还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【热门】工程工程合同模板5篇【热门】工程工程合同模板5篇 在人民愈发重视法律的社会中,合同起到的作用越来越大,它可以保护民事法律关系那么一般合同是怎么起草的呢?下面是为大家收集的工程工程合同5篇,仅供参考,欢送大家阅读 发包方某房地产开发 承包方某有限责任公司 工程地点 工程内容某住宅小区15#楼外墙外保温分项工程 承包方式包工包料 质量等级(合格)合格 工程承包造价(金额大写)暂定468000元整 外墙保温工程施工合同协议条款 发包人(全称)某房地产开发(甲方) 承包人(全称)某有限责任公司(乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本专业分包工程施工事项协商一致,订立本施工合同 第一条工程概况
1.1工程名称某住宅小区
1.2工程地址民族东路北段
1.3工程内容某住宅小区15#楼外墙外保温
二、工程承包范围及方式
2、1工程做法瓷砖面层采用jy附有锚栓系统(详图集第四页),20米以上部位采用锚粘满粘法其它部位按照nmtXX-01图集进行施工,
2.2承包范围施工图范围内外墙的全部保温部位和抹灰部位(包括屋顶造型局部)外墙大墙面局部
①首层及局部
二、三层面砖饰面局部专用粘结砂浆粘结18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有锚栓系统(详图集第四页)施工
②二层以上涂料饰面局部采用锚栓法即在jy无锚栓系统的根底上增加锚栓,同时锚粘每平米锚栓不得少于四个
③凸窗上及空调板下面、与室内相连的凸出外挑及装饰线、门窗侧口局部局部抹抗裂砂浆找平,同时铺贴网格布(与室内直接接触局部采用聚苯板保温)
④阳台栏板、南立面出挑装饰立面及未与室内相连的外墙部位原全为水泥砂浆抹灰均改为抗裂砂浆找平,同时铺贴网格布(与室内直接接触局部采用聚苯板保温)
⑤二层和复式层圆弧窗套线条、北立面窗套、楼梯间装饰线采用聚苯板线条
⑥原图纸中的窗间墙部位锯齿聚苯板线条取消
⑦以上根据图纸设计确定的施工内容,假设有另外增加线条局部,决算时按照展开面积每平米72元计算
⑧原图纸中分格缝取消
2.3承包方式乙方包工包料
2.4进场材料乙方应及时递交有关材料样品及检验报告乙方进场材料必须与投标样品及资料说明一致,双方约定乙方进场材料为大连鼎坤保温建筑材料如乙方中途更换材料,发包人有权要求承包人二天内无条件退出施工现场,同时扣除剩余尾款 第三条合同工期
3.1甲方于单栋楼人员及材料进场之前3日,提供外墙施工作业面
3.2开工日期开工日期为10月2日,工期为25天
3.2竣工日期10月26日之前 第四条工程质量
4.1工程质量标准合格 第五条合同价款
5.1合同单价所有施工部位均按综合每平米72元计取,承包内容见
2.2
5.2合同总价款保温工程量暂估为6500平米,工程总造价暂定为468000元外墙大墙面部位保温层厚度为60mm,超厚或超薄部位均不增减费用
5.3价款调整按实际施工展开面积计取工程量,单价每平米
72.00元包死,不再调整工程价款 第六条付款方式及结算
6.1付款方式及期限开工后三天内乙方将施工所用材料的50%以上进入施工现场,甲方拨付进场材料款的50%每栋楼聚苯板粘贴完成后付至该栋楼承包造价的40%的进度款;面层完成后付至栋楼承包造价的70%的进度款,工程竣工 验收合格一个月内,付至单栋楼结算款的95%;余5%质保金,单栋楼验收合格之日起满两年工程无质量问题,一次性付清
6.2计算原那么对于所有施工内容均按展开面积进行结算 第七条发包人责任
7.1发包人根据合同要求及时拨款,因款项不到位而造成的工期延误由发包人承当
7.2发包人以单栋楼施工前2日,负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点满足施工和生活用水用电量的需要
7.3发包人向承包人无偿提供必要的施工条件,包括工人住宿、生活及施工用水电、工人食堂指定地点、材料库房、外墙保温施工用脚手架、脚手架至少提供满铺二步脚手板、提供垂直运输与门窗框穿插进行
7.4发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量,组织对工程的竣工验收,并按合同规定办理有关结算
7.5发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作 第八条承包人责任
8.1承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明进行外墙保温工程施工承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供给和到位并在进场后三日内向甲方提交施工进度方案以确保整个施工的顺利进行
8.2承包人应按照国家和北京市现行及企业技术标准、标准、规程进行外墙保温施工承包人派驻工地工程经理.承包人必须建立完善的质量及平安管理体系.配备相关人员进行质量平安管理.
8.3承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告
8.4承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度违反国家及地方或工地有关质量、平安、文明施工的有关规定甲方和监理可做出每次500-XX元的罚款
8.5承包人严格遵守施工现场管理规定,保证平安文明施工,对施工中扬尘、噪 音、环境污染、垃圾处理等要求及时有效,做到工完、料净、场清,保证施工现场整洁有序,创包头市平安文明工地
8.6承包人负责施工全过程的质量控制及平安文明施工管理,服从平安防护、临时用电平安、机械平安、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面到达承包人要求
8.7承包人制定有效的成品、半成品保护措施,书面对施工人员交底,提高施工人员成品、半成品保护意识,以免造成成品、半成品损坏,并在交用前,承当成品保护作用
8.8承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点,由发包人统一运至场外
8.9承包人向发包人提供厂家营业法人执照复印件、产品简介(国家认证实验室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、平安施工)
8.10承包人负责二次材料进场的检测费用(包括聚苯板、抗裂砂浆、耐碱网格布)
8.11承包人自行检查外脚手是否符合平安施工需要,如不符合那么不得擅自施工,承包人对现场的施工人员的平安生产和各种人身平安事故承当全部责任
8、12承包方负责将凸窗板及装饰线上堆积的废弃混凝土剔凿清理完毕后进行施工
8.13承包人所施工的外墙保温工程在正常使用和维护条件下,使用年限不应少于25年并承当在此期间因承包人施工质量问题所应起人身伤亡事故所造成的一切经济损失 第九条工期顺延
9.1发包方在合同规定开工日期前2天,不能交承包方外墙保温施工作业条件,施工用水或电源未按规定接通,影响承包方进场施工时;
9.2在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时
9.3未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时
9.4因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时
9.5各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时,工期相应延长 第十条工程验收 10.1在施工过程中分以下阶段对工程质量进行联合验收;
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收;
(4)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及平安,违反操作规程,甲方可视具体情况给予处分 10.2工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收验收合格后,双方办理移交手续,签署保修单,乙方应向甲方提交完整的竣工资料; 10.3双方进行竣工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部平安,严把火灾关,如引起火灾全部损失由乙方承当并罚款2~5万元; 10.4本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下保修期限为二年 第十一条违约责任 11.1一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的`,应当承当赔偿责任;因违反有关法律规定受到处分的,最终责任由责任方承当 11.2一方当事人无法继续履行合同的,应当及时通知另一方,并由责任方承当因合同解除而造成的损失 11.3甲方无正当理由未按合同约定期限支付工程款,每延误一日,应当向乙方支付迟延局部工程款1%元的违约金 11.4由于乙方责任延误工期的,每延误一日,乙方每日支付给甲方工程总造价百分之一的违约金,延误工期10天以上除向甲方支付违约金外,甲方有权随时安排其他专业公司进驻现场进行施工,所发生的进出场费用由乙方承当,施工费用从乙方工程款中扣除乙方必须无条件在三日内全部清理退场 对工程质量不合格的部位,乙方必须进行彻底返工修理因返工造成工程的延期交付视同工程延误,按11.4的标准支付违约金
11.5甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为应承当违约责任相应顺延工期
11.6乙方不能按合同工期竣工施工质量达不到设计和标准的要求或发生其它使合同无法履行的行为乙方按协议条款约定支付违约金赔偿因其违约给甲方造成的其他损失 第十二条合同纠纷的解决方式
1、甲乙双方进行调解
2、调解不成,依法向包头市人民法院起诉 第十三条本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同 本合同一式四份发包人、承包人各执二份合同自双方签字之日起生效结清工程款后终止 第十四条补充条款 本合同订立时间年月日(即日起生效) 发包方(章)承包方(章 地址地址 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 电话电话 发包人(全称)(以下简称甲方) 承包人(全称)(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就建设工程施工事项协商一致,订立本合同
1、工程名称
2、工程地点
3、备注
1、钢结构工程的制作、安装(见附表图纸,以预算单中的工程为准)
2、不含土建、防火及其它附属工程 本工程在预付款到位,且钢结构工程具备施工条件,开工日期年月日,竣工日期为年月日,合同工期总天数天 工程质量标准依据钢构有关验收标准合格 工程总造价大写¥
1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的%给乙方作工程预付款
2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的%给乙方作钢构件材料款
3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的%给乙方作工程尾款
1、委派
2、工程开工前,甲方为乙方提供三通一平,水电供至建筑物中心五十米以内,并承当费用,有条件为乙方提供住宿便利
3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件
4、有义务协调地方关系,保证工程正常施工,如有当地干扰或不法收费,应承当责任
1、委派为工地代表,联系方式;
2、严格按图纸进行制作安装
3、进入工地遵守甲方规章制度,承当自身造成的事故及因此发生的费用
4、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,完工前清理好现场
1、施工中甲方需对原工程设计进行变更,应提前七天以书面形式向乙方发变更通知,因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承当,延误的工期应相应顺延
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更,乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用,须经甲方同意
3、乙方在工程变更确定后7天内,提出变更工程价款的报告,经甲方确认后调整合同价款,与工程款同期支付 工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格甲方并承当工程保管及一切意外责任 甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内,给予确认并支付工程竣工结算价款,乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方
1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款,甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息,并承当停工或工期延误及其损失责任
2、双方中任何一方违约,即向对方支付工程总造价的3的违约金
3、发生合同纠纷,甲乙双方协商解决,协商不成,由乙方所在地职能部门解决
1、发生不可抗力造成工程施工困难,如雨、雪天气,自然灾害工期延误
2、发生不可抗力造成合同履行困难,双方友好协商解决 甲方(公章)乙方(公章) 法定代表人(签字)法定代表人(签字) 年月日年月日 发包方xx(以下简称甲方) 承包方xx安装(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商,发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工为明确双方责任,确保工程质量和进度,双方依据国家电力行业有关技术标准、规程组织施工,双方同意签订本合同,并共同遵守执行
1.1工程名称石英砂加工一线电气安装
1.2工程地点
1.3工程内容详见合同附件
1.4承包内容及方式包安装、包验收及全部辅助材料
1.5工程性质设备材料的安装施工工程
1.6安装工期 l.
6.1安装工程开工日期
1.
6.2安装工程竣工日期 施工图纸以及经双方授权工地代表签署的文字性资料为本合同的组成局部
3.1使用标准和标准施工图中合同技术附件中所规定的技术要求及相关的国家行业标准与标准
3.2适用法律法规中华人民共和国有关法律和河源市东源县有关法规及标准性文件 第四条图纸及技术资料
4.1图纸保密要求发包方所提供的图纸资料为发包方享有的技术权益,承包方仅限于本工程施工,不得用于其它工程承包方未经发包方认可,不得复英转借以及以任何形式泄漏给非施工人员或第三方并保证工程完工后及时把全部技术图纸资料归还给发包方,否那么,发包方有权要求承包方按合同总金额的10%承当违约责任
4.2发包方提供资料本施工工程所需发包方提供的相关资料和图纸,承包方可根据现场情况适当调整除发包方代表反对以外;其余均由承包方参照发包方技术附件的要求以及行业标准自行设计,经发包方书面同意前方可施工
4.3承包方应在竣工之日起20天内或工程验收前提交2套完整的竣工图及施工过程中的原始记录、更改设计单、检验报告等有关竣工资料,竣工资料必须符合发包方档案统一标准,否那么发包方有权拒绝结算
5.l发包方授权工地代表按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需发包方书面委任
5.2承包方授权工地代表按照合同条款行使合同约定的权力,履行合同约定的职责,其合法性需承包方书面委任
5.3甲、乙双方每周定期召开工程协调例会,参加例会人员应包括双方工程经理、现场代表、监理工程师例会上承包方应对上周工作进行总结,并提出下周方案发包方、监理对质量、进度作出点评 发包方
1、负责工程线路线行协调工作
2、负责本工程质量、施工平安、进度的检查监督工作,并协助承包方做好隐蔽工程的签证工作
3、及时按承包方申请的验收时间进行工程验收
4、负责开工前对承包方工程负责人的技术交底工作 承包方
1、按
①《国家城乡电网建设与改造工程管理规定》;
②《电力建设工程施工技术管理导那么》及国家电力行业有关技术标准、规程组织施工,确保工程质量到达国家或行业标准
2、制订本工程施工组织设计、做好工程方案进度、工程各种施工记录
3、承包方应严格执行国务院颁发的《建设工程平安生产管理条例》、《农村电网建设与改造工程施工现场平安措施管理方法》及有关平安规程、规定的要求,切实做好施工中的平安工作,加强施工中的平安防范措施如承包方在施工中发生一切不平安的事故,应由承包方本身负责
4、承包方应负责所有材料的保管工作,并有专人负责材料的进出仓记录,如承包方的原因造成材料的丧失或损坏,均由承包方负责
5、负责提供所供设备材料的合格证明及相关文件资料
6、负责工程验收不合格局部的一切返修费用
7、承包方应积极配合发包方组织的施工质量及平安检查,对发包方提出的整改意见必须及时落实、整改
8、及时提供上级统一标准的竣工资料(一式三份)给发包方
9、承包方负责安装水、电表,并向发包方支付施工用的水、电费,价格按供水、供电公司的价格执行
7.1如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方暂停施工承包方按要求暂停施工,并妥善保护已完工程,实施处理意见后提出复工要求,发包方批准前方可继续施工发包方在收到承包方复工要求48小时内未予答复,承包方可自行恢复施工
7.2终止施工或重新分包如果因承包方工程质量或工程进度不能满足发包方需求,发包方有权要求承包方停止施工,承包方由于自身原因确定无法满足合同进度要求,发包方有权终止合同或者将一局部工程量分包给第三方 假设合同的任一方由于不可抗力的原因,即双方不能控制的事件发生,如战争、地震及其它的不可抗力等原因影响了工期,那么合同延期执行,工程延期时间与事件的持续时间相等 根据工程实际情况,如发包方提出要求将工期提前,承包方应尽力确保,并由双方协商后签订提前竣工协议
10.1工程质量
10.
1.1承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工
10.
1.2发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承当如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成方案
10.2质量检查发包方代表有权按设计要求和有关验收标准标准进行检查承包方也应加强自检,并作好必要的检查记录和签证 工程具备覆盖、掩盖条件或到达合同条款的约定的中间验收部位,承包方自检合格后,在隐蔽和中间验收24小时前通知发包方代表参加,通知内容包括承包方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点承包方准备验收记录,经验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,方可进行覆盖和继续施工验收不合格,承包方在限定时间内修改后重新验收48小时内发包方代表不到场,承包方可自行隐蔽并视为发包方认可 发包方代表提出对隐蔽工程重新检验要求时,承包方应按要求进行重检,并在检验后重新验收或修复检验合格,发包方承当重新检验的工程费用;检验不合格,承包方承当发生的费用并应立即无偿进行修复
14.1本工程工程的合同总价为人民币贰佰捌拾万元整(¥
480000.00)
14.2当有以下情况之一时,可作价款调整
14.
2.1本合同规定之外的工程内容增减
14.
2.2本合同规定之内的工程量,如设计变更后单项工程上下变动在5%以内的合同总价不作调整,超过5%以上局部按实际结算
14.
2.3发包方代表确认的重大设计变更和工程洽商
15.1该工程完工,经发包方验收评定合格,在收到承包方开具的全额建安发票并办理完结算支付审批后10个工作日内付至实际结算总金额的90%;
15.2留结算总金额10%作为质保金,质保期自调试合格满一年后无发现质量问题到的,在15个工作日内将余款一次付清给承包方
16.1发包方或设备供给商提供的设计变更,必须经发包方人员签字方能有效,并要求在施工前通知承包方
16.2承包方原那么上应严格按图施工,不得随意更改设计,但确因需要应由承包方提出具体书面变更资料,经发包方代表同意并签证后,才能做出相应的设计变更
17.1本工程完工后,承包方严格执行发包方的验收标准和考核制度,包括中间验收、竣工验收,所有验收报告均应由承包方提供检测数据,并由发包方进行复检验收
17.2承包方根据发包方要求,按国家及行业工程竣工有关规定向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告
17.3发包方代表收到竣工验收报告后,应在10日内组织有关部门验收
17.
4.工程交工验收后,工程(包括设备)质保期为1年,自该生产线正常投产之日起计算满一年质量保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方 由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理在质保期内承包方拒不修理时,发包方可动用质保金请人修理,超支局部应由承包方负担
18.1甲、乙双方如在合同履行过程中发生争议时,双方先通过友好协商解决,如协商不成时,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼
18.2发生争议后,除出现以下情况外,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好己完工程
18.
2.1合同确己无法履行
18.
2.2双方协议停止施工
18.
2.3调解要求停止施工,且为双方接受
18.
2.4法院要求停止施工
19.1甲、乙双方约定,违约应承当以下经济责任
19.
1.1发包方代表不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承当违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付
19.
1.2承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和标准的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承当违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且发包方有权单方解除合同因除非发包方单方解除合同,承包方承当上述违约责任后,仍应继续履行合同
19.2在履行合同过程中,非法定事由或约定事由出现,一方擅自中途停止合同执行或中途终止合同,视为违约,违约方应承当违约责任,并支付合同总金额的15%违约金给守约方
19.3承包方不得将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人;否那么,发包方有权单方解除合同并按合同总金额的15%追究承包方的违约责任 当发生索赔时,可按以下规定向责任方索赔
20.1有正当索赔理由,具有索赔事件发生时的有关证据
20.2索赔事件发生后20个工作日内,索赔方向责任方发出要求索赔的通知
20.3责任方在接到索赔通知后20个工作日内给予确认,或要求提供进一步补充索赔理由和证据,责任方在20个工作日内未给予答复,应视为该项索赔已经确认
21.1承包方按有关规定,采取严格的平安措施,施工人员必须带好平安劳保用品前方可上岗发包方责任造成的平安事故由发包方负责,承包方责任造成的平安事故由承包方负责并承当因此发生的一切费用,第三方责任造成的平安事故由发包方协调或由仲裁机构仲裁
21.2发生重大伤亡事故,承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处理
21.3承包方在施工过程中必须接受发包方现场平安调度的协调、管理,并配合相关施工单位积极完成施工任务,否那么发包方有权按500-1000元/次的罚款在工程款中扣除
22.1发包方负责施工现场发包方提供的设备和材料及发包方人员的生命财产保险及其有关费用
22.2承包方负责自己在施工现场的人员生命财产和机械设备的保险及其有关费用
23.1本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效
23.2本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止 本合同正本一式陆份,发包方执肆份,承包方执贰份,具有同等效力
25.l本合同未尽事宜,另行协商解决
25.2合同附件一为本合同的组成局部 发包方承包方 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 签约日期年月日日期年月日 委托人 受托人 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就招标代理事项协商一致,订立本合同
一、工程概况 工程名称 地点 规模 招标规模 总投资额
二、委托人委托受托人为工程建设工程的招标代理机构,承当本工程的招标代理工作
三、合同价款 招标代理报酬金额总计万元
四、组本钱合同的文件
1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;
2、本合同协议书;
3、本合同专用条款;
4、本合同通用条款
五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一局部《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承当本合同中约定范围内的代理业务
七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付
八、合同订立 合同订立时间年月日 合同订立地点
九、合同生效 本合同双方约定后生效 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 发包单位以下简称甲方 承包单位以下简称乙方 甲方因建设需要,委托乙方承建打桩工程为明确双方各自的相互权利、义务,根据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的gf-91-0201建设工程施工合同示范文本,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,特订以下合同条款,双方共同信守遵行 第一条、工程名称 第二条、工程地点 第三条、工程内容
1、单桩深度暂定米,共约条,单桩竖向承载力特征值kn,单桩竖向极限承载力为kn
2、本工程乙方包工包料,包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包平安、包普通桩尖、包焊条等辅助材料
①打桩单价ф500桩按元/米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖元/个,含税金如使用标准桩尖,价格另议桩接头采用焊接接头,接头不宜多于3个3
②竣工结算时,按实际施工量计算,单桩计算方法,从自然地面计算到桩尖送桩深度要求,以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上,所产生费用由乙方负责指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准 第四条、施工工期
1、自试桩之日起计个日历天,要求桩机在年月日前进场施工并于年月日前完成全部打桩施工任务,如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1‰,总额不超过合同总价的10%
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时,如因台风、暴雨造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商,签证,工期方可顺延
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工半天起开始签证,窝工的桩机按每台每天1000元补尝属乙方责任的,由乙方自行赶工,乙方原因造成工期拖延,每延迟一天罚款XX元 第五条、付款方式 一乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款 二乙方在保质量的根底上,甲方同意以下付款方法
1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并及时支付进度款;
2、打桩完工,桩测试合格付到总工程进度款的70%;
3、余下30%工程款于桩根底验收合格三个月内支付清甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩根底验收工作;验收时间越过三个月,甲、乙双方视桩根底为合格工程,并同时支付工程余款 第六条、承包方式
1、技术要求根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载法检测抽样试验结果为准试桩合格,费用那么甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承当,并赔偿甲方相应的损失
2、税金负责由乙方负责,本工程价格为含税价
3、水电费负责由乙方负责 第七条、甲方责任
1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”,提供水源、电源到桩根底施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材料送到指定施工区域
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±
0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后由甲方组织有关人员进行复核如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面确实认
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承当,乙方负责提供有关资料
6、甲方提供桩根底施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有关局部进行图纸会审,乙方后各方盖章后,自存留底
7、甲方按照乙方提供的进桩方案,及时提供合格管桩 第八条、乙方责任
1、乙方委派同志为现场代表及工程指挥
2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计包括施工现场平面图、网络图及负责人,做好各项施工准备工作,乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料
5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求
7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款
8、乙方应将驻现场施工人员报当地公安部门备案,费用由乙方承当
9、乙方应注意施工平安负责进行平安教育,做到文明施工注意用电平安,如发生工伤事故,均由乙方负责,现场应设置平安员
10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责
11、工程完工后,乙方按城市档案管理规定做好施工原始记录,聚集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方一式四份 第九条、考前须知;
1、乙方按桩根底施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责
2、按施工图及国家现行有关施工验收标准进行工程质量验收
3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,那么由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题,那么由甲方负责
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩根底标准允许范围而导致承台或根底梁加大,相应的费用由乙方负责
5、因地质原因所致压桩机不能施工,甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩,所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内 第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同 第十一条、其它条款本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理 第十二条、未尽事宜,甲方双方协商,补充合同条款解决双方签定的补充条款同具法律效力如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁,或依法向中山市人民法院起诉 第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力 甲方盖章乙方盖章 法人代表签名法人代表签名 委托代理人签名委托代理人签名 合同签定日期年月日 合同签定地点。