还剩80页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
招标编号CDWA12Z12007-3安都国际总部__电梯设备采购及__项目招标文件招标人成都显合饲料添加剂厂招标代理成都万安建设项目管理有限公司二〇一二年十二月“中粮·祥云国际生活区__”电梯设备采购及__招标文件招标人成都悦城实业有限公司招标代理机构成都万安建设项目管理有限公司二○一一年八月招标编号CDWA11Z06004-3“中粮·祥云国际生活区__”电梯设备采购及__招标文件项目招标负责人赵正鸿招标文件编制人员李沛、李攀艳、樊丽英招标人成都悦城实业有限公司(盖单位章)招标代理机构成都万安建设项目管理有限公司(盖单位章)招标代理机构资格证书编号F151000291二○一一年八月目录TOC\o1-2\h\z\u第一章投标邀请书3第二章投标须知及须知前附表5第三章合同条款及合同文件格式18第四章技术规格及设备要求46第五章投标文件格式56投标函部分格式57___分格式66技术部分格式73第六章评标细则78目录3招标公告4第一章投标须知及须知前附表6第二章合同条款及合同文件格式18第三章技术规格及要求47第四章图纸56第五章设备采购清单-56第六章投标文件投标函部分格式57第七章投标文件___分格式66第八章投标文件技术部分格式74第九章投标文件密封袋封面格式81第十章评标细则83第一章投标邀请书招标公告(被邀请单位名称)
1.招标条件
1.1安都国际总部__项目已经成都市龙泉驿区发展__和经济信息化局以备案号川投资备
[510112012062101]0041号文件批准备案,成都显合饲料添加剂厂委托成都万安建设项目管理有限公司对该项目进行邀请招标项目已具备招标条件,现邀请你单位参加电梯设备采购及__标段投标
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点龙泉街道办事处驿都中路
2.2工程概况新建甲级___及相关配套设施,总建筑__约
95461.4平方米
2.3计划工期依照工程实际进度,配合工程要求预埋件施工、电梯供货、__、调试、验收开工日期以甲方和监理工程师正式通知为准
2.4招标内容本项目6台无机房电梯,14台有机房电梯,包括设备供货、__、调试、缺陷处理及后期服务(含实施该分项分部工程的深化设计)
2.5标段划分本次招标分为一个标段
2.6资格审查方式资格后审
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备
3.
1.1__的企业法人资格,电梯制造商;
3.
1.2具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备制造许可证》(客梯制造A级资质)且制造范围满足本项目要求;
3.
1.3国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备__改造维修许可证》(电梯__改造维修A级资质);
3.
1.4具备建设行政主管部门颁发的机电设备__工程专业承包二级及以上资质
3.2你单位不可以组成联合体投标
4.招标文件的获取
4.1请于年月日至年月日(北京时间,下同)每日上午09:00时至1200时,下午14:00时至17:00时在成都市顺城大街139号四川广电国际大厦7楼成都万安建设项目管理有限公司招标采购部持本邀请书__招标文件
4.2招标文件每套售价150元,售后不退
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为年月日10:00时,地点为成都市顺城大街139号四川广电国际大厦7楼会议室
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理
6.__方式招标人成都显合饲料添加剂厂__人____招标代理机构成都万安建设项目管理有限公司__人樊女士____028-86180518-8632传真028-
866288701.招标条件
1.1本招标项目“中粮·祥云国际生活区__”工程己由成都市发展和__委员会以川投资备【51010009121601】0113号批准建设,项目业主为成都悦城实业有限公司,建设资金来自项目业主按国家有关法规筹集,项目出资比例为100%,招标人为成都悦城实业有限公司项目己具备招标条件,现对该项目的电梯设备采购及__进行公开招标
1.2本招标项目已由成都市发展和__委员会核准,招标备案号成发改政务招标【2009】113号,招标__形式为委托招标招标人选择的招标代理机构是成都万安建设项目管理有限公司
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况建设地点成都市武侯区簇锦街道高碑村
4、
5、
6、
7、12组建设规模总建筑__约220000平方米建筑层数地上16~17层,地下2层,建筑高度
52.45M建筑结构框剪结构计划工期设备进场时间最晚不能晚于2012年3月1日,__调试完成时间最晚不能晚于2012年5月28日,取得成都市质量技术监督局颁发的检验合格证并移交业主不能晚于2012年8月31日工期75天,开工日期以甲方书面开工指令为准质量等级合格
2.2招标范围电梯设备采购及__招标无机房乘客电梯22台,载重量1000kg,提升速度
1.75m/s,18或19层/18或19站(含两层地下室),电梯设备供货、__、调试、缺陷处理及后期服务(包括实施该分项分部工程的深化设计)
2.3标段划分为一个标段,不接受联合体投标
3.投标人资格要求
3.1电梯供货单位必须是在中国国内注册的电梯制造商且注册资金不得低于人民币_____万元(含_____万元);
3.2电梯的制造厂家具有国家质量监督检验检疫总局的电梯设备制造许可证(A级及以上);
3.3具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备__维修许可证》(电梯__、维修A级及以上);
3.4本次招标对投标申请人进行投标资格后审
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2011年8月15日至2011年8月19日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午930时至1100时,下午200时至500时(北京时间,下同),在成都万安建设项目管理有限公司招标部进行投标报名和__招标文件
4.2招标文件每套售价150元,售后不退
4.3投标报名时应提供下述证件1)介绍信及___原件;2)企业营业执照副本原件;3)国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备制造许可证》(A级及以上);4)国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备__维修许可证》(电梯__、维修A级及以上)注报名时,所有证件校核原件后交存加盖鲜章的复印件
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2011年9月8日10时00分,地点为成都市顺城大街31号四川广电国际大厦7楼(成都万安建设项目管理有限公司三会议室)
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理6发布公告的媒介本次招标公告在中国采购与招标网上发布7__方式招标人成都悦城实业有限公司____成都市三环路武侯立交桥联系人王先生____028-85939__1招标代理机构成都万安建设项目管理有限公司____成都市顺城大街31号四川广电国际大厦7楼传真028-86628870联系人李女士____028-86180516-8622第一章第二章投标须知及须知前附表
一、投标须知前附表项号条款号内容规定
11.1工程概况工程名称“中粮·祥云国际生活区__”安都国际总部__电梯设备采购及__建设地点龙泉街道办事处驿都中路成都市武侯区簇锦街道高碑村
4、
5、
6、
7、12组建设规模总建筑__约220000平方米,本次电梯采购招标规模为22台本项目20台电梯设备采购及__
22.1工程要求质量标准合格招标范围本项目6台无机房电梯,14台有机房电梯,包括设备供货、__、调试、缺陷处理及后期服务(含实施该分项分部工程的深化设计)施工图设计范围内的电梯设备采购及__计划工期依照工程实际进度,配合工程要求预埋件施工、电梯供货、__、调试、验收开工日期以甲方和监理工程师正式通知为准供货及__进度要求:设备供应及__需满足工程总体进度要求
33.1资金来源按国家有关规定自筹解决自筹44投标人资质等级要求__的企业法人资格;应为电梯制造商或代理经销商;具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备制造许可证》(客梯制造A级资质)且制造范围满足本项目要求;国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民___特种设备__改造维修许可证》(电梯__改造维修A级资质);代理经销商投标的必须取得制造商针对本项目的唯一授权;具备建设行政主管部门颁发的机电设备__工程专业承包二级及以上资质;近3年已完成不少于2个类似项目;并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力具有__法人资格,注册资金不得低于人民币_____万元(含_____万元)注册A级特种设备制造许可证、A级电梯__、维修资质
54.1资格审查方式资格后审
613.1工程计价方式单台电梯计价共计2220台
716.1投标有效期为60日历天(从投标截止之日算起)
817.1投标保证金额捌万元人民币(以现金存入或转帐支票的形式);投标人应提供人民币捌万元的投标保证金,投标截止时间前1个工作日1600时前到达以下账户开户行浦发银行成都顺城支行帐号73050154800000701开户名称成都万安建设项目管理有限公司开户行地址成都市顺城大街229号附1号____610015财务____028-86180518-8658注投标人提交投标保证金后持有效支付凭证到收款单位混去收据,并将收据复印件按招标文件的要求装入投标文件中96踏勘现场投标人自行踏勘
109.1投标答疑投标人如有需澄清的问题请于2011年8月23日上午11时投标截止时间前16日内以前书面方式告知招标代理人
1117.1投标文件份数文字文本壹份正本,贰份副本;另电子文本壹份
1219.
120.1投标文件提交地点及截止时间地点:成都市顺城大街31139号四川广电国际大厦7楼(成都万安建设项目管理有限公司三会议室)时间:2011年9月8日北京时间10时00分
1323.1开标开标时间:2011年9月8日北京时间10时00分同投标文件递交截止时间地点:成都市顺城大街31号139号四川广电国际大厦7楼(成都万安建设项目管理有限公司三会议室)
1435.1履约__详见投标须知第40款
1526.1评标办法:综合评估法16本工程2220台电梯预算控制总价为690万元(含预留金30万元),若投标人报价超过此价按废标处理17本项目招标代理服务费包干价贰万元整,由中标的投标人支付,在__中标通知书时一次性支付给招标代理机构
二、投标须知
(一)总则
1、工程说明
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项;
1.2本招标工程项目按照《中华人民___招标投标法》等有关法律、法规和规章,通过公开招标方式选定供货__单位
2、招标范围及工期
2.1本招标工程项目的范围详见须知前附表第2项
3、资金来源
3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第3项
4、合格的投标人
4.1本招标工程项目采用资格后审方式确定合格投标人凡符合招标公告要求的投标人均能参加本项目的投标收到本项目投标邀请书并参与投标的投标人
5、合格的设备和服务
5.1投标人须提交证明其设备、技术服务符合招标文件规定的合格性及一致性的文件,作为其投标文件的一部分
5.2投标人所提供的设备应是全新的、完整的,技术水平是先进的、成熟的,设备性能符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求,并按指定标准设计,质量是优良的
6、
6、踏勘现场
6.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘,以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料投标人承担踏勘现场所发生的自身费用
6.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料,是招标人现有的能被投标人利用的资料,招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任
6.3经招标人允许,投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场,但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失投标人应承担踏勘现场的责任和风险
6.4投标人提出的与投标有关的任何问题以书面形式送达招标代理机构所有问题和答复将以书面形式提供给所有投标人,由此而产生的招标文件的修改,以补充通知的方式发出
7、投标费用
7.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的所有费用
(二)招标文件
8、招标文件的组成
8.1招标文件包括下列内容第一章投标邀请书第一章第二章投标须知及投标须知前附表第二章第三章合同条款及合同文件格式第四章技术规格及设备采购第五章投标文件格式第六章评标细则合同条款及合同文件格式技术规格及要求图纸第五章设备采购清单第六章投标文件投标函部分格式第七章投标文件___分格式第八章投标文件技术部分格式第九章投标文件封面及密封袋封面格式第十章评标细则
8.2投标人获取招标文件后,应仔细检查招标文件的所有内容,如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出,否则,由此引起的损失由投标人自己承担投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等,若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料,或投标文件没有对招标文件做出实质性响应,其风险由投标人自行承担,并根据有关条款规定,该投标将被拒绝
9、招标文件的澄清
9.1投标人若对招标文件有任何疑问,应于投标截止日期前15日以书面形式向招标人提出澄清要求,送至成都市顺城大街31号139号四川广电国际大厦7楼成都万安建设项目管理有限公司无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清,或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清,招标人都将于规定时间以书面形式予以澄清,同时将书面澄清文件向所有投标人发送投标人在收到该澄清文件后应于1日内,以书面形式给予确认,该澄清作为招标文件的组成部分,具有约束作用
10、招标文件的修改
10.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前,招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改
10.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人,投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分,具有与招标文件同等的约束作用
10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准
(三)投标文件的编制
11、投标文件的语言及度量衡单位
11.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语语言
11.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民___法定计量单位
12、投标文件的组成
12.1投标文件由投标函部分、___分、技术部分三个内容组成
12.2投标函部分主要包括下列内容
12.
2.1法定代表人___明书
12.
2.2法定代表人授权委托书
12.
2.3投标函
12.
2.4投标保证金交纳证明
12.
2.5投标人资格文件
12.
2.6其他
12.3___分主要包括下列内容
12.
3.1工程项目投标总价
12.
3.2电梯设备及__调试报价汇总表
12.
3.3电梯设备报价表
12.
3.4__调试施工分项报价表
12.
3.5向总包单位交纳的配合费分项报价表
12.
3.6电梯设备运输和保险费分项报价表
12.
3.7其他项目分项报价表
12.
3.8主要设备及材料简要说明一览表
12.
3.9设备随机备品备件、附件、专用工具明细清单
12.
3.10商务偏差
12.4技术部分主要包括下列内容
12.
4.1设备特性及性能保证,附表一《电梯技术规格参数表》,附表二《设备主要配置要求表》,附三《设备功能要求表》
12.
4.2__调试施工__设计
12.
4.3售后服务、备品备件承诺
12.
4.4技术偏差
13、投标文件格式
13.1投标文件包括本须知第12条中规定的内容,投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)
14、投标报价
14.1投标人应根据《技术规格及要求》规定的供货要求和责任范围,按第七章所提供的格式报价按招标文件所提供的格式报价
14.2投标人应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价如投标人作出偏离,应在《技术偏差》、《商务偏差》中列出,并提供由于偏差所引起的__差异
14.3投标__包括制造和装配该设备所需的设计费、生产制造费、原材料费、各种外购配套的零部件、设备费、运费、设备装卸费、吊装费、设备仓储及保管费、现场搬运费、现场__调试费、向总包单位交纳的配合费(向总包单位交纳的配合费是除总包单位提供的临时用电接口、工作面和垂直运输、脚手架等已有设施的提供、总包管理、预留洞口修边补烂、建渣清运以及给分包单位提供必要的材料堆放场地等纳入总包范围内的分包工程的资料汇总和__并通过交工验收等费用以外的投标人向总包单位交纳的所有配合费用,招标人不再支付此次报价以外的配合费用)、检验费及取证费、技术服务费、安全防护费、文明施工措施费、成品及半成品保护费、预留与预埋材料的费用、赶工补偿费、检测费、水电费、综合管理费、售后服务费、后期改造的所有费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、利润、税金以及本工程备案及__质监验收(改造前和改造后两次验收)相关手续的费用等所有费用及本工程的所有风险、责任等,结算时包干单价不作任何调整报价中必须包括电梯设备制造、装配、__、调试所使用的材料、部件、设备及设计的全部费用及合理的利润、完成本项目已支付或将支付的各种税费合同设备应运抵本项目设备__调试现场或招标人指定的其他地方投标人承担本合同项目质保期结束前的一切费用和风险,并将其费用包括在报价中
14.4单价及总价由投标人以不低于企业成本的__进行报价
14.5投标人的投标报价,统一为人民币工地价(自行装卸)应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部投标人的投标报价所含的内容不得以任何理由予以重复
14.6除非招标人对招标文件予以修改,投标人应按招标人提供的设备采购清单中列出的项目和数量填报单价和合价每一项目只允许有一个报价任何有选择的报价将不予接受
14.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、吊装条件等及任何其他足以影响投标报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准
14.8为达到验收合格标准而额外增加的费用和风险由承包人考虑在所报的单价中中标单位所报综合单价在实施中将不予调整
14.9除合同另有规定外,设备实际采购数量变更或设计变更后单价的确定,按下列方法进行
(1)投标报价中各项单价在合同实施过程中不得调整,当采购设备数量变更时,按投标报价时的单价计算并调整总价,具体供货数量在合同中约定;
(2)当设计发生变更时,变更部分的__在投标报价中缺项,由发包人和承包人协商定价
14.10
(1)电梯__、调试电源接口引至单元首层,其余部分(包括不仅限于电梯内照明、施工用电)由电梯公司根据品牌__方式将费用考虑在投标报价中;
(2)在投标报价时,电梯技术参数(包括装修标准)需送样或__经招标人确认后方可报价
14.11本次招标代理服务费由中标人支付,作为投标人的经营费用,不单列入本项目的投标报价此费用按中标价结合国家计委(计__
[2002]1980号)《招标代理服务收费标准》下浮20%计算,招标代理服务收费标准见附页
15、投标货币
15.1本工程投标报价采用的币种为人民币
16、投标有效期
16.1投标有效期见本须知前附表第7项所规定的期限,在此期限内,凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效
17、投标保证金
17.1投标人应按有关规定提交本须知前附表第8项所规定数额的投标保证金,并作为其投标文件的一部分投标保证金由招标代理机构统一收取
17.2投标人以现金存入或开具转帐支票的有关信息开户行浦发银行成都顺城支行帐号73050154800000701开户名称成都万安建设项目管理有限公司开户行地址成都市顺城大街229号附1号____610015财务____028-86180518-865投标保证金缴纳方式金额等见前附表
817.3交纳投标保证金的截止日期为2011年9月7日北京时间16时整(以到账时间为准),对于未能按要求提交投标保证金的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝
17.43未中标的投标人其投标保证金将在中标人与招标人签定合同后5日内予以退还(不计利息)
17.54中标人的投标保证金,扣除招标代理服务费且在中标人按本须知第34条规定签定合同并按本须知第34条规定提交后5日内予以退还(不计利息)
17.65如投标人发生下列情况之一时,投标保证金不予退还
(1)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议;
(2)投标人在投标有效期内撤回投标文件
18、投标文件的份数和签署
18.1投标人应按本须知前附表第10项规定的份数提交投标文件投标人随投标文件递交的电子文档应包括投标文件所有内容(除企业及人员有关证明、证书资料复印件外),电子文档应采用MicrosoftWord或MicrosoftEx__l格式编制,且须保证电子文档在评标时能正常读取投标文件电子文本用光盘或U盘提供中标单位应在收到中标通知书后合同签定之前按招标人要求的份数再次提供投标文件,且投标文件内容应与投标时的投标文件一致
18.2投标文件的正本和副本均需打印字体签字处除外,字迹应清晰易于辨认,并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”正本和副本如有不一致之处,以正本为准
18.3投标文件封面应加盖投标人__并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求,否则法定代表人授权委托书无效
18.4除投标人对错误处须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字和增删如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的__或由其投标文件有效签字人签字或盖章
(四)投标文件的提交
19、投标文件的装订、密封和标记
19.1投标文件应将投标函、商务标、技术标装订成一册,并将正副本密封在同一个密封袋内(电子文档也密封在内)
19.2在投标文件密封袋上均应
19.
2.1写明招标人名称和地址;
19.
2.2注明下列识别标志⑴招标工程项目编号;⑵工程名称;⑶年月日北京时间时分开标,此时间以前不得开封
19.3除了按本须知第
19.2款所要求的识别字样外,在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、____,以便本须知第22条规定情况发生时,招标人可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回
19.4如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况,招标人及招标代理人概不负责
19.5未密封的投标文件将不予接收
20、投标文件的提交
20.1投标人应按本须知前附表第11项所规定的地点,于截止时间前提交投标文件
21、投标文件提交的截止时间
21.1投标文件的截止时间见本须知前附表第11项规定
21.2到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于3个的,招标人将依法重新__招标
22、迟交的投标文件
22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回给投标人
23、投标文件的补充、修改与撤回
23.1投标人提交投标文件以后,可以在规定的投标截止期之前,以书面形式补充、修改或撤回其投标文件,并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分在投标截止期以后,不得更改投标文件
23.2投标人的补充、修改,应按本须知19条的有关规定进行密封、标志和提交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样
23.3投标截止以后,在投标有效期终止日之前,投标人不得撤回投标文件,否则其投标保证金将不予退还
(五)开标
24、开标
24.1招标人在投标须知规定的时间和地点公开开标投标人应派代表参加并签名报到以证明其出席若因投标人因故不能接受可能的检查和质询,其投标文件仍有效,但应视为投标人已默认评标委员会对缺席的检查和质询所做出的结论
24.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封,并退回给投标人
24.3开标程序
(1)开标会由招标代理人主持;
(2)由投标人检查投标文件的密封情况,再由招标监督等部门检查结果;
(3)经确认无误后,由开标会的工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容
24.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件,开标时都应当众予以拆封、宣读
24.5招标人对开标过程进行记录,并存档备查
24.6开标时,需单独提供以下资料及证件以证明其身份
24.
6.1法定代表人___明书或法定代表人授权委托书原件;
24.
6.2法定代表人或其授权委托人的___或能证明其身份的有效证件(需出示原件)
(六)评标
25、评标委员会的组成
25.1评标委员会成员由随机抽取的评标专家和业主代表组成,成员人数为5人以上单数,其中随机抽取的技术经济方面的专家不少于评标委员会总人数的三分之二
26、评标办法
26.1评标采用综合评估法
26.2在评标过程中,评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标或者以其他弄虚作假方式投标的,将作废标处理
27、评标原则及程序详见第十章评标细则详见第六章评标细则
28、评标过程的保密
28.1开标后,直至宣布授予中标人合同为止,凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况,与评标有关的其他任何情况除向有关部门备案核查外均不予透露
28.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为,都将会导致其投标被拒绝
28.3中标人确定后,招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释未中标人不得向评标委员会组__员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料
(七)中标
29、中标人的确定
29.1评标委员会完成评标后,提出书面评标报告并由评标委员会全体成员签字,报招标人集团审批后在中国采购与招标网上对中标候选人进行公示评标结果在规定时间内无异议,排名第一的中标候选人为中标人
29.2如果中标人在招标人发出中标通知书后7个工作日内因故放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或未按招标文件规定期限提交履约保证金时,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因放弃中标时,招标人可以确定排名第三的投标人为中标人,以此类推放弃中标者,招标人可不退还其投标保证金,并且放弃中标者还应赔偿由此给招标人带来的其它损失
(八)合同的授予
30、合同授予标准
30.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第30款所确定的中标人
31、招标人拒绝投标的权力
31.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人招标人在发出中标通知书前,有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标
32、中标通知书
32.1中标人确定后,招标人委托招标代理人向中标人发出中标通知书
33、合同协议书的签订
33.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程设备采购及__合同如果在此期间因投标人原因不能按招标文件规定时间签订合同,招标人有权选择与排名第二的中标候选人签订合同,且不退还排名第一中标候选人的投标保证金
33.2中标人应当按照合同约定履行义务,完成中标项目施工,不得将中标项目施工转让(转包)给他人
34、履约保证金
34.1中标人在收到中标通知书后15天内,并在签订合同协议书之前,应按合同价款的10%向招标人提交履约保证金
34.2若中标人不能按本须知第
35.1款的规定执行,招标人将有充分的理由宣布其中标无效,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标__数额的,还应当对超过部分予以赔偿
35、本招标文件解释权归招标人所有第二章第三章合同条款及合同文件格式
一、电梯设备及__调试合同协议书发包人(全称)承包人(全称)依照《中华人民___合同法》、《中华人民___建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程项目事项协商一致,订立本合同
1、工程概况工程名称中粮·祥云国际生活区__安都国际总部__电梯设备及__工程工程地点武侯区簇桥街道高碑村
4、
5、
6、
7、12组龙泉驿区工程内容中粮·祥云国际生活区__安都国际总部__电梯设备及__工程的所有内容(包括但不仅限于电梯合计2220台的供应、运输、__、调试、交验及培训甲方相关操作人员,并负责维保期内免费维保、技术支持和培训等从开工到保修期结束的所有工程内)工程立项批准文号资金来源自筹
2、工程承包范围0地驿区86180518-865承包范围安都国际总部__中粮·祥云国际生活区__电梯设备及__工程,包括但不仅限于图纸、招标文件、投标文件、工程变更等工程范围1)供应包括为保证电梯安全稳定地操作运行需要的全部设备、材料和产品备件以及为电梯的装配(包括电梯的包装、对电梯的保护材料等)、__、调试、正常操作和维修所必需的全部工作内容、技术资料及所有图纸以下简称“技术资料”2)技术资料包括电梯附随机资料陆套/台(含产品合格证、电气图、操作手册、井道布置图);详细的装箱单一份/台;进口部件报关单复印件一份/台3)__是指电梯及其附属设施的吊运、__,底坑插座、开关、爬梯、井道照明等__,电梯机房内配电箱至电梯控制柜的管线__等4)调试是指电梯的单机或联动的试运转合格并取得成都市质量技术监督局颁发的检验合格证5)培训:承包人应免费为发包人提供培训,具体的培训时间、地点、范围等相关内容以双方协商为准6)维保是指从成都市质量技术监督局验收合格并交付发包人使用之日起,承包人为发包人提供24个月免费维保免费维保期满后,如发包人委托承包人进行维保,承包人承诺按___格提供维保服务7)发包人有权根据实际情况对承包人的工程承包范围和工程内容作出调整
3、进度要求交货进度交货期在2012年3月~5月,具体交货时间以发包人通知为准;__调试施工2012年6月底完工;验收检验2012年8月具备验收检验条件并取得成都市质量技术监督局颁发的检验合格证
4、质量标准工程质量标准符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程质量管理条例》、《电梯工程施工质量验收规范》及现行有关国家标准等的规定,经省市质量技术监督局验收合格,颁发__合格证书如上述相关标准被修订或制定新的规范、规程,应以最新标准为准
5、合同价款工程采用固定总价全费用包干合同,合同总价为元大写,其中,电梯设备费为¥元大写,电梯__及运输保管费等为¥元大写
6、组成合同的文件
6.1组成本合同的文件包括1本合同协议书及补充合同2中标通知书 3合同条款 4合同附件附件一投标报价及设备采购清单附件二技术标准、规范及有关技术文件(包括招标人提供的技术规格和要求)附件三设备特性和性能保证值附件四__调试施工进度要求附件五承包人提供的技术服务附件六售后服务承诺书附件七履约保证金交纳证明
(5)投标书及其附件
(6)图纸
6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
7、本协议书中有关词语含义与本合同条款中的定义相同
8、承包人向发包人承诺按照合同约定供货、__调试施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
10、如承包人将本工程电梯__调试施工分包,承包人应以书面形式向发包人提供分包单位资质、__调试施工人员情况说明该分包单位应符合招标文件投标须知前附表第4条要求的资质条件,并经发包人认可
11、合同生效
11.1合同订立时间年月日
11.2合同订立地点
11.3本合同双方约定后生效发包人(公章)承包人(公章)地址地址法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号________
二、合同条款
(一)词语定义及合同文件
1、词语定义合同中下列词语具有本条所赋予的定义
1.1发包人是指成都悦城实业有限公司
1.2承包人是指按本合同规定负责合同设备设计、制造、供货、__调试、缺陷处理和售后服务的公司或财产继承人
1.3监理单位指发包人委托的具有相应工程监理资质等级的单位
1.4项目经理指满足本合同文件要求的、发包人认可的、负责本项目__调试施工管理和合同履行的承包人代表
1.5工程师指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表
1.6合同是指发包人和承包人(下称“合同双方”)之间经双方签字的书面协议,包括所有组成合同的文件、附件和其它经双方法定代表人或授权代理人签字并指明的其它书面文件
1.7项目指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的项目
1.8合同价款指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项
1.9追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款
1.10合同设备指承包人按照合同规定的义务应当提供的下列项目⑴所有在合同中指明并被合同总价所涵盖的设备;⑵其它虽然在合同中没有细项列出,但确为构成一套第⑴条中所提及的完整的、性能良好的设备系统所必需的部件、材料或附属设备
1.11服务是指根据合同规定承包人承担与设备供货、__、调试有关的辅助服务,包括技术服务和合同中规定承包人应承担的其他业务
1.12技术文件指承包人按照合同规定的义务应当提供的与合同设备的设计、制造、检验、__、调试、试运行、运行、操作和维护保养相关的所有的数据、图纸、各种正式的文字资料、电子文档等
1.13技术服务是指合同设备的技术培训、设计联络会、质保期等项目的服务,解释技术文件、图纸、运行和维护手册、设备特性和有关的注意事项等,以及解答和解决发包人在合同范围内提出的技术问题,以及合同规定的承包人应提供的服务等
1.14售后服务是指合同设备质保期后,为确保合同设备安全、正常运行,承包人所提供的包括维护保养、故障处理、定期检查、修理等服务
1.15图纸指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包括配套说明和有关资料)
1.16施工场地指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所
1.17书面形式指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和____)等可以有形地表现所载内容的形式
1.18违约责任指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任
1.19索赔指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求
1.20不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
1.21小时或天本合同中规定按小时计算时间的,从__有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外时限的最后一天的截止时间为当日24时
2、合同文件及解释顺序
2.1合同文件应能相互解释,互为说明组成本合同的文件及优先解释顺序如下1本合同协议书及补充合同2中标通知书 3合同条款4合同附件 附件一投标报价及设备采购清单附件二技术标准、规范及有关技术文件(包括招标人提供的技术规格和要求)附件三设备特性和性能保证值附件四__调试施工进度要求附件五承包人提供的技术服务附件六售后服务承诺书附件七履约保证金交纳证明⑸投标书及其附件⑹图纸 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决双方也可以提请负责监理的工程师作出解释双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按第37条关于争议的约定处理
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明
3.2适用法律和法规 本合同文件适用国家的法律和行政法规
3.3适用标准、规范 本合同文件适用国家现行技术规范、__规范、质量标准及操作规定
4、图纸
4.1承包人应根据招标人提供的施工图进行电梯设备选型,如设备__时发生由于电梯选型等承包人原因造成土建与设备不吻合情况,承包人应承担全部责任及费用
4.2发包人收到承包人提交的布置图后10天内,退还4套盖章确认的布置图给承包人
4.3承包人__调试施工期及竣工后二年内,不得向与本工程建设无关的单位和个人透露图纸的相关信息
4.4承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三方工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人
4.5承包人应在__调试施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用
(二)双方一般权利和义务
5、工程师
5.1发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人
5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人以书面形式通知承包人工程师按监理服务合同约定行使职权
5.3发包人派驻__调试施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人以书面形式通知承包人
5.4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或义务的__时,负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理一方对工程师的处理有异议时,按本合同关于争议的约定处理
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人委派书和撤回通知作为本合同附件工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认
6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关损失,顺延延误的工期
6.4如需更换工程师,发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务
7、项目经理
7.1承包人应以书面形式向发包人、监理单位提供项目经理的姓名、职务
7.2承包人依据合同发出___,以书面形式由项目经理签字后送交工程师,工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效
7.3项目经理按发包人认可的__调试施工__设计和工程师依据合同发出的指令____调试施工在情况紧急且无法与工程师__时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期
7.4承包人如需更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意
7.5发包人可以与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应完成下列工作:1发包人在合同生效后的规定时间内,向承包人支付预付款;2发包人负责__调试施工的所有外部关系的协调,为承包人提供外部条件;3发包人应向承包人提供与本合同实施所需要的有关资料;4发包人负责在开工前提供__调试施工临时用电接口,保证施工期间需要;5发包人在合同设备到货前,应开通__调试施工现场与公共道路;6发包人应在本合同约定的时间内,就承包人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定;7发包人应当授权一名熟悉本项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表,负责与承包人__;8发包人应做的其他工作
8.2发包人可以将
8.1款部分工作委托承包人__,其费用由发包人承担
8.3发包人未能履行
8.1款各项义务,导致工期延误或给承包人造成损失的,发包人赔偿承包人有关损失
9、承包人工作
9.1承包人应完成以下工作1向工程师提交__调试施工__设计、进度计划及进度统计报表;2按成都市__建设管理部门对__调试施工场地交通、施工噪音及环境保护和安全生产、质量监督等管理规定,__有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;承包人应____调试施工所需手续,且费用含在合同总价中;3已__调试完工设备未交付发包人之前,承包人负责已完成设备的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;4保证__调试施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定,交工前清理现场达到有关规定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;5承包人应做的其他工作
9.2承包人未能履行
9.1款各项义务,造成发包人损失的,承包人赔偿发包人有关损失
(三)供货、施工__设计和工期
10、进度计划
10.1设备供货时间合同签定后5个月内到货,具体到货时间以业主书面通知为准投标人必须在接到业主书面通知后15天内将合同设备运到业主指定地点__调试施工控制工期合同设备的__根据现场实际情况和整个建筑工程进度情况,等待业主发出开工令,并在业主发出开工令后88天内完成合同设备的__和调试
10.2承包人应在收到设计施工图纸及其说明等有关资料,且在设计交底完成后10日内,提交__工程__设计和工程进度计划修改意见
11、__调试施工
11.1承包人必须按工程师确认的进度计划__施工,接受工程师对进度的检查、监督工程实际进度与确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款
12、暂停__调试施工
12.1工程师认为确有必要暂停__调试施工时,应当以书面形式要求承包人暂停__调试施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见承包人应当按工程师要求停止__调试施工,并妥善保护已完工程承包人实施工程师作出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复工程师未能在规定时间内提出处理意见,或收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延
13、工期延误
13.1因下列原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延1发包人未能按规定时间提供__调试施工条件;2发包人未能按约定日期支付预付款、进度款,致使__调试施工不能正常进行;3工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使__调试施工不能正常进行;4不可抗力;5工程师同意工期顺延的其他情况
13.2承包人在
13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期
14、项目竣工
14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工
14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任
14.3__调试施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容
(四)质量与检验
15、质量
15.1承包人负责合同设备的吊装、现场__、调试和配合合同设备的检验、验收,使其符合国家有关技术规范和标准的要求承包人应对电梯设备及其__调试质量、安全运行涉及的质量问题负责
15.2承包人应保证按照合同规定所提供的设备是全新的、完整的,技术水平是先进的、成熟的,设备的性能符合安全可靠、有效运行和易于维护的要求,并按指定的标准设计的,质量是优良的,并且在设备部件制造时对设计和材料作过最新的改进承包人还应保证按合同所提供的设备不存在由于设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷,或由于承包人的任何行为或非行为所造成的缺陷
15.3承包人应保证合同设备的数量、质量、工艺、设计、规格、型式及技术性能,完全满足技术规范的要求
15.4__调试施工质量应达到国家或行业的质量检验评定标准因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任
15.5双方对质量有争议,由双方同意的工程质量检验机构或检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担如双方均有责任,则由双方根据其责任分别承担
16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件
16.2检查内容包括《电梯工程施工质量验收规范》和国家有关规定及监理工程师要求的检验项目
16.3电梯设备__前,应由监理单位负责__包括承包人、土建施工单位、发包人参加的对电梯井道和机房进行检查,对电梯__条件作出确认
16.4本项目在按《电梯工程施工质量验收规范》履行各项质量检验的基础上,由监理单位负责__,包括承包人、土建施工单位、发包人共同参加对__工程的质量控制资料、隐蔽工程和施工检查记录等档案材料进行审查,对本项目进行普查和整机运行进行考核,并对主控项目全验和一般项目抽验,并以书面形式对本项目质量的检验作出确认
16.5设备具备整机__验收条件,承包人应向发包人提供完整整机__验收资料及验收报告
16.6通过整机__验收后,双方7天内签署整机__验收证书一式二份,双方各执一份
17、返工
17.1本项目__调试施工质量达不到国家规定标准的部分,工程师应要求拆除和重新施工,直到符合规定标准因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延
17.2工程师的检查检验不影响__调试施工正常进行如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担
17.3因工程师指令失误或其他非承包人原因发生追加合同价款,由发包人承担
18、隐蔽工程
18.1隐蔽工程应在承包人检查合格后,以书面形式通知工程师验收通知包括隐蔽工程验收的内容、验收时间和地点承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,形成验收文件,承包人可进行继续__调试施工验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收
18.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可继续__调试施工或自行__验收,工程师应承认承包人检查结果
18.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可继续__调试施工
19、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延
(五)安全施工
20、安全施工与检查
20.1承包人在电梯__调试施工过程中,应遵守施工现场的安全生产要求,落实现场安全防护措施,消除事故隐患电梯__调试施工过程中,施工现场的安全生产监督,由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担
20.2电梯__调试施工过程中,承包人应当服从建筑施工承包单位对施工现场的安全生产管理,并订立合同,明确各自的安全责任
20.3发包人应对其在__调试施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用
21、安全防护
21.1承包人在__调试施工开始前应向工程师提出安全防护措施,防护措施费用由承包人承担并包含在投标报价中
22、事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按__有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用
22.2发包人承包人对事故责任有争议时,应按__有关部门的认定处理
(六)合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1承包人全面履行本合同项下的义务,其合同总价为人民币小写元(人民币大写元)其中合同设备总价人民币小写元(人民币大写元)合同__运输总价人民币小写元(人民币大写元)
23.2投标报价基于制造和装配该设备所需的设计费、生产制造费、原材料费、各种外购配套的零部件、设备费、运费、设备装卸费、吊装费、设备仓储及保管费、现场搬运费、现场__调试费、向总包单位交纳的配合费、临时设施费、检验费、技术服务费、保险费、税费等报价中必须包括设计、制造、装配、__、调试合同设备所使用的材料、部件、设备的全部费用、合理的利润及完成本项目已支付或将支付的各种税费投标人承担本合同项目质保期结束前的一切费用和风险,并已包括在报价中
23.3在合同履行期间合同附件一所列各项单价不得调整
23.4本合同以人民币支付
24、工程预付款设备供货合同生效后十五个工作日内,发包方支付承包方该批设备款的20%的预付款;同时承包人开具20%的预付款保函
25、合同价款的支付
25.1设备款的支付1)设备货到发包人工地时,需向甲方提供对应的进口组建的报关资料经发包人验收合格后,发包人在15个工作日内向承包人支付该批设备款的60%的设备发货款;2)设备__完成并通过技术安全监督部门验收合格后(第二次)十五个工作日内,退还20%的预付款保函,发包人支付设备总价15%的设备款余款在满质保期两年后一次性无息退还
25.2__费的支付1)承包人按发包人通知进场__后十五个工作日内,发包人支付承包人合同__费的20%2)电梯__调试完成后并通过相关质量安全监督部门验收(第一次)支付__费的50%3)电梯后期改造完并通过业主及技术质量安全监督部门验收合格后支付__费的25%,余款质保期满后一次性无息支付
25.3乙方必须负责所提供货物通过有关部门的验收,直至取得验收证书验收费用包含在投标总价中所有支付款须乙方提供__后才能支付
(七)采购材料及设备
26、承包人采购材料设备
26.1承包人负责采购材料、设备的,应按照有关标准要求采购,其技术规格、要求必须满足招标人在招标文件中的要求,并提__品合格证明,对材料、设备质量负责承包人设备到货前24小时通知工程师现场清点
26.2如承包人采购的材料、设备不能满足本项目要求,承包人应按工程师要求重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延
26.3承包人采购的材料、设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担
26.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料、设备时,应要求承包人负责修复、拆除或重新采购,由承包人承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延
26.5承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定
(八)工程变更
27、工程变更
27.1发包人可以书面形式通知承包人在合同范围内变更下列各项中的一项或多项1合同设备的设计、技术规格、功能;2合同设备的规格型号;3变更__调试施工竣工时间;4合同设备的实际采购数量
27.2如果由于上述变更引起承包人执行合同中的任何部分义务的费用和/或所需时间的增减,应对合同__和/或__调试施工工期作合理的调整,并相应修改合同,承包人根据本条款提出的任何调整要求,必须在承包人接到发包人的变更指令以后10天内提出否则,发包人的指令和规定将是最终的无论买卖双方是否能就承包人的要求达成一致,承包人应按照发包人的变更指令进行工作
27.3当发包人根据需要,需对合同项下某些设备实际采购数量进行调整的时候,发包人需提前30天通知承包人,承包人应按照发包人指令及时调整设备供货数量和__调试施工计划电梯设备以及__调试施工最终结算__等于设备最终台数乘以单台电梯设备及__调试施工费折算数调整的__调试施工计划需经工程师确认
28、其他变更
28.1由于其他非承包人原因发生的变更,所发生的费用和工期变化,由双方协商解决
28.2因承包人自身原因导致的变更,承包人无权要求追加合同价款
29、确定变更价款
29.1承包人在变更确定后14天以内,提出变更款价报告,经工程师确认后调整合同价款变更合同价款按下列方法进行
(1)合同中已有适用于变更项目的__,按合同已有的__变更合同价款;
(2)合同中只有类似于变更项目的__,可以参照类似__变更合同价款;
(3)合同中没有适用或类似变更项目的__,由承包人提出适当的变更__,经监理工程师确认并经发包人确认后执行
29.2发包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更
29.3工程师应在收到变更价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14日后视为变更价款报告已被确认
29.4工程师确认增加的变更价款作为追加合同价款
(九)验收与结算
30、验收
30.1自检承包人完成电梯__调试施工后,应对设备进行自检自检的内容、要求、方法及自检报告应当符合有关国家标准的要求承包人在__调试施工前应认真编制__施工方案,施工工程记录和自检报告,这些施工文件的内容,应当符合有关国家法规和标准的要求在__调试施工过程中真实、准确地填写施工过程记录和自检报告
30.2验收检验
30.
2.1在承包人对__设备自检合格的基础上,由专业检验机构对电梯设备进行验收检验(费用已含在合同总价中)验收检验的内容、要求、方法及验收报告应当符合有关国家标准的要求承包人应向检验机构提供有关的技术资料,并安排相关的专业人员到现场配合检验
30.
2.2对验收检验不合格的电梯,承包人应负责按检验机构的要求整改,直到通过验收检验由此增加的费用由承包人自己承担,并且工期不予延期
30.
2.3验收结束后30日内,承包人应当将有关技术资料移交给发包人
30.3竣工验收
30.
3.1工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告以及国家相关职能部门出具的证书、证件
30.
3.2发包人收到竣工报告后14天内__有关单位验收交接,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用
30.
3.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不__验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可
30.
3.4竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期
30.4承包人应当对电梯设备的安全运行情况进行跟踪调查和了解,对电梯的日常维护保养单位或者电梯的使用单位在安全运行方面存在的问题,提出改进建议发现电梯存在严重事故隐患的,应当及时向有关部门报告承包人对调查和了解的情况,应当作出记录
31、竣工结算
31.1竣工验收报告经发包人认可并__交接后后14天内,承包人向发包人递交结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款内容,进行竣工结算
31.2发包人收到承包人递交的结算报告及结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见
31.3竣工验收报告经发包人认可后14天内,承包人未能向发包人递交结算报告及完整的结算资料,造成工程结算不能正常进行或工程结算价款不能及时交付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付发包人不要求交付工程的,承包人承__管责任
31.4发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时,按第35款关于争议的约定处理
32、质量保证
32.1承包人应按法律,行政法规或国家关于工程质量包的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担包责任
32.2质量保修工作的实施承包人应在本项目通过验收检验后,及时与发包人签定质量保修书,作为本合同附件
32.3质量保修书的主要内容包括⑴质量保修项目内容及范围;⑵质量保修期;⑶质量保修责任;⑷质量保修金的支付方法
32.4本合同设备质保期为本项目通过验收检验并且双方签定质量保修书后12个月
(十)违约、索赔和争议
33、违约
33.1发包人违约当下列情况发生时⑴第25款提到的发包人不按时支付,导致__调试施工无法进行;⑵第31款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款当发生上述违约时,发包人应承担违约责任,赔偿因其违约给承包人造成的经济损失
33.2承包人违约当下列情况发生时⑴第
14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工;⑵第
15.4款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准;⑶承包人不能按合同约定的时间交货时;⑷承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况当发生上述违约时,承包人将按第42款承担违约责任,赔偿因其违约给发包人造成的损失
33.3一方违约后,另一方继续履行合同时,违约放承担上述违约责任后仍应继续履行合同
34、索赔
34.1当一方向另一方提出索赔时,要有正当索赔理由,且有索赔__发生时的有效证据
34.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况,造成工程延误和承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失,承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔⑴赔偿事故发生后28天内向工程师发出索赔意向通知⑵发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料⑶工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据⑷工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未给予答复或未对承包人作出进一步要求,视为该项索赔已经认可⑸当该索赔__持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向在索赔__终了后28天内,向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告索赔答复和
(3)、
(4)规定相同
34.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误,给发包人造成经济损失,发包人可按第
34.2款确定的时限向承包人提出索赔
35、争议
35.1发包人与承包人在履行合同发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调节当事人不愿和解,调解或者和解,调解不成的,向成都仲裁委员会申请仲裁
35.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应该继续履行合同,保持__调试施工连续,保护好已完成工程⑴一方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止__调试施工;⑵调解要求停止__调试施工,且为双方接受;⑶仲裁机构要求停止__调试施工
(十一)其他
36、转让与分包
36.1本合同不予转让与分包
37、不可抗力
37.1不可抗力包括战争,__,空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的__,火灾,以及风雨,雪,洪,震等自然灾害
37.2不可抗力时间发生后,承包人应立即通知工程师,产大力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施不可抗力时间结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用不可抗__持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况不可抗力__结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告和有关资料
37.3因不可抗力__导致的费用延误的工期由双方按以下办法分别承担⑴工程本身的损害,因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至__调试施工场地用于施工的材料和待__的电梯设备的损害,由发包人承担⑵发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用⑶承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担⑷停工期间,承包人应工程师要求留在__调试施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担⑸工程所需清理,修复费用,由双方协商解决⑹延误的工期相应顺延
37.4因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任
38、保险和税费
38.
1.1承包人承担合同设备运输、吊装、__、调试及交付使用以前的风险,承包人负责__由承包人__的保险,所需要费用包括在合同总价以内
38.
1.2承包人应为供货设备投保运输一切险
38.
1.3承包人应为所雇佣的在__工地从事与工程有关工作的职员,工人及其他雇员的人身伤害和死亡投保雇主责任险
38.
1.4承包人应为运至__调试施工现场内用于工程的材料和待__设备及自带的__机械,设备,器具和投财产保险
38.
1.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失
39、税费
39.1中国__现行税法对承包人及承包人人员课征有关执行本合同的一切税款应由承包人支付承包人应按有关法律、法规的规定缴纳税费
39.
1.2除合同另有规定外,承包人应缴纳的税费均包括在合同总价中
40、履约保证金
40.1中标人应在收到中标通知后的15个工作日内并在签订合同协议书之前,向发包人提交一份合格的履约保证金现金或经招标人认可的银行保函履约保证金的有效期至本项目涉及的建设项目全部通过交付验收
40.2承包人向发包人提供履约__,__方式为承包人按合同价款的10%向发包人提交履约保证金现金或经招标人认可的银行保函
41、专利技术及特殊工艺
41.1承包人应保证发包人不因使用了承包人提供的合同设备的设计、工艺、方案、技术资料、商标、专利等而产生侵权,若有任何侵权行为,承包人必须承担由此产生的一切索赔和责任
41.2在本合同有效期内,承包人有义务向发包人免费提供与本合同设备有关的最新运行经验及技术和安全方面的改进资料,提供这些资料不构成任何专利边境证和技术转让,并且是免费的
41.3发包人要求使用专利技术或特殊工艺,就负责相应的申报手续,承担申报、试验、使用等费用;承包人提出使用专利技术或特殊工艺,应取得工程师认可,承包人负责__申报手续并承担有关费用
41.4擅自使用专利技术侵犯他人专利权的,责任者依法承担相应责任
42、违约金
42.1约定违约金
42.
1.1如果由于承包人原因使合同设备供货及__调试进度延迟,发包人有权按以下比例向承包人收取约定违约金延迟1至5天,每天约定违约金数额为该台合同设备合同__的2‰;延迟6至10天,每天约定违约金数额为该台合同设备合同__的4‰;延迟10天以上,每天约定违约金数额为该台合同设备合同__的6‰;承包人支付约定违约金并不解除承包人继续完成__调试施工义务
42.
1.2本条规定约定违约金的总金额不超过合同设备总价的15%
42.
1.3应理解本条所指的约定违约金是确定的、经双方一致同意的,发包人有权得到此约定违约金而不提供所遭受的实际损失的证明发包人可根据自己的方便从应支付给承包人的合同款项中扣减
42.
1.
4、发包人将根据承包人在本项目质量、施工安全、文明施工和现场配合等方面的实施情况进行综合考核,考核不达标者应向发包人交纳违约赔偿金,此项违约赔偿总金额控制在合同总价的3%以内,由发包人直接在支付价款中扣除其中⑴质量考核不达标,违约赔偿金额为此项违约赔偿总金额的60%;⑵施工安全、文明施工和现场配合考核不达标,违约赔偿金额为此项违约赔偿总金额的40%
44、备品备件
44.1如果发包人需要采购备品备件,承包人应提供发包人要求的有关合同项下由承包人提供的备品备件的资料和信息
44.2备品和备件应按要求进行包装,以防损坏,并与供货设备分开,__包装包装箱上应清楚注明“备品备件”标记
44.3所有备品备件在提供给发包人之前应系上标签,标签上应注明上述有关备品备件的说明
44.4在全部合同设备通过竣工验收后5年内,发包人可选择投标报价表中所列的一定数量和品种的备品备件如在此期间承包人欲停止提供某些备品备件,承包人应提前六个月通知发包人,以便发包人有足够时间可以最后选购一些备品备件承包人还应该停止供货的备品备件的相关图纸免费提交给发包人
45、维护保养服务
45.1电梯的维护保养工作,由具有相应资质的单位负责进行,维修人员应具有作业资格证书
45.2维护保养单位当对其维护保养的电梯的安全性能负责
45.3维护保养的具体内容、费用等待本合同实施前确定
46、合同解除
46.1发包人承包人协商一致,可以解除合同
46.2发生第
33.1款情况,停止施工超过28天,发包人仍不支付工程款(进度款),承包人有权解除合同
46.3发生第36款禁止的情况,发包人有权解除合同
46.4有下列情形之一的,发包人承包人可以解除合同⑴因不可抗力致使合同无法履行;⑵因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行
46.5一方依据第
46.
2、
46.
3、
46.4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同___,并在发出通知前7天告知到达对方合同解除对解除合同有争议的,按第35款关于争议的约定处理
46.6合同解除后,承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将自有机械设备和人员撤出__调试施工场地发包人因为承包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退货的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由发包人承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失
46.7合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力
47、合同生效和终止
47.1双方在协议书中约定合同生效方式
47.2除发生第33款的情况外,发包人承包人履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,承包人向发包人交付竣工工程后,本合同即告终止
47.3合同的权利义务终止后,发包人承包人应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务
48、合同份数
48.1正本二份,双方各执一份;副本六份,双方各执三份,各自分送有关部门
49、补充条款
1、如果中标人将中标项目转包给他人,招标人将单方面终止合同,并没收其履约保证金
1、工程竣工验收合格,资料齐备,交付发包人后30日内,发包人一次性返还履约保证金,履约保证金不计息
1、质量保修金为合同价款的5%,如果承包人未按合同要求或监理工程师的指令向发包人提供工程完成档案资料或承包人未经监理工程师书面同意擅自完工清场撤退,该行为将被视为承包人违约,质量保证金将不予退还
4、质保期为工程竣工验收合格后2年,期满后30天内退还质量保证金(不计利息),质量保修期及责任不解除
三、质量保修书发包人(全称)承包人(全称)发包人、承包人根据《中华人民___建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对工程电梯设备采购及__施工(工程名称)签订项目质量保修书
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章规定和双方约定,承担本工程质量保修责任质量保修范围双方约定如下在此期间内,乙方应提供如下保修服务在保修期内,乙方为甲方提供设备的保修服务,由此而产生的全部费用由乙方负责(不包括照明灯具和油脂)在保修期内,若设备重要部件发生更换或返修,更换件或返修件的保修期为重新__正常运行后的24个月无论保修期内外,设备送修时,乙方必须同时提供相同部件供甲方使用,且临时代用部件应与送修部件版本相同在保修期内,乙方提供一年365天,一天24小时的在线服务,提供服务的任何费用均有乙方承担,乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证30分钟内到现场维修,确保电梯正常使用相关设备升级的同时,对本套设备相关接口同时(最多不超过一周)进行升级改造,由此引起的各种费用全部由乙方负责
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证,甲乙双方__移交之日起,乙方负责保证电梯设备24个月内在正常运行条件下的设备和__质量
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理
3.2发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修
3.3对于涉及安全的质量问题,应当按照相关规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修
3.4质量保修完成后,由发包人__验收
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项
5.2本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满发包人(公章)承包人(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月日年月日
四、安全生产合同为在中粮·祥云国际生活区__电梯设备及__工程设备及__调试合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同
一、发包人职责
1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求
2、按照“安全第一,预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
3、定期召开安全生产调度会,及时传达__及地方有关安全生产的精神
4、__对承包人施工现场安全生产检查,监督承包人及时处理发现的各种安全隐患
二、承包人职责
1、严格遵守国家、四川省、成都市有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求
2、坚持“安全第
一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及__安全检查人员,有__有__地开展安全生产活动各级__、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比
3、建立健全安全生产责任制从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责项目经理是安全生产的第一责任人现场设置的安全机构,应按施工人员的1%—3%配备的安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生
4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、__、__或妨碍治安的行为
5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;承包人不得将任何种类的__物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为
7、操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌
10、承包人必须按照本工程项目特点,__制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《___关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报告有关部门,并坚持“三不放过”的原则,严肃处理相关责任人
三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故,将依法追究责任本合同正本一式两份,副本八份,合同双方各执行正本一份,副本四份由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效发包人(公章)承包人(公章)法定代表人法定代表人授权代理人授权代理人
五、工程建设廉政协议发包人承包人为加强廉政建设,创造清廉健康的合作环境,确保双方各项业务的正常进行,共同搞好两个文明建设,经甲乙双方协商同意,在签订经济合同(以下简称主合同)的同时,签订本补充协议本协议所称“关系人”是指近__,其他关系密切的家属、朋友等自然人及有股权等经济__的法人或其他__
1、甲、乙双方在业务交往中,不论是单位或业务经办人员,均不得以任何形式(如以现钞、有价证券、实物等)向对方人员或其关系人及其指定人____或给付其他不正当利益
2、甲、乙双方均有责任教育本单位人员,禁止在业务活动中__(__、受贿),并拒绝对方人员的__、__行为
3、在经济交往中甲、乙双方任何一方如给予对方让利(返利)、回扣(佣金)、奖励等,均应在主合同中清楚列明,或以书面形式通知对方,并通过双方财务部门收、付结算
4、若因业务人员提出__要求或因此影响甲乙双方的正常业务时,任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据,且有权向对方有关__投诉(甲方投诉__;乙方投诉__)任何一方不得为自己或他人的利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务任何一方及其人员如与对方及其人员为关系人的,该方应将此情况立即通报对方
5、任何一方若对另一方人员或其亲友进__赂的,另一方除责令当事人如数上缴外,还有权向__方单位通报情况,并按__价值金额的10倍收取廉政建设违约金,违约金可以从主合同价款中直接扣除
6、任何一方__造成对方经济损失的,受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外,有权中止主合同的继续履行,所发生的经济损失由__方单位承担情节严重的,受害方可直接向有关部门举报,追究__方单位的法律责任
7、本协议作为甲乙双方签订主合同的附件,与主合同具同等法律效力甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人或代理人法定代表人或代理人年月日年月日第三四章技术规格及要求技术规格及设备要求
1.1说明
1.
1.1要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用
1.
1.2请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清
1.
1.3本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的__产品
1.
1.4环境和工作条件除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行使用地点室内__使用环境温度-10℃~45℃相对湿度≤90%RH地震烈度≤8度工作时间常年运行
1.2所遵循的标准和质量保证
1.
2.1投标人提供的所有货物,其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系,产品须符合最新的颁发国家标准和行业标准投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明,并提__品质量体系认证证书(含国际、国家认证)部分适用标准《电梯__工程质量检验评定标准》(G__310-88)《电梯__验收规范》(GB10060-93)《电梯制造及__安全规范》(GB7588-95)《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)《电梯试验方法》(GB/T10059-97)等规范要求
1.
2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准
1.
2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的__有关机构发布的最新版本的标准采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件
1.
2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范
1.
2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求
1.
2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位
1.
2.7投标人具有电梯A级及以上__、维修资质
1.3主要技术参数和要求
1.
3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技术规格和要求,如果投标人不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况;如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况,则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求
1.
3.2本技术规格和要求中各项货物的技术参数,投标人应在投标文件技术部分相关表格中仔细填写,如不满足这些主要技术参数应在技术偏差表中明示
1.4技术文件要求
1.
4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细
1.
4.2投标人应按每台设备向买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括操作手册,产品合格证,使用说明书,装箱单,__基础图纸等资料
1.5技术支持和服务投标人须依照合同要求,派遣有经验的技术人员到买方现场实施技术服务
1.
5.1计划在合同生效后的10天内,卖方应向买方提供一份详尽的“工作进度表”,该进度表应含交货时间、__、调试计划和时间表,对买方人员的培训计划等,并在“工作进度表”中说明买方应具备的__条件
1.
5.2现场培训卖方技术人员应对买方技术人员进行技术培训,向买方讲授设备的__、操作、保养和应该注意的事项,使买方能够尽快地熟悉设备性能和使用
1.
5.3投标人应提供质量保证期内的免费保修服务
1.
5.4零、部件更换对由于零、部件质量问题造成的损坏,卖方应提供现场服务,免费维修更换损坏的零、部件由于买方人为造成的零、部件损坏,卖方有义务对损坏零部件作有偿的维修更换其__应__
1.
5.5故障响应卖方所提供的设备发生故障后,买方应立即通知卖方对于操作故障卖方应在接到故障通知两小时内给予解答指导排除或派员现场排除;对于设备故障,卖方应在接到故障通知后的两小时内派技术人员到现场排除故障,保证设备正常运行在接到买方故障通知后,若卖方在应该到达现场的情况下而未能在2小时内到达现场,买方有权要卖方给予赔偿,具体做法是从接到买方故障通知之日的第二天起,每天赔偿买方质量保证金的
0.5%
1.
5.6保修期内/外的服务
1.在保修期内卖方应对买方使用过程中的设备损坏进行售后服务
2.保修期外的服务是可以是有偿服务,但卖方应以低于市场价的____收到相应费用
3.保修期外的服务卖方应继续对投标产品提供定期的维护保养和终身有偿维修服务
1.
5.7__服务卖方及厂家应至少提供一条全国免费报务____和成都地区24小时维修__以保证买方及时要求服务
1.
5.8备件服务卖方应具备充分的备品、配件、可及时向买方提供技术服务和各种服务
1.6__和验收测试验收的具体方法和程序由买卖双方另行商定在设备运转测试时,供货商应无条件完成调试服务,直至技术监督部门验收合格发证,交付使用设备验收合格后,须经买方和监理工程师签字确认即视为验收合格
2.1招标内容及范围
2.
1.1提供对工程电梯的设备、材料、备件等成套设备供货
2.
1.2完成电梯设备的__调试及相关辅助设施施工
2.
1.3完成通过质量监督部门的安全验收和__取证工作
2.2主要技术规格及要求基本要求电梯系统在启、制动及额定负荷状态下运行时应保证安全、平稳、舒适、无抖动和冲击感觉,运行曲线应平滑,运行效率高,运行速度在要求范围内提示投标人须保证所提供的电梯系统无论在停机或运行状态下都不得对周围的飞行器产生任何干扰和影响如有疑问须及时澄清本次采购的电梯应满足以下标准功能要求和基本性能要求电梯标准功能要求序号功能1全集选2最近楼层服务运转(安全停靠)3不能开门时救出运转(安全停靠)4基准层返回5预开门(提前开门)6优先运行7防捣乱(双击取消内呼)8禁止反向运行登录9取消错误呼叫功能10自动再平层11开门时间自动调整12强制关门13门的异常检查装置14五方通话15警铃(当乘客按轿厢操纵盘上__按钮时,置于轿顶的警铃响起)16备用照明电源17轿厢照明、换气扇自动控制18消防服务运转功能、消防联动功能19故障历史记录20本层指令按钮开门21满员直驶22自学习井道数据23无呼自返基站功能24自动延时关门设定25锁梯26返回操作27梯门负载检测28主楼层停靠29安全回路保护30主回路接触器检测保护31制动器检测保护32端站防止越位33速度监测34最远层站反向消号35防打滑保护36端站强制换速37端站层楼纠正38减速开关层楼纠正39关门故障自动保护40门过载保护功能41超速机械保护功能42电动机过热保护功能43超速电气保护功能44超载保护功能45超载__功能46光幕保护功能47电磁干扰滤波功能电梯基本性能要求服务层的选择选择停靠层,不停靠层电力恢复自动平层当停电后恢复供电时,电梯可自动平层,任意选择开门或关门等待安全停站电梯因异常情况停在层间时,控制器先诊断检测,然后视情况电梯就__层消防运行当消防开关被置位(非检修状态),无论电梯处于什么位置和状态都要求返回基站全部召唤和指令消号,外召无显示当电梯正在反向运行时则就近停靠不开门,既而返回基站到达基站后开门等候,恢复外召显示以后不再接收召唤__,仅登记指令__,且每次停站后,消除所有登记消防运行时无自动关门,需点动指令或关门按钮关门,松手即开门邻层停站当目标楼层电梯门不能打开时,梯门关闭,电梯运行至最近楼层到站自动开门当电梯到达目的层站后,自动在门区打开轿门满载不停系统自动安排下一台梯接送或下一次接送超载__蜂鸣提示轿厢呼叫__消除轿厢应答一个方向的最后一个呼叫后,系统自动检查并清除余下的另一个方向呼叫__;当轿厢中乘客总重量不超过10%的额定载重量,且有3个及以上呼梯被登记时,所有轿厢呼梯都被自动取消轿内灯光/风扇自动关闭在一设定时间内若无呼叫__,轿内灯光和风扇自动关闭以节省能源故障历史记录可记录20条最近的故障,包括发生时间、楼层、代码本层指令按钮开门当轿门正在关闭或已关闭,电梯未起动,按本层的指令按钮,轿门自动打开满员直驶当满载时,电梯不响应经过的召唤__而只响应指令__无呼自返基站功能无司机运行时,无指令和召唤超过3分钟,自动返回基站自动延时关门设定无司机运行时,电梯到站自动开门后,延时若干时间自动关门如停靠该层无召唤__延时
2.5秒,如有召唤__延时4秒(缺省值)此延时可在参数中设置锁梯用钥匙开关,使电梯停止运行,以便维修保养返回操作用钥匙开关,指示电梯到指定楼层作__使用强迫关门如梯门开启时间过长,会有蜂鸣警告,并临时性自动强制关门梯门负载检测梯门在开关过程中受阻,门将反向运行轿厢风扇及照明自动控制如电梯无指令和外召登记超过3分钟,轿厢内自动灭灯如接到召唤__重新开灯投入运行备用照明电源主电源有故障时自动启用主楼层停靠轿厢空闲时停靠在指定楼层,任选开门或关门等待安全回路保护当安全回路断开,停止电梯的一切运行主回路接触器检测保护检测主回路接触器触点是否可靠动作,如发现未可靠释放将停止轿厢一切运行制动器检测保护检测制动器触点是否可靠动作,如发现未可靠释放将停止轿厢一切运行端站防止越位在两端站设有端站保护开关系统检测到端站保护开关动作将停止轿厢一切运行速度监测系统时刻检测电梯运行速度,以防止超速或失速等故障出现最远层站反向消号当电梯到达最远层站时,所有反方向的指令登记全部消除防打滑保护系统检测到钢丝绳打滑将停止轿厢一切运行光幕保护__在轿厢入口处的红外线光幕,对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应,防止关门或重新打开正在关闭的门端站强制换速当端站保护开关(上下限位开关)动作时,系统停止轿厢的一切动作端站层楼纠正当电梯到达端站时,系统将自动纠正层楼数据减速开关层楼纠正当系统检测减速开关动作时,系统将自动纠正层楼数据关门故障自动保护非检修状态下,关门后门锁全部吸合,重新开门再关门如仍未全部吸合,重复开门关门重复5次无效,则停止动作,等候修理自学习井道数据在电梯正式运行前,起动系统的井道学习功能,学习井道内各种数据(层高、保护开关位置、减速开关位置等等),并永久保存这些运行数据电磁干扰滤波器此滤波器用以防止电梯运行产生的电波对建筑内其它设备造成干扰本次采购的电梯除满足以上电梯标准功能要求和电梯基本性能要求以外,还应满足以下主要技术参数及功能要求下表中有关技术参数及功能要求如与电梯标准功能要求或电梯基本性能要求有矛盾之处,则以满足本表的要求优先电梯主要技术规格参数及采购数量表(该设备制造及工艺严格按照国家GB—7588生产和制造)
一、裙楼电梯载重1350KG;速度
1.75米/秒;提升高度
18.9米;停站数9层9站(-4~5层);层门数9门;机房位置无机房;轿厢入口1;台数6台;__控制全集选群控控制;群控数量2__立控制、另4台分2组,每组2台并联群控厅外召唤版发纹不锈钢面板、轻触微动发光按钮;厅外显示一体式LED点阵式数字轿厢位置显示;厅门发纹不锈钢;开门方式中分双扇门;地坎硬质铝合金;开门尺寸1200mm*2400mm;轿厢净尺寸2000mm*1500mm*3000mm;轿厢入口数1;轿厢通风通风风机;轿厢门发纹不锈钢;轿厢前壁发纹不锈钢;轿厢侧壁观光玻璃(轿架处为发纹不锈钢);轿厢后壁观光玻璃;轿厢顶标准吊顶(提供样本供甲方选择);轿厢地板PVC橡胶地板(提供样本供甲方选择);轿厢内操纵箱2组(位于前壁)落地式全高操纵箱;操纵箱面板发纹不锈钢,D型按钮;无残疾人操纵箱;轿厢内显示2个不小于15寸LCD网络版液晶屏位于前壁;门安全系统红外线门光幕保护;消防迫降首层站;首层站为地面1层
二、主楼低区电梯
1、载重1600KG;速度4米/秒;提升高度
78.0米;停站数20层16站(16~20层);层门数16门;机房位置井道正上方;轿厢入口1;台数4台
2、载重1600KG;速度4米/秒;提升高度
78.0米;停站数24层20站(-4~-116~20层);层门数20门;机房位置井道正上方;轿厢入口1;台数2台__控制目的楼层预分配系统群控,与入口闸机联动控制并显示梯号;控制数量6台;控制方式全集选控制;厅外召唤带__窗和虚拟数字键盘的目的楼层预分配系统(首层12个,其余层2个/层,样式由甲方选定);厅外显示专用电梯号牌(大写字母或___数字,样式由甲方选定);厅门镜面不锈钢;开门方式中分双扇门;地坎硬质铝合金;开门尺寸1200mm*2600mm;轿厢净尺寸2000mm*1700mm*3200mm;轿厢入口数1;轿厢通风轿顶电梯装用空调;轿厢门镜面不锈钢;轿厢前壁发纹不锈钢;轿厢侧壁发纹不锈钢;轿厢后壁发纹不锈钢;轿厢顶发纹不锈钢,轿厢地面人造大理石(样式由甲方选定)预留800KG轿厢装饰重量;轿厢内操纵箱2组(位于前壁)落地式全高操纵箱;操纵箱面板发纹不锈钢,D型按钮(无楼层按键);无残疾人操纵箱;轿厢内显示2个不小于15寸LCD网络版液晶屏位于前壁;门安全系统红外线门光幕保护;消防迫降首层站;首层站为地面1层
三、主楼高区电梯
1、载重1600KG;速度6米/秒;提升高度
144.9米;停站数37层18站(121~37层);层门数18门;机房位置井道正上方;轿厢入口1;台数4台
2、载重1600KG;速度6米/秒;提升高度
144.9米;停站数41层22站(-4~-1121~37层);层门数22门;机房位置井道正上方;轿厢入口1;台数2台__控制目的楼层预分配系统群控,与入口闸机联动控制并显示梯号;控制数量6台;控制方式全集选控制;厅外召唤带__窗和虚拟数字键盘的目的楼层预分配系统(首层12个,其余层2个/层,样式由甲方选定);厅外显示专用电梯号牌(大写字母或___数字,样式由甲方选定);厅门镜面不锈钢;开门方式中分双扇门;地坎硬质铝合金;开门尺寸1200mm*2600mm;轿厢净尺寸2000mm*1700mm*3200mm;轿厢入口数1;轿厢通风轿顶电梯装用空调;轿厢门镜面不锈钢;轿厢前壁发纹不锈钢;轿厢侧壁发纹不锈钢;轿厢后壁发纹不锈钢;轿厢顶发纹不锈钢,轿厢地面人造大理石(样式由甲方选定)预留800KG轿厢装饰重量;轿厢内操纵箱2组(位于前壁)落地式全高操纵箱;操纵箱面板发纹不锈钢,D型按钮(无楼层按键);无残疾人操纵箱;轿厢内显示2个不小于15寸LCD网络版液晶屏位于前壁;门安全系统红外线门光幕保护;消防迫降首层站;首层站为地面1层
四、主楼消防电梯载重1600KG;速度4米/秒;提升高度
161.9米;停站数41层41站(-4~37层);层门数41门;机房位置井道正上方;轿厢入口1;台数2台;__控制全集选群控控制;群控数量2台并联群控厅外召唤版发纹不锈钢面板、轻触微动发光按钮带盲文;厅外显示分体式LED点阵式数字轿厢位置显示;厅门发纹不锈钢;开门方式中分双扇门;地坎硬质铝合金;开门尺寸1200mm*2600mm;轿厢净尺寸2000mm*1700mm*3200mm;轿厢入口数1;轿厢通风轿顶电梯专用空调;轿厢门发纹不锈钢;轿厢前壁发纹不锈钢;轿厢侧壁发纹不锈钢;轿厢后壁发纹不锈钢带后壁镜子;轿厢顶标准吊顶(提供样本供甲方选择);轿厢地板人造大理石(提供样本供甲方选择);轿厢内操纵箱2组(位于前壁)落地式全高操纵箱(其中一台电梯前壁1组控制箱改为侧壁残疾人操作箱,__在侧壁);操纵箱面板发纹不锈钢,D型按钮;其中一台配残疾人操纵箱;轿厢内显示1个不小于15寸LCD网络版液晶屏位于前壁;门安全系统红外线门光幕保护;消防控制开关设于首层站;首层站为地面1层
五、说明
1、早高峰时间主楼电梯(消防梯除外)不下地下室(由控制系统实现)地下室人员由裙楼电梯中转到一层再__进主楼电梯,平时主楼电梯高、低区各两台下地下室
2、按键或__后,候梯时间不超过30秒,90秒内必须到达目的楼层__或按键后系统响应速度不能超过3秒
3、电梯主要部件(曳引机、控制系统、门机、安全钳等)必须使用全进口部件
4、电梯梯型要求Schinder(迅达)S7000系列高速电梯;通力KONEMiniSpa__系列高速梯;蒂森克虏伯TE-HP61系列高速梯;奥蒂斯Elevonic系列高速梯序号项目规格参数1用途乘客电梯(无机房)2数量(台)223载重量1000公斤4提升速度
1.75米/秒5总提升高度(m)596层和停站19层19站(18部)(A、B、C、D、E、F楼)7层和停站18层18站(4部)(G栋楼)8电梯主服务层-2F~16
(17)F9井道净尺寸(mm)(宽×深)2250*2000mm10机房位置无机房11各层层高(mm)-1层5250,-2层3900,1层4500,2-16
(17)层3000(详见建筑施工图)12底坑深度(mm)1400mm13顶层净高度(mm)4650mm(结构板面)14轿厢净尺寸(mm)宽1600*深1550*高2400mm15开门方式/门尺寸(mm)中分两扇门/1000(宽)×2100(高)16厅门预留孔宽1160高2230MM17工作环境-10℃~+45℃-10℃~+45℃≤90%RH≤90%RH≤8度≤8度18噪音控制(最低标准)机房噪音低于75dB(A);轿内噪音低于45dB(A);开关门过程噪音低于60dB(A);19电缆符合国标GB
5013.5《电梯电缆》及GB
5023.6《电梯电缆和挠性连接用电缆》20电磙辐射执行标准符合有关国家标准21对周围飞行器的干扰和影响保证所提供电梯系统无论在停机或运行状态下都不会对周围的飞行器产生任何干扰和影响备注备注
1、以上提供的建筑物尺寸数据供选型参考,如有误差以设计图纸和投标单位实际勘察结果为准为保证投标的准确性,请各投标单位酌情自行前往现场__测量以上尺寸或与设计人员__确认投标单位投标产品必须满足发包人招标文件中设计图纸要求,如不满足图纸要求,视为投标人负责免费整改
2、以上所提要求,不应认为详细和完整,投标人应保证所__品不仅在制造符合规范和标书的要求而且还应满足有效运行的要求设备主要配置表序号名称要求是否满足1驱动系统必须采用合资或进口系列,数字化变频驱动系统(VVVF调速系统)2曳引机永磁同步无齿轮曳引机3控制系统原厂生产4井道__系统数字化井道__5__通讯方式串行通讯6轿箱镜面蚀刻、地面大理石、豪华饰顶和灯光投标文件中包含此部分样板,需提交发包人选择7厅门首层镜面蚀刻(有中粮LOGO)其余楼层发纹不锈钢8门套发纹不锈钢小门套9电梯厅呼唤装置楼层显示器、按钮一体型,液晶层位显示、方向箭头,面板为发纹不锈钢,大圆形按钮10轿内控制板楼层显示器、按钮一体型,液晶显示器,面板为发纹不锈钢,大圆形按钮(安置在轿厢右前壁)11风扇轿箱灯及风扇自动节能功能12报警预留五方对讲线和__功能,且包含随行电缆13轿厢摄像轿箱内监控摄像功能____14并联两台并联控制15电梯门禁__一卡通(__开梯、__上楼)第四章图纸另册第五章设备采购清单序号项目乘客电梯1用途乘客2数量(台)223载重量1000公斤4提升速度
1.75米/秒5总提升高度(m)见建筑施工图6层和停站19层19站(18部)(A、B、C、D、E、F楼)7层和停站18层18站(4部)(G栋楼)8电梯主服务层-2F~16
(17)F9消防功能要求具有消防服务运转功能、消防联动功能第六章第五章投标文件格式工程电梯设备采购及__招标投标文件投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日投标函部分格式
一、法定代表人___明书单位名称单位性质地址成立时间年月日经营期限姓名性别年龄职务系(投标人单位名称)的法定代表人特此证明投标人(盖公章)日期年月日
二、法定代表人授权委托书本授权委托书声明我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人,现授权委托(单位名称)的(姓名)为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人,以本公司的名义参加电梯设备采购及__招标的投标活动代理人在活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,均为代表本公司的行为,与本人的行为具有同等的法律效力本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果代理人无转委托权,特此委托代理人(签字)性别年龄__________号码职务_______投标人(盖章)法定代表人(签字)授权委托日期年月日注:如由法人直接参加开标活动并签署投标文件则不需出具授权委托书只需提供法定代表人___明书
三、投标函致
1、根据你方的工程电梯设备采购及__招标文件,遵照《中华人民___招标投标法》等有关规定,经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、技术规格及要求和设备采购清单及其他有关文件后,我方愿以人民币大写元(RMB¥元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规格及要求和设备采购清单的条件要求承包上述项目的电梯设备采购及__施工、竣工及维修、售后服务,并承担任何质量缺陷保修责任
2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如有时)及有关附件
3、设备供货及__调试进度和__调试施工质量,严格按招标文件的规定执行,否则将承担由此产生的一切责任
4、一旦我方中标,我方保证按合同协议书中规定的交货时间交货,并在业主发出开工令后天内完成合同设备的__和调试及设备验收
5、如果我方中标,我方将按规定提交上述总价%作为履约保证金
6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第16条规定的投标有效期内有效,在此期间内如果中标,我方将受此约束
7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分
8、我方将与本投标函一起,提交人民币元作为投标保证金投标人(盖章)单位地址法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)______传真开户银行名称开户银行账号开户银行地址开户银行__日期_____年____月____日
四、投标保证金交纳证明附招标代理机构出具的收款收据复印件
五、投标人资格文件
1、投标人概况表(详见格式1)
2、投标人近三年内主要同类(类型、规格)设备供货业绩汇总表(详见格式2)
3、诉讼或仲裁及其他资料(详见格式3)
4、拟投入本__调试施工主要人员(详见格式4)
5、拟投入本__调试施工主要机械设备表(详见格式5)格式1投标人概况表1投标人名称法定代表人2总部地址成都分支机构地址3____人4传真邮编5注册地注册年份6营业执照号请附营业执照复印件公司类型7资质等级证书号请附有关证书的复印件资质等级8制造许可证编号9公司同类设备最大供货能力注册资本10公司是否已通过质量认证10主营业务范围
1、
2、
3、…11其他需要说明的情况注此表后应附以下证件,并加盖投标人公章
1、投标人企业即制造厂商企业营业执照副本复印件(应加盖制造厂商的公章);
2、制造厂家的电梯制造许可证、安全生产许可证复印件;
3、__、改造维修资格证书复印件
4、投标人的质量保证体系(如ISO90012000标准)或其他认证书(含国际、国内的认证)格式2投标人近三年内主要同类(类型、规格)设备供货业绩汇总表序号合同名称发包人名称设备台数技术规格设备__地供货时间备注一已制造、__且保证正常运行的二正在履行的合计注
1、本表填报单个工程与本招标设备同类(类型、规格)设备采购数量在20台及以上购销合同有关情况;
2、本表填报的合同项目,需附购销合同或其他能够证明该供货业绩的材料,并附运行情况证明(如有时);格式3诉讼或仲裁及其它资料近三年的已完和目前在执行的设备购销合同和设备__调试施工合同履行过程中,投标人所介入的诉讼或仲裁情况请分别说明__年限、买方名称、诉讼原因、纠纷__、纠纷所涉及金额,以及最终裁判是否有利于投标人,并在情况说明上加盖公章如无上述资料,也应注明,并加盖公章格式4拟投入本__调试施工主要人员序号姓名职务职称___号资格证号拟在本项目的岗位注该表应包含投标人投入本工程项目的项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等主要人员,并按附件格式填写基本情况资料格式4附件人员基本情况表姓名性别年龄出身年月学历/学位职称专业/特长拟任职务、工作___号技术职称证书号资格证书编号最近3年内所从事的类似典型__调试施工经验序号1项目名称项目地址设备台数及主要参数完成时间开工时间工作时间所任职务本人贡献、业绩其他说明序号2项目名称项目地址设备台数及主要参数完成时间开工时间工作时间所任职务本人贡献、业绩其他说明注附___、职称证、特种作业操作证复印件,项目经理应附项目经理资格证书复印件对于不同的类似__调试施工项目,可按以上格式增列填报格式5拟投入本__调试施工主要机械设备表序号设备名称规格型号数量国别/产地制造年份额定功率生产能力设备来源(自有或租赁)目前所在地注投标人拟投入的主要机械设备,附设备合格证明,自有设备有效证明、租赁设备协议书
六、其他
1、此部分为投标人认为需要对投标文件做辅助说明的证明材料及投标文件的扩展第七章投标文件___分格式目录
一、工程项目投标总价
二、电梯设备及__调试报价汇总表
三、电梯设备报价表
四、__调试施工分项报价表
五、向总包单位交纳的配合费分项报价表
六、电梯设备运输和保险费分项报价表
七、其他项目分项报价表
八、主要设备及材料简要说明一览表
九、设备随机备品备件、附件、专用工具明细清单
十、商务偏差
一、工程项目投标总价建设单位工程名称投标总价(小写)(大写)投标人(单位盖章)法定代表人或其授权人(签字或盖章)编制时间
二、电梯设备及__调试报价汇总表单位人民币元序号项目名称合计备注1电梯设备左栏填写表三的合计值2__调试施工左栏填写表四的合计值3向总包单位交纳的配合费左栏填写表五的合计值4电梯设备运输费和保险费左栏填写表六的合计值5其他项目左栏填写表七的合计值6招标人预留金万元总计注每个投标人在此表中的招标人预留金均按30万元报价,投标总价中应包含此预留金,合同实施过程中由招标人决定其预留金的使用及使用金额
三、电梯设备报价表单位人民币元序号设备名称技术规格及型号单位数量单价合价合计
四、__调试施工分项报价表单位人民币元序号设备名称技术规格及型号单位数量单价合价合计
五、向总包单位交纳的配合费分项报价表单位人民币元序号设备名称技术规格及型号单位数量单价合价合计注投标人分项自主报价中标人在施工过程中实际发生的向总包单位交纳的配合费如超过此次投标时向总包单位交纳的配合费的报价,超过部分的费用招标人不支付
六、电梯设备运输费和保险费分项报价表单位人民币元序号设备名称技术规格及型号单位数量单价合价合计
七、其他项目分项报价表单位人民币元序号项目名称报价备注1设备仓储及保管费2临时设施费3现场搬运费…合计注
1、本表中的其他项目是指投标人为完成本次招标范围内的各项工作,投标人结合本项目具体情况认为需要增加的项目,分项自主报价投标人在本表未列报的其他的项目均认为已包含在投标报价中
2、各台电梯的其他项目费用的单价为该表合计值除以投标报价时设备数量当实际供货数量发生变化时,该单价不变,其他项目费用为实际供货数量乘以该单价
八、主要设备及材料简要说明一览表单位人民币元序号主要部件名称规格型号制造厂及原厂地123…注
1、投标电梯主机系统、控制系统、门机系统、轿箱系统、安全系统的主要部件如编码器、CPU、相序继电器等均应填写商标内容、表格行数可自行增加
2、对属于合资工厂或海外企业生产的产品应填写实际的生产地和工厂名称,不得使用诸如全球工厂或全球采购等部规范字样,简称或其他名称
九、设备随机备品备件、附件、专用工具明细清单序号名称规格型号单位数量备注如果没有,应注明“无”;如果有,按不同设备分别填写
十、商务偏差投标人可以不提交一份对本招标文件中有关“设备供货及__调试进度要求”、“合同协议书格式及合同条款”逐条注释意见,但如有异议应根据下表的格式列出对上述条款的偏差表7-33商务偏差表项目条款编号偏差内容备注投标人(盖章).法定代表人或其委托代理人(签字)第八章投标文件技术部分格式
一、设备性能及性能保证
1、投标人必须提供投标设备的性能和特性保证值,包括性能参数、结构参数等
2、投标人一旦中标,所提供的性能和特性保证值经过发包人认可后,将作为合同设备的特性及性能保证
3、对于不同规格的电梯设备,应按下述格式分别填写投标人保证所提供的合同设备应能满足或高于第三章技术规格及要求投标人保证所提供的合同设备应能满足或高于第四章技术规格及要求,设备功能项目如下表,具体参数由投标人根据其参与投标的设备情况分别填写,包括但不限于下表,表内容可扩展
(一)各区域电梯技术指标电梯技术规格参数表序号项目规格参数1用途乘客电梯(无机房)2数量(台)223载重量1000公斤4提升速度
1.75米/秒5总提升高度(m)596层和停站19层19站(18部)(A、B、C、D、E、F楼)7层和停站18层18站(4部)(G栋楼)8电梯主服务层-2F~16
(17)F9井道净尺寸(mm)(宽×深)2250*2000mm10机房位置无机房11各层层高(mm)-1层5250,-2层3900,1层4500,2-16
(17)层3000(详见建筑施工图)12底坑深度(mm)1400mm13顶层净高度(mm)4650mm(结构板面)14轿厢净尺寸(mm)宽1600*深1550*高2400mm15开门方式/门尺寸(mm)中分两扇门/1000(宽)×2100(高)16厅门预留孔宽1160高2230MM17工作环境-10℃~+45℃17≤90%RH≤90%RH≤8度≤8度18噪音控制(最低标准)机房噪音低于75dB(A);轿内噪音低于45dB(A);开关门过程噪音低于60dB(A);19电缆符合国标GB
5013.5《电梯电缆》及GB
5023.6《电梯电缆和挠性连接用电缆》20电磙辐射执行标准符合有关国家标准21对周围飞行器的干扰和影响保证所提供电梯系统无论在停机或运行状态下都不会对周围的飞行器产生任何干扰和影响设备主要配置表序号名称规格参数要求备注是否满足1驱动系统必须采用合资或进口系列,数字化变频驱动系统(VVVF调速系统)2曳引机永磁同步无齿轮曳引机3控制系统原厂生产4井道__系统数字化井道__5__通讯方式串行通讯6轿箱镜面蚀刻、地面大理石、豪华饰顶和灯光投标文件中包含此部分样板,需提交发包人选择7厅门首层镜面蚀刻(有中粮LOGO)其余楼层发纹不锈钢8门套发纹不锈钢小门套9电梯厅呼唤装置楼层显示器、按钮一体型,液晶层位显示、方向箭头,面板为发纹不锈钢,大圆形按钮10轿内控制板楼层显示器、按钮一体型,液晶显示器,面板为发纹不锈钢,大圆形按钮(安置在轿厢右前壁)11风扇轿箱灯及风扇自动节能功能12报警预留五方对讲线和__功能13轿厢摄像轿箱内监控摄像功能____14并联两台并联控制15电梯门禁__一卡通(__开梯、__上楼)
(二)产品样本投标人应提供合同设备的产品样本
(三)设备功能表投标要求功能序号功能内容是否满足投标电梯功能1全集选2最近楼层服务运转(安全停靠)3不能开门时救出运转(安全停靠)4基准层返回5预开门(提前开门)6优先运行7防捣乱(双击取消内呼)8禁止反向运行登录9取消错误呼叫功能10自动再平层11开门时间自动调整12强制关门13门的异常检查装置14五方通话15警铃16备用照明电源17轿厢照明、换气扇自动控制18消防服务运转功能、消防联动功能19故障历史记录20本层指令按钮开门21满员直驶22自学习井道数据23无呼自返基站功能24自动延时关门设定25锁梯26返回操作27梯门负载检测28主楼层停靠29安全回路保护30主回路接触器检测保护31制动器检测保护32端站防止越位33速度监测34最远层站反向消号35防打滑保护36端站强制换速37端站层楼纠正38减速开关层楼纠正39关门故障自动保护40门过载保护功能41超速机械保护功能42电动机过热保护功能43超速电气保护功能44超载保护功能45超载__功能46光幕保护功能投标人在投标总价内额外提供的功能序号功能名称功能表述
(四)设计、制造及__验收标准
1、投标人应列出投标设备的设计、制造及__验收所遵循的技术标准的名称及标准代号
2、投标人应阐明其遵循的技术标准与最新国家(或行业)标准及国家标准的关系,并将主要差异表列出来
(五)技术服务
1、投标人应提供一份投标人人员在现场进行__、调试、现场试验、运行等方面的详细计划书,说明技术服务的项目及内容、持续时间、参加技术服务的技术人员的构成等情况技术服务至少包括技术培训、设计联络会、质保期等项目的服务等内容
2、对提供现场技术服务的专家需给出以下详细的资料姓名___号码年龄学历及学位职业/特长以往经历
二、__调试施工__设计根据招标文件要求,投标人应制定详细的__调试施工__设计__调试施工__设计应包括
1、__调试施工平面布置;
2、__调试施工进度计划;
3、__调试施工方法;
4、电梯吊装方案;
5、__调试施工机械设备配备;
6、__机构人员配置及劳动力计划;
7、确保工程质量技术措施;
8、确保工期保证措施;
9、安全和文明施工技术措施;
10、对__调试施工现场周围环境污染的保护措施;
11、项目管理体系及施工__管理措施;
12、项目经理、技术负责人和主要技术、质量、安全管理人员职责;
13、质量保修期内质量保修的保障措施等
三、售后服务
(一)售后服务的社会评价
1、投标人应提供客户评价表或其他社会信誉资料
(二)售后服务体系基本内容要求
1、售后服务的范围和内容及工作职责
2、售后服务的期限和相关说明
3、售后服务的__方式和响应等
4、售后服务的工作程序
5、售后服务的相关费用
6、售后服务的其他承诺
7、售后服务网点和技术保障能力介绍
四、技术偏差投标人可以不提交一份对本招标文件中有关“技术规格及要求”逐条注释意见,但如有不一致处应根据下表的格式列出对上述条款的偏差序号货物名称及招标文件条目号招标规格投标规格招标文件图纸偏差内容偏离情况说明注除本表所列的偏离指标外,其它所有规格、技术参数均应完全响应招标文件中的要求投标人(盖章).法定代表人或其委托代理人(签字)第九章投标文件密封袋封面格式
1、投标文件封面格式工程电梯设备采购及__招标投标文件项目编号CDWA11Z06004-3投标人(盖章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)日期年月日
2、密封袋封面格式工程电梯设备采购及__招标投标文件项目编号CDWA11Z06004-3工程名称工程电梯设备采购及__招标人.招标人地址.投标人全称(盖公章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)投标人地址____年月日北京时间时分开标,此时间以前不得开封第十章第六章评标细则
(一)评标原则
1、评标原则本工程采用综合评估法进行评标
2、评审内容
2.1评标分为符合性审查、技术标评审、商务标评审三部分只有通过符合性审查的投标人才能进入技术标和商务标的详细评审
3、评分分值
3.1本工程评标以百分制计分,评标人员对各部分逐项评定计分,满分100分其中技术标权重为40%,商务标权重为60%计分保留小数点后两位
(二)评标程序
4、资格审查及符合性评审评标委员会按照招标文件的要求对所有投标人的投标资格、商务标与技术标进行资格审查和符合性评审
4.1投标文件计算错误的修正
4.
1.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如下⑴如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时,应以文字表示的数额为准;⑵当单价与数量的乘积与合价不一致时,以标出单价为准,除非评标委员会认为有明显的小数点错误,此时应以标出的合价为准,并修改单价;⑶当各单项金额相加与其合计金额不一致时,以各单项金额为准,并修改相应合计金额;⑷当投标文件中各计价表汇总之和、工程项目总价、投标报价三价不一致时,以各计价表汇总之和为准,并修改工程项目总价及投标报价;⑸当清单报价中的项目单位、数量与招标文件中的设备采购清单不一致时,以招标文件中的设备采购清单为准,并作相应修改;⑹当投标人提供的电子文本与文字文本不一致时,以文字文本为准;⑺投标文件中出现明显的打印错误,允许修正
4.
1.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价,投标人同意后,调整后的投标报价对投标人起约束作用如果投标人不接受修正后的报价,则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还
4.
1.3经算术错误修正的投标报价高于预算控制价时,投标将被拒绝
4.2重大偏差与细微偏差
4.
2.1评标专家对投标文件是否实质上响应了招标文件的要求进行审核实质上响应招标文件要求的投标文件,应与招标文件的具体技术要求、报价要求、设备采购清单和主要合同条款等关键性内容相符,无显著差异或保留
4.
2.2投标文件的重大偏差与否决投标文件中有以下情况之一的属于重大偏差,评标委员会将视其为未能对招标文件做出实质性响应,作无效标处理⑴投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金;⑵明显不符合国家有关规范和标准的要求;⑶投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限;⑷投标人不接受评标委员会按本章第
4.
1.1款做出修正的;⑸投标文件中附有招标人不能接受的条件的
4.
2.3细微偏差
4.
2.
3.1细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
4.
2.
3.2评标委员会可书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正投标人如拒不补正,在详细评审时出现偏差的该项得分为零分
4.3评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标所有投标被否决后,招标人应当依法重新招标
5、详细评审
5.1资格审查和符合性评审表序号项目合格条件投标人是否满足符合性条件1法定代表人证明书、法人授权委托书及被委托人___复印件满足招标文件的要求2投标人提供的证件满足招标文件要求3联合体投标人的联合体协议制造厂家的授权函满足招标文件要求满足招标文件要求4投标报价联合体投标人的联合体协议投标报价是否唯一满足招标文件要求5是否实质性响应招标文件投标报价满足招标文件要求投标报价是否唯一6投标书签字、盖章情况是否实质性响应招标文件满足招标文件要求满足招标文件要求7投标书签字、盖章情况满足招标文件要求说明结论应填写“合格”或“不合格”评标委员会只对资格审查和符合性评审合格的投标人进行下一步的量化打分评审
5.2量化考核评分标准量化考核评分标准序号项目内容条件内容最高得分评分标准备注一技术部分满分100分,权重
0.41投标人主体
31、为电梯生产企业者得3分
2、为电梯生产企业直属分支构者得1分2企业资质电梯__资质
41、具有国家质量监督检验检疫总局的电梯设备制造许可证(A级及以上)得4分
2、不具有国家质量监督检验检疫总局的电梯设备制造许可证(A级及以上)不得分特种设备__维修许可证
41、具有A级特种设备__维修许可证者得4分
2、不具有A级特种设备__维修许可证者不得分3售后服务机构(维修保养)资质
31、当地直属分支机构具备售后服务的维修保养机构具有A级特种设备__维修得3分
2、当地直属分支机构具备售后服务的维修保养机构不具有A级特种设备__维修不得分4企业业绩
201、企业201008年以来完成及在建工程,项目合同金额在1000万以上的(____项目),每个得3分,最多得12分
2、售后服务本地用户荣誉评价记录,每个得1分,最多得6分
3、提供近一年内未发生质量安全事故能提供证明者得2分5财务状况5根据投标人财务无亏损流动资金多少进行酌情打分6设备主要系统性能主机系统10所提供的编码器为欧美系列件者得10分;为日韩系列件者得5分;所提供的编码器为国产件者不得分(国内合资生产视为国产)未提供品牌产地者不得分控制系统10主控电脑板为欧美系列件者得10分;为日韩系列件者得5分;主控电脑板为国产件者不得分(国内合资生产视为国产)未提供品牌产地者不得分8主驱动变频器为欧美系列件者得8分;为日韩系列件者得5分;主驱动变频器为国产件者不得分(国内合资生产视为国产)未提供品牌产地者不得分8数据传输芯片为欧美系列件者得8分;为日韩系列件者得5分;数据传输芯片为国产件者不得分(国内合资生产视为国产)未提供品牌产地者不得分门机系统2门机控制系统为欧美系列件者得2分;为日韩系列件者得1分;门机控制系统为国产件者不得分(国内合资生产视为国产)未提供品牌产地者不得分8配有欧美进口光幕功能者得8分;为日韩系列件者得5分;为国产件者不得分(国内合资生产视为国产);未提供品牌产地者不得分未配有光幕功能者不得分7__政策、服务措施等
51、能提供对项目业主的__政策、服务措施等,且在所有投标人中相对最优得5分;
2、明确提出了在产品合格、付款方式、现场服务等方面的__政策及服务措施,且较为全面合理得3~4分;
3、提出了在产品合格、付款方式、现场服务等方面的__政策及服务措施,但不全面或存在不合理因素得1~2分;
4、未提出任何__政策及服务措施的不得分8__方案5根据__方案是否科学可行,能否满足项目业主及工程的需要等因素酌情打分,最高不超过5分9维护方案及人员培训
51、维护方案科学完善、人员培训计划合理,且能满足业主需要的得5分
2、维护方案一般,人员培训计划较为合理的,酌情打分不超过3分;
3、维护方案不完善,人员培训计划不合理不得分注主要设备及材料简明表中必须注明品牌、产地、合资企业生产的零部件不得使用全球工厂或全球采购等不规范字样二商务标(60分)投标报价(60分)经评审的合理最低价为最优价(低于成本除外),得满分,其余报价与最优报价相比,每增加3%扣1分,扣完为止,中间数值采用插入法进行计算,小数点后保留两位0~60分三总分100分商务标与技术标得分之和
6、确定中标候选人评标委员会推荐经详细评审后综合得分前三名的投标人为中标候选人并依照得分由高到低排序确有证据认定投标人是恶意以低于___进行竞标的,评标委员会有权否定其投标,同时下一名次投标人依次替补排名附页招标代理服务费收费标准服务类型费率中标金额(万元)货物招标服务招标工程招标100以下
1.5%
1.5%
1.0%100-
5001.1%
0.8%
0.7%500-
10000.8%
0.45%
0.55%1000-
50000.5%
0.25%
0.35%5000-_____
0.25%
0.1%
0.2%_____-_____
00.05%
0.05%
0.05%_____0以上
0.01%
0.01%
0.01%说明:招标代理服务收费按关额定率累进法计算.例如:某工程招标代理业务中标金额为5000万元计算招标代理服务收费额如下:100万元×
1.0%=1万元500-100万元×
0.7%=
2.8万元1000-500万元×
0.55%=
2.75万元5000-1000万元×
0.35%=14万元合计收费=1+
2.8+
2.75+14=
20.55万元第0页共83页第2页共100页。