还剩30页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【精品】安装承包合同汇总8篇【精品】安装承包合同汇总8篇 现今社会公众的法律意识不断增强,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是精心的安装承包合同9篇,欢送大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、老实守信的原那么,甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致制订立如下劳务分包合同条款,以供双方共同遵守执行 工程范围与内容所有土建面积、施工图内所有的水电、及弱电安装工程,施工图重大改变后工程量另行计算 1给水按图施工,各主、干管、立管预埋及安装,从楼层表后至户内用水地点; 2排水所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装接至室外第一个检查井;所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管 3室内照明线路、电缆、桥架、预埋; 4室内公共照明灯具及开关预埋及安装; 5防雷接地安装; 6设计图纸变更修改,如果变更资料在施工后,造成返工,其返材料费及工人工费通过现场签证的方式,另行计算补上 乙方必须在年月日前竣工乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格 工程质量按总分包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收标准》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须到达质量评定合格等级 本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格 本工程建筑面积约平米合同价款为人民币元每平方米以建筑面积结算属总价包干该总价已包括人工、机械、安装辅材线管接头,电工胶带,封口胶,排水胶水,穿线钢丝,扎丝焊条,油漆,线卡,膨胀钉,丝口带、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用
2.1乙方按节点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料,在到达本合同约定的质量标准的前提下,甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款
2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交,乙方向甲方提供完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内,工程款可付至工程合同造价的90% 经甲方及有关单位进行最终验收到达现行施工标准及合同要求,并办理结算手续后30天内付至95%无法计量局部按时工处理,时工单价为技术工元/工日,普通工元/工日假设该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取 剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付 因施工变更导致工程量重大增加局部工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延 1本合同工程所有用于水电主材均由甲方采购供给,所有辅料由乙方自行负责 2水电安装的所有工器具乙方自备,甲方不再提供相应的工器具 1按时甲方提供的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 2甲方指定现场负责,负责协调配合管理施工现场,负责有关签证 3甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所 4甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料使用保管情况,检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承当 5按工程进度和合同约定,及时支付乙方的劳务费用 1土建面积、施工图内所有的水电、及弱电预埋安装工程 2应按照设计图的要求及施工标准施工,到达国家验收标准 3施工现场水、电材料上下车及现场转运 4乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度,特别是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度 5现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本工程上,否那么,甲方有权要求乙方按原值赔偿 6在没有交付甲方时前必须保护设备设施,做好成品保护 7乙方食宿自理 8乙方提前7天提出一般材料方案,由甲方审核购置,外购设备需提前两个月报方案 9乙方现场负责人 如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资 1如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿 2如乙方在生产工程中,人员不够,工程质量施工平安不能得到保证,工期延误,甲方有权终止合同,并取缔乙方作业资格,乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方 3双方约定的工期不管任何原因均不得延长,如未按规定时间完成该分项工作,甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金 4在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承当,甲方并总价2%向乙方收取违约金 5乙方必须做到工完场清,否那么甲方按100元/次向乙方收取违约金 6乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派,有成心刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其工程部有权终止其合同并取缔乙方施工,乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方 7乙方必须按甲方要求做好各项工作,进行工程质量与施工平安技术交底,认真完成甲方下达的各项指标任务 8以上违约金,凡指明的,均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除
十三、平安文明施工 1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出平安事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承当任何费用 3乙方在施工作业中必须平安保护和甲方提供的水电材料,如发现浪费材料和不保护材料,甲方有权对乙方做出罚款 4乙方在施工中必须注意平安,杜绝平安事故发生,乙方必须为进场施工人员购置意外伤害保险,如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不平安行为发生的意外伤害,甲方概不负责如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承当一半 5负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作
十四、其它管理制度
1、甲方及其工程经理对乙方实行考勤制度,乙方必须在施工现场,配足满足施工需要的人员,如无故不在岗含缺席、旷工等现象,甲方按200元/天次向乙方收取违约金
2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发现,除退赔原物外,处以1001000元的罚金,并依法追究其法律责任
1、本合同经双方签字盖印后生效,本合同承包范围内任务完成,结清余款后本合同即告终止
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行 1.工程名称 2.工程地点 3.工程编号 4.工程范围和内容全部工程建筑面积平方米 5.工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元(各单项工程详见工程工程一览表) 1.开竣工日期依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下 全部工程自年月日开工,至年月日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表) 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成 3.在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案
(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;
(2)因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者;
(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者 1.全部工程所需的物资按以下第()项供给方式办理
(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供给至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供给
(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供给至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供给
(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点
(4)其他方式 2.由甲方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供给材料、设备一览表) 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议 4.工程所需材料,如因供给部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算 5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明,必须经供给方试验合格前方准使用,其试验费用,应由供给方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担 6.由甲方负责供给的`材料和设备,如未按时供给、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担 1.全部工程造价的结算方式按以下第()项规定办理
(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算
(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款
(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款
(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算
(5)招标的工程,按中标的价款结算 2.工程款拨付与结算方法,按现行规定办理(详见附件) 1.乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部到达合格 2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇以下情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担
(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工
(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工否那么,任何一方不得强行施工
(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位
(4)在施工中,如发现甲 方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经银行,做为结算工程款之依据 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承当 3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据 4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 5.工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续 6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件
(1)增减变更文件和其他洽商记录;
(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图 7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验收后十五天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经银行审定拨款 8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理) 9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉 1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证 2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件双方确认的往来信函、、电子邮件等,将作为本合同的组成局部,具有合同的效力 3.招标工程,按《市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同 4.双方商定的其他事项 1.本合同一式份甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案 2.本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效 甲方(发包方)(盖章) 代理人(签字) 工程负责人(签字) 单位地址 开户银行 帐号 年月日 签订地点 乙方(承包方)(盖章) 代理人(签字) 工程负责人(签字) 单位地址 开户银行 帐号 年月日 签订地点 附件 1.工程工程一览表 2.全部施工图纸(合同正本有此件) 3.施工图预算(合同正本及建设银行有此附件) 4.甲方负责供给的材料、设备一览表 5.有关协议 6.有关补充合同 发包方_____(以下简称甲方) 承包方_____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行,建筑安装工程承包合同
(5) 1.工程名称_____ 2.工程地点_____ 3.工程编号_____ 4.工程范围和内容全部工程建筑面积_____平方米 5.工程造价全部工程施工图预算造价人民币___元,其中人工费___元____(各单项工程详见工程工程一览表) 1.开竣工日期依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下 全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表) 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成 3.在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者 1.全部工程所需的物资按以下第()项供给方式办理 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供给至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供给 (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供给至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供给 (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点 (4)其他方式________ 2.由甲方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供给材料、设备一览表) 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议 4.工程所需材料,如因供给部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算 5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明,必须经供给方试验合格前方准使用,其试验费用,应由供给方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担 6.由甲方负责供给的材料和设备,如未按时供给、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担 1.全部工程造价的结算方式按以下第()项规定办理 (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算 (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算 (5)招标的工程,按中标的价款结算 2.工程款拨付与结算方法,按现行规定办理(详见附件) 1.乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部到达合格 2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计,合同范本《建筑安装工程承包合同
(5)》如遇以下情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担 (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工 (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,XX银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工否那么,任何一方不得强行施工 (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位 (4)在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送XX银行,做为结算工程款之依据 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承当 3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据 4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 5.工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续 6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件 (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图 7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验收后十五天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由XX银行审定拨款 8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理) 9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉 1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证 2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件双方确认的往来信函、、电子邮件等,将作为本合同的组成局部,具有合同的效力 订立合同双方 建设单位_________(以下简称发包方) 施工单位_________(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议 第一条工程名称 第二条工程地点 第三条建筑面积 第四条工程价款及付款方法 第五条工程期限(开工、竣工时间) 第六条工程质量标准 第七条承包形式及材料设备供给 第八条发包方义务 1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”; 办好施工许可证(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供给并交乙方签认 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作, 负责监督工程质量 4.按协议负责按期拨款 5.…… 第九条承包方义务 乙方负责 1.按协议分工负责材料供给 2.编制施工组织设计和施工形象进度表开工前5天交甲方一式二份 3.按施工图负责组织施工,按期竣工 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料好交甲方 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收标准进行 6.…… 第十条违约责任及奖励条款 第十一条其他协助条款 第十二条本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、 ______各一份 第十三条合同有效期及合同争议解决 第十四条附表及其他具有合同效力的文件 发包方(盖章)承包方(盖章) 法定代表人_____法定代表人______ 地址________地址_________ 开户银行______开户银行_______ 帐号________帐号_________ 签约日期____年__月__日 甲方 乙方 甲方经批准进行的建设安装工程,由乙方承当,为明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》等有关法律、法规签订本合同,共同遵守 工程范围 以上工程均按施工图设计内容范围承包 承包的工程总造价大写伍拾伍万玖仟叁佰捌拾伍元整¥
559385.00 本工程按以下第项方式进行承包施工 包工包料 本工程按工期定额和有关规定,旋工工期日历定于月日开工至年月日竣工施工期间如遇不可抗力,工期另行协商
1、开工前提供施工现场水源、电源,保证具备施工
2、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,按合同约定在开工前十天内将设计图纸壹份、标准图贰份及有关技术资料送交乙方,审定施工组织设计
3、按双方协定的分工范围和要求,供给设备
4、派驻工地代表及监理方,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续,解决现场需要协调问题以及其它事宜
1、按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供给和管理,作好施工前的各种准备工作
2、及时向甲方提出开工通知书、施工进度方案表、施工平面布置图、隐蔽工程验收通知、竣工验收通知,提出应由甲方供给的材料、设备的供给方案
3、严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同约定的时间竣工和交付
4、已完工安装的设备,在交工前应负责保管并清理好场地
5、按照有关约定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,办理竣工结算
6、在合同约定的保修期内,对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿修理 l、乙方供给的资料设备必须符合设备要求和国家规定的标准,并附有出厂合格证、检验报告进场行材料需按要求检验的工程,费用由乙方负责
2、乙方供给的材料设备应执行建设行政主管部门公布的材料预算价格或合同约定的价格,可列清单作为合同附件
1、预付备料款和工程款的具体额度和方法是签定合同后预付元为工程款,乙方设备材料进场后付/元为工程款15个工作日后按工程量的70%支付进度款工程竣工验收合格后再付25%工程款自验收合格后运转壹个制冷季,无质量问题余款5%于7日内一次付清
2、结算方式银行汇票或电汇及其它形式的汇款甲方方在收到乙方的竣工结算书或相应结算文件后28天内不进行结算的,视为认可竣工结算书价款
3、结算期限工程竣工验收合格后天内结算完毕
1、设计图纸经会审定案后,原那么上不准变更如需变更时,应提前15天办理变更手续,书面通知对方因变更严生的费用由甲方承当,竣工期限相应顺延
2、在施工中,如乙方发现施工图纸或说明书不符合设计要求,应及时书面通知甲方,甲方应在7天内办理技术签证
3、施工期间遇工程变更、迟延付款等特殊情况及不可抗力,工期应当按实际情况顺延 l、乙方严格按照施工图与说明书组织施工,确保工程质量,在施工中如发生质量事故,由此产生的损失由质量事故责任方承当
2、隐蔽工程完成后,乙方在24小时内通知甲方进行检查,未经甲方检查不得隐蔽如甲方未按时到场,乙方自行检查隐蔽甲方提出重新检查的,假设结果不符合要求,费用由乙方承当;假设结果符合要求,费用由甲方承当
3、竣工验收标准按国家颁发的工程施工及验收标准和质量检验标准为依据
4、有以下情况视为验收合格未经验收提前使用的 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任
1、工程质量不符合合同约定的,负责无偿修理或返工
2、因乙方因素量导致工程延期交工的,每日向甲方偿付工程总造价千分之一违约金 因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商解决,协商不成的,可依法向原告住所地人民法院起诉 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 甲方庆阳市宏百建筑安装工程当庄队居民安置小区工程工程部乙方依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法有关规定甲方将以下工程分包给乙方负责施工,为明确各自的责任义务和权利,双方自愿达成如下协议
一、工程概况
1、工程工程名西峰区黄官寨当庄队居民安置小区二期工程
2、工程地点黄官寨当庄队
3、工程面积约41000m2
4、施工范围和内容给水工程、排水工程、电气安装工程、采暖工程及消防安装工程
5、合同价款约
9160000.00元
6、材料质量及品牌施工所用材料的质量要求必须符合国家标准及行业标准
7、承包方式包工包料
8、质量等级合格
9、开工竣工日期20xx年5月30日开工,预计3013年11月30日竣工
二、甲方的责任、义务
1、甲方严格执行,建设工程质量管理条例等法规对该工程管理,承当局部协调职责
2、甲方按照《建筑工程施工及验收标准》及本工程行业标准进行验收
三、乙方的责任、义务
1、乙方应严格按照国家的有关法律、法规及行业标准文明施工,保证工程质量
2、乙方必须按照工程设计图纸,国家标准和甲方质量要求进行施工,在施工过程中发现设计图纸有过失的,应当向甲方提出意见建设
3、图纸变更必须经甲方报设计人员同意,甲方签字认可后执行
4、乙方必须对所承接的工程建立质量体系来进行施工管理,并接受甲方对该质量体系进行的审查,如出现不符合情况,所造成的损失由乙方自行承当
5、乙方在施工管理中,明确施工人员,必须经过培训且持有相应的施工上岗证等资格证件,方可上岗,否那么后果自负
6、乙方必须保证平安施工,由乙方造成的平安事故由乙方负责
四、竣工与保修
1、甲方在接到乙方的竣工通知书组织有关部门进行验收
2、建设工程的保修期,自竣工验收合格后按相关规定期限进行保修
3、保修期内发生的工程质量问题,乙方在接到通知规定期限内来人进行修复
五、工程结算
1、结算依据
2、工程进度款的支付合同签订后甲方前期不向乙方付工程款,安装工程量完成60%以后,甲方按所完成的工程量支付乙方60%工程款,其余款项待竣工验收后两个月内支付到97%,保修期满结清剩余工程款
六、违约责任
1、乙方要严格按甲方要求的工期施工,并验收合格交付使用,由于乙方施 工原因造成该工程工程无法验收,造成一切后果及损失由乙方承当
2、甲方应按合同约定时限按期付款,否那么视为违约,并承当全部违约责任,造成一切后果及损失由甲方负责
3、双方假设发生纠纷,应协商解决,假设协商不成,可向甲方所在地人民法院提起诉讼,解决纠纷
七、合同的变更、补充、解除
1、本合同不能单方面进行变更,如果需要变更,双方协商达成一致方可变更
2、其它未尽事宜,比双方协商达成一致后签订补充合同作为本合同附件,本合同具有同等法律效力
3、本合同的终止在双方完全履行之后,方可解除合同
4、合同的权利义务终止,不影响合同中结算和维保条款的效力
八、本合同经双方签字盖章后生效
九、本合同一式二份、甲乙双方各执一份 甲方签字盖章乙方签字盖章 签约日期: 年月日 同 甲方 乙方 经甲乙双方共同协商,就×××电站机电设备安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守 ×××电站机电设备安装工程 详见工程量报价清单 乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和局部设计图纸进行的报价,合同总价为工程结算以施工图工程量为根底,根据最终完成的工程量及单价进行结算 根据甲乙双方商定,乙方在×年×月份进场施工,×年×月×日前完成电站所有机电设备安装及调试工作在乙方安装过程中,如遇不可抗拒自然因素,工期顺延如非乙方原因造成工期延误,那么相应责任方按照每月×××元人民币为标准赔偿乙方人员误工费
(1)工程预付款在本合同签订后7天内,甲方按合同总价的20%支付工程预付款,便于乙方组织生产、生活设施及人员进场
(2)工程进度款按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款,并按照比例扣去工程预付款,留足5%的保修金后支付保存金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方
1、提供施工图纸、技术资料4套,并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地
3、甲方协助乙方做好现场平安保卫工作,协调各施工单位之间的关系
1、严格按设计施工图纸、规程、标准及甲乙双方签订的技术协议进行施工,不得随意更改设计,假设出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责
2、乙方进场后,在半个月内编制切实可行的施工组织设计,施工技术措施,质量保证措施和平安技术措施并上报甲方备案
3、乙方在施工期间,做好平安生产、文明施工,尊重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工单位的关系
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工
1、乙方在机电设备的安装过程中,严格按照设计图纸要求和有关标准、标准进行施工,确保工程质量到达设计图纸和标准要求,如未到达标准,甲方有权要求乙方返工,直至符合标准
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单,作为工程款结算支付的依据
3、乙方在施工过程中,无条件服从监理工程师和业主的质量检查,凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定,书面报请监理工程师和业主进行中间验收,监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收,验收合格后,方可进行下一道工序施工
4、由乙方自行采购的设备材料,必须提供材质合格证,坚决杜绝使用不合格的材料
1、乙方必须认真贯彻国家的有关平安生产法规,牢固树立平安生产,责任重于泰山的高度责任感,建立完善的平安管理机构,严格执行平安技术操作规程,加强平安管理工作,强化平安技术措施的实施,并接受甲方和地方安检部门的监督和检查
2、加强施工现场对特殊工种人员的平安管理工作,坚持持证上岗
3、监理工程师和甲方在检查施工平安过程中,有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改如果乙方在接到通知的规定时间内,没有进行整改,监理工程师和甲方按平安法规的有关规定,进行罚款处理以提高乙方及全体施工人员的平安意识,保证施工现场平安
4、对于从事高空作业的施工人员,必须设置必要的平安设施和配备防护用品,对于危险地段,设置必要的警示标志、平安哨和防护设施
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作,杜绝发生平安责任事故如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失,所发生的一切费用由乙方自行负责,甲方不给予经济补偿由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失,均由乙方负责赔偿,甲方不承当任何责任
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同如一方违约,对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任,违约方必须赔偿对方经济损失违约金按工程承包总价5%进行处分
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时,双方友好协商解决,当不能协商时,可在甲方当地,按法律有关程序执行,其发生的费用由违约方承当
1、以下文件均作为本合同的组成局部,具有同等的法律效力 1)设计图纸及招投标文件的技术要求 2)设备安装工程单元质量评定表、记录表 3)设计变更通知等技术文件
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险,保险费由乙方自行承当
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理,整治好生活设施和周围的环境卫生,尊重当地的民风民俗当发生矛盾时,通过组织协调,依靠当地政府解决,防止事态扩大
4、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决 本合同一式4份,甲、乙双方各持2份 甲方乙方 法人代表(委托人)法人代表(委托人) 联系联系 开户银行开户银行银行帐号银行帐号 定作人 承揽人 签订地点:(甲方所在地) 签订时间年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国平安生产法》及相关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平和诚信原那么,双方就甲方----------------事宜经协商一致,达成如下合同条款
1.
1.1工程名称-------------------
1.
1.2施工地点--------------
1.
1.3施工范围依据甲方提供的设计图纸,乙方完成施工内容,验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准乙方负责辅材、人工、机械费用,设备及主材料由甲方供给 工程完工日期甲方发出开工令之日起30天(包括法定节假日)乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表 工程质量标准依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准
1.
4.1本合同总价款元人民币,大写整包干价;符合本合同
1.
1.3范围内的工程量价格不再做调整因设计图纸变更或业主要求增加的工作量,得到工程建设方的工作量签证认可后,另行结算
1.
4.2以上价格包含(施工内容) 乙方在施工期间,所有发生的一切与工程有关平安责任、经济责任,均由乙方负责,与甲方无关; 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章(签字)后生效
1.
8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承当
1.
9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工,乙方应当进行维修或返工,仍不符合合同约定的质量标准的,乙方应当返还甲方已经支付的全部价款,并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金,由此造成的损失由乙方负责
1.
9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中,乙方损坏或损毁甲方提供的主材料,乙方照价赔偿并承当合同总额30%的违约金
1.
9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放,如不按时对农民工发放工资,造成农民工围堵或聚众闹事,甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承当 合同履行过程中发生的争议,首先由双方协商解决;协商不成向合同签订地法院提起诉讼
1.11本合同共3份,甲方两份,乙方一份签订地点 甲方乙方 法人代表法人代表 授权代表授权代表 开户银行开户银行 账号账号 联系人联系人 住所住所 证件号证件号。