还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
支护工程施工合同甲方乙方工程施工合同甲方乙方依照《中华人民___合同法》、《中华人民___建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议
一、工程概况工程名称工程地点工程内容资金来源
二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容
1、
①锚索成孔、注浆、张拉、锚杆制作、__;
②腰梁制作__;
③桩间挂网喷、土钉;
④冠梁__浇筑;
⑤打降水井、抽水、__管线、明排水
⑥资料收集;辅助机械设备(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)
三、施工工期
1、开工日期本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准
2、竣工日期开工日期加上合同工期总日历天数(不含降水工期)
3、合同工期总日历天数开挖支护天,降水暂定天
4、如因__停电,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工导致乙方出现停工、窝工24小时以上经双方协商,工期方可顺延
5、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工24小时起开始签证,按现场签证时间为准,窝工补偿100元/工日/人,机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天处罚1000元
四、承包方式
1、乙方包工不包料
2、甲方应按照乙方提供的材料单进行购置材料
五、质量标准
1、工程质量标准严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准
3、检验标准本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行,要求工程质量合格
六、合同价款
1、承包单价锚索元/m,挂网喷元/㎡,冠梁元/m(工程量据实结算)降水井元/米(本__含辅材费、含各种工器具、设备的使用费、大型机械进出场费,设备安拆费、设备临时基础费、人工费、税金以及合同工期内的赶工费、技术处理费、技术措施费(包括雨季、冬季及其他异常气候施工措施费等)、安全措施费、文明施工措施费、临时设施费及其他措施费、管理费和各种施工风险等相关的费用)
3、工程量的确定现场实际工程量为准
七、付款方式及付款条件付款方式支护施工完成一半时支付已完工程量的50%,支护施工全部完成后经验收合格支付全部工程款的80%,地下室回填土完成后支付剩余20%工程款
八、双方一般权利和义务甲方责任:
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证
2、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通__”提供水源、电源到施工现场保证施工场地人员、机器、材料进出畅通
3、甲方负责以书面形式提供细线基点、±
0.00标高;待乙方将轴线及桩位放好后由甲方组织有关人员进行复核如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认
4、甲方提供基坑支护图2份工程地质勘查报告1份组织有关部分进行图纸会审乙方整理后各方盖章后自存留底
5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作
6、负责处理地下障碍,以及钻出的土方外运工作乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人负责本工程质量、进度、安全文明施工管理
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工,施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担施工中出现施工质量问题和安全事故均由乙方负责若因乙方施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题,均由乙方负责
3、乙方须按照甲方的工期要求施工,组织各种机械进退场,开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料
4、如实做好各种交工验收资料,及时向甲方或监理报送施工进度,认真做好自检工作,如发现问题应及时处理,采取有效的补救措施
5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求,及时组织机械及施工人员进场,做到安全、文明施工
6、严格管控工程进度,不得拖延工期,按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料
7、乙方应注意施工安全,负责对工人进行安全教育,并为工人__保险,现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工,如发生工伤事故,均由乙方负责
九、补充条款
1、在施工中乙方严禁浪费混凝土,控制好设计标高如发现乙方无辜浪费混凝土甲方有权对乙方进行处罚
2、钢筋损耗率按
0.5%、混凝土充盈系数按
1.
083、因图纸变更、地质报告不符等其它因素造成的工程进度较慢,产生的误工、窝工,经监理工程师及甲方工程师核实后,应__施工签证
十、争议甲乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或要求有关主管部门调解,当事人不愿和解,调解或和解调解不成的,可以向仲裁委员会申请仲裁或施工当地__提起诉讼
十一、合同生效合同签订后甲乙双方共同遵守,若单方违约承担一切法律责任,
1、本合同自双方签字盖章后生效
2、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充合同
3、本合同一式五份,甲方执三份,乙方执二份,各份具有同等法律效力甲方(公章)乙方(公章)法定代表人法定代表人委托代理人委托代表人电话电话签约日期签约日期。