还剩53页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程施工专业分包合同(桩基工程)工程名称工程地址承包人分包人合同编号签约地点_签约日期承包人分包人(注须填写营业执照登记的单位全称)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同双方企业信息情况【企业信息情况为必填项,不得擅自删除】【承包人企业信息】承包人_纳税人识别号_地址、电话开户银行名称_开户银行账号通讯地址:【分包人企业信息】分包人(须填写营业执照登记的单位全称)纳税人识别号:(国税代码15位;若完成“三证合一”登记需提供统一社会信用代码18位)地址、电话(必须是在主管国税机关备案的地址、电话)开户银行名称开户银行账号(必须是在主管国税机关备案的帐号)纳税人身份:(“一般纳税人或“小规模纳税人或“其他)资质证书编号:资质证书有效期限至资质专业及等级(注:填写全部专业资质和等级)税务登记证编号(若完成“三证合一”登记此项删除)组织机构代码证编号(若完成“三证合一”登记此项删除)
1.分包工程概况:
1.1工程名称【填写总包合同本工程名称】
1.2工程地点【填写总包合同本工程施工地点】
1.3分包工程名称XXXX工程桩基专业分包工程以上金额为含税价格其中,不含税金额为【】元,税率为【】%税款为[】元本合同中增值税税率为固定税率,分包人不能以任何理由申请调整该税率分包人为取得合格的增值税发票所产生的其他费用已包含在合同价款中相应费用由分包人自行承担工程承包范围:]桩基专业分包工程完成承包项目名称指定招标文件和施工图纸范围内全部桩基工程
2.2本工程由分包人包工、包材料(除承包人提供材料外)、包机械、包损耗、包工期、包质量、包安全及文明施工、包临时设施(承包人提供的除外)、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包各种管理费、包利润、包税金、包市场价格风险、包办理政府部门各项法定手续及交纳地方政府的各种费用的方式承包工程内容1本工程清单所示桩基专业分包工程全部工作,承包人有权根据分包人的施工组织情况、配给情况随时调整分包人的施工范围,分包人须无条件服从包括但不限于以下工作内容
1.1长螺旋钻孔灌注彼桩包括但不限于桩机设备就位需要的场地平整或回填时所产生的费用,桩机进出场、桩机移位、测量定位、桩机就位、复核桩位、钻孔、制作钢筋笼、安放钢筋笼、灌注役、清运钻孔余土、配合桩基检测等,以及保修工作时所需的一切人工、材料(除承包人提供材料外)及机械
1.2回旋钻孔灌注桩包括但不限于桩机设备就位需要的场地平整或回填时所产生的费用,护筒埋设及拆除、安拆泥浆系统并造浆、桩机进出场、桩机移位、测量定位、桩机就位、复核桩位、钻孔、提钻、清孔、制作钢筋笼、安放钢筋笼、灌注硅、清理钻孔余土、桩基检测等,以及保修工作时所需的一切人工、材料(除承包人提供材料外)及机械
3.2施工现场清理、垃圾清理及装卸
3.3冬雨季施工的人工降效、特殊作业情况下的施工降效、施工不可预见费
3.4低值易耗品的采购、保管、使用
3.5施工中使用的设备及施工消耗性工具费用
3.6为施工人员办理政府部门各种手续及承包人要求办理的各种证件
3.7施工及管理人员的工资、工资附加费、奖金、节假日工资增加费、各种性质的津贴补贴、办公费、差旅交通费、劳动保护费、医疗费用、养老保险、医疗保险等政府部门规定的与施工人员有关的各种保险费用(不含建筑行业人身意外伤害保险费)及住宿用品、用具管理费用
3.8交叉作业引起的误工、返工
3.9承包人临时指派的各种现场配合用工、突击用工10为确保工期、质量、安全而消耗的各种措施11场内、外材料倒运(含必要时的人工装卸),材料退场、装卸车
3.12抢工,为确保质量而消耗的各种措施费用(指消耗的人工、材料、机械等)13现场管理人员、测量工、安全员、电焊工、机械操作工等(含所有特殊工种)的工资(全部费用)及分包人自备机械的养护14承包区域内及为分包人施工需要由承包人划定的卫生责任区内的卫生清扫、垃圾清运、材料码放还包括政府部门、承包人公司各职能部门及业主检查时承包人安排的临时性卫生清扫15冬雨季施工疑及施工不可预见费16政府要求的各种证件、手续17合同范围内的工程施工及组织管理工作18为完成及执行本专业工程所需的一切工作内容及费用承担19与上述工作有关的其它工作及费用承担双方一般权利和义务
4.
1、项目经理姓名职称承包人委托其全面负责工程的组织、联络、管理、监督与协调工作除非承包人委托的项目经理的书面认可,其它任何人员签发、签认的可能引起合同纠纷的书面材料在本合同中均属无效,同时不会对合同单价或总价形成调整
4.
2、分包项目经理姓名:,职称:,身份证号码码手机号码o其必须确保每月天在工地现场,保证小时通讯畅通,外出时间超过小时,必须报工程承包人书面备案如工作时间一次不在岗超过小时,分包人自愿承担违约金元/次分包人委托其全权负责工地的一切事务,包括但不限于领料、计价、领取工程款、结算等与本工程有关的一切事务;该同志做出的一切决定,分包人均予承认和认可,并承担经济与法律责任承包人有权更换其认为不称职的分包人委派的项目经理3承包人责任及事项1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总分包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责
3.2除非本合同另有约定,工程承包人完成分包人施工前期的下列工作并承担相应费用向分包人交付具备本合同项下专业作业开工条件的施工场地;完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同分包作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;向分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;完成各种证件、批件、规费的办理手续,但涉及分包人自身的手续除外;向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验与保护责任由分包人负责;向分包人提供生产加工场地、生活临时场地,由分包人负责生活临时设施的完好,负责保持生产和生活环境的干净整洁;向分包人提供三级配电箱进线端之前的供电线路、通道和作业面的固定照明线路和灯具走道照明;提供作业面水源接驳点承包人提供的临时生活、办公设施如下;【依据各项目实际情况确定生活、办公房间及厨房数量】施工现场水电费由承包人提供;分包人生活区水电费由分包人自行承担,装表计量,根据每月分包人使用量按照水—元/吨、电—元/度在月结月清金额中扣除承包人提供的施工现场临时水电设施及临时生活办公设施以承包人实际方案的数量和位置为准,视为分包人在本合同签署前均已知晓和认可,分包人不得以此为由向承包人提出任何工期或费用索赔
3.3负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工计量析测、试验化验的控制、监督、检查和验收
4.
3.4负责编制施工方案,统一制定各项管理目标,编制施工计划,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监督和检查负责编制技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收
3.5统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地工具房、材料库房、钢筋棚、木工棚及分包人根据现场施工需要搭设的所有加工棚的搭设及拆除(包括二次及以上搭设、拆除)均由分包人自行负责并承担其费用且在搭设前须向工程承包人申报批准,且各项费用均包含在包干单价中对工程承包人提供的临时工程(包括但不限于临时板房、床架、配电箱、消防器材、水管等),分包人应遵守如下约定分包人自费负责保护、维修、保养并由工程承包人协调使用,若有丢失或者损坏,由分包人按材料原值赔偿分包人应周全考虑根据分包工程的实际情况及工程承包人提供的任何上述物品一旦不能满足工程的需要而应采取一定的措施的费用和开支,应自费按照工程承包人的要求实施
3.6按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要
3.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系
3.8建立分包人现场施工人员打卡上岗制度,统计每天现场施工人数
3.10随时对分包人实施的分包作业进行监督检查,确保工程质量,对存在的质量隐患及时提出整改要求
3.11检查分包人工人持证情况,禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场承包人不对因分包人工人为持证上岗而导致的安全事故、人身伤害及财产损失负责
3.12在发现分包人存在未按照约定履行本合同行为时,有权对分包人提出警告、责令改正、停止工作,因此造成损失的,分包人除向承包人赔偿损失之外,分包人还应向承包人支付元的违约金
3.13行使依照本合同约定的对分包人行使扣款权利时,应当采用书面方式并获得分包人有相应的授权委托人的书面签字认可分包人拒不签认扣款的,承包人可自当月结算款或分包人缴纳的履约保证金中直接扣除14分包合同约定的工作内容完成后,分包人依照约定提交的结算资料
3.15按照本合同约定支付工程进度款、竣工款、结算款及保修款
4.
3.16其它承包人应当承担的义务
4.4分包人责任及事项
4.
4.1负责合同范围及工程内容所规定的各项工作
4.
4.2向承包人提供详细的施工组织设计、施工方案、工程进度表、劳动力安排计划及完整的质量保证体系,严格按照经承包人交予的方案组织施工
4.3认真执行IS09002质量管理标准体系及IS014001环境管理标准体系和OHS职业健康安全体系相应程序和文件
4.
4.4选用的材料,必须经承包人确认材质后方准许购买使用
4.
4.5配合承包人测量人员、试验人员进行现场定位放线、材料检验检测工作
4.
4.6分包人管理机构应具有足够的支配权和有效的组织管理能力,并配备足够的技术过硬、经验丰富的熟练工人组织施工,以确保工期、质量和安全,并对此全面负责
4.
4.7组织具有相应资格证书的工人(持证上岗率100%)投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度
4.
4.8向承包人提供其管理人员及施工人员花名册以及各种证件、证明,包括但不限于姓名、工种、职位、身份证号等,并附所有人员的身份证复印件
4.
4.9分包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同,并每月向承包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录以及分包人现场负责人的社保证明除此书面记录的用工行为外,分包人在本工程不存在其他用工行为
4.
4.10任何情况下分包人应及时、足额地发放施工人员工资,否则,因此而引起的一切责任后果,概由分包人承担承包人亦有权向分包人雇员直接支付工资,所花费用在分包人合同总额中直接扣减
4.
4.11按承包人统一规划堆放材料、机具,按承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作
4.
4.12自备劳动保护用品,确保施工安全
4.
4.13分包人应采取一切合理防范措施防止对现场所在地的所有人、承租人或居住人及公众造成任何干扰或不便,包括减低在施工过程中所产生的噪音、粉尘、异味、烟雾和震动
4.
4.14在分包作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,分包人应立即保护好现场并以书面形式通知承包人
4.
4.15妥善保管、合理使用承包人提供的机械、周转材料及其他设施
4.
4.16自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受承包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况等
4.
4.17负责场内临时道路的修筑,确保场内通行道路的畅通,由此发生的费用已包含在工程价款中,分包人不能因此而对承包人提出任何补偿
4.
4.18承包人或施工场地内第三方的工作必须由分包人配合时,分包人应按承包人的指令予以配合
4.
4.19积极协助并参与承包人关于工程评优的各项工作
4.
4.20严格遵守工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的有关规定
4.
4.21做好施工期间的成品保护工作
4.
4.22分包作业全部内容经验收合格后,分包人应当按照分包合同的约定及时将该工程交付承包人,不得以双方存在争议为理由拒绝将该分包工程交付承包人
4.
4.23在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时,应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出明确要求,逾期不行使告知权利的,视为放弃此项权利24保障承包人免于承担以下的责任分包人、其雇员或供应商违约、不遵守或不执行上述分包合同条款或其中任何条款所引致的一切责任及后果分包人、其雇员或供应商的任何行为或遗漏,以致承包人需向本工程发包人、监理单位、业主等承担的任何责任;由于分包人、其雇员或供应商的任何疏忽或失职包括误用属于承包人或第三方提供或置放于现场的机械设备而引致的任何索赔、损坏、损失或费用;分包人的雇员引用当时有效法律法规等对因受雇用所引起或所受的人身损害提出索赔的任何损失或损害分包人应保障承包人免于承担因工资纠纷及其他债务支付方面的一切责任和风险
4.
4.25按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险若承包人代分包人购买保险,则承包人代购的本分包项目保险金额按照本分包项目结算额,依比例从结算中扣除
4.
4.26分包人须无条件配合现场其他专业工程的施工,由此为引起的费用包含在分包人的合同总价中O
4.
4.27其他分包人应当承担的义务承包人供应的材料设备
5.1不包含在合同价款中的承包人提供材料商品混凝土,钢筋
5.
1.1承包人供应的材料,分包人应不迟于每月20日提供下月需用计划并注明大致需用时间,经工程承包人技术部门、预算部门审核确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时供应,进场时由双方共同点料,配发给分包人使用,上述材料、设备、构配件用量不得超过工程承包人规定的损耗率,超过部分将从分包人结算工程款中按规定扣除需要分包人装车、卸车的,费用已包含在合同价款内,分包人必须及时进行如质量、品种、规格、型号不符合要求,分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理2分包人有权对承包人供应进场的材料质量提出异议,如有证据表明材料质量不符合工程要求,分包人有权拒绝接收或让步接收
1.3材料进出场时,分包人必须及时组织专人对材料进行装卸,并按承包人要求堆码故意延误的按照元/次的标准扣除违约金如因分包人未能及时派专人与承包人项目部材料员一起对进场材料点数、验收和专人装卸引起的延误,项目部对因此延误的工期不予顺延所有材料的装卸、堆码费用已含在综合单价中
5.
1.4分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备因保管不善发生丢失、损坏,分包人应照价赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失;分包人的施工人员将工程承包人供应的材料或设备带出场地,一经发现,按材料或设备原值的10倍进行赔偿;
1.5工程承包人供应的材料进场后,由双方专职材料员点交并办理相关手续,分包人应妥善保管合理使用材料,不得随意破坏浪费;工程用材料损耗按工程承包人规定见附件1计算后总量包死分包人在合理节约,并杜绝偷工减料的情况下,节余部分的40%归分包人、60%归工程承包人,超耗部分按工程承包人购买价扣除分包人如分包人偷工减料,每出现一次承担罚款违约金一万元并赔偿因此造成的损失2包含在合同价款中的承包人供应材料动力油料1本合同全费用综合单价中包含了为完成合同清单内全部工作内容所需的机械设备动力油料,分包人已充分考虑了油料价格变动等的风险,不因油料价格浮动而调整合同单价承包人在每次月度计价中扣除当期分包人实际使用的动力油料款(领用油料需双方共同签字确认)分包人供应的材料设备1为保证分包工程的实施,分包人应提供实施分包工程所必须的除承包人所供应的材料以外的所有材料及机械设备、施工工具、临时工程、设施等,且分包人应采取有效措施、保证所有设备及工具处于良好的状态,以利于施工
6.2在不免除分包人义务的条件下,分包人应保证供应的材料准确的使用于本工程,未经承包人同意,不得随意更换设备型号工程管理1分包人任何人员必须尊重承包人、发包人和监理单位人员
7.2分包人必须服从承包人的各项管理规定,如有违反按承包人有关规定处理
7.3承包人发放的各种函件,分包人不得拒绝接受拒收函件视为分包人对函件所列内容已经认可,并自愿承担由此造成的一切后果
7.4因分包人原因使工程受到威胁或即将产生损失时,或承包人认为分包人已不具备承担本工程的能力时,或分包人无意继续履行合同时,或分包人对合同的履行不能令承包人/发包人/监理单位满意时,承包人有权解除合同、有权拒付工程款,有权变更合同内容或要求分包人全部或部分人员退场,分包人应予接受并承担由此造成的一切经济损失和法律责任
7.5工程施工过程中,由于分包人不遵守承包人现场管理规定,或分包人自身原因造成的质量和安全事故等损失,概由分包人负责
7.6分包人须确保施工用料符合规范要求,不得偷工减料,并对工程质量全面负责
7.7分包人应遵守实名制管理的相关规定,管理机构名单作为合同附件,一经确认后的管理人员及施工人员应保持相对稳定,未经承包人同意不得擅自变更安全生产1分包人应严格遵守承包人及国家有关安全方面及其他各项规章制度,严格按规范施工,特殊工种应持证上岗,统一着装,因分包人违章操作及其他原因而引起的安全事故及责任,概由分包人负责,承包人不承担任何责任
8.2工程分包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责3施工人员50人以下的,应当设置1名专职安全生产管理人员;50人-200人的,应设2名专职安全生产管理人员;200人以上的,应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于3人分包人上述人员配置不到位或无证上岗,施工工人发生伤亡事故时,由分包人承担全部责任工期要求1总工期开工日期本分包工程定于年—月—日开工(具体开工时间以工程承包人通知为准);竣工日期本分包工程定于年—月—日竣工;合同工期总日历天数为天分包人阶段性施工进度以不影响其它专业和工种以及总体进度要求为限
9.2整体施工进度满足承包人总体进度计划要求,能随时突击完成局部关键部位工作内容
9.3承包人向分包人提供施工方案和总进度计划,分包人应认真阅读,并据此制定该专业工程进度计划表,交承包人审核后严格组织落实
9.4本合同工期已包括所有可能影响本工程施工的时间,除发生不可抗力情况外工程施工中无论发生气候异常以及其它任何情况,合同工期概不调整
9.5暂停施工
5.1承包人认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式通知分包人暂停施工分包人应当停止施工,并妥善保护已完工程6工期延误
6.1当发包人、监理单位就本工程工作范围以书面形式同意工期顺延时甲乙双方可依据发包人、监理单位工期顺延资料并结合现场实际情况商讨是否顺延工期
9.
6.2因分包人原因造成工期延误者,由分包人承担因此给承包人、发包人及其他相关单位造成的一切损失,并承担违约责任质量标准与安全文明施工标准
10.1质量标准
10.
1.1质量标准合格,达到优质工程标准
10.
1.2分包人如不能满足质量标准要求,承包人要求分包人进行整改,如整改后仍不能达到上述质量标准,则有权解除本合同并拒付该部分工程款,分包人同时还应向承包人支付违约金,并承担由此给承包人带来的损害赔偿责任
10.
1.3分包人提供企业法人营业执照、认可证书、准用证、检验报告、产品说明书等相关技术及承担相应分包工程所必须的施工资质证书、安全生产许可证等
1.4合同中约定由分包人自行采购的材料,必须经承包人、发包人、设计单位、监理单位确认材质后方准许购买使用用于工程实体的各项材料必须进行检测并承担费用,并向承包人移交材质合格证明等相关资料分包人必须确保施工用料符合规范要求,不得偷工减料,并对所完成工程质量全面负责
10.
1.5分包人应对本合同范围内的工程质量向承包人负责,科学组织具有相应资格证书的熟练工人、投入足够的人力、物力,保证工期和质量;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定
10.2安全文明施工标准
2.1本工程要求达到“”标准2分包人应按级安全文明工地标准施工,做到工完料清(即楼内/施工场地内无垃圾、杂物、余料),现场材料堆码规整,清理运输建筑垃圾到现场指定堆场,随时保持施工现场的整洁,竣工清理中分包人应承担的份额要服从承包人安排清理,所有现场文明施工及清洁清理工作若分包人不能完成由承包人完成的部分应按费用实际发生金额从计量支付款中扣除
10.
2.3分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月25日提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经承包人批准后严格实施;并向承包人提供固定管理机构的人员名单和联系方式应遵守实名制管理的相关规定,一经确认后的管理人员及施工人员应保持相对稳定;若分包人在未经工程承包人同意的情况看下不得擅自变更本项目管理人员,分包人须向承包人缴纳元/人的罚款
2.4分包人必须遵守xx有限公司的工程项目管理有关规章制度;分包人所有施工人员进场时必须按承包人要求统一着装,及统一胸卡、安全帽,并向承包人提供所有进场施工人员的身份证复印件和一寸免冠照片两张,此费用由分包人承担;分包人自备机械设备及周转材料进(出)场,需向承包人提出申请,承包人同意后办理进(出)场手续,点验登记后进(出)场,没有进场手续的设备和物资不得出场;分包人负责清理自己生活区内环境卫生,生活区不得使用燃煤分包人承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及罚款
10.
2.5分包人应自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局
10.
2.6妥善保管、合理使用承包人提供或租赁给分包人使用的机具、周转材料及其他设施
10.
2.7分包人安全员对本队区域内的安全工作负全部责任,发现隐患及时解决
10.
2.8现场必须保持整洁,材料工具堆放有序如出现不合格及乱图乱画、随地大小便等事件,将按每处或每次处以500-3000元的罚款
10.
2.9分包方应保证食堂、宿舍卫生,不得发生食物中毒、煤气中毒事件宿舍床铺干净,生活用品摆放整齐
2.10在本合同工程的施工和缺陷修复过程中,总包方对分包方因自身原因造成的人身死亡或伤残,财产的损失和损害不予承担任何责任11分包方自备的材料和工机具必须为合格产品,质量和安全性能必须经过总包方认可因上述材料机具影响工程质量、进度、安全时,造成的全部损失由分包方承担在必要时,总包方保有指定材料及机具品牌的权利合同价款及合同价款调整1合同价款合同价格组成表(根据实际专业分包项目编制合同价格组成表,)零星机械台班单价表
1.2合同计价方式全费用综合单价
1.
2.1积极协助并参与以下工作,费用已经在单价中包含
1.
2.
1.1配合承包人关于工程评优的各项工作;
11.
1.
2.
1.2配合承包人上级主管部门,政府部门及其他各种形式的检查、考察、参观等活动;
11.
1.
2.
1.3配合承包人办理工程所在地建设工程承发包交易中心关于合同备案及管理的事宜
11.
1.3承包人认为分包人考察并熟悉了图纸和现场内外的所有情况,在施工中无论出现何种问题,全费用综合单价概不调整
11.
1.4除双方另有约定外,任何与市场行情有关的涨价等市场风险,概由分包人承担
11.
1.5除发生
12.2条情况外,分包人以任何形式的索偿及调整,承包人概不接纳
11.
1.6分包人施工范围内工作,因分包人自身原因造成由承包人或第三方单位代理完成时,所发生费用按照代理完成费用成本额的100%从本合同总额内扣除(包括第三方施工增加的费用)
11.
1.7该合同价款具体包括但不限于以下内容人工费、材料费(承包人提供材料除外)、机械设备进出场费及施工费、泥浆制作费(含泥浆池制作)、现场内材料搬运费及二次搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通工具租赁费、工资及工资附加费、流动施工津贴、企业与个人的养老统筹、绿色安全工地增加费、安全文明施工措施费、临时设施费,现场管理费,检查整改费,施工扰民费,交通费,检验试验费,冬雨季施工降效及施工不可预见费、夜间施工降效费、抢工费、窝工损失费,超高费、施工技术措施费、水平及垂直运输费、场地余土清理费、场地施工垃圾清运至指定垃圾点费用、工具加工费、成品保护费、工程保修费、竣工资料费,施工及管理人员医疗保险、养老保险、失业保险、工伤及各种保险费,各种办证费、国家及工程所在地规定的各种保险费(工伤保险、医疗保险等)、节假日补助费、生活用水电费(现场挂表当月计量,若由承包方代缴则在当月计价中按实扣除)、劳动保护费、误餐费、医疗费、差旅费、利润、税金、合同范围和合同内容所规定的与该承包工程有关的所有费用、风险、责任、合同备案相关费用以及根据合同文件和工程惯例应计入的费用等
11.
1.8本合同金额已包括为确保达到“”所需发生的各种费用
11.
1.9本合同价款已包括执行和完成本合同内容不可或缺的所有附带工作及费用,亦已包括合同文字中未曾述及,以及在签订合同时不可预见的工作和费用
11.
1.10与上述工作有关的其它工作及费用
11.
1.11工程量计算规则工程量按照实际的施工图纸和《*****定额》中相关的内容计算工程量,其中成孔长度按照桩基验收长度,以有效桩长计算
11.
1.12设计变更洽商的限额约定施工过程中原则上不发生变更和签证(除机械台班外),如因施工需要必须办理变更或现场签证时,分包人单项变更或签证金额超过5000元的予以办理,变更金额计入结算,单项变更或签证金额在5000元(含5000元)以内的不予办理
11.
1.13签证管理
11.
1.
13.1签证工作要按规定的审批程序、制式表格进行签证,自发生之日起一个月内办理完毕不按规定进行签证的,签证单一律无效
11.
1.
13.2签证单必须有工程承包人委托的项目经理签字认可方能生效,其余任何人签证均不能作为结算依据
11.
1.
13.3签证机械流程为工程承包人项目部使用部门提出申请,成本管理部门审核,总工程师审批,项目经理批准后方可使用;签证工程结束后,由使用部门核实实际使用量,分包人认可,成本管理部门复核,总工程师审批,项目经理批准后方可作为计价依据,单价按合同约定价格执行
11.
1.
13.4特殊事件或重大签证流程为分包人提出签证申请,工程承包人项目部主管部门对事件进行核实,成本管理部门复核,召开项目主要成员会议,集体决策,项目经理最后签认,同时需附集体签字认可的会议原件方能生效特殊事件是指由工程承包人原因造成分包人的停窝工或其他损失须由工程承包人补偿的;重大签证是指签证金额在1万元以上的签证分包人递交的各类补偿报告,统一由工程承包人项目部成本管理部门负责受理并书面登记,其他任何部门或个人均不得接收分包人的任何补偿报告报告受理后,工程承包人项目部相关部门依据合同进行审核,对确需补偿的,上报公司进行审批
11.
1.
13.5签证仅为合同约定外应由工程承包人承担的费用,合同中已包括的需由分包人承担的内容一律不得签证未经工程承包人项目经理授权任何人无权私自进行签证,否则给工程承包人造成的损失由签证人承担,工程承包人将按有关规定追究当事人责任
11.
1.14计价结算管理
11.
1.
14.1计价结算原则上应采用实物工程量计价的方式,一般不应采用签证机械台班形式特殊情况出现的零星签证工和机械台班应一事一签、按规定期限办理、过期作废,否则成本管理部门不得计价,财务部门不得入账和付款
11.
1.
14.2每月25日分包人上报已完并经验收合格的工程量,工程承包人给予月度计价本项目各节点工程完工后,分包人必须与承包人核对已完工程数量及承包人供应材料的实际消耗量,作为过程计价的依据;若分包人未按要求完成该工作,则承包人有权延后对分包人计价,直至该工作完成,分包人不能因此对承包人提出工程价款及工期补偿要求工程完工经验收合格后三个月内,对分包人进行最终结算
11.
1.
14.3分包人完成分包工程数量及质量的任何书面文件必须经过工程承包人工程部负责人、成本负责人、安全负责人、现场副经理、总工程师、项目经理逐级签字认可后方可作为计价结算依据,否则不作为分包人实施施工的证据及双方计价结算依据分包人结算需上报工程承包人公司成本管理部门及领导审核通过后,才能作为对分包人的最终结算支付金额
11.
1.
14.4分包人和工程承包人对报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理
11.
1.
14.5分包人与工程承包人按
11.
1.
14.3条款结算成立后,发包人支付工程承包人关于分包人施工内容部分的工程款项后,工程承包人支付分包人工程款工程保修1本工程保修期起算日期为竣工验收合格之日起开始计算2保修期起算日期为整体及全部工程竣工四方验收通过起主年,在保修责任期内,分包人对其所承担的工程质量负有全部经济与法律责任,保修责任期满后,如无质量问题者,保修金予以支付
12.3在保修期内,由于分包人的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由分包人无偿返修,并承担所有维修责任及由此造成的损失,并在接到报修通知后48小时内落实维修工作并维修完毕如在48小时内仍未及时维修或维修完毕承包人可另请施工队进行维修,其费用从分包人保修金中扣除分包人不得因甲供材料质量问题,推卸保修责任因分包人原因引起质量返修全部费用由分包人承担(包括材料费、人工费、辅材寇及机具费等)工程款支付条件
13.1承包人以网银或承兑汇票、信用证等形式支付工程款承包人有权根据发包人付款方式选择上述几种方式中的任意一种或多种方式进行进度款或者结算款的支付,分包人对此不得持有异议;分包人承诺,不得就承包人对付款方式的选择而要求承包人支付额外的其他任何费用若发包人不能及时或不能全额拨付工程款时,承包人对分包人的拨款亦相应顺延或按相应比例递减在发包人拨款未到位前,分包人对承包人享有的工程款债权为未到期债权,承包人有权在发包人付款到位后予以支付2承包人向分包人支付工程款(进度款)的时间
2.1报酬按照发包人支付工程承包人同期同比例支付分包人
2.2本工程无预付款;每月承包人按照已批复的分包人的计价金额的50%向分包人付款作为工程进度款;本合同工程竣工验收合格后支付至结算金额的60%;承分包双方办理完最终结算后支付至结算金额的80%;全部工程竣工经发包人验收合格且拿到备案通知单后支付至结算金额的95%;预留5%的质保金在双方约定的质保期内,若无质量问题,在***年保修责任期满后,在收到发包人返还承包人质保金之后一次性无息全部付清,若有质量问题,分包人负责无偿返修,质保期延长,保证金仍由承包人保留,如分包人拒不返修,承包人有权将质保金用于支付返修,保证金不足支付返修费用时,由分包人补足
13.3工程款支付分包人时,分包人应及时提供与已结算金额相应的增值税专用发票分包人应当根据承包人要求出具真实、有效、合格的增值税(专用/普通)发票应在开票之后[21个工作日内将增值税(专用/普通)发票送达承包人,承包人签收发票的日期为发票的送达日期承包人在认证增值税(专用/普通)发票无误后进行付款如发现分包人提供的增值税(专用/普通)发票不合格,则承包人有权延迟支付应付款项,直至分包人提供真实、有效、合格的增值税(专用/普通)发票再进行款项支付
13.4发票开具要求及责任
13.
4.1若劳务分包人未向承包人足额提供合法有效的增值税发票,工程承包人有权拒绝支付工程款,且不承担任何违约责任,分包人的各项合同义务仍按合同约定履行不合格增值税发票包括但不限于以下情形开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的;开具发票种类错误;开具发票税率与合同约定不符;发票上的信息错误;因分包人迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等2分包人提供的发票为增值税专用发票的,还应遵守如下条款
4.
2.1分包人提供增值税专用发票必须交承包人办理发票交接手续,无承包人经办人员签认,视为分包人未提供增值税专用发票,如发生增值税专用发票丢失,由分包人承担责任
13.
4.
2.2因分包人迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证,造成承包人不能抵扣的,承包人有权拒绝接收
13.
4.
2.3分包人未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的,分包人除应向承包人支付无法抵扣部分的税款金额外,分包人还应向承包人支付合同总价【】%的违约金,违约金不足以弥补承包人损失的,分包人应予赔偿,承包人有权终止合同
4.
2.4分包人开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的,应自行承担相应法律责任,并应向承包人支付合同总价【】%的违约金;分包人提供履约保证金的,承包人有权扣除分包人全部履约保证金,以上违约金或履约保证金不足以弥补承包人损失的,分包人应予赔偿;分包人重新开具的发票仍与合同约定不符的,除按本项前述约定承担责任外,承包人拒绝接收;分包人无法开具发票的,除按本项前述约定承担责任外,分包人应退还承包人已付款项,赔偿由此给承包人造成的全部损失,承包人有权终止合同
13.
4.
2.5分包人账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户,若账户变更应及时通知承包人,并签订合同变更或补充合同;如分包人随意改变账户,承包人将拒付相应款项,由此引起的延期付款责任及相关的损失由分包人承担
2.6因分包人自身纳税人身份,纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化,导致对承包人的损失应由分包人承担
13.
4.
2.7如果承包人丢失增值税专用发票联和抵扣联,分包人应向承包人提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》
2.8如果获得开具的汇总专用发票,则分包人应提供其防伪税控系统开具的《应税分包清单》,并加盖发票专用章
13.5分包人如果税务信息发生变化,应以书面法律文件及时告知承包人,并进行合同变更,否则由此造成的经济损失由分包人承担
14、违约责任1工程承包人应承担违约责任工程承包人不履行或不按约定履行合同义务时在任何情形下,工程承包人向分包人所承担的违约责任累计最高不得超过本合同价款总额的
0.3%2分包人应承担违约责任:分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付—元的违约金;分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付合同总额—%违约金,分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的分包人工作时间不予顺延分包人施工工程质量不符合本合同约定的质量标准,该部分不予计量,分包人应向甲方支付元违约金,甲方有权单方面解除合同由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由分包人自行承担因分包人原因造成的质量事故,材料、重作、返修、返工等一切损失和费用均由分包人承担,并应向甲方赔偿损失,赔偿数额据实计算分包人擅自停工的,承担违约金元/天,停工日含日以上的,甲方有权单方面解除合同并没收分包人部分或全部履约保证金,分包人必须无条件退场,赔偿因停工给甲方造成的一切损失分包人在工程作业和验收过程中,被发现偷工减料、以次充好或劳务作业质量存在问题的,每发现一次分包人须向甲方支付元违约金,并承担因此造成的损失分包人未履行按时足额发放员工包括农民工工资引起不良影响的,分包人应承担元/人次违约金,甲方有权采取相关措施未经甲方同意,分包人擅自退场的,应向甲方赔偿由此造成的一切损失甲方有权没收部分或全部履约保证金,并应向甲方支付合同价款总额比例%违约金在分包人退场后,由第三方履行应由分包人合同项下的工程产生的损失由分包人承担3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同人办公场所;以任何手段阻止施工现场正常施工、工程承包人正常办公秩序;阻塞交通;攀爬塔吊、建筑物、广告牌等;以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令第二十条规定的行为向工程承包人提出要求的,分包人支付违约金30000元/次;如该违约金不足以弥补工程承包人的损失,工程承包人可以要求分包人继续予以赔偿由此造成工期延误、质量未达到约定标准、安全文明施工未达到约定标准的,工程承包人索赔违约金不受本合同约定的上限的约束
14.5分包人先有
14.4行为的,工程承包人自行为发生之日起10日内不履行分包合同价款的结算和支付手续的行为不构成违约行为存在连续状态的,自连续状态终止之日起计算时限6双方约定的分包人的其他违约责任发生时按实际损失和责任计算
14.7未经工程承包人书面同意,分包人不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人如分包人违反本约定,视同分包人违约,分包人承担由此给工程承包人造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金合同变更、终止、解除1分包合同解除
1.1如在分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,承包人应通知分包人终止本合同分包人接到通知后尽快撤离现场,承包人应支付分包人已完工程的报酬,因分包人原因导致总包合同终止的除外
15.
1.2如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,承包人和分包人可以解除合同,分包人自愿承担由此引起的风险和损失
1.3分包人违反条款约定及发生其他严重违约行为时,承包人有权解除合同,由此造成的损失由分包人自行承担,承包人不承担任何违约责任
15.
1.4合同解除后,分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按承包人要求撤出施工场地承包人应为分包人撤出提供必要条件支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作报酬有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力
15.2合同终止
15.
2.1双方履行完合同全部义务,报酬价款支付完毕,分包人向承包人交付作业成果,并经发包人验收合格后,本合同即告终止争议
16.1工程承包人和分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第2种方式解决争议双方达成仲裁协议,向工程承包人注册地的仲裁委员会申请仲裁;向南昌铁路运输法院起诉
16.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作
16.3在争议解决期间,若该争议不影响本协议其他条款的履行,则该其他条款应继续履行
16.4工程承包人对分包人的任何宽容、延缓行使本协议项下的权利,均不影响其根据本协议及法律、法规而享有的任何权利,亦不视为其对该权利的放弃或对该义务、责任的豁免履约保证金1本合同签订前,分包人应以现金形式向承包人交纳本合同总金额3%的同时,分包人在此承诺保证完全履行合同各项约定包括但不限于质量、安全、工期、价款等,如在签订合同后不能按本合同约定履行义务,自愿放弃履约保证金的返还要求
17.2履约保证金的返还分包人按约定履行完成合同全部工作内容,达到合同约定的质量、工期、安全要求,无任何违约行为,在工程竣工结算完成后30日内无息退还分包人
17.3如分包人不能全面履行本合同约定的义务,承包人有权扣留履约保证金的部分或全部作为的赔偿如全部履约保证金仍不足以赔偿承包人的损失,承包人有权从分包人应得的其他款项中进行扣除或依法追索
17.4履约保证金的扣留,并不免除根据合同约定,因分包人违约行为而应向承包人支付的违约金禁止转包或再分包1分包人在任何情况下均不得将本合同项下的权利全部或者部分转让给第三人,如果分包人违反本约定,视为分包人违约;分包人所签署的债权转让协议对承包人不发生效力;分包人承担由此给承包人造成的全部损失,并承担合同总价10%的违约金保密条款
19.1双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密未经该商业秘密的原提供方同意,任何一方不得擅自使用,更不得向第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外2一方对另一方违反本保密条款的行为享有追究责任、要求赔偿的权利
19.3本合同终止后本条仍然适用,不受时间限制,但是双方就上述保密事宜另行签署的保密协议规定有保密期限的除外本合同附件广附件9为本合同有效组成部分附件1工程承包人供应材料损耗率一览表附件2法人授权委托书附件3廉洁承诺书附件4工程施工安全生产管理协议附件5临时机械使用台班确认单附件6特殊(重大)事项签证单附件7处罚通知单附件8作业完工结算书附件9按时支付施工人员(包括民工)工资的承诺(以下无正文,为签章页)承包人(公章)法定代表人:委托代理人:开户银行帐号工程承包人供应材料损耗率一览表.根据实际内容填写但不能高于当地定额损耗率的50%工程承包人(公章)分包人(公章)法人授权委托书本授权委托书声明我系的法定代表人,现授权委托为我公司签署工程合同文件的法定代表人的授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的合同文件的内容另授权委托为我公司办理财务手续的授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所办理的目财务手续的全部内容,具体包括代为收款、代为办理结算等所有财务手续另授权委托(姓名)为我公司办理物资领验签证手续的法定代表人的授权委托代理人,我承认代理人全权代表我所签署的工程物资领验签证手续的全部内容以上代理人所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物,我均予承认,所发生的一切法律责任和经济事务我均予承担代理人无转委托权,特此委托代理人(姓名)身份证号码职务.代理人(姓名)身份证号码职务.代理人(姓名)身份证号码职务.授权单位(盖章)法定代表人(签字或盖章)廉洁承诺书为认真贯彻落实党风廉政建设责任制,弘扬正气,遏制歪风,营造一个公开、公平、公正、透明的市场竞争环境,确保工程高标准、高质量、低费用、以及所采购的设备、材料质优价廉,特签订此承诺书
一、承包人和分包人均应认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、以及相关质量标准和作业技术规程,认真履行双方签订的合同条款
二、分包人不得向承包人工作人员及亲属子女赠送礼金、礼品或代币购物券、卡等,就所承揽的工作或所提供的设备、材料、配件费用、质量、数量等问题,如遇变更不得与承包人工作人员私下商谈达成默契,不得请承包人工作人员外出旅游或进入营业性娱乐场所等
三、承包人工作人员不得利用职务之便向分包人索要现金、礼品、代币购物券、卡等
四、凡违反有关规定,是承包人工作人员的追究纪律责任,并给予一定的经济处罚;是分包人的向其所在单位通报情况,发出监察建议,并按违法违纪金额的5倍扣减其工程款或材料款,情节严重涉嫌犯罪的,移交司法机关追究其刑事责任
五、本承诺书自双方签字盖章后生效附件4工程施工安全生产管理协议承包人(全称)XX有限公司分包人(全称)为贯彻“安全第
一、预防为主、综合治理的方针,明确双方的安全管理责任,切实做好工程建设的安全生产管理工作根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法规的要求同时依据住建部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011等规范的要求,特签订本协议书
1、总则1分包授权同志为本工程己方现场负责人,授权同志为本工程己方现场专职安全生产管理人员,上述分包授权的人员全权负责本单位安全生产,文明施工的各项管理工作上述分包授权的人员负责签字接收总包各项通知、交底等文件,负责总包安排布置的有关安全生产,文明施工等方面任务的完成和落实工作上述人员若发生变更,分包应及时与总包沟通,并留下书面变更记录2双方分别作为独立的法人单位或独立法人单位授权的派出机构,均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任,切实加强各自单位的安全生产管理工作,健全各自的安全管理体系
1.3双方应根据合同及本协议要求,分别认真做好各自的安全管理工作,最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生
1.4双方在履行法律、法规要求的安全职责过程中,需要双方合作共同完成的工作,双方必须严格按照协议约定的工作程序执行,确保法律、法规要求的职责得到落实5双方依据国家地方法律、法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录,作为双方履行各自安全职责的主要证据6本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故
1.7双方作为法人单位或法人单位授权的派出机构均应当分别履行的责任主要包括
1、具备安全生产条件所必须的资金投入;
2、按规定配备安全生产管理机构或人员;
3、建立并落实安全生产责任制;
4、健全并落实安全生产规章制度和安全操作规程;
5、根据工程特点,制定相应的安全技术措施、方案,并确保实施;
6、对本单位管理人员和作业人员进行安全生产教育培训并经考核合格后上岗作业,施工生产过程中,要督促作业人员遵章守纪施工;
7、向本单位从业人员如实书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施以及事故应急措施并履行签字手续,同时督促作业人员遵照执行;
8、落实安全生产有关标准或规范、做好防护措施;
9、及时发现和消除生产安全事故隐患;
10、及时、如实报告生产安全事故;
11、独立开展对所属从业人员的安全生产教育工作;
12、执行法律、法规、标准、规范的其他要求
2、总包的责任、权利与义务
2.1总包负责制定工程建设总的安全生产管理各项制度,规范工程建设的安全生产管理,协调分包之间、分包同其他施工单位之间的关系2在分包提出关于明确分包安全责任区的书面要求后,总包负责根据工程现场情况及双方合同要求,为分包明确安全责任区,并负责根据工程进展情况,及时变更分包的安全责任区总包要尽可能以书面的形式为分包明确安全责任区,并由双方负责人签字确认,分别留存,无法书面明确的安全责任区按安全责任区的划分原则确定安全责任区划分的原则见分包责任第
3.7条
2.3总包负责编制工程总的施工组织设计及施组中适应本工程特点的安全技术措施;并及时进行审批、下发给相应的分包;对于专业分包单位施工的专业性较强的工程项目,由分包负责及时制定施工组织设计或专项施工方案及相应的安全技术措施,具体要求见分包责任第
3.10条
2.4总包负责根据相关规定,明确在较大危险因素的场所和有关设施、设备上设置安全警示标志的要求较大危险因素的场所和有关设施、设备上主要包括施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑槽口、涵洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等5总包负责组织分包及相关方,进行施工现场安全生产的各项验收工作,验收工作必须履行书面手续,总包、分包、第三方等相关方签字确认需要进行安全生产验收的工作由分包负责申请报验,具体要求见分包责任第13条安全生产验收工作内容主要包括分包提供的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等的入场验收工作;分包报验的分项工程的验收工作;分包报验的自行安装机械设备与安全防护措施的验收工作等分包需报验的分项工程范围执行国家相关规范要求,需报验的机械设备与安全防护措施范围由总包确定
2.6为督促和协助分包做好施工现场安全管理,进一步消除施工现场安全隐患,总包有权对分包的安全责任区进行安全检查,对发现的“人的不安全行为、“物的不安全状态、“环境的不良因素等各类隐患,总包可以以文字或口头形式要求分包及时整改分包必须知晓,总包对分包施工现场进行的安全检查并非本协议要求总包必须履行的责任,总包对分包安全管理责任区域和范围内的安全隐患未及时得到消除而导致的事故不承担责任
2.7当分包根据本协议分包责任第
3.16条、第
3.18条要求,书面提出某作业场所存在安全隐患导致无法施工时,总包负责和分包共同协商,消除作业场所的安全隐患,保证施工工人的安全,隐患消除完毕,需留存相应的资料,双方签字确认
2.8总包负责监督、督促分包认真开展安全生产教育工作分包必须知晓,总包监督、督促分包对施工工人进行安全教育并非本协议要求总包必须履行的责任,总包对分包事故人员缺失安全教育不承担责任
2.9总包有权对于分包施工人员在生产工作中的违反安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚总包有权对不满足安全管理要求的分包授权的人员提出更换
2.10总包对分包落实法律法规规章要求、落实合同及本协议要求情况,有权进行监督对分包违法行为有权进行举报,对违反合同及本协议的行为,有权及时制止同时,因分包违法或违反合同及本协议对总包造成的损失,总包有权进行索赔
2.11总包有权对分包不服从管理,拖延、推委和拒不完成总包安排布置的任务的行为予以制止、纠正和处罚总包有权对不负责任,不讲安全野蛮指挥的分包管理人员提出更换12其他法律、法规要求作为总包单位应承担的安全责任
3、分包的责任、权利与义务
3.1分包授权的项目经理和专职安全生产管理人员必须持有法定代表人身份证明书或授权委托书,同时持《安全生产考核合格证书》上岗;分包使用不满足上述条件的人员对现场进行管理,本单位施工发生事故时,由分包承担全部责任2分包特种作业人员必须持证上岗,无证上岗人员造成的伤亡事故,由分包承担全部责任3分包施工现场专职安全管理人员配置必须符合法律法规要求施工人员50人以下的,应当设置1名专职安全生产管理人员;50A-200人的,应设2名专职安全生产管理人员;200人以上的,应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于3人分包上述人员配置不到位或无证上岗,施工工人发生伤亡事故时,由分包承担全部责任
3.4分包必须与进入总包施工现场的工人签订合法的劳动合同,载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤社会保险等事项同时,分包施工人员进入本工程现场,必须向总包提供准确的现场施工工人名册和身份证明文件,施工过程中临时调整人员时必须及时书面通知总包分包施工人员发生伤亡事故,若事故者未与分包签订劳动合同,或事故者和花名册不符合,不论双方或第三方的原因造成的事故,均由分包承担全部责任
3.5分包应保证本单位工人身体条件符合所从事工作的要求,尤其不得使用未满18周岁的未成年工或童工、不得招用傻呆或有精神病的人员由于分包施工工人身体条件不符合所从事工作的要求或分包私自使用上述人员,发生伤亡事故,由分包承担全部责任
3.6分包不得将承接的工程非法再次转包分包违反本规定,发生在非法转包单位的伤亡事故,由分包承担全部责任
3.7分包进入施工现场,须首先向总包提出关于明确分包安全责任区的书面申请,确定责任区后,要和总包履行签字手续分包进入施工现场,未向总包提出上述要求,或未经总包明确安全责任区即开始施工,发生伤亡事故,由分包承担全部责任分包安全责任区划分的原则为施工区以分包与总包签订的合同内容所涉及到的所有工作面、材料存放场地和分包施工人员进出工作面所必经的施工区域等为分包安全责任区域,办公区和生活区以分包施工人员办公、生活的区间为责任区域
3.8分包进入施工现场后,必须服从总包关于施工现场安全管理的各项规定,分包不服从管理导致生产安全事故的,由分包承担全部责任
3.9分包负责按照相关法规要求,独立组织本单位新进场工人的公司级、项目级、班组级“三级安全教育”及其他各类教育,并及时组织受教育人员的考核,考核合格后方可上岗操作分包还必须对施工工人做好班前、日常安全教育(每周至少开展一次),并留下教育资料存档分包需将对工人开展的“三级安全教育”、考核记录在完成考核后三日内,报总包安全生产管理部门备案,并留书面记录,双方分别留存分包未按照规定对施工工人开展安全生产教育和考核,分包未按要求向总包上报上述资料,分包工人进场后没有及时组织进行安全教育或遗漏工人没有进行安全教育发生伤亡事故的,由分包承担全部责任10对于专业分包单位施工的专业性较强的工程项目,由分包负责及时制定各专项施工方案,方案中必须制定符合本工程特点的安全技术措施,及时按程序进行审批同时由分包负责组织实施方案及相关安全技术措施由分包编制的施工方案存在缺陷或分包未落实方案及相关安全技术措施导致现场发生伤亡事故的,由分包承担全部责任
3.11分包负责根据总包的施工安排和专项施工方案(响应的安全技术措施)的要求,在自己的责任区内,合理组织施工不按总包施工安排及技术措施方案施工,自作主张、盲目施工、私自更改施工程序,造成的伤亡事故,由分包承担全部责任
3.12分包负责根据标准、规程、操作规程、总包技术交底、安全交底、安全作业指导书等的要求,对下属每一位施工工人进行安全技术交底,书面告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、技术措施、危险岗位的操作规程、违章操作的危害及事故应急措施等,务必使每一位施工工人掌握自我保护的知识,并负责督促工人执行交底安全技术交底必须采用书面形式,接受交底的施工工人必须在交底上签字接收安全交底一式三份,由工人、分包单位分别留存一■份,同时,分包还必须在交底签字完毕后三日内,报总包安全生产管理部门一份进行备案分包施工人员未接受安全技术交底,或未按照交底要求施工,或分包未按要求向总包上报上述资料,发生伤亡事故的,由分包承担全部责任
3.13分包负责按照安全生产相关的法律法规、标准规范、总包签发的技术交底、安全交底、安全作业指导书等要求,及时做好本单位安全责任区内的施工生产和各项安全防护措施等安全生产工作对于相关标准、规范及总包要求进行验收的分项工程及安全防护措施,分包按标准做到位后,在进行下一道工序施工或操作工人进入工作面之前,必须填写报验表,书面报总包进行验收待双方、监理单位及相关方共同验收合格并履行验收签字手续后,方可进行后续工序的施工双方及相关方分别留存报验资料和验收资料分包需报验的分项工程、机械设备及安全防护措施范围,同总包责任第
2.5条内容分包未按要求做好分项工程及安全防护措施,或分项工程、施工机械设备及安全防护措施未经验收私自施工(以双方及监理单位签认的验收单为准),导致发生伤亡事故,由分包承担全部责任
3.14分包负责根据相关标准规范及总包要求,在较大危险因素的场所和有关设施、机械设备上(同总包责任第
2.4条内容)设置安全警示标志
3.15当经双方及相关方共同验收合格的分项工程、施工机械设备及安全防护措施移交分包后,分包负责对本单位安全责任区内的分项工程、机械设备及安全防护措施进行日常维护,确保其有效性分包在未向第三方移交分部分项工程及安全防护措施前,对因己方负责范围内的分部分项工程或安全防护措施存在缺陷导致的伤亡事故承担全部责任
3.16分包除按第
3.15条做好分部分项工程、施工机械设备及安全防护措施有效性的保障工作外,还必须经常性的检查本单位安全责任区内的各类隐患,包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素等,对发现的各类隐患要及时处理,并将检查及处理情况记录在案分包需将对本单位安全责任区的检查情况或检查记录,每日及时向总包进行书面汇报,以便于总包协助分包解决其安全责任区的隐患,保证分包施工工人的安全分包未履行检查职责或未发现本单位安全责任区的隐患,导致发生伤亡事故,由分包承担全部责任分包发现安全隐患未按上述要求向总包及时汇报或隐瞒不报,总包即认为分包能够独立解决该隐患,此类隐患导致的事故由分包承担全部责任
3.17当总包按照总包责任第
2.6条要求,对分包安全责任区的隐患提出整改要求后,分包负责按照总包文字或口头的整改要求,及时纠正本单位的安全隐患并要以整改反馈单的形式向总包反馈整改情况分包未按总包要求及时纠正隐患,导致发生伤亡事故,由分包承担全部责任
3.18分包负责在安排本单位施工工人工作任务前,派专人检查工人所在的施工区域、作业环境、安全防护措施、施工机械设备、工具用具等有无安全隐患若存在安全隐患能够内部解决的,分包必须及时将隐患解决后方能安排工人作业若需和总包协调解决的,分包必须及时以书面形式向总包反馈,待双方共同将隐患排除后方准施工若分包安排工人作业前未检查有无安全隐患,或发现隐患不进行整改也没有书面反馈给总包要求排除即自行组织施工,就表示分包确认施工场所、作业环境、施工机械设备、工具用具等符合分包安全要求分包对施工过程中由于上述因素不良而导致的伤亡事故承担全部责任
3.19分包负责合理使用总包提供的施工机械设备、临时用电设施、居住住所等安全物质条件分包使用总包提供的上述安全物质条件前,要向总包提出书面申请,并认真检查物质条件能否满足安全规定并保证己方安全生产需要对于满足分包需要的要与总包履行交接手续,对于不符合安全规定的应及时向总包提出总包必须积极整改,整改合格后,履行交接手续后方准使用违反本规定或不经总包许可,不正确使用安全物质条件导致伤亡事故,或因分包原因导致安全物质条件发生缺陷等导致伤亡事故时,由分包承担全部责任本条阐述事项的典型事例包括但不限于下列各项
1、分包使用总包提供电器设备,未报请总包同意,在使用前也未进行检测是否合格后即自行使用,擅自乱拉电器线路造成伤亡事故的,由分包承担全部责任
2、分包施工人员未经总包允许私自动用、乱开总包机械设备造成伤亡事故的
3、分包使用总包提供的机械时,操作人员违反操作规程操作造成伤亡事故由分包承担全部责任
3.20分包必须按有关临时用电规范和总包的相关要求设置临时用电设施,并派专职电工负责临时用电设施的维护和接用电作业
3.21分包不得擅自拆除、变动现场的安全防护措施、安全标志和警告牌因施工生产需要拆卸的安全防护措施,分包必须向总包提出书面申请经双方及相关方协商一致并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除安全防护措施拆除后,由分包负责该区域的安全管理责任如在该区域发生安全生产事故,由分包承担全部责任安全防护措施的拆除必须留存双方签认的书面记录分包对本单位施工工人擅自拆除或未按总包批准的拆除要求拆除安全防护措施所造成的伤亡事故,承担全部责任
3.22分包负责为本单位施工工人提供合格的安全帽、安全带、护目镜、手套等各类安全防护用具和安全防护服装,并不能以货币等非实物的方式代替同时分包相关管理人员必须督促施工工人自觉穿戴好防护用品分包为工人配备的上述物品,在向工人发放后,必须将发放清单及物品合格证明材料,交总包安全生产管理部门备案分包未向工人提供安全防护用品,或提供不合格的安全防护用品,以及分包施工工人不正确佩戴安全防护用品发生伤亡事故的,由分包承担全部责任
3.23分包不得使用国家命令淘汰、禁止使用的危及安全生产的工艺和设备分包自带的施工机械设备、电器设备、各类设施等必须符合国家标准、规范的要求,且受力性能、机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效分包对自带的上述设备、设施必须建立管理制度,并进行有效管理,设备的安装、使用、检测和报废必须符合相关标准分包自带的上述物品,进场前需向总包的安全管理部门提交清单进行备案分包自带的设备设施工具存在缺陷造成的安全生产事故,由分包承担全部责任
3.24分包进行爆破、吊装、土方开挖等危险作业时,必须派专门人员进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实分包进行上述作业时,现场无专人进行安全管理,发生伤亡事故,由分包承担全部责任
3.25分包自带进入施工现场的氧气、乙焕、油漆、涂料等易燃、易爆危险物品,必须建立专门的安全管理制度,并设专人管理和发放,同时要书面报总包同意后,在室外设专库存放分包自带的上述物品,进场前需向总包安全生产管理部门提交清单进行备案分包私自使用上述物品或管理不善导致的爆炸、火灾等事故造成的伤亡事故和经济损失,由分包承担全部责任
3.26分包负责采购合格、卫生的食品及配料,并保证食品加工过程的安全性,防止食物中毒等事故的发生,分包对本单位施工工人发生的食物中毒等事故承担全部责任
3.27分包食堂的环境卫生及硬件设施应符合总包《食堂管理制度》的要求应按照《食品安全法》的要求,自行办理餐饮服务许可证,食堂工作人员应持健康证上岗如分包不按照相关法规度要求设置食堂并办理相关行政许可手续而发生食物中毒等事故的由分包承担全部责任
3.28分包负责督促本单位施工工人保持生活住所的干净整洁及良好的住宿习惯,对于发生在施工工人住所的伤亡事故,由分包承担全部责任
3.29分包施工人员违反总包管理规定、违反安全操作规程作业或分包管理人员违章指挥造成的伤亡事故,由分包承担全部责任;
3.30分包施工人员发生以下无法采取有效防护措施进行杜绝的伤亡事故时,由分包承担全部责任
1、非工作时间工人突然死亡、2米以下非高处作业发生摔倒导致伤亡、挪动大件材料发生意外伤亡等;
2、高处作业人员系挂安全带,但在摘带移动作业位置时发生伤亡事故的;
3、在现场或生活区吸烟,动用电气焊、明火而发生的火灾事故导致伤亡事故的;
4、从防护拆除处摔落造成的生产安全事故的;
5、专职持证上岗电工接用电作业导致生产安全事故的;
6、违规在办公室或宿舍使用电炉、电暖气、电热棒等高耗能电器而导致发生生产安全事故的;
7、违规在非指定配电箱接用电,导致生产安全事故的;
8、违反临时用电规范接用电,导致生产安全事故的
3.31分包在非允许施工时间内施工,发生伤亡事故时,由分包承担全部责任
3.32分包施工人员在施工现场外,生活区外发生的违反治安管理规定、违法行为造成的后果,由分包承担全部责任
3.33分包负责救治因安全生产事故导致受伤的本单位人员,并承担相应的赔偿责任,自行处理并办结本单位人员的安全生产事故
3.34分包负责救治因本单位原因导致发生安全生产伤亡事故受伤害的第三方人员,并根据责任划分承担相应的赔偿责任,自行处理并办结第三方人员的安全生产事故
3.35因分包全部责任或主要责任而导致发生安全生产事故的,其经济损失由分包全部承担,并由分包具体负责事故的善后处理工作
3.36分包必须服从其他法律法规要求应承担的安全责任
3.37分包负责下月1-2号书面向总包汇报上月本单位人员(含管理人员)伤亡事故情况,并不得瞒报事故
4、其他事宜
4.1本协议作为双方工程合同的补充,与工程合同具备同样法律效力,协议内容如有和国家、地方的有关法律法规规章不符者,按国家和地方的有关规定执行
4.2本协议一经签订,双方必须共同遵守,施工现场发生施工人员伤亡事故时,本协议作为区分双方责任的主要文件,协议未阐明的事项,由双方按照法律法规的规定解决
4.3本协议经双方单位盖章和负责人签字后生效,有效期自签订之日至合同任务结束承包人(全称)XX有限公司分包人(全称)附件5临时机械使用台班确认单必须手工填写,复印件无效特殊(重大)事项签证单工程名称NO分包队伍:备注
1.特殊事件或重大签证流程为分包队伍提出签证申请,主管部门对事件进行核实,成本管理部门复核,指挥部(项目部)召开主要成员会议,集体决策,指挥长(项目经理)最后签认,同时需附集体签字认可会议原件方能生效
2.特殊事件是指由我方原因造成分包队伍的停窝工或其他损失须由我方补偿的;重大签证是指签证金额在1万元以上(含1万元)的签证必须手工填写,复印件无效处罚通知单分包队伍NO制单人递交日期:备注:本联送交财务作为罚款依据.处罚通知单分包队伍:制单人递交日期:备注:本联由制单部门存档备查.作业完工结算书承包人XX有限公司分包人根据甲、乙双方年—月—日签订的《XX合同》(合同编号)现作业项目已完工,甲乙双方依据《XX合同》及其它补充合同、协议以及全部验工计费确认的作业工作量进行最终结算,签订作业完工结算书
1、双方在执行合同期间,合作满意双方对完成的全部工作量以及单价一致认可
2、双方审定,对分包人所完成的全部工作量进行结算,结算总额共计人民币大写元(小写元),结算总额无误
3、分包人承诺已将作业人员的全部工资发放到个人手中本结算书签订后由于人员工资所引发的问题均由分包人负责承担
4、结算书签订后,分包人与第三方发生的债权、债务纠纷及治安问题均由分包人负责,承包人不承担与此有关的任何经济责任及其它连带责任
5、结算书签订后,承包人依据本结算书及时支付剩余价款,待附后),确认无其它遗留问题,合同终止附件9按时支付施工人员(包括民工)工资的承诺xx有限公司为确保社会稳定并积极响应中央、省、市关于建设施工单位不得拖欠施工人员(包括民工)工资的文件精神,我方承诺在本工程的建设当中,我方将积极筹措资金按时按量地支付施工人员(包括民工)的人工工资,决不出现拖欠人工工资和出现民工闹事的现象,如发生拖欠人工工资现象,贵方有权将本工程进度款工资部分直接支付给施工人员(包括民工),并且我方将承担一切后果和接受相应的处罚承诺人(盖章)法定代表人或委托代理人(签字)纳税人身份一般纳税人法定代表人职务执行董事,党委书记序号分项名称工程范围及工作内容(包括但不限于以下工作内容)单位暂定工程量单价合价备注1螺旋钻孔灌注桩成孔场地平整,桩机进出场、桩机移位、测量定位、桩机就位、复核桩位、钻孔、清运钻孔余土等承包人负责部分以外的全部成孔工程含承包人提供动力油料费2钢筋笼制作、钢筋笼制作、焊接(包括电渣压力运输、安装焊工料机、闪光焊工料机、电瓠焊工料机)、钢筋直螺纹接头的连接、套筒制作、安装钢筋笼运输、安放等承包人负责部分以外的全部钢筋工程3径灌注建场内外倒运、灌注、养护等承包人负责部分以外的全部磔工程4以上不含税合价元5税金增值税专用发票%6含税价合计7暂定合同金额大写序号项目名称单位不含税单价(元)含税单价(元)备注1挖掘机(200型以上)小时含承包人提供的动力油料费2挖掘机(200型以下)小时含承包人提供的动力油料费3装载机(50型)小时含承包人提供的动力油料费4装载机(50型以下)小时含承包人提供的动力油料费5自卸汽车(不分型号)小时含承包人提供的动力油料费6压路机(不分型号)小时含承包人提供的动力油料费7推土机(不分小时含承包人提供的动力型号)油料费序号品种规格型号单位数量合理损耗率(%)奖惩办法备注1钢筋T
1.5见合同条款
5.
1.52M3定额充盈系数的50%见合同条款
5.
1.5日期劳务队设备型号工作内容起始时间结束时间共计时间(小时)折合临时台班劳务队(签字)施工员(签字)技术主管(签字)项目副经理(签字)项目成本管理部门(签字)项目总工(签字)项目经理(签字)说明使用完毕后,由分包队伍保留本联,每月25日计价时,由成本管理部门核对,核准无误并每月汇总报项目经理签字确认后交回成本管理部门予以计价每台班为八小时..本签证单用于金额在1万元以下的签证分包队伍提出索赔事由及时间主管部门意见成本管理部门意见指挥部(项目部)召开主要成员会议集体决策会议时间集体决策意见参加人员签名指挥长(项目经理)签署最终意见制单部门制单日期事由处罚责任人金额部门领导审核指挥长(项目经理)审核制单部门制单日期事由处罚责任人金额部门领导审核指挥长(项目经理)审核。