还剩20页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑工程施工合同常用范本建设工程牵涉到很多,也有很多需要注意的,一份工程合同可以来了解一下下面是由为大家的“建筑工程施工合同常用范本”,仅供参考,欢迎大家阅读甲方____________________乙方_________________________________(以下简称“业主”)与_____________(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下工程名称________________工程地点________________工程规模________________总投资__________________监理范围________________
二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义
三、下列文件均为本合同的组成部分
①监理委托函或中标函;
②工程建设监理合同标准条件;
③工程建设监理合同专用条件;
④在实施过程___同签署的补充与修正文件
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金本合同的监理业务自年月日开始实施,至年月日完成工程建设监理合同标准条件词语定义、适用语言和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的___
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附___作和额外工作
(7)“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段
(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员___、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与其监理机构水平相适应的___意见,认真、勤奋地工作帮助业主实现合同预定的目标,公正地维护各方的合法权益第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件第九条业主应当在双方约定的时间内向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负责与监理单位___更换常驻代表,要提前通知监理单位第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确第十三条业主应为监理机构提供如下协助
(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录第十四条业主向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿第十五条如果双方约定,由业主向监理机构提供职员和服务人员,则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份副本份,各执份甲方(签章)________________乙方(签章)__________________________年________月_______日__________年________月_______日发包人(全称)________________________(以下简称甲方)承包人(全称)________________________(以下简称乙方)依照《___合同法》、《___建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同工程名称________________________工程地点________________________工程内容________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号____________;资金____________________承包范围________________________开工日期________________________;竣工日期________________________合同工期总日历天数_______天工程质量标准____________________金额(大写)____________________元(人民币)__________元
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分甲方(签章)________________乙方(签章)__________________________年________月_______日__________年________月_______日发包方(甲方)_______________________________承包方(乙方)_______________________________按照《___经济合同法》和《建筑___工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
1.1工程名称__________________________________________________
1.2工程地点__________________________________________________
1.3承包范围__________________________________________________
1.4承包方式__________________________________________________
1.5工期本工程自________年________月________日开工,于________年________月________日竣工
1.6工程质量__________________________________________________
1.7合同价款(人民币大写)____________________________________
2.1开工前________天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明________份,并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项___施工所涉及的各种申请、批件等手续
2.2指派________为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,___验收、变更、登记手续和其他事宜
2.3委托________监理公司进行工程监理,监理公司任命________为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方________份
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门___相应审批手续
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用
3.1参加甲方___的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定
3.2指派_______为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求___施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算
3.4遵守国家或地方___及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73--91)、《建筑___工程质量检验评定统一标准》(G___300--88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准
5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
5.3甲、乙双方应及时___隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求___复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知________日内___验收,并___验收、移交手续如甲方在规定时间内未能___验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用
6.1双方商定本合同价款采用第________种
(1)固定___
(2)固定___加________%包干风险系数计算包干风险包括内容
(3)可调___按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算
6.2本合同生效后,甲方分________次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清
6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料________天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意并在________天内,结清尾款
7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值________%的保管费由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿
7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用应禁止使用,对工程造成的损失由乙方负责
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《___消防条例》和有关防火设计规范
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑___工程安全技术规程》、《建筑___工人安全操作规程》、《___消防条例》和其它相关的法规、规范
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方________元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的________%支付滞纳金
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方________元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作为奖励
9.3乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5.2款增加___价款外,甲方支付乙方________元,作为奖励
9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
9.5甲方未___任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
9.6未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失
9.7未___验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
9.8因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,___合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
10.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由________仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民___起诉)
12.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议
12.2本合同正式两份,双方各执一份副本________份,甲方执份,乙方执________份
12.3本合同履行完成后自动终止甲方(签章)________________乙方(签章)__________________________年________月_______日__________年________月_______日单位(甲方)______________________________施工单位(乙方)__________________________根据_________市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同
一、工程名称_______________________
二、施工地点及范围本工程位于_________,绿地总___为_________平方米
三、工程内容
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;
2.绿地深翻_________厘米,____________厘米(包括土地平整、造地形等);
3.工程竣工后,乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植,按具体树种种植起算);
4.施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强,自然泛水,铺设间隙不得超过一指宽
四、工程造价工程总造价为人民币_________元整,一次性包干
五、付款方式
1.第一次付款,在合同签订生效后,甲方支付总造价的_______%;
2.第二次付款,在草皮铺设过半后,甲方支付总造价的_______%;
3.第三次付款,在工程验收后,甲方支付总造价的_______%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清
六、施工期限本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工
七、甲方委托_________,乙方指派_________负责施工现场的管理协调工
八、其他约定____________________________________________
九、本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,图纸预算各_________份甲方(签章)________________乙方(签章)__________________________年________月_______日__________年________月_______日2020建设工程施工合同样本工程施工合同模板20202020建筑工程合同范本工程合同|施工合同|工程合同范本|施工合同范本模板内容仅供参考。