还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
个人装修合同样本大全 就是为了房屋装修而签订的合同这个合同是依照《中华人民共和国》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况,在双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就发包人的家庭居室装饰装修工程以下简称工程的有关事宜达成的协议今天,特意为大家推荐2篇个人装修合同样本,希望对大家有帮助! 委托方甲方承接方乙方 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设,订立本协议,以共同恪守
一、工程地点区街单元室
二、形式结构层式室厅厨卫
三、工程工程
1、四个房间两卧室、两客厅地面铺设80*80瓷砖,打地角线,要求平整;一个厨房,一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶,留出吊顶空间,边角打磨,地面铺30*30瓷砖,要求平整;两个阳台地面铺设30*30瓷砖,要求平整
2、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定
四、承包方式甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料乙方需提前通知甲方,和施工期间的午餐供给,乙方负责施工
五、质量标准施工质量要符合平安要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可工程竣工验收合格后,3个月内因乙方施工出现质量问题,乙方负责无偿返工维修
六、工程造价材料由甲方提供,甲方支付乙方装修人工费元人民币
七、付款方式为确保工程质量,暂扣500元押金,XX年4月日至XX年7月日内无任何问题,将全额返还乙方工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工工程和设计要求,三天内付清乙方人工费,
八、本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有相同效应本协议自双方签字之日起生效 甲方乙方 签字盖章签字盖章 联系联系 年月日年月日 ---------- 甲方发包方 身份证号码 乙方承包方 身份证号码 双方协商,订立本协议,以共同恪守如下
一、工程工程
1、三个房间两卧室、一客厅,以下简称三个房间打地角线,包暖气及管线客厅要对称,房顶四周打石膏线,包三个房间的门、窗;客厅、卧室铺强化木地板;去除所有房间原有涂料,客厅、卧室打腻子,刷立邦漆两次
2、通阳台的门窗处打一吧台,上方根据甲方要求图纸做一置物架;阳台东侧打一多用途柜底下放鞋、上面书柜、西侧打一吊柜,包阳台、铺磁砖、吊pvc板
3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶,屋顶吊pvc板;厨房地面铺磁砖,打一灶台
4、房间电源线路根据甲方要求适当调整,客厅门后一多用途柜底下放鞋,上面挂衣服
5、未尽细节的之处,由甲方提出方案,商量确定
二、承包方式 甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料乙方需提前通知甲方,乙方负责施工
三、质量标准 施工质量要符合平安要求,装修质量不得低于同一施工类型的装修标准,双方认可
四、施工期限 二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日,如不能按期完成,每天将处分金五十圆
五、工程造价 材料由甲方提供,甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币
六、付款方式 工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工工程和设计要求,三天内一次将装修人工费付清
七、其它问题 装修工程的具体要求,由甲方提出,乙方实施本协议未尽事宜,由双方协商解决本协议自双方签字之日起生效
八、本协议一式两份,甲、乙方各执一份,具有相同效应 甲方乙方 签字盖章签字盖章 年月日年月日 发包人编号 承包人编号 备案编号 鉴证编号 发包人 承包人 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理方法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议 第1条工程概况
1.1工程地点
1.2工程内容房屋间数室厅;总建筑面积平方米
1.3承包范围
1.4承包方式双方商定采取以下第种承包方式 1承包人包工包全部材料; 2承包人包工包局部材料; 3承包人包工、发包人包料
1.5开工日期年月日 竣工日期年月日 总日历工期包括法定节假日日 第2条合同价款与支付
2.1合同价款 金额人民币大写 ¥
2.2合同价款采用方式 双方商定本合同价款采用第种方式确定 1采用固定价格固定价格加%包干风险系数计算包干风险包括2采用可调价格,按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算 3本钱加酬金
2.3工程预付款 合同生效后,发包人向承包人预付工程款%即人民币大写预付款扣回的时间、比例
2.4工程款进度款支付 1工程款支付方式 2工程款支付金额和时间工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款进度款同期调整支付 发包人不按合同约定支付工程款进度款,双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承当违约责任 第3条施工图纸 双方商定施工图纸采取以下第种方式提供 1发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份 2由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份费用包含在合同价款内 第4条发包人工作
4.1指派为发包人驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
4.2装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理效劳协议,主动接受监督管理如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线水、电、暖气、煤气管道,负责到有关部门办理审批手续
4.3向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用考前须知负责协调与周围的邻里关系
4.4负责去除影响施工的障碍物对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施
4.5开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底
4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承当相应的费用 第5条承包人工作
5.1指派为承包人驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务
5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定参加竣工验收,编制工程结算
5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系
5.4未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
5.5工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
5.6保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作 第6条材料供给
6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备
6.2由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承当
6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用假设已使用,对工程造成的损失由承包人负责 第7条平安生产和防火
7.1发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计标准
7.2发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准,导致发生平安或火灾事故,发包人应承当由此产生的一切经济损失
7.3承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工平安操作规程,按照规定采取必要的平安防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的平安
7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关平安操作规程,导致发生平安或火灾事故,应承当由此引发的一切经济损失 第8条工程质量及验收
8.1双方约定本工程质量应到达国家质量评定标准可选择优良或合格
8.2优良工程等级增加的经济支出
8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收标准为质量评定验收标准
8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予成认
8.5工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续
8.6装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书 第9条工程变更
9.1发包人对工程工程及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期
9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准 第10条竣工结算
10.1工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意
10.2工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款无正当理由不办理结算,应承当违约责任 第11条工程保修
11.1验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书 第12条违约责任
12.1由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承当违约责任每停工或窝工一天,发包人支付给承包人元发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的支付滞纳金
12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人元违约金 工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的%
12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负责并承当损失
12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承当赔偿责任
12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责
12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失
12.8双方约定其它违约责任 第13条争议的解决方式
13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决 一提交大连仲裁委员会仲裁; 二依法向工程所在地人民法院起诉 第14条不可抗力
14.1双方关于不可抗力的约定 第15条保险 第16条合同生效 双方约定合同副本份数 发包方身份证号 承包方身份证号 第19条其它约定模板内容仅供参考 。