还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
企业建筑工程木工劳务合同范本 建筑劳务合同范本总共有两份一份是建筑施工劳务合同一份是建筑工程劳务合同,下面为大家分享了企业建筑工程木工的劳务合同,欢送借鉴! 甲方 乙方 为共同搞好的施工生产工作,顺利完成工程施工任务根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的木工局部工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守
一、工程概况
1、工程名称
2、工程时间
2、工程地点
4、工程承包方式为包工不包料工程施工内容图纸内所有木工工程量,按实际工程量结算;增减工程需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工
5、双方商定本工程工期全部施工及安装工程即自年月日起计
6、乙方签订合同前必须交付元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能到达甲方施工进度要求,退还给乙方
7、承包范围及价格范围模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉价格按模板展开实面积,每平方米26元(含根底)
二、甲方工作
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以成认
4、及时履行乙方的其他协助义务
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜
2、执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定,对施工现场的防火平安负责
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
四、关于工程款及结算的约定
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款
2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款否那么甲方不给予办理;
五、关于材料供给的约定
1、本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供给到工地现场甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责甲方供给的局部材料由乙方验收后保管
六、关于双方责任的约定
1、甲方的责任甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承当相应的费用
2、乙方的责任不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承当对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方维修乙方在施工过程中, 违反操作常规,造成人员伤害,责任由乙方全部负责
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装
2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减工程,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单
3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以成认
八、奖赏和违约责任
1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方应支付乙方1000元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金
2、按甲方和乙方协定的施工进度方案,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付1000元违约金如三个工作日内还未能调动人员完工甲方有权单方终止合同乙方无条件退场
九、合同份数 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份
十、其它 本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原那么协商解决如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉 甲方乙方 代表人代表人 年月日年月日 甲方 乙方 签订时期年月日 甲方法定代表人 企业地址 施工地址 工商机关 乙方居民身份证号 出生日期年月日 家庭住址 邮政编码 户口所在地省(市)区(县)乡镇村 根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款
一、劳动合同期限 第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用) ()
1、有固定期限劳动合同 本合同于年月日生效,于年月日终止其中试用期至年月日止 ()
2、以完成一定工作为期限的合同 本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间 ()
3、无固定期限劳动合同 本合同于年月日生效,于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止其中试用期至年月日止
二、工作内容和工作时间 第二条甲方招用乙方在(工程名称)工程中担任岗位(工种)工作乙方的岗位(工种)上岗证号码为. 第三条甲方安排乙方执行以下第种工作时间制度 ()
1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时,每周工作40小时) ()
2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167.4小时) ()
3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下,乙方自行安排工作和休息时间) 第四条实行计时工资制的,甲方安排乙方加班,应符合律、法规的规定甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的,应支付不低于工资的150%的工资报酬甲方安排乙方在休息日工作,又不能安排补休的,应支付不低于工资200%的工资报酬甲方安排乙方在法定节日工作的,应支付不低于工资300%的工资报酬
三、劳动保护和劳动条件 第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级平安教育,并组织对乙方学习成果的书面考试,考试结果甲方应保存在施工现场备查,考试不合格的不得在现场施工 甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训,乙方取得相应的操作证书方可上岗 第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动平安、卫生的有关规定为乙方配备必要的平安防护措施,发放必要的劳动保护用品 甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等根本生活条件应到达平安、卫生要求,其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—xx) 第七条甲方将根据国家有关法律法规,建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害
四、工资保险待遇 第八条双方约定的工资不得低于政府公布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准
1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元,试用期满后月(日)工资为元
2、按工程量计付工资
(1)按工程量单价计取工资;
(2)按工程量总量总价计取工资双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工 费标准实行按工程量计付工资的,每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70% 甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资,并由乙方签字确认 甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资 甲乙双方对工资支付的其他约定 第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续,并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用
五、劳动纪律和劳动合同的解除 第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和平安技术操作规程 第十一条乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场平安管理规定及施工质量管理规定的;
(四)被依法追究刑事责任的 第十二条乙方解除本合同,应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方,不得擅自离职
六、当事人约定的其他内容 第十三条乙方违法解除劳动合同,给甲方造成经济损失的,应当承当赔偿责任 第十四条甲乙双方约定的其他内容
七、劳动争议处理及其他 第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁对仲裁裁决不服的,可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉 第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力 第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的,按照有关规定执行 第十八条本合同一式二份,甲乙双方各执一份自双方签字盖章之日起生效 甲方(公章)乙方(签字或盖章) 法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) 签订日期年月日模板内容仅供参考 。