还剩40页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
(一)第1题2分 标杆分析可依据选择的标杆对象不同,分为两种类型,类似工程的()和()标杆分析 A. 功能和设计 B. 成本和设计 C. 功能和成本 D. 设计和管理 第2题2分 在()阶段实施价值管理对目标实现影响最大 A. 前期决策和设计阶段 B. 施工阶段 C. 运行阶段 D. 报废阶段 第3题2分 建设项目全过程的VM研究包括价值规划(VP)、价值工程(VE)、价值分析(VA),VP、VE、VA的思想和方法是一致的,但其时间范围不同,VP研究的阶段是() A. 项目前期阶段(决策、设计) B. 项目实施阶段 C. 项目运营阶段 D. 项目消失阶段 第4题2分 国际通用的FIDIC合同条件和我国的《建设工程施工合同》示范文本都规定承包商在一定的情形下有权提出索赔要求以下不属于这种可以提出索赔要求的情形是() A. 业主没有按约定提供合格的可以直接施工的现场 B. 业主拖延支付工程款项,影响承包商资金周转 C. 业主指定的分包商未按分包合同规定完成承担的工作 D. 承包商没有如约递交履约保函 第5题2分 我国有关司法解释规定,承包人为建设工程垫资的,按以下原则处理() A. 当事人对垫资利息没有约定,承包人也有权请求支付利息 B. 当事人对垫资约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的,法院应当尊重当事人的约定,予以支持 C. 当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理D. 当事人垫资利息有约定的,承包人也无权请求按照约定支付垫资利息 第6题2分 限额设计在建设项目设计阶段的控制过程是通过设计概算合理确定项目投资限额,科学分解投资目标,其过程不包括()P156 A. 合理确定项目投资限额 B. 科学分配初步设计的投资限额 C. 根据投资限额进行初步设计 D. 绝不超过限定额度 第7题2分 型钢支撑的连接主要采用()连接方法 A. 绑扎B.压力焊 C. 螺栓 D. 焊接或高强螺栓 第8题2分 ()在建设项目的可持续发展过程中处于核心的地位,他们直接决定着其他几个利益相关者的期望,其期望若被忽视或不能得到满足,将直接影响到建设项目的经济收益P122 A. 用户 B. 设计方 C. 政府部门 D. 施工方 第9题2分 桩墙结构的受力形式相当于()结构 A. 简支梁 B. 梁板 C. 悬臂梁 D. 刚架 第10题2分 基坑支护技术具有()技术综合性、不确定性的特点 A. 危险性 B. 突发性 C. 随机性 D. 临时性第11题2分 在合理推定原则下,采取平行承包模式时的工程协调风险应当() A. 由发包人承担 B. 由平行承包人共同承担 C. 由平行承包人中先施工的人承担 D. 由平行承包人中后施工的人承担 第12题2分 价值管理包含的要点,不包括()P109 A. 以团队为基础 B. 明确业主的价值观,对功能进行定义 C. 前瞻性与创造性 D. 只能在建设过程中决策阶段应用 第13题2分 在合理推定原则下,承包人为完成合同义务而主动采取的必要措施,如为了保障工程质量或者工期而在施工中采用了一些原施工计划中没有的措施,费用应当() A. 由发包人承担 B. 由承包人承担 C. 由发包人和承包人共同承担 D. 由发包人和承包人平均分担 第14题2分 价值管理工作过程首先要做的是()P116 A. 信息收集 B. 方案创造 C. 方案评价 D. 方案提交 第15题2分 ()会对项目产生重大的影响,或者对项目能否达到预定目标起着十分重要的作用P119ABCD A.关键利益相关者 B. 一般利益相关者 C.直接利益相关者 D. 间接利益相关者 第16题2分 价值管理在可行性研究阶段的核心目标是()P137 A. 根据建立的项目目标发展项目设计说明书 B. 根据项目的目标来定义项目的功能要求 C. 将功能要求用建筑术语来表达 D. 作出投资估算 第17题2分 以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是 A. 对职业道德作出明确的界定 B. 进行职业道德教育 C. 建立监督机制 D. 遵从领导意见 第18题2分 价值工程的工作程序中,属于分析阶段的是()P126 A. 对象选择、价值工程小组、制定工作计划 B. 收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价 C. 方案创造、方案评价、提案编写 D. 方案审批、方案实施、成果评价 第19题2分 招投标阶段实施价值管理应收集的材料,主要是()P147 A. 各类设计图纸和说明、成本计划和进度计划 B. 投标文件、施工组织设计和施工方法、工程量清单 C. 施工总平面图、设备和原材料的技术资料 D. 各投标企业近年来承建工程的优良率、承包工程的产值、同期承包类似工程的产值、施工经验等资料 第20题2分 结构建模分()建模两种方法 A. 数学和物理B.数字和直观C. 参数化和平面(空间)图形化 D. 平面和立体第21题2分 哪项不属于工程造价咨询服务的对象() A. 投资方 B. 监理方 C. 项目业主 D. 承包方 第22题2分 价值管理在项目建议书阶段,进行信息收集时,其信息不包括()A.业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机 B. 业主的初步投资计划 C. 政府颁布的相关法律和规定 D. 具体的实施方案 第23题2分 根据我国《合同法》的规定,以下对损害赔偿原则的解释中,错误的是() A. 损害赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益 B. 损害赔偿不得超过超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失 C. 当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大 D. 对方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿 第24题2分 高边坡防护技术类型大体上可分为()两种类型 A.坡面防护和结构防护 B. 挡土防护和落石防护 C. 主动防护和被动防护 D. 工程防护和植被防护 第25题2分 2005年1月1日实施的最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,在法律形式上属于() A. 法律 B. 行政法规 C. 部门规章 D. 司法解释 第26题2分 以下不属于造价工程师职业道德建设的主要途径的是() A. 借鉴、继承中国传统的道德规范,指导造价工程师的职业道德建设 B. 利用我国现有的社会主义道德规范,塑造造价工程师职业道德 C. 借鉴国际造价工程师的普遍道德,规范我国造价工程师职业道德的建设 D. 对外开放导致了多种价值观念的相互撞击与交融,应杜绝接受国际造价工程师的普遍道德,以免带来负面效应 第27题2分 根据我国有关司法解释的规定因建设工程质量发生争议的,发包人提起诉讼应当( ) A. 只能以总承包人为被告提起诉讼 B. 可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼 C. 只能以实际施工人为被告提起诉讼 D. 只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉 第28题2分 对于一切适合种植的土质边坡应当首选()防治方法 A.植物 B. 工程 C. 结构 D. 加固 第29题2分 造价工程师执业道德评价的作用不包括() A. 激励判裁作用 B. 行为规范作用 C. 制裁作用 D. 调节作用 第30题2分 建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)在法律形式上属于() A. 法律 B. 行政法规 C. 部门规章 D. 司法解释窗体顶端 第31题2分 限额设计就是按照批准的总概算投资规模控制总体工程设计,各专业在保证达到设计任务书各项要求的前提下,按分配的投资额控制各自的设计,没有特别的理由不得突破其限额 P155 T. true F. false 第32题2分 价值管理和价值工程是等同的()P111 T. true F. false 第33题2分 工程项目的功能是指工程项目满足业主需求的各种性能的总和()P126 T. true F. false 第34题2分 价值工程是将产品的价值、功能和成本单独进行考虑的()P125 T. true F. false 第35题2分 在工程施工组织设计阶段开展价值管理活动,其目的是使得施工活动合理化、科学化,提高施工质量、降低消耗、加快施工进度,力图在尽可能短的时间内,用较少的费用完成施工任务,同时达到设计要求和客户的需求()P150 T. true F. false 第36题2分 根据2004年《建设工程价款结算暂行办法》的规定,收到变更工程价款报告一方,应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,对方未确认也未提出协商意见时,视为反对变更工程价款() T. true F. false 第37题2分 价值管理是由价值分析和价值工程发展起来的现代管理方法P102 T. true F. false 第38题2分 价值分析的核心是通过功能分析和评价,不断改进设计从而相应的提高功能、降低成本()P118 T. true F. false 第39题2分 我国有关司法解释规定,承包人为建设工程垫资的,如果当事人对垫资没有约定,按照工程欠款处理;当事人对垫资利息没有约定,承包人无权请求支付利息 T. true F. false 第40题2分 发包人与承包人在合同变更中发生争议后,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程但是,单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工的除外() T. true F. false窗体顶端第41题2分 根据我国《合同法》规定,建设工程合同执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行() T. true F. false 第42题2分 众多案例表明,价值管理介入项目建设周期越晚,对整个项目所带来的效益就越显著()P107 T. true F. false 第43题2分 建设工程项目的价值,就是以最优的资源配置有效地实现项目利益相关者(特别是关键利益相关者)的需求()P132 T. true F. false 第44题2分 价值管理在工程招投标阶段的主要目标是选择合适的招标方案,实现项目的最大价值()P147 T. true F. false 第45题2分 采取平行承包模式时的工程协调风险由发包人承担如某工程由甲、乙两个承包人分别进行不同工种的施工,由于承包人甲需要吊装设备,导致承包人乙的有关作业无法进行,此时承包人乙的工期损失就应当由发包人承担() T. true F. false 第46题2分 根据我国建筑业企业资质许可的规定,专业承包序列一级资质的资质许可,由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施,包括铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质() T. true F. false 第47题2分 价值管理不仅能够给企业带来现实的经济利润,而且还可以通过价值管理的应用提高企业职工的创造力,培养相互协作的团队精神,形成卓越的理念P105 T. true F. false 第48题2分 关键利益相关者,是指建设项目的直接受益者或直接受到损害的人员或机构()P119 T. true F. false 第49题2分 这就要求参与价值管理研究的人员往往需要更多的时间来熟悉和了解项目的情况,需要搜集更多的数据和信息()P108 T. true F. false 第50题2分 在方案实施阶段和运转阶段不必要在推行VM()P131 T. true F. false
(二)第1题2分 造价工程师执业道德评价的作用不包括() A. 激励判裁作用 B. 行为规范作用 C. 制裁作用 D. 调节作用 第2题2分 根据我国《合同法》规定,建设工程合同当事人对合同价款或者报酬约定不明确的,又不涉及执行政府定价或者政府指导价的,应当() A. 按照履行合同时履行地的市场价格履行 B. 按照订立合同时履行地的市场价格履行 C. 按照履行合同时施工企业所在地的市场价格履行 D. 按照订立合同时施工企业所在地的市场价格履行 第3题2分 型钢支撑的连接主要采用()连接方法 A.绑扎 B. 压力焊B.螺栓 D. 焊接或高强螺栓 第4题2分 价值管理在项目建议书阶段,进行信息收集时,其信息不包括()P135ABCD A. 业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机 B. 业主的初步投资计划 C. 政府颁布的相关法律和规定 D. 具体的实施方案 第5题2分 根据我国《合同法》的规定,以下对损害赔偿原则的解释中,错误的是() A. 损害赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益 B. 损害赔偿不得超过超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失 C. 当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大 D. 对方没有采取适当措施致使损失扩大的,可以就扩大的损失要求赔偿 第6题2分 高边坡防护技术类型大体上可分为()两种类型 A.坡面防护和结构防护 B. 挡土防护和落石防护 C. 主动防护和被动防护 D. 工程防护和植被防护 第7题2分 以下不属于造价工程师职业道德建设的主要途径的是() A. 借鉴、继承中国传统的道德规范,指导造价工程师的职业道德建设 B. 利用我国现有的社会主义道德规范,塑造造价工程师职业道德 C. 借鉴国际造价工程师的普遍道德,规范我国造价工程师职业道德的建设 D. 对外开放导致了多种价值观念的相互撞击与交融,应杜绝接受国际造价工程师的普遍道德,以免带来负面效应 第8题2分 根据我国有关司法解释的规定因建设工程质量发生争议的,发包人提起诉讼应当( ) A. 只能以总承包人为被告提起诉讼 B. 可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼 C. 只能以实际施工人为被告提起诉讼 D. 只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉 第9题2分 招投标阶段实施价值管理应收集的材料,主要是()P147 A. 各类设计图纸和说明、成本计划和进度计划 B. 投标文件、施工组织设计和施工方法、工程量清单 C. 施工总平面图、设备和原材料的技术资料 D. 各投标企业近年来承建工程的优良率、承包工程的产值、同期承包类似工程的产值、施工经验等资料 第10题2分 对于一切适合种植的土质边坡应当首选()防治方法 A. 植物 B. 工程 C. 结构 D. 加固第11题2分 国际通用的FIDIC合同条件和我国的《建设工程施工合同》示范文本都规定承包商在一定的情形下有权提出索赔要求以下不属于这种可以提出索赔要求的情形是() A. 业主没有按约定提供合格的可以直接施工的现场 B. 业主拖延支付工程款项,影响承包商资金周转 C. 业主指定的分包商未按分包合同规定完成承担的工作 D. 承包商没有如约递交履约保函 第12题2分 在造价工程师继续教育中,造价工程师职业道德教育的具体内容不包括() A. 形势教育 B. 品德教育 C. 法制教育 D. 专业教育 第13题2分 ()就是要依据企业现存或采购的材料尺寸规格对零件的材料下料进行优化,以期提高材料利用率 A. 下料优化设计 B. 钢筋下料设计 C. 构件设计 D. 施工设计 第14题2分 ()的施工,首先通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水泥土地下连续墙;然后在水泥土凝结硬化之前,将型钢插入墙中,形成型钢与水泥土的复合墙体 A. SMW工法 B. 新型桩基 C. 土钉墙 D. 地下连续墙 第15题2分 以下不属于造价工程师职业道德教育的意义的事() A. 有利于提高造价工程师职业道德水平 B. 有利于培养造价工程师职业道德情感 C. 有利于树立造价职业道德信念 D. 有利于提升社会道德水平 第16题2分 桩墙结构的受力形式相当于()结构 A. 简支梁 B. 梁板 C. 悬臂梁 D. 刚架 第17题2分 审计人员必须对被审计的项目保持审计的() A. 权威性 B. 客观性 C. 独立性 D. 公正性 第18题2分 价值工程的工作程序中,属于分析阶段的是()P126A. 对象选择、价值工程小组、制定工作计划 B. 收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价 C. 方案创造、方案评价、提案编写 D. 方案审批、方案实施、成果评价 第19题2分 建设项目竣工决算反映的是() A. 建筑工程费用 B. 建设项目实际发生的全部投资额 C. 建筑安装工程造价 D. 上述都不正确 第20题2分 锚杆注浆通常是将()注入锚杆孔,使其硬化后形成坚硬的灌浆体,将锚杆与周围地层锚固在一起并保护锚杆预应力筋 A. 水泥浆或水泥砂浆 B. 水泥砂浆或细石混凝土 C. 石灰浆 D. 沥青砂浆第21题2分 根据我国《合同法》的规定,招标公告在法律性质上属于() A. 要约 B. 要约邀请 C. 承诺 D. 商业广告 第22题2分 一般情况下,价值管理追求的目标()P109 A. 最低的成本 B. 最短的工期 C. 以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能 D. 最先进的功能 第23题2分 价值管理包含的要点,不包括()P109 A. 以团队为基础 B. 明确业主的价值观,对功能进行定义 C. 前瞻性与创造性 D. 只能在建设过程中决策阶段应用 第24题2分 冻结排桩法是以含水地层()为基坑的封水结构,以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构 A. 冻结形成的隔水帷幕墙 B. 高压水泥旋喷桩 C. 水泥搅拌桩 D. 地下连续墙 第25题2分 工程管理目标是工期目标、投资目标和() A. 真实性目标 B. 合法性目标 C. 有效性目标 D. 质量目标 第26题2分 国家有关文件规定,如果建设项目设计概算超过投资估算()以上,则需要重新报批 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 第27题2分 在发出中标通知书之前,我国法律允许招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但要求招标人考虑投标人编制投标文件所需要的合理时间一般项目应当在招标文件要求提交投标文件截止时间()前,以书面形式通知所有招标文件收受人 A. 至少十五日B. 至少三十日 C. 至少四十五日 D. 至少六十日 第28题2分 在工程签证的审计中,签证单上必须有()、监理工程师和承包人(项目部)三方的签字和盖章,方可作为工程结算的依据 A. 审计人员 B. 项目法人 C. 发包人代表 D. 行政主管部门 第29题2分 建设项目造价审计主要包括基础性项目审计和()以及竞争性项目审计三大部分 A. 基本建设项目造价审计 B. 技术改造项目造价审计 C. 公益性项目审计 D. 其他投资建设项目造价审计 第30题2分 施工图设计阶段的价值管理的核心目标是()P142ACD A. 审核和完善施工图设计并进行施工招标;提高施工图设计的可施工性 B. 检查并评估详细设计方案 C. 提高设计的可建造性 D. 准备施工招标和合同签订 第31题2分 土钉对复合土体起着箍束骨架和应力传递、扩散作用 T. true F. false 第32题2分 根据我国《合同法》规定,建设工程合同执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行;价格下降时,按照新价格执行逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;价格下降时,按照原价格执行() T. true F. false 第33题2分 建设工程项目的价值,就是以最优的资源配置有效地实现项目利益相关者(特别是关键利益相关者)的需求()P132 T. true F. false 第34题2分 建设工程合同索赔的一项重要原则是,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿当事人因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担() T. true F. false 第35题2分 价值管理不仅能够给企业带来现实的经济利润,而且还可以通过价值管理的应用提高企业职工的创造力,培养相互协作的团队精神,形成卓越的理念P105 T. true F. false 第36题2分 根据2007年《建筑业企业资质管理规定》,我国分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列其中,取得专业承包资质的企业,可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业() T. true F. false 第37题2分 价值管理只能通过降低成本来实现其功能()P108 T. true F. false 第38题2分 在合同价执行审计过程中,审计人员不能仅仅把工程变更文件作为审计依据来看,同时还应把它作为审计对象加以监督 T. true F. false 第39题2分 为了维护委托方的利益,造价工程师在一定程度上可以采用高估冒算或压价等策略() T. true F. false 第40题2分 不同的审计组织形式在审计职能的体现上侧重点有所不同,政府审计侧重于经济监督,内部审计侧重于经济鉴证,民间审计侧重于经济评价 T. true F. false第41题2分 根据我国法律的规定,建设工程主体结构的施工可以由承包人自行完成,也可以由承包人将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人() T. true F. false 第42题2分 倒置式屋面就是将传统屋面构造中保温隔热层与保护层颠倒将保温隔热层设在保护层上面,故有倒置之称,所以称倒置式屋面 T. true F. false 第43题2分 根据我国建筑业企业资质许可的规定,民航、铁路方面的专业承包序列二级资质的许可,由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施() T. true F. false 第44题2分 预拌砂浆也称商品砂浆,按生产方式可分为预拌湿砂浆和干拌砂浆两大类 T. true F. false 第45题2分 项目管理的成功并不代表该项目就实现了价值的最大化,项目管理的失败也不代表该项目没有价值()P132 T. true . false 第46题2分 根据我国有关司法解释的规定,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持() T. true F. false 第47题2分 把造价工程师职业道德观念和道德标准具体化、形象化,使其极具感染力这指的是造价工程师职业道德教育方法中的案例教学法() T. true F. false 第48题2分 我国《招标投标法》规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议() T. true F. false 第49题2分 跟踪审计可以深入到原先事后审计无法审计的造价内容 T. true F. false 第50题2分 高压水泥旋喷桩支护体系属于桩墙结构 T. true F. false
(三)第1题2分 某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级的企业,该公司的施工总承包二级资质许可,应当() A. 由国务院建设主管部门实施 B. 由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施 C. 由上级企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实 D. 由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施 第2题2分 决策科学化的重要前提是() A. 工程造价咨询工作的系统性 B. 执业道德标准 C. 集体主义原则 D. 职业道德评价规律 第3题2分 价值分析最有效的开展阶段是()P118ABCD A. 设计阶段 B. 决策阶段 C. 施工阶段 D. 竣工阶段 第4题2分 下列不是1995年以后价值管理在我国陷入低谷的原因的是()P105 A. 价值管理的知识普及不够 B. 政府在价值管理的应用普及上并没有承担相应的责任 C. 缺少编码体系,基础资料不足 D. 价值管理不适合我国国情 第5题2分 集体主义相互联系、相辅相成的三个方面中不包括() A. .集体利益高于个人利益B. 重视和保障个人的正当利益 C. 促进集体和个人的不断完善 D. 个人利益高于集体利益 第6题2分 ()阶段是通过工程的建设实现预定目标,为各利益相关者带来效益P133 A. 价值规划阶段 B. 价值形成阶段 C. 价值实现阶段 D. 价值消失阶段 第7题2分 下面不是利益相关者的特征的是 P120 A. 合法性 B. 权力性 C. 直接性 D. 紧急性 第8题2分 预应力锚杆通常包括杆体(钢绞线、钢筋等筋材组成)、锚固段、()和锚头等 A. 自由段 B. 张拉段 C. 混凝土 D. 锚筋 第9题2分 按照国家有关部门规定,建设项目设计概算应在()阶段编制 A. 前期决策 B. 初步设计 C. 施工图设计 D. 施工期间 第10题2分 以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是 A. 对职业道德作出明确的界定 B. 进行职业道德教育 C. 建立监督机制 D. 遵从领导意见第11题2分 采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改 A. 审计组 B. 审计机关 C. 审计组长 D. 主管部门 第12题2分 社会审计组织的重点审计项目是() A. 以企业投资为主的竞争性项目 B. 以国家投资或融资为主的公益性项目 C. 以国家投资或融资为主的基础性项目 D. 在本单位或本系统内投资建设的所有建设项目 第13题2分 工程概算审计介入的有效时点应该是() A. 建设阶段 B. 竣工阶段 C. 初步设计阶段 D. 可研阶段 第14题2分 工程跟踪审计一般分为()等形式 A. 事后审计与跟踪审计 B. 间断跟踪与连续跟踪 C. 监督评价和咨询服务 D. 定期、定点和驻场 第15题2分 审计事务所进行工程审计的业务重点是() A. 工程概算编制审计 B. 工程财务决算审计 C. 工程结算审计 D. 概算执行情况审计 第16题2分 造价工程师职业道德规范是造价行业提出的,与造价咨询服务及管理等职业活动紧密相连,具有鲜明的造价行业的特征这体现的是造价工程师职业道德规范()特征 A. 专业性 B. 社会性 C. 服务性 D. 私人性 第17题2分 膜结构施工的基本内容和要点包括()和膜面安装 A. 膜结构支架制作与安装 B. 膜型材的制作与安装 C. 膜基处理 D. 膜材下料 第18题2分 审计一般具有经济监督、经济评价和()的职能 A. 经济分析 B. 经济核查 C. 经济鉴证 D. 经济纠纷裁定 第19题2分 造价工程师职业道德教育的内容不包括() A. 造价工程师职业道德观念教育 B. 造价工程师职业道德标准教育C. 造价工程师职业道德警示教育 D. 造价工程师职业道德规范教育 第20题2分 审计机关开展政府投资项目审计,应当确定()为被审计单位 A. 项目法人单位或其授权进行建设管理的单位 B. 建设单位或施工单位 C. 代建单位或施工单位 D. 建设单位或监理单位第21题2分 《中华人民共和国审计法》规定审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的()进行审计监督 A. 预算执行情况 B. 决算 C. 概算编制与执行 D. 预算执行情况与决算 第22题2分 审计人员拍摄的施工现场照片属于() A. 书面证据 B. 实物证据 C. 外部证据 D. 内部证据 第23题2分 影响边坡稳定的内在因素主要包括()等 A. 土质和地下水 B. 坡体本身的几何构形、坡体地质材料的力学特性、地下水 C. 坡度和土的粘结力 D. 土的性质和动水压力 第24题2分 如果建设项目的内部控制制度被评价为无效,则需要()工作内容 A. 加大实质性审计 B. 减少实质性审计 C. 加大健全性审计 D. 减少健全性审计 第25题2分 工程管理目标是工期目标、投资目标和() A. 真实性目标 B. 合法性目标 C. 有效性目标 D. 质量目标 第26题2分 工程造价审计结果对()产生法律效力 A. 承包商 B. 供应商C. 被审计单位 D. 所有参与项目的单位 第27题2分 对于一切适合种植的土质边坡应当首选()防治方法 A. 植物 B. 工程 C. 结构 D. 加固 第28题2分 审计组实行() A. 团队负责制 B. 审计成员负责制 C. 审计组长负责制 D. 集体负责制 第29题2分 在工程跟踪审计工作中,针对建设活动的最终决策者应为() A. 建设管理方 B. 跟踪审计方 C. 施工方 D. 监理方 第30题2分 混凝土夹心砌块主要是在混凝土砌块的空心处放入(),使其具有保温隔热功能 A. 钢筋 B. 发泡聚苯乙烯板、发泡聚苯乙烯颗粒或其他保温材料 C. 灰土 D. 混凝土 第31题2分 价值管理原理就是分析研究功能和成本的关系,对象的功能评价值就是实现用户功能的最低成本,也可以看成是理想的目标成本值()P157 T. true F. false 第32题2分 社会主义职业精神的本质是为雇主和委托人服务() T. trueF. false 第33题2分 价值管理在工程招投标阶段的主要目标是选择合适的招标方案,实现项目的最大价值()P147 T. true F. false 第34题2分 挤塑型聚苯乙烯板保温系统的施工工序为基层处理→砂浆找平→放线→裁翻包网→铺贴翻包网→挤塑板表面刷界面剂→用专用粘结剂粘贴挤塑板→钻孔及安装固定件→打磨→切割分格凹线条→抹底层聚合物胶泥→铺设网格布→抹面层聚合物胶泥→补洞及修理→喷、涂面层涂料→清理饰面层→验收 T. true F. false 第35题2分 关键利益相关者,是指建设项目的直接受益者或直接受到损害的人员或机构()P119 T. true F. false 第36题2分 审计实施方案是由审计组负责编制的,一般由审计组组长审定 T. true F. false 第37题2分 再生混凝土技术是将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后,按一定的比例混合形成再生骨料,部分或全部代替天然骨料配制新混凝土的技术 T. true F. false 第38题2分 在现场签证审计过程中还应要求相关各方注意现场签证的及时性,减少事后补签的情况 T. true F. false 第39题2分 造价工程师职业道德教育是指为了促使造价工作人员正确履行造价工程师职能,而对其施行有目的、有计划、有组织、有系统的道德教育 T. true F. false 第40题2分 、工程建设的决策阶段主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段() T. true F. false第41题2分 价值分析的核心是通过功能分析和评价,不断改进设计从而相应的提高功能、降低成本()P118 T. true F. false 第42题2分 造价工程师不能盲目的听从领导的意见,使来自行政的干预和其他干预损害当事人的合法权益() T. true F. false 第43题2分 采取平行承包模式时的工程协调风险由发包人承担如某工程由甲、乙两个承包人分别进行不同工种的施工,由于承包人甲需要吊装设备,导致承包人乙的有关作业无法进行,此时承包人乙的工期损失就应当由发包人承担() T. true F. false 第44题2分 审计的目的在于确定或解除被审计单位的委托经济责任 T. true F. false 第45题2分 标准合同文本是具有一定权威或者影响力的行业协会、社会团体等民间组织或者有管理职能的政府部门为规范本行业合同条款、专业术语、行业习惯而颁布的示范性文件从法律性质上看,它不具有普遍约束力,不属于法律规范的组成部分但如果当事人选择了一个具有权威性的合同文本,这个合同文本就对当事人产生了法律约束力() T. true F. false 第46题2分 在方案实施阶段和运转阶段不必要在推行VM()P131 T. true F. false 第47题2分 道德教育的最有效途径是案例教育() T. true F. false 第48题2分 锚杆注浆浆液通常选用灰砂比1∶
1.5~1∶2的水泥砂浆或水灰比为
0.6~
0.65的纯水泥浆T. true F. false 第49题2分 造价工程师执行具体任务的根本目的是通过造价工程师在职业中提供的工程造价成果文件,达到维护国家和社会公共利益() T. true F. false 第50题2分 我国有关司法解释的规定实际施工人可以以转包人、违法分包人为被告提起诉讼实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院不得追加转包人或者违法分包人为本案当事人() T. true F. false
(四) 第1题2分 采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改 A. 审计组 B. 审计机关C. 审计组长 D. 主管部门 第2题2分 社会审计组织的重点审计项目是() A. 以企业投资为主的竞争性项目B. 以国家投资或融资为主的公益性项目 C. 以国家投资或融资为主的基础性项目 D. 在本单位或本系统内投资建设的所有建设项目 第3题2分 工程概算审计介入的有效时点应该是() A. 建设阶段 B. 竣工阶段 C. 初步设计阶段 D. 可研阶段 第4题2分 工程跟踪审计一般分为()等形式 A. 事后审计与跟踪审计 B. 间断跟踪与连续跟踪 C. 监督评价和咨询服务 D. 定期、定点和驻场 第5题2分 审计事务所进行工程审计的业务重点是() A. 工程概算编制审计 B. 工程财务决算审计 C. 工程结算审计 D. 概算执行情况审计 第6题2分 造价工程师职业道德教育的内容不包括() A. 造价工程师职业道德观念教育 B. 造价工程师职业道德标准教育 C. 造价工程师职业道德警示教育 D. 造价工程师职业道德规范教育 第7题2分 《中华人民共和国审计法》规定审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的()进行审计监督 A. 预算执行情况 B. 决算 C. 概算编制与执行 D. 预算执行情况与决算 第8题2分 审计人员拍摄的施工现场照片属于() A. 书面证据 B. 实物证据 C. 外部证据 D. 内部证据 第9题2分 工程造价审计结果对()产生法律效力 A. 承包商 B. 供应商 C. 被审计单位 D. 所有参与项目的单位 第10题2分 在工程跟踪审计工作中,针对建设活动的最终决策者应为() A. 建设管理方 B. 跟踪审计方 C. 施工方 D. 监理方窗体顶端第11题2分 在造价工程师继续教育中,造价工程师职业道德教育的具体内容不包括() A. 形势教育 B. 品德教育 C. 法制教育 D. 专业教育 第12题2分 我国建设工程合同管理的法律体系主要由法律、行政法规、部门规章和司法解释构成,其中,以下属于行政法规的是() A. 2000年1月1日起开始实施的《中华人民共和国招标投标法》 B. 2000年9月20日国务院发布的《建设工程勘察设计管理条例》 C. 财政部与建设部2004年10月20日印发的《建设工程价款结算暂行办法》 D. 建设部2007年6月26日颁布的《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号) 第13题2分 ()就是要依据企业现存或采购的材料尺寸规格对零件的材料下料进行优化,以期提高材料利用率 A. 下料优化设计 B. 钢筋下料设计 C. 构件设计 D. 施工设计 第14题2分 ()的施工,首先通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎,同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀,通过连续的重叠搭接施工,形成水泥土地下连续墙;然后在水泥土凝结硬化之前,将型钢插入墙中,形成型钢与水泥土的复合墙体 A. SMW工法 B. 新型桩基 C. 土钉墙 D. 地下连续墙 第15题2分 以下不属于造价工程师职业道德教育的意义的事() A. 有利于提高造价工程师职业道德水平 B. 有利于培养造价工程师职业道德情感 C. 有利于树立造价职业道德信念 D. 有利于提升社会道德水平 第16题2分 造价工程师职业道德教育的自我教育,具体内容不包括() A. 职业认知教育 B. 职业义务教育 C. 职业荣誉教育 D. 职业节操教育 第17题2分 某建设项目的竣工决算交由某审计事务所审计,则建设单位支付给审计事务所的审计费用应计入() A. 建设单位管理费 B. 建筑安装工程费 C. 预备费 D. 不计入建设项目总投资 第18题2分 在向发包人索赔时,以下不得作为建设工程索赔原因的是() A. 因合同缺陷引起的索赔 B. 因不可抗力或者意外事件导致的索赔 C. 因工程变更引起的索赔 D. 因承包人失误产生的索赔 第19题2分 审计是一项独立的经济监督活动,它具有的两个基本特征为() A. 独立性和公正性 B. 独立性和权威性 C. 公正性和权威性 D. 真实性和合法性 第20题2分 为了给钢支撑施加预应力,将钢支撑一端做成可自由伸缩的活接头施加预应力时,()可以在滑道内自由移动,钢支撑顶紧腰梁后,打入钢楔块,钢楔块将钢支撑的反力通过滑杆传给腰梁,起到支撑的作用 A. 千斤顶 B. 滑杆 C. 钢丝绳 D. 钢立柱窗体底端第21题2分 国家有关文件规定,如果建设项目设计概算超过投资估算()以上,则需要重新报批 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 第22题2分 在发出中标通知书之前,我国法律允许招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改,但要求招标人考虑投标人编制投标文件所需要的合理时间一般项目应当在招标文件要求提交投标文件截止时间()前,以书面形式通知所有招标文件收受人 A. 至少十五日 B. 至少三十日 C. 至少四十五日 D. 至少六十日 第23题2分 锚杆注浆通常是将()注入锚杆孔,使其硬化后形成坚硬的灌浆体,将锚杆与周围地层锚固在一起并保护锚杆预应力筋 A. 水泥浆或水泥砂浆 B. 水泥砂浆或细石混凝土 C. 石灰浆 D. 沥青砂浆 第24题2分 根据我国《合同法》的规定,招标公告在法律性质上属于() A. 要约 B. 要约邀请 C. 承诺 D. 商业广告 第25题2分 一般情况下,价值管理追求的目标()P109 A. 最低的成本 B. 最短的工期 C. 以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能 D. 最先进的功能 第26题2分 冻结排桩法是以含水地层()为基坑的封水结构,以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构 A. 冻结形成的隔水帷幕墙 B. 高压水泥旋喷桩 C. 水泥搅拌桩 D. 地下连续墙 第27题2分 工程管理目标是工期目标、投资目标和() A. 真实性目标 B. 合法性目标 C. 有效性目标 D. 质量目标 第28题2分 在工程签证的审计中,签证单上必须有()、监理工程师和承包人(项目部)三方的签字和盖章,方可作为工程结算的依据 A. 审计人员 B. 项目法人 C. 发包人代表 D. 行政主管部门 第29题2分 建设项目造价审计主要包括基础性项目审计和()以及竞争性项目审计三大部分 A. 基本建设项目造价审计B. 技术改造项目造价审计 C. 公益性项目审计 D. 其他投资建设项目造价审计 第30题2分 施工图设计阶段的价值管理的核心目标是()P142ACD A. 审核和完善施工图设计并进行施工招标;提高施工图设计的可施工性 B. 检查并评估详细设计方案 C. 提高设计的可建造性 D. 准备施工招标和合同签订 第31题2分 根据我国建筑业企业资质许可的规定,民航、铁路方面的专业承包序列二级资质的许可,由企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施() T. true F. false 第32题2分 组合内支撑技术适用于周围建筑物密集,相邻建筑物基础埋深较大,周围土质情况复杂,施工场地狭小,软土场地等深大基坑 T. true F. false 第33题2分 预应力锚杆是将拉力传递到稳定岩层或土体的锚固体系 T. trueF. false 第34题2分 复合土钉墙是由普通土钉墙与一种或若干种单项轻型支护技术如预应力锚杆、竖向钢管、微型桩等或截水技术深层搅拌桩、旋喷桩等有机组合而成的支护-截水体系 T. true F. false 第35题2分 价值管理原理就是分析研究功能和成本的关系,对象的功能评价值就是实现用户功能的最低成本,也可以看成是理想的目标成本值()T. true F. false 第36题2分 我国《合同法》规定承诺的内容应当与要约的内容一致受要约人对要约的内容作出实质性变更的,为新要约承诺对要约的内容作出非实质性变更的,除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外,该承诺有效,合同的内容以承诺的内容为准() T. true F. false 第37题2分 根据2007年《建筑业企业资质管理规定》,我国分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列其中,取得专业承包资质的企业,可以对所承接的专业工程全部自行施工,也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业() T. true F. false 第38题2分 滑移技术是在建筑物的一侧搭设施工平台,在建筑物两边或跨中铺设滑道,所有构件都在施工平台上组装,分条组装后用牵引设备向前牵引滑移可用分条滑移或整体累积滑移,结构整体安装完毕并滑移到位后,拆除滑道实现就位 T. true F. false 第39题2分 根据我国有关司法解释的规定,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持() T. true F. false 第40题2分 项目管理的成功并不代表该项目就实现了价值的最大化,项目管理的失败也不代表该项目没有价值()P132 T. trueF. false 第41题2分 加筋水泥地下连续墙工法就是在一排相互独立的水泥土桩中插入加强芯材(H型钢)的施工技术 T. true F. false 第42题2分 我国有关司法解释的规定实际施工人可以以转包人、违法分包人为被告提起诉讼实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院不得追加转包人或者违法分包人为本案当事人() T. true F. false 第43题2分 为了维护国家、集体利益,确保工程建设公平、公正、节约并合理开支,保持高标准的造价工程师职业道德是首要条件() T. true F. false 第44题2分 、工程建设的决策阶段主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段() T. true F. false 第45题2分 预应力钢结构是以索为主要手段与其它钢结构体系组合的平面或空间杂交结构其关键点是通过增加杆件达到建立与增大结构刚度、改善受力状态、减少结构挠度之目的 T. true F. false 第46题2分 为了维护委托方的利益,造价工程师在一定程度上可以采用高估冒算或压价等策略() T. true F. false 第47题2分 根据我国《合同法》的规定,寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等,原则上为要约邀请但商业广告的内容符合要约规定的,视为要约() T. trueF. false 第48题2分 基坑支护是保证整个地下施工,对基坑采取的保护措施 T. true F. false 第49题2分 高压水泥旋喷桩支护体系属于桩墙结构 T. true F. false 第50题2分 造价工程师在领导的命令下,可以允许当事人的合法权益受到来自行政的干预() T. true F. false
(五)第1题2分 某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的企业的下属一层级的企业,该公司的施工总承包二级资质许可,应当() A. 由国务院建设主管部门实施 B. 由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实施 C. 由上级企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实 D. 由企业工商注册所在地的设区的市人民政府建设主管部门实施 第2题2分 决策科学化的重要前提是()A. 工程造价咨询工作的系统性 B. 执业道德标准 C. 集体主义原则 D. 职业道德评价规律 第3题2分 价值分析最有效的开展阶段是()P118ABCD A. 设计阶段 B. 决策阶段 C. 施工阶段 D. 竣工阶段 第4题2分 下列不是1995年以后价值管理在我国陷入低谷的原因的是()P105A. 价值管理的知识普及不够 B. 政府在价值管理的应用普及上并没有承担相应的责任 C. 缺少编码体系,基础资料不足 D. 价值管理不适合我国国情 第5题2分 集体主义相互联系、相辅相成的三个方面中不包括() A. .集体利益高于个人利益 B. 重视和保障个人的正当利益 C. 促进集体和个人的不断完善 D. 个人利益高于集体利益 第6题2分 ()阶段是通过工程的建设实现预定目标,为各利益相关者带来效益P133 A. 价值规划阶段 B. 价值形成阶段 C. 价值实现阶段 D. 价值消失阶段 第7题2分 下面不是利益相关者的特征的是 P120 A. 合法性 B. 权力性 C. 直接性 D. 紧急性 第8题2分 预应力锚杆通常包括杆体(钢绞线、钢筋等筋材组成)、锚固段、()和锚头等 A. 自由段 B. 张拉段 C. 混凝土 D. 锚筋 第9题2分 按照国家有关部门规定,建设项目设计概算应在()阶段编制 A. 前期决策 B. 初步设计 C. 施工图设计 D. 施工期间 第10题2分 以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是 A. 对职业道德作出明确的界定 B. 进行职业道德教育 C. 建立监督机制 D. 遵从领导意见第11题2分 采取工程跟踪审计方式实施审计的,审计组在跟踪审计过程发现的问题,应当以()的名义及时向被审计单位通报,并要求整改 A. 审计组 B. 审计机关 C. 审计组长 D. 主管部门 第12题2分 社会审计组织的重点审计项目是() A. 以企业投资为主的竞争性项目 B. 以国家投资或融资为主的公益性项目 C. 以国家投资或融资为主的基础性项目 D. 在本单位或本系统内投资建设的所有建设项目 第13题2分 工程概算审计介入的有效时点应该是() A. 建设阶段 B. 竣工阶段 C. 初步设计阶段 D. 可研阶段 第14题2分 工程跟踪审计一般分为()等形式 A. 事后审计与跟踪审计 B. 间断跟踪与连续跟踪 C. 监督评价和咨询服务 D. 定期、定点和驻场 第15题2分 审计事务所进行工程审计的业务重点是() A. 工程概算编制审计 B. 工程财务决算审计 C. 工程结算审计 D. 概算执行情况审计 第16题2分 造价工程师职业道德规范是造价行业提出的,与造价咨询服务及管理等职业活动紧密相连,具有鲜明的造价行业的特征这体现的是造价工程师职业道德规范()特征 A. 专业性 B. 社会性 C. 服务性 D. 私人性 第17题2分 膜结构施工的基本内容和要点包括()和膜面安装 A. 膜结构支架制作与安装 B. 膜型材的制作与安装 C. 膜基处理 D. 膜材下料 第18题2分 审计一般具有经济监督、经济评价和()的职能 A. 经济分析 B.经济核查 C. 经济鉴证 D. 经济纠纷裁定 第19题2分 造价工程师职业道德教育的内容不包括() A.造价工程师职业道德观念教育 B. 造价工程师职业道德标准教育 C. 造价工程师职业道德警示教育 D. 造价工程师职业道德规范教育 第20题2分 审计机关开展政府投资项目审计,应当确定()为被审计单位 A. 项目法人单位或其授权进行建设管理的单位B.建设单位或施工单位 C. 代建单位或施工单位 D. 建设单位或监理单位第21题2分 《中华人民共和国审计法》规定审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的()进行审计监督 A. 预算执行情况 C.决算 C. 概算编制与执行 D. 预算执行情况与决算 第22题2分 审计人员拍摄的施工现场照片属于() A. 书面证据 B. 实物证据 C. 外部证据 D. 内部证据 第23题2分 影响边坡稳定的内在因素主要包括()等 A.土质和地下水B.坡体本身的几何构形、坡体地质材料的力学特性、地下水 C. 坡度和土的粘结力 D. 土的性质和动水压力 第24题2分 如果建设项目的内部控制制度被评价为无效,则需要()工作内容 A. 加大实质性审计 B. 减少实质性审计 C. 加大健全性审计 D. 减少健全性审计 第25题2分 工程管理目标是工期目标、投资目标和() A. 真实性目标 B. 合法性目标 C. 有效性目标 D. 质量目标 第26题2分 工程造价审计结果对()产生法律效力 A. 承包商 D.供应商E.C. 被审计单位 D. 所有参与项目的单位 第27题2分 对于一切适合种植的土质边坡应当首选()防治方法 A. 植物F.工程 C. 结构 D. 加固 第28题2分 审计组实行() A. 团队负责制 B. 审计成员负责制 C. 审计组长负责制 D. 集体负责制 第29题2分 在工程跟踪审计工作中,针对建设活动的最终决策者应为() A. 建设管理方 B. 跟踪审计方 C. 施工方 D. 监理方 第30题2分 混凝土夹心砌块主要是在混凝土砌块的空心处放入(),使其具有保温隔热功能 A.钢筋 B. 发泡聚苯乙烯板、发泡聚苯乙烯颗粒或其他保温材料 C. 灰土 D. 混凝土 第31题2分 价值管理原理就是分析研究功能和成本的关系,对象的功能评价值就是实现用户功能的最低成本,也可以看成是理想的目标成本值()P157 T. true F. false 第32题2分 社会主义职业精神的本质是为雇主和委托人服务() T. true F. false 第33题2分 价值管理在工程招投标阶段的主要目标是选择合适的招标方案,实现项目的最大价值()P147 T. true F. false 第34题2分 挤塑型聚苯乙烯板保温系统的施工工序为基层处理→砂浆找平→放线→裁翻包网→铺贴翻包网→挤塑板表面刷界面剂→用专用粘结剂粘贴挤塑板→钻孔及安装固定件→打磨→切割分格凹线条→抹底层聚合物胶泥→铺设网格布→抹面层聚合物胶泥→补洞及修理→喷、涂面层涂料→清理饰面层→验收 T. true F. false 第35题2分 关键利益相关者,是指建设项目的直接受益者或直接受到损害的人员或机构()P119 T. true F. false 第36题2分 审计实施方案是由审计组负责编制的,一般由审计组组长审定 T. true F. false 第37题2分 再生混凝土技术是将废弃混凝土块经过破碎、清洗、分级后,按一定的比例混合形成再生骨料,部分或全部代替天然骨料配制新混凝土的技术 T. true F. false 第38题2分 在现场签证审计过程中还应要求相关各方注意现场签证的及时性,减少事后补签的情况 T. true F. false 第39题2分 造价工程师职业道德教育是指为了促使造价工作人员正确履行造价工程师职能,而对其施行有目的、有计划、有组织、有系统的道德教育 T. true F. false 第40题2分 、工程建设的决策阶段主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段() T. true F. false窗体顶端第41题2分 价值分析的核心是通过功能分析和评价,不断改进设计从而相应的提高功能、降低成本()P118 T. true F. false 第42题2分 造价工程师不能盲目的听从领导的意见,使来自行政的干预和其他干预损害当事人的合法权益() T. true F. false 第43题2分 采取平行承包模式时的工程协调风险由发包人承担如某工程由甲、乙两个承包人分别进行不同工种的施工,由于承包人甲需要吊装设备,导致承包人乙的有关作业无法进行,此时承包人乙的工期损失就应当由发包人承担() T. true F. false 第44题2分 审计的目的在于确定或解除被审计单位的委托经济责任 T. true F. false 第45题2分 标准合同文本是具有一定权威或者影响力的行业协会、社会团体等民间组织或者有管理职能的政府部门为规范本行业合同条款、专业术语、行业习惯而颁布的示范性文件从法律性质上看,它不具有普遍约束力,不属于法律规范的组成部分但如果当事人选择了一个具有权威性的合同文本,这个合同文本就对当事人产生了法律约束力() T. true F. false 第46题2分 在方案实施阶段和运转阶段不必要在推行VM()P131 T. true F. false
47、道德教育的最有效途径是案例教育() T. true F. false
48、锚杆注浆浆液通常选用灰砂比1∶
1.5~1∶2的水泥砂浆或水灰比为
0.6~
0.65的纯水泥浆 T. true F. false
49、造价工程师执行具体任务的根本目的是通过造价工程师在职业中提供的工程造价成果文件,达到维护国家和社会公共利益() T. true F. false
50、我国有关司法解释的规定实际施工人可以以转包人、违法分包人为被告提起诉讼实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院不得追加转包人或者违法分包人为本案当事人() T. true F. false窗体底端。