证金将被扣除或没收,并追究承包人相应法律责任
51.
23.1承包人必须按发包人要求的时间进场,若因不可抗力原因造成无法进场,则必须书面征得发包人同意;否则,扣除其10%履约保证金;若因承包人原因造成未按时进场,经两次书面通知后仍未进场的,扣除其履约保证金,取消其本项目施工资格,并因其造成的后果由承包人全部承担
51.
23.2承包人在合同履行过程中,因承包人责任未按合同条款执行,在发包人两次书面督促情况下,还未执行时,处以1万元罚款
51.24承包人应严格按照相关规定的各项要求执行,切实有效地做好建筑工程安全防护、文明施工等工作,并且按照园区管理办要求交纳安全文明保证金,未按照上述规定执行的,其一切责任及后果由承包人承担
51.25承包人进入__区施工,应服从草滩园区办对治安、卫生、环保、社会保险等工程建设的统一管理,并按有关规定交纳费用
51.26遵守地方__和有关部门对施工现场扬尘污染问题的规定,工地出入口道路必须硬化,并必须配备专门的清洗设备、人员,对污水进行沉淀处理后排入市政管网清理驶出施工工地运输车体和车轮的泥土,车体和车轮不得带泥土驶出工地否则承包人承担违反上述规定所发生的费用
51.27周边的扰民和民扰问题协调及发生的费用已包含在合同价款内
51.28工程竣工验收合格并在场地清理完成后,承包人应严格按照招标文件确定的计算方法及合同约定编制工程结算,报送发包人,经发包人初审后报造价__机构进行审核,审核基本费由发包人承担,审计成果费由承包人承担,结算审核成果费费用按审核差额的
3.8%计取,由承包人支付
51.29安全、进度、质量增订条款
51.
29.1安全增订条款承包人需建立安全保证体系、制定安全保证措施、设安全员,确保施工人员、管理人员、施工现场、施工过程、办公区域的安全,并另行与发包人在合同签订同时签订安全协议书发包人检查中若发现与安全保证体系不符的有权责令停工或按照发包人安全管理办法执行(见发包人安全管理办法)
51.
29.2对进度增订条款
(1)承包人必须按发包人要求的时间进场,否则,按本合同
51.24条款执行;
(2)承包人必须按照发包人编制的总控制计划完成阶段性工作(若因发包人、不可抗力原因经确认后工期顺延),否则按照当月应支付进度款的1%处罚若采取有效措施,并在规定时间内完成滞后工作内容的处罚款额予以退还,否则不予退还若延误工期超过发包人下发节点计划工期20%时,该月进度款暂不支付;若承包人采取赶工措施在下月完成该段工程节点,并保证本月形象进度,则支付工程进度款若承包人不能在下月采取令人信服的赶工补救措施,弥补发包人进度,并保证本月形象进度,则应承担违约金50000元
51.
29.3对质量增订条款分部分项工程一次验收不合格时,同意整改;二次验收不合格时,若同意降级验收,承包人承担该分部分项工程价款20%的违约金
51.30本工程不得转包,否则发包人有权单方面终止合同,一切责任及后果由承包人承担
51.31承包人在工程进度、质量、安全等方面出现下列情况时,发包人有权终止与承包人的施工合同
51.
31.1进度方面工程关键节点进度不能按计划完成,延误工期超过该节点计划工期的20%时,并且不能采取令发包人信服的赶工补救措施
51.
31.2质量方面1出现重大质量问题,经发包人、监理单位提出,没有采取有效措施进行补救2被建设行政主管部门因为质量问题通报两次者
3、安全问题1出现重大安全隐患,经监理提出,有限期内没有得到整改2被建设行政部门因为安全问题进行通报两次者
51.
31.3因以上原因,采取以下措施1部分终止合同,将部分工作内容交由第三方完成;2全部终止施工合同;3除
1、2条终止合同外,承包人应承担相当于造成发包人损失2倍的违约金,最多不超过合同额的30%
51.32合同价款应视为是建立在承包人已经充分熟悉、理解招标文件及现场实际情况的基础上的,承包人不得因对招标文件的错误理解或现场实际情况的不了解而提出增加合同价款及延长工期的要求
51.33承包人应核对各专业图纸间的需统一的尺寸、标高等及时为发包人提供相关的数据防止因轴线尺寸、标高不清造成返工在进行施工时,承包人应认真熟悉图纸,避免专业间的冲突,否则由此引起的一切返工费用,由承包人承担
51.34现场文明施工、临建、用电及安全防护除满足市级文明工地检查要求
51.35承包人的深化设计方案如不能满足发包人要求,发包人有权将深化设计委托其他单位,委托费用由承包人承担,如因承包人深化设计延误工期,承包人负相关违约责任
51.36承包人须按合同工期完成图纸内容,如果工期延误,除按照
39.2款承担违约责任外,另外要承担因工期延误发包人额外支付监理费用
51.37凡与增订条款抵触者,以增订条款为准
51.38本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商解决或签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力附件1工程质量保修书附件1工程质量保修书发包人(全称)西安交通大学城市学院承包人(全称)为保证西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括装饰装修工程和双方约定的其他工程,以及电气管线、上下水管线的__工程,供热、供冷系统工程等项目具体质量保修内容双方约定如下本合同范围内所有的项目
二、质量保修期质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及国家有关规定,结合具体工程约定质量保修期如下
1.土建工程为除屋面防水工程为5年外,其余为1年;
2.电气管线、上下水管线__工程为2年;
3.供热及供冷为2个采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年;
5.其他约定无
三、质量保修责任
1.属于保修范围和内容的项目,若发生保修责任的,发包人应在事故发生后三天内书面通知承包人,并采取有效措施防止事故损害扩大,承包人应在接到修理通知书之日起7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,保修费用从质量保修金内扣除
2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担
3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保承包项目范围内的质量因承包人原因致使工程在合理使用期限内造__身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为结算价款的5%本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为\大写质量保修金银行利率为\
五、质量保修金的返还发包人在工程竣工满一年后14天内,无息返还保修金,承包人仍承__修责任
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项无本工程质量保修作书为施工合同的附件,由施工合同发包人、承包人双方共同签订发包人(公章)承包人(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日第四章投标文件___分格式西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目投标文件项目编号XJCZ201307—143投标文件内容投标文件___分投标人(盖章)法定代表人或授权代表人(签字或盖章)日期年月日目录
一、法定代表人___明书
二、法定代表人授权书
三、投标函
四、投标保证金收据复印件粘贴处
五、对招标文件和合同主要条款的承诺及其它重要建议
六、工程量清单计价表1封面2投标报价说明3投标报价表4单项工程造价汇总表5单位工程造价汇总表6分部分项工程量清单计价表7措施项目清单计价表8其他项目清单计价表9分部分项工程量清单综合单价分析表10措施项目费(综合单价)分析表11主要材料及设备品牌、__表一法定代表人___明书单位名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系(投标人单位名称)的法定代表人特此证明投标人(盖章)日期年月日二法定代表人授权书本授权委托书声明我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(___号码)为我公司(投标工程名称)工程投标活动的法定代表人授权委托代理人,我承认代理人全权代表我__本工程投标活动的一切事宜代理人无转委托权,特此委托有效期为附法定代表人、委托代理人___复印件(投标中如用分公司__增加如下内容)同时授权分公司代表总公司参加(投标工程名称)投标事宜,在本项目投标中所使用的分公司__,我公司均承认,但分公司负责人不具备法定代表人授权委托代理人资格和权力,启用__分公司__代理人(签字)性别年龄___号码职务投标人(盖章)法定代表人(签字或盖章)授权委托日期年月日三投标函致{招标人名称}
1.根据你方招标工程项目编号为SCZA2012-ZB-105的招标文件,遵照《中华人民___招标投标法》、《中华人民_____采购法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写金额、单位)(小写)投标总价、人民币(大写金额、单位)(小写)措施费投标、人民币(大写金额、单位)(小写)安全文明施工措施费投标并按上述图纸、合同条款、工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工,并承担任何质量缺陷保修责任
2.我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件
3.如果我方中标,我方保证按设计要求和规范规定施工,并达到质量等级
4.一旦我方中标,我方保证按投标工期日历天内完成并移交全部工程
5.如果我方中标,我方将按照招标文件规定的数额缴纳履约保证金
6.如果我方中标,我方保证本工程施工期间不拖欠劳务工工资
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效,在此期间如果中标,我方将受此约束
8.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分
9.我方委派为本工程项目经理投标人全称盖章法定代表人或授权代表人签名或盖章__传真日期四投标保证金收据复印件(投标保证金收据复印件粘贴处)五对招标文件和合同条款的响应及其它重要建议六工程量清单计价表西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目工程量清单计价表编制单位(盖章)法定代表人(签字或盖章)造价工程师及注册号(专业__并签字)(或造价员)编制时间
(2)投标报价说明
1.本报价依据标书的相关规定和要求进行编制
2.本工程量清单计价表中所填入的综合单价和合价,为本工程所涉及的全部项目的__,是按《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009年)、2009陕西省建筑工程消耗量定额、2009陕西省__工程消耗量定额及配套的《价目表》、《参考费率》和标书要求及市场__计算(有招标人暂定价的按暂定价计算)均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定__的工程所测算的风险金等全部费用
3.本工程量清单计价表中的工程量是按招标人所发生的工程量清单中的数量计取的施工中出现的工程量差异按标书规定的办法进行结算
4.本措施项目计价表中所填入的措施项目报价,包括采用的各种措施的费用
5.本其他费用计价表中所填入的其他项目报价,包括工程量清单计价表和措施项目计价表以外的,为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用
6.本工程量清单中的每一单项应填写单价和合价,对没有填写单价和合价的项目费用,视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中
7.后附建设单位甲供材料及暂定价项目表
8.本工程劳保统筹单列,在总价计税后扣除
9.本报价的币种为人民币
10.投标人应将投标报价需要说明的事项,用文字书写与投标报价表一并报送
(3)投标总价招标人项目名称投标报价(小写)(大写)投标人(盖章)法定代表人或授权代表人(签字或盖章)编制时间
(4)单项工程造价汇总表工程名称序号单位工程名称造价(元)合计
(5)单位工程造价汇总表工程名称第页共页序号项目名称造价(元)1分部分项工程费2措施项目费3其他项目费4规费5税金合计
(6)分部分项工程量清单计价表工程名称专业第页共页序号项目编码项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价本页合计合计
(7)措施项目清单计价表工程名称专业第页共页序号项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价合计
(8)其他项目清单计价表工程名称专业第页共页序号项目名称计量单位工程数量金额(元)综合单价合价合计
(9)分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称专业第页共页序号项目编码项目名称单位工程内容组价依据综合单价(元)人工费材料费机械费管理费利润风险合价
(10)措施项目费(综合单价)分析表工程名称专业第页共页序号项目名称单位工程内容组价依据金额(元)人工费材料费机械费管理费利润风险合价
(11)主要材料及设备__表工程名称专业第页共页序号材料编号材料名称规格型号单位单价(元)品牌及产地备注第五章投标文件技术部分格式西安交通大学城市学院锅炉房改造土建施工项目投标文件项目编号XJCZ201307—143投标文件内容投标文件技术部分投标人(盖章)法定代表人或授权代表人(签字或盖章)日期年月日目录
一、项目管理机构配备1项目管理机构配备情况表;2项目经理简历表;3项目技术负责人简历表;4其他辅助说明资料
二、施工__设计
(1)项目管理机构配备情况表工程名称职务姓名职称执业或职业资格证明已承担在建工程情况证书名称级别证号专业原服务单位项目数主要项目名称一旦我单位中标,将实行项目经理负责制,我方保证并配备上述项目管理机构上述填报内容真实,若不真实,愿按有关规定接受处理项目管理班子____、职责分工等情况另附资料说明
(2)项目经理简历表工程名称姓名性别年龄职务职称学历参__作时间担任项目经理年限项目经理资格证书编号在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量
(3)项目技术负责人简历表工程名称姓名性别年龄职务职称学历参__作时间担任项目技术负责人年限在建和已完工程项目情况建设单位项目名称建设规模开、竣工日期在建或已完工程质量
(4)项目管理机构配备情况辅助说明资料工程名称注辅助说明资料主要包括管理机构的____、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料辅助说明资料格式不做统一规定,由投标人自行设计
二、施工__设计
1.投标人应编制施工__设计,包括招标文件第一章投标须知规定的施工__设计基本内容编制具体要求是编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法;拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等;结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术__措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应专项技术措施,如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等
2.施工__设计除采用文字表述下列项目外,必要时还应附图表说明
2.1确保工程质量的技术__措施;
2.2确保安全生产的技术__措施;
2.3确保文明施工的技术__措施及环境保护措施;
2.4确保工期的技术__措施;
2.5施工方案;
2.6施工机械配置和材料投入计划;
2.7施工进度表或施工网络图;
2.8劳动力安排计划及劳务分包情况表;
2.9施工总平面布置图;施工__设计必须包括上述内容;但不限于上述内容,可扩展第六章投标文件编制注意事项及要求详见投标须知第七章评标标准和方法
1.评标原则
1.1公平、公正、科学、择优;
1.2工程质量符合国家各项施工及验收规范标准、工期满足招标文件要求、施工方案合理可行、投标报价合理低价;
1.3禁止不正当竞争
2.评分标准及评审步骤
2.1评分标准(满分100分)
2.
1.1施工__设计20分
2.
1.2投标总报价40分
2.
1.3投标分项工程综合单价报价30分
2.
1.4投标措施项目费报价10分
2.2评审步骤
2.
2.1评技术标
2.
2.2公布投标人投标总报价、措施项目费、安全文明施工费、工期、质量
2.
2.3确定入评单位
2.
2.4评审商务标(评投标总报价、投标分部分项工程综合单价、投标措施项目费)
2.
2.5确定中标候选人
3.技术标评审(满分20分)评审内容及分值设定如下
3.1确保工程质量的技术__措施
0.8-1分
3.2确保安全生产的技术__措施
0.8-1分
3.3确保文明施工的技术__措施及环境保护措施
0.8-1分
3.4确保工期的技术__措施
0.8-1分
3.5施工方案和项目经理部组__员3-4分
3.6施工机械配置和材料投入计划
1.8-2分
3.7施工进度表或施工网络图3-4分
3.8劳动力安排计划及劳务分包情况表3-4分
3.9施工总平面图1-2分评标委会主要考虑项目管理机构配备、施工__的合理性、科学性、可行性,在给定分值范围内自主赋分如有缺项或有严重错误者,该项得零分
4.确定入评单位,入评单位条件
4.1投标总报价小于上限控制价;
4.2措施费小于措施费限价的110%,并大于措施费限价的80%;
4.3投标工期小于或等于招标要求工期;
4.4投标工程质量符合招标质量要求;
4.5投标人完全响应招标文件和合同条款的全部内容
5.商务标评审(满分80分)商务标满分80分,其中投标总报价40分,分部分项综合单价30分,措施项目费10分
5.1投标总报价得分40分
5.
1.1计算评标基准价对各有效报价进行算术平均值计算,以算术平均值下浮5%为评标基准价当有效投标人个数大于5个时,去掉一个最高和一个最低报价后算术平均,有效投标人少于5个(包括5个)时完全平均
5.
1.2等于基准价的投标总报价得满分40分,每高于基准价1%扣
0.5分,每低于基准价1%扣
0.5分,扣完为止,具体得分按插入法计算
5.2分部分项工程量清单项目综合单价报价得分30分
5.
2.1开标时由计算机从工程量清单中随机抽取60项,评审各投标人的综合单价项目,每个单项满分
0.5分
5.
2.2计算评标基准价
(1)对各有效分部分项综合单价报价进行算术平均值计算,以算术平均值下浮5%为评标基准价当有效投标人个数大于5个时,去掉一个最高和一个最低报价后算术平均,有效投标人少于5个(包括5个)时完全平均
(2)等于基准价的工程量清单综合单价得满分
0.5分,每高于基准价1%扣
0.01分,每低于基准价1%扣
0.01分,单项分值扣完为止,具体得分按插入法计算本项总得分为所评清单项单项合计值
5.3措施项目费满分10分
5.
3.1计算评标基准价大于措施费限价的110%,小于措施费限价的80%,为有效措施费报价
5.
3.2对各有效措施费报价进行算术平均值计算,以算术平均值下浮5%为评标基准价当有效投标人个数大于5个时,去掉一个最高和一个最低报价后算术平均,有效投标人少于5个(包括5个)时完全平均
5.
3.3等于基准价的措施项目费得满分10分,每高于基准价1%扣
0.2分,每低于上限控制价1%扣
0.2分,本项扣完为止,具体得分按插入法计算
6.特殊情况的处理及评标规则
6.1评标中计算采用插入法保留小数点后两位第三位四舍五入
6.2若出现综合得分并列第一时比较投标总价此分项得分高者为第一中标候选人若投标总价得分相同,依次比较技术标、综合单价和措施项目费
6.3各评委必须按照本办法据实打分;凡打分不符合本办法规定要求者均按无效打分对待
6.4评标过程中,对于综合单价、措施项目费,若评标委员会裁定为极端值报价,则该投标人的综合单价、措施项目费报价不参与平均值计算
6.5投标人参与评审的分项报价未报、漏报后0报价时,该分项得0分,并不参与基准价计算
6.6投标人报价如出现招标人认为的极端报价,则商务标得0分
6.7评标过程中,若出现本办法以外的特殊情况时待评标委员会研究后再行评标
6.8本评标办法的最终解释权归招标代理机构所有
6.9本办法未尽事宜,执行有关规定第八章工程量清单第九章设计图纸(单独装订)1。