还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【精华】安装承包合同范文汇编8篇【精华】安装承包合同范文汇编8篇 随着法律观念的日渐普及,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为拟定合同的考前须知有许多,你确定会写吗?下面是为大家收集的安装承包合同9篇,希望对大家有所帮助 双方经充分协商,达成如下协议 1.开工前天,甲方给乙方施工图一式份,并做到“三通一平”;办好施工许可证(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前天甲方办好材料供给并交乙方签认 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量 4.按协议负责按期拨款 5. 1.按协议分工负责材料供给 2.编制施工组织设计和施工形象进度表开工前5天交甲方一式二份 3.按施工图负责组织施工,按期竣工 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料好交甲方 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收标准进行 6. 发包方(盖章)承包方(盖章) 法定代表人(签字)法定代表人(签字) 年月日年月日 工程名称视频监控系统工程地址发包单位承包单位 甲方发包方: 乙方承包方: 为了明确甲乙双方权利和义务,确保工程质量和进度,根据《中华人民共和国合同法》,并经双方协商一致,达成如下协议 第一条工程概况:
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、工程造价大写¥
5、承包方式
6、开工日期以接到甲方的开工通知为准
7、竣工日期 第二条图纸及资料:
1、乙方负责绘制工程施工图设计费用为零,经甲方签字,做合同附件;
2、工程款报价单,经甲方签字,做合同附件;
3、甲方变更施工指示,应有书面形式,做合同附件; 第三条工程代表:
1、甲方代表签字
2、乙方签字签字
3、各方应对己方工程代表的人选,出具授权委托书,其中应注明委托权限工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜各方如中途更换工程代表,那么更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书 第四条双方责任:
1、甲方责任 1提供施工用水用电,满足施工根本条件; 2提供施工仓库用房; 3负责协调和其它工程商的交叉施工; 4按合同约定支付工程款;
2、乙方责任 1严格按甲方认可的施工图纸施工,保证施工平安和施工质量; 2做好施工管理,保持现场清洁,道路畅通,器材堆放整齐; 3负责对甲方指定人员的相关技术培训; 4不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等; 第五条工程质量及验收:
1、乙方施工所供材料或设备,列出清单,由甲方负责人验收质量和数量,并经甲方负责人签字认可方可使用;
2、隐蔽工程须甲方现场验收,否那么乙方可推迟该工程;
3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请,甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕,否那么工程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;
4、工程验收标准、方法、程序甲方收到乙方验收申请后,应组织甲方、乙方和其它相关人员,组成验收小组参照《工程设计方案》、《工程合同》及相关资料设计标准和要求,由验收小组共同检验,并签署验收文件
5、如工程未经验收甲方就单方使用,即视为工程质量合格和甲方验收合格; 第六条工程保修: 工程保修期为半年,自工程验收合格之日起计算在保修期内如出现施工质量问题,由乙方保修,假设因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的除乙方施工质量及产品质量外,乙方可以收取维修费和材料费 第七条工程付款:
1、自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付总工程款,即元
2、工程施工完毕,验收合格,甲方向乙方支付总工程款的,即元;
3、剩余5%作为质保金,即元,一年内付清 注所有工程款支付以电汇形式汇入乙方指定帐号 第八条工程变更
1、合同签订后,乙方向甲方提出开工申请,甲方同意后,出具工程开工通知单乙方按通知日期进场施工,开始计算施工工期;
2、工程、工期变更 1甲方未及时付款,施工工期顺延;从应付款日期算起,一直到款付为止,期间有几天那么工期向后顺延几天,责任归甲方; 2因甲方没有尽到合同中规定的责任第四条,造成施工工期延误,施工工程顺延,责任归甲方 3因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素,影响施工以及造成停工 的,因此导致的工期延误,乙方没有责任,工期应顺延
3、如甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等,应当作出书面文件告知乙方,该文件为合同附件与此同时,以上新要求所导致的以下情况,由甲方负责,并及时支付乙方相关费用 1施工工期顺延;2根据设备、材料和工程量增加,相应要增加的工程款; 第八条违约责任:
1、乙方因违反本合同相关条款,而没有按时竣工,逾期一天按工程造价的,向甲方支付违约金;
2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款,逾期一天按工程总造价的,向乙方支付违约金;
3、如甲方未及时支付工程款,拖延三日以上,乙方有权停工,所造成的工期延误或其它后果,均由甲方承当;
4、一方擅自解除合同,应按没有履行局部工程造价的 第九条商业秘密: 设计图纸、场所结构、设计方案、工作程、产品规格、产地及报价为商业秘密,任何一方不得私自保存、影印或提供他人 第十一条补充条款:
1、
2、
3、第十二条争议解决如双方发生争议,双方协商,协商不成,到乙方所在地的人民法院解决第十三条本合同未尽事宜双方协商,本合同一式四份,甲乙各执两份. 甲方签章乙方签章 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 日期日期 经甲乙双方协商,现就“托斯卡纳小镇”工地主入口以东围墙广告牌钢架制作、安装事宜达成如下一致协议 1.工程内容广告牌钢架(不含根底及预埋件)制作、安装(附施工图),广告牌面积以实际面积计算 2.工程地点临泉东路与桥头集路交口,详见施工图附件
3.承包方式乙方包工包料 4.合同总价款确定按广告牌实际面积,以220元/平方米计算的价款+设计变更材料调整局部
5.工期贰拾天开工日期为本合同签订日期,如遇不可抗力或甲方原因停工,工期顺延
6.施工用电及现场材料管理甲方承当电费,协助乙方选好材料堆放场地工程验收交付之前由乙方负责材料看管
7.乙方按甲方确认的施工图施工,如须修改,乙方要经甲方确定,方可施工
8.乙方负责按质按量完成合同约定的工程,如广告牌不能正常使用,经鉴定属于材料质量或乙方安装不当导致的,由乙方负责直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外) 9.工程验收以国家颁发的施工及验收标准和质量检验标准为依据工程质量达不到验收标准,甲方有权拒付工程款
10.如乙方竣工后书面通知甲方进行验收,甲方在收到通知7日内未验收工程,视为验收通过
11.保修期以验收合格后开始计算保修期,保修期一年(不含油漆) 12.付款方式本合同付款采用转账方式,乙方提供银行账号 13.付款本合同签订之日起7日之内,乙方完成8米高广告牌安装,甲方付本合同总价(暂按图纸面积和单价220元/每平米计算,不含设计变更及材料调整)的30%工程办理决算后一个月内甲方支付至本合同决算价的95%(扣除前期支付的30%局部),乙方应提供合同决算价对应金额的建安发票余款5%作为质保金,至保修期满后一个月内支付
14.因乙方原因未能按时完本钱工程制作、安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总价的3‰作为违约金
15.甲方未能按合同付款,每逾期一日,甲方应向乙方支付1‰
16.乙方应保证工程质量,结构牢固,抗风力等指标到达六级抗风标准
17.如属甲方因中途停工,撤除等,乙方不退还甲方已支付款项,并有权就施工情况要求甲方继续支付已完局部或全部的材料费及制作费
18.未经乙方允许,距广告牌根底5米内严禁开挖作业,因此造成的质量问题,乙方不承当任何责任 以下是双方协商确定的补充条款,和本合同正式条款具有同样的法律效力
1.假设本工程出现劳资纠纷、工伤事故,均由乙方负全部责任并承当一切损失
2.乙方现场施工负责人必须24小时保持联系通畅,否那么,本合同有效期内每次联系不到罚款人民币贰仟元整,从工程款中扣除
3.本合同自签订日生效,之前甲乙双方就本工程签订的所有合同同时废止 甲方(盖章)乙方(盖章) 签字签字 开户行开户行 账号账号 发包方_____(以下简称甲方) 承包方_____(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行 1.工程名称_____ 2.工程地点_____ 3.工程编号_____ 4.工程范围和内容全部工程建筑面积_____平方米 5.工程造价全部工程施工图预算造价人民币___元,其中人工费___元____(各单项工程详见工程工程一览表) 1.开竣工日期依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下 全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表) 2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成 3.在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案 (1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; (2)因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者; (3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者 1.全部工程所需的物资按以下第()项供给方式办理 (1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供给至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供给 (2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供给至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供给 (3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点 (4)其他方式 ________ 2.由甲方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供给材料、设备一览表) 3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议 4.工程所需材料,如因供给部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算 5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明,必须经供给方试验合格前方准使用,其试验费用,应由供给方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担 6.由甲方负责供给的材料和设备,如未按时供给、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担 1.全部工程造价的结算方式按以下第()项规定办理 (1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算 (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 (3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 (4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算 (5)招标的工程,按中标的价款结算 2.工程款拨付与结算方法,按现行规定办理(详见附件) 1.乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部到达合格 2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇以下情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担 (1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工 (2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办理银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工否那么,任何一方不得强行施工 (3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位 (4)在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当 3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担 4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办理银行,做为结算工程款之依据 1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承当 3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据 4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金 5.工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续 6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件 (1)增减变更文件和其他洽商记录; (2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; (3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图 7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验收后十五天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办理银行审定拨款 8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理) 9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任 1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金 2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金 3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议 4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉 1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证 2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件双方确认的往来信函、、电子邮件等,将作为本合同的组成局部,具有合同的效力 3.招标工程,按《______市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同 4.双方商定的其他事项 1.工程工程一览表 2.全部施工图纸(合同正本有此件) 3.施工图预算(合同正本及建设银行有此附件) 4.甲方负责供给的材料、设备一览表 5.有关协议 6.有关补充合同 (1)本合同一式____份甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办理银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案 (2)本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效 甲方(发包方)____(盖章)乙方(承包方)___(盖章) 工程负责人______(盖章)工程负责人_____(盖章) 单位地址_________单位地址_________ 开户银行_________开户银行_________ 帐号___________帐号___________ ______________________ 本合同签订日期____年__月__日 订立合同双方 建设单位_________(以下简称发包方) 施工单位_________(以下简称承包方) 双方经充分协商,达成如下协议 第一条工程名称 第二条工程地点 第三条建筑面积 第四条工程价款及付款方法 第五条工程期限(开工、竣工时间) 第六条工程质量标准 第七条承包形式及材料设备供给 第八条发包方义务 1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;办好施工许可证(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行) 2.按协议分工,开工前___天甲方办好材料供给并交乙方签认 3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量 4.按协议负责按期拨款 5.…… 第九条承包方义务 乙方负责 1.按协议分工负责材料供给 2.编制施工组织设计和施工形象进度表开工前5天交甲方一式二份 3.按施工图负责组织施工,按期竣工 4.竣工后,5天内按规定将竣工资料好交甲方 5.保证施工质量,严格按照国家施工验收标准进行 6.…… 第十条违约责任及奖励条款 第十一条其他协助条款 第十二条本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、______各一份 第十三条合同有效期及合同争议解决 第十四条附表及其他具有合同效力的文件 发包方(盖章)承包方(盖章) 法定代表人_____法定代表人______ 地址________地址_________ 开户银行______开户银行_______ 帐号________帐号_________ 签约日期____年__月__日 甲方 乙方 甲乙双方在平等互利原那么下按照《中华人民共和国合同法》《中华人民和国建筑法》及其它有关法律,行政法规,遵循平等原那么,公平和诚信的原那么双方就建设工程施工劳务事项协商一致,乙方愿意承当咋放的安装施工任务并达成遵守如下协议 工程名称 工程地点 开竣工时间
一、工程承包名称范围万华时代商务中心外墙铝型板安装,每瓶105元 1工程结算按实际发生可视面积结算合同价格包括完成合同所属的费用有包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员效劳、住宿费 2乙方自行配备所需工具 3咋放提供钢材、方管、铝型板及所有辅料假设不及时,甲方应给乙方补偿有关工费及人员
二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式 1工程量结算施工结束后,乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准,双方进行工作量最后审核 2合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场
三、本工程款分期付款,包括骨架安装和铝型板安装骨架完工付总工程量的40%铝塑板开工时付10%剩余一次付清
四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份自签订日开始执行,乙方必须严格遵守工程建设平安生产的有关规定接管各级平安检查人员依法实施监督检查,乙方要保证安装施工及管理人员的人身平安对于乙方平安管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承当 甲方 乙方 签订日期 发包方甲方 承包方乙方 依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包条例》,经甲、乙双方协商,签订此承包合同,供双方共同遵守 工程长100米,宽50米,投影面积5000平方米,单层,檐口标高9米,钢结构油漆为灰色,屋面板为包檩板,墙板为包檩板水槽为/,落水管为/,其它雨棚、
1.图纸上及现场增加的所有钢构件、屋面板、墙板、水槽、落水管、雨蓬等及其附件的安装;主次所有钢构件现场补刷面漆一遍
2.采用包工不包料方式,主材及辅料由甲方提供,施工工具由乙方负责
1.本工程要求日内安装完毕,自首车材料进场算起,工期因甲方、土建方、业主方等人为因素或风雪等不可抗因素影响施工工期,请业主现场签证后工期顺延
2.工程施工质量要求,工程施工质量符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-20xx
1.本工程总计承包费146850元,大写壹拾肆万陆仟捌佰伍拾元整,工程施工结束后依实结算,具体情况见报价单
2.付款方式合同签订后,甲方先付给乙方进场费10000元;钢结构安装完毕支付工程进度款30000元;工程安装完毕、初验合格后付
84822.5元;工程竣工验收合格后再付14685元;工程竣工验收一年后支付5%保修金
1.甲方负责把安装图纸、加工资料及空白安装资料及时交给乙方
2.负责向乙方进行工程施工平安、技术交底,随时向乙方提供安装技术指导
3.按合同及时付款;配合乙方竣工验收
4.工程完工后一周内依实给乙方进行工程结算
1.安装合同签订后,熟悉施工图纸,编写详细施工组织设计,发现图纸出错或不合理的地方应及时通知工程部;负责施工前现场考察,编写详细的材料进场方案,由工程部及相关部门确认后实行;予埋件施工时派人指导或施工
2.施工现场严格按公司发货清单清点材料数量,按实接收并在发货清单上签字,便于清点的材料应当及时清点签字货到现场不清点又不签字视为已按发货清单数量发齐,所造成的损失和责任由乙方负责不便清点的材料应在24小时内清点完,如出现材料缺少时应及时通知工程部,如谎报材料缺少的发现后给予1000元罚款如出现现场变更或图纸设计错误的,通知技术人员下变更单追加材料;负责外购材料的接收并对其质量进行检查验收
3.油漆、焊条等图纸上没有的辅料,按工程部定额执行,由乙方书写领料单,超出定额局部必须由乙方以书面形式写出原因,并由相关知情人签字认可后才可领取
4.乙方施工现场不得购置辅料,特殊情况必须购置的,需征得工程部同意,价格与甲方提供的同规格、同质量的辅料价格根本相同,并需有正规票据
5.必须自备和租赁费用自理安装工程中所需的各种设备、工具和平安防护用品安装现场所用水、电、住宿及其它施工消消耗用均由乙方自理
6.按工程图纸、《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-20xx及公司各工艺操作规程施工,以确保工程施工质量如乙方施工原因造成工程不合格,乙方承当甲方一切经济损失
7.制定平安施工措施,施工现场应设平安标志、平安设施,对现场所有施工人员必须进行平安教育,所有从事特种作业人员必须持证上岗,确保平安文明施工任何违反平安的施工作业应立即整改,如制止不听发生事故的,乙方要立即通知甲方,由此造成的直接、间接经济损失和法律责任均由乙方负责乙方应为参加施工的所有人员购置人身意外伤害保险
8.乙方施工人员应遵纪守法,如有不正当行为触犯法律和当地治安管理条例,其后果由乙方负责,并应立即告知甲方
9.乙方工期每提前一天甲方给予施工合同额千分之五的奖励,因乙方自身原因造成工程超期,每超一天对乙方给予施工合同额千分之五的处分
10.作好验收前的成品保护工作,钢构件及其它工程材料如在卸车、存放等验收前发生损坏、丧失、被盗等情况,均由乙方照价赔偿并追究因此给甲方造成的一切经济损失
11.负责把剩余材料进行堆放保存,安装完毕后请示工程部同意后处理或退回公司,乙方有责任找车、装车发现乙方私自处理剩余材料的除照价赔偿外给予500元以上罚款施工结束时,乙方应将施工现场清理干净
12.负责工程分部验收,保证资料齐全,工程竣工后交回工程部
13.工程施工结束一周内按实填报工资表及票据施工现场出现了合同以外的工作量时按原合同单价执行;停工累计时间不超过合同工期的二十分之一时不得向公司追加;增加工程量及需追加停工时应及时请甲方、监理或公司知情人现场签证,作为公司或乙方追加的凭证如出现虚报工时工资的行为,一经查实除扣除虚报工资外,另加罚1000元
14.钢结构工程质保期为壹年,自竣工验收之日开始算起如在质保期内出现安装质量问题,甲方通知乙方在约定时间内对工程进行无偿维修,并负责由此造成的一切经济损失如乙方违约超时没有维修,甲方有权自行维修,乙方承当该工程维修所发生费用的2倍,并负责由此造成的一切经济损失超过质保期的工程维修,乙方必须积极派人维修,费用由公司承当,乙方无故不维修者给予500元以上罚款所有工程维修时由甲方派维修单,维修完毕乙方必须要求建设方在维修单上签字盖章
1.屋面板面积按钢结构轴线投影面积计算,墙板按扣除门窗后钢结构轴线面积计算
2.工程承包方乙方如系单位的,应把加盖单位公章的营业执照副本复印件交甲方存档如系个人承包的,应把加盖其个人指印的身份证复印件交甲方存档
3.乙方不得把安装承包工程转包或分包给其它单位及人员,如有此行为,一经发现,甲方有权终止合同并对乙方给其所造成的一切损失进行索赔
4.如因业主方的因素致使该工程合同不能继续履行,甲方通知乙方停止施工,撤回人员设备,并按实际工作量进行结算待问题解决,甲方通知乙方复工,除看场费用外,中间等待时间不计费用如该工程合同不再履行,本安装承包合同自动终止
5.本合同在执行过程中违约责任按照《中华人民共和国合同法》违约责任的相关条款执行;
6.合同在履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方友好协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼;
7.本合同一式三份甲方工程部及财务部各执一份乙方执一份自甲乙双方签字之日起生效 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 甲方 乙方 根据《中华人民共和国合同法》等相关法规,结合本工程具体情况,为明确责权,保证工程顺利进展,经甲、乙双方友好协商,达成如下条款 第一条乙方所承揽的锅炉安装系包工包料应保质,保量,保工期,保平安,保文明施工到达合格工程标准 第二条甲方只提供一台2吨的蒸汽锅炉,其他设备及辅助件均由乙方承当 第三条乙方所有施工均应按照国家平安质量标准施工,锅炉安装使用应符合各项国家标准 第四条该锅炉承揽工程总造价为人民币 (元)工程给付方式为分期给付安装前需给付工程款40%;乙方的所有材料到厂后给付工程款30%;锅炉安装验收合格后给付工程款20%;剩余10%的工程款于验收合格起一年后给付 第五条施工工期从年月日起至年月日完工,工程工期为天 第六条乙方在施工过程中的设备使用平安及人员平安责任由乙方独立承当 第七条乙方按锅炉国家安装标准施工后,由乙方负责组织进行验收,验收费用由乙方承当 第八条双方责任与义务 甲方
1、为乙方现场施工提供施工用电、场地,为乙方安装人员提供住宿
2、按照合同约定,及时拨付工程款 乙方
1、按合同和甲方的技术要求,确保安装工期与工程质量
2、符合平安生产的要求,文明施工
3、提供完整的工程资料
4、工程质量达不到约定标准的局部,如未到达安装标准要求,甲方有权要求承包方无条件撤除和重新施工承包方应立即整改施工,直到符合约定的标准,工期不予顺延 第九条辅机设备须符合国家标准,保修一年(验收合格后起算) 第十条除锅炉单机外其余所有附属设备、材料均由乙方负责运送到甲方施工场地 第十一条违约责任与争议解决
1、如任一方违约,均由违约方承当违约责任,并赔偿对方损失
2、争议解决程序按照《中华人民共和国合同法》的规定,双方友好协商,假设协商不成,依法向阿荣旗人民法院起诉 第十二条本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份,自双方签字盖章之日起生效 第十三条本合同未尽事宜,双方协商解决 第十四条附辅机设备报价明细表 甲方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 乙方(公章) 法定代表人(签字) 年月日。