还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【热门】工程工程合同模板集合8篇【热门】工程工程合同模板集合8篇 在人们越来越相信法律的社会中,能够利用到合同的场合越来越多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准你知道合同的主要内容是什么吗?以下是为大家收集的工程工程合同8篇,欢送阅读,希望大家能够喜欢 甲方(以下简称甲方) 乙方(以下简称乙方) 为了确保xxxxxxx工程工程质量及进度,甲方将局部工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本分项工程施工事项协商一致,订立本合同 一 工程名称单位数量单价合计(元)备注φ
1.5m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m450元 说明
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注砼费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担(假设无市电,使用发电机作为电源者,价格上浮20元/m,发电机用柴油费用由乙方承当)
(二) 工程名称单位数量单价合计(元)备注φ
1.8m钻孔桩成孔(不含泥浆外运)m750 说明
1、此表中所列的工程单价为甲乙双方协商后共同签定的,合同期间工程款结算按此单价结算该单价为综合单价,一次包死
2、此表中所列的工程数量与合计的工程款总额为暂定数目,合同期随工程数量而变化
3、此单价中包括辅助浇注砼费用
4、钻孔所用电源由甲方提供,电费由乙方负担;乙方使用发电机作为电源者,所用柴油费用由乙方承当 本工程合同自签订起三日内,乙方所需设备必须进场,且满足乙方所承当工程工程的施工任务要求,设备进场即为开工之日
1、乙方所承当的各分项工程应到达《济南顺河高架路北延工程四合同招标文件》中规定的技术标准,到达《公路桥涵施工技术标准》的要求,以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等,确保建成优良工程
2、乙方必须按照工程设计要求,施工技术标准和合同约定,钻进过程中应作好钻孔记录,并及时对桩位进行复测,不得出现斜孔、坍孔问题及桩位偏移斜孔、坍孔均由乙方承当,桩位偏移假设超标准造成的损失由乙方承当
1、甲方与乙方的结算依据为同所签定的工程单价和乙方所完成并经监理签定认可的工程数量
2、合同签定、乙方设备进场后,完成第一棵桩甲方支付乙方万元
3、本工程按监理认可的工程量支付工程进度款,每月结算一次,甲方收到工程款五日内向乙方支付当月进度款的80%工程竣工,乙方设备撤场30天内付清全部款项的95%,竣工后如有拖欠的工程款,那么自工程竣工之日起,按现相应期限的银行存款利率计算本息,剩余的5%工程款作为工程竣工质量保证金,乙方撤场后两个月内结算付清
4、本合同中所有款项结算方式均指以人民币进行结算
5、扩孔系数不得超过
1.1,假设扩孔系数大于
1.1,超灌按购置价格,甲方从乙方工程款中扣除
6、甲方负责进场人员治安、卫生费的交纳,产生的费用甲、乙双方均摊
7、在施工过程中,乙方向甲方所借用的周转材料及消耗材料应及时归还,无法归还的材料,甲方按照购进价格从结算中扣除
1、甲方责任 提供分项工程施工图及其他相关资料壹份开工前组织有关单位进行图纸会审和技术交底委托工地代表负责协调与建设单位、监理工程师及周围地方的关系并对本工程的实物工程量、隐蔽工程量及时进行现场签证验收组织联系监理工程师及有关方面并及时进行工序验收和签证线外便道由甲方负责贯穿,乙方负责保养营业税由甲方缴纳,并向乙方提供相应证明开工前,甲方向乙方就平安生产、文明施工、消防、警卫、综合治理等方面进行交底交底材料由乙方书面签收甲方负责把护筒运送到桩位附近
2、乙方责任服从甲方施工任务的安排,严格按照甲方制定的月方案保质保量地进行施工,如不能保质保量按时完成,甲方有权对乙方承当的工作内容、工程数量进行调整严格按照设计图纸、交通部公路工程有关标准和济南市有关规定进行工程施工开工前按设计图纸有关施工要求编制工程组织设计和施工技术措施每一工序完成后,乙方应及时通知甲方并配合甲方进行工序检测和验收 合同期间乙方应接受甲方和监理工程师对施工质量的监督与指导,并承当所承包各分项工程中的质量问题等责任开工后乙方应组织召开平安生产会议,严格执行甲方平安生产交底内容,确保平安生产平安伤亡事故及因文明施工、平安生产等方面被上级有关单位处分,其善后处理费用及罚款均由乙方承当如因乙方原因造成甲方损失的,概由乙方负责赔偿工程竣工验收合格后15天内,乙方负责向甲方提供竣工资料乙方负责护筒埋设及泥浆池的设置本施工区域地下管线较多,开挖及钻孔过程中损坏管线,责任由乙方负责其它本合同壹式肆份,正本两份,副本两份,双方各执两份,具有同等法律效力本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收双方结清工程余款后自行失效其它与本分项工程有关的内容经双方协商后签定的协议作为本合同的附加条款,具有同等效力 甲方乙方 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 日期日期 在合同签订前,应对业主发包人及工程本身情况要做详尽的调查比方工程的真实性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等只有在工程业主资信可靠、工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障
1.对发包商主要应了解两个方面的内容一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全例如,建设用地是否批准是否列入投资方案规划、设计是否得到批准是否进行了招标等二是履约能力,即资金问题施工所需资金是否已经落实或可能落实等在签订合同前对发包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的根底
2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的工程是否是依法批准的合法项目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等
3.对施工方的分包商主要了解的内容有资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等 1《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定2合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款 3应当把风险费用的计算方法约定清楚双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法 4对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法 5在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定合同价款所以补充条款中一定要约定一句话“此补充合同与主合同具有同等效力” 6甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款 1实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生开工日期有“破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件对中间交工的工程也应按上述方法做出约定 2目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理方法等3建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议由于任何工程在施工过程中都不可防止有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难“一次性包死,不作调整”合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的签发、确认做出明确规定如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单 一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理, 往往缺少详细的合同规定,影响工程施工一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定1填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算 2应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间3应填写约定扣回工程款时间和比例4工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择按月计算、分段结算、竣工后一次结算小工程及其他结算方式5工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算 合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例假设发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不追究承包方的责任承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失 尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原那么性的规定,但实践中仍常常发生分包方不接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,防止纠纷 以上的行为时有发生,会造成资金管理,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结算时出现纠纷如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将工程款拨入总包方账号如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行,将工程款追回 但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可 建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和损失合同中应明确列出对方派出的管理人员,明确其各自职责和权限,特别应将具有变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失 1应详细填写材料设备供给的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点 2应约定供给方承当的具体责任 3双方应约定供给材料和设备的结算方法可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法 施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式如果没有约定,工程质量由于甲方的供料出现问题,会导致法律纠纷虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益 施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了于是,在《专用条款》上用“√”或填上“无约定”比比皆是 国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常见的是风、雨、雷、震等自然灾害,到达什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通用条款》未明确,实践中双方难以到达共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷、震等自然灾害程度应予以量化 在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款支付担保 业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保业主支付担保的担保金额应与承包商履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金额不得低于合同金额的10%如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包方带来损失 1在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承当的具体违约责任 2违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、以防止事后争议 约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷但是,双方签订中约定了违约金条款,但根据我国《合同法》第114条第2款“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少
10.争议应考前须知 填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的法院有管辖的法院 发包方(甲方)广州大学合同编号 承包方(乙方)签订地点广州大学 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
1.1工程名称
1.2工程地点广州大学新校区
1.3承包范围按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等
1.4承包方式
1.5工期本工程自200年月日开工,于2XX年月日竣工
1.6工程质量按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收
1.7合同价款人民币¥元(大写),
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行施工现场交底全部腾空或局部腾空房屋,去除影响施工的障碍物对只能局部腾空的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用考前须知办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
2.2指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承当相应费用
3.1指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.2严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算
3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系
3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护
4.1甲方假设要求乙方工期提前竣工时,应征得乙方同意,并向乙方支付因提前完工采取措施的费用
4.2因甲方原因造成乙方不能按期完成工程,那么工期顺延
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的,工期不顺延
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延
5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收标准》(gb50210-XX)等国家制订的施以及验收标准和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比拟优胜的原那么选择确定该项的约定标准
5.2本工程质量应到达国家质量评定合格(优良)标准
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续乙方应提前3天书面通知甲方验收,如甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认假设甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工的,那么工期顺延;假设复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,工期也予顺延如乙方未通知甲方即自行验收,甲方不予成认,此事项如甲方要求复验时,乙方应承当因此引起的所有损失费用和贻误工期的责任
5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不顺延
5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知10日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应成认竣工日期,并承当乙方的看管费用和相关费用
6.1双方商定本合同价款采用以下第种方式
(1)固定价格
(2)固定价格加空白%包干风险系数计算包干风险包括空白内容
(3)可调价格详见本合同第十一条
6.2本合同生效后,甲方分3次,按下表支付总额为¥元的工程价款 拨款分3次进行 拨款100% 金额元 工程完成30%时(乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时,向甲方交付按本合同价款5%计款的履约保证金) 30% 工程完成50% 20% 验收合格后支付竣工结算余款 50%
6.3工程竣工验收合格一年后,乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方;甲方自接到上述资料的天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意;并在天内,结清尾款并退还履约保证金
7.1凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用假设已使用,对工程造成的损失由乙方负责
7.2由乙方负责采购工程所需材料并供给至施工场地
7.3材料设备应附有出厂合格证,如一方对材料设备有异议应进行检验如检验合格,检验费用由持有异议一方承当,否那么由采购方承当
8.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》、《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、标准
8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失及其后果责任
9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方/元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的/%支付滞纳金
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金;逾期三十天后,甲方有权终止本合同,乙方应按合同价款的30%向甲方支付违约金外,并全额退还甲方已经预付的款项及其利息[page]
9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
9.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承当损失
9.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承当损失
9.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
9.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决协商不成的,可按以下方式依序解决
1、提交广州仲裁委员会仲裁;
2、依法向广州市番禺区人民法院起诉
11.1甲方指派的代表,其个人现场签发的变更或增加工程工程的签证,不能作为本合同甲乙双方结算的凭据;因特殊需要变更或增加工程工程的,须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工,并依据该文件向甲方结算乙方必须按照设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的`内容施工,施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责
11.2本工程竣工验收合格后,假设工程没有调整或增减,那么按投标价结算;假设工程量减少那么扣除相应减少金额后结算;假设变更或增加工程量,变更或增加局部投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算,假设变更或增加局部投标书中没有单价的工程按实际工程量并按XX年《广东省安装工程综合定额》下浮%结算本合同未涉及的事项由双方协商一致后签订协议解决
11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年保修费用由乙方负责
11.4本工程约定的工程质量保修金(即合同履约保证金)为工程总结算价款的5%保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清发包人将保修金全数返还承包人后,承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定承当保修责任
12.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议
12.2本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份
12.3本合同履行完成后自动终止
12.4本合同附件
12.
4.1施工图纸或作法说明
12.
4.2工程工程一览表
12.
4.3工程预算书
12.
4.4会议纪要
12.
4.5设计变更 甲方(盖章)广州大学乙方(盖章) 法定代表人 甲方身份证号码 乙方以下简称乙方 甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原那么,就通辽市开鲁县工程,经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议
1、本着对通辽市开鲁县工程的人脉及工程充分了解,为乙方提供真实的信息,协助乙方对通辽市开鲁县工程的合同签订给予配合把关
2、确保工程的真实性,并协调业主与乙方签订工程的施工合同
1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此工程的进度动向
2、本着甲方对工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心,为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力,劳动酬金及支付方式指定甲方为唯一协调负责人,不能指定第三方指另外的接洽人为协调负责人
1、在甲方帮助乙方取得这一项工程施工承包权后,乙方向甲方支付劳动报酬总工程费6%
2、本工程施工合同签订后三天内,甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方 一甲方违约责任
1、本合同签订后,在乙方未违约的情况下,甲方不得以本工程以下简称甲方再接受任何的第三方效劳承建商
2、本协议签订后,假设甲方就此工程给予另外的施工队伍施工,视甲方违约赔偿乙方违约金5万元
3、假设乙方拒绝配合甲方的工作,甲方有权另行寻求其他合作者 二乙方违约责任
1、在本合同签订后,乙方越过甲方与中介方完成交易包括直接或间接,视为甲方完成工作,乙方需支付甲方本合同的第三条的 第1款所约定的劳务报酬,甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力
2、本协议签订后,假设乙方就此工程与第三方另外的接洽人接洽,视乙方违约赔偿甲方违约金50万元 在本次效劳工程中,甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可不得擅自披露或使用 本合同一式三份,甲、乙双方、见证人各执一份 如甲方提出的协议合同乙方没有意见,双方签字当日生效 建设单位,以下简称甲方; 设计单位,以下简称乙方 根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守 甲方委托乙方承当工程的设计工程,建筑安装面积为平方米,建设地点在
1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件
3.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用
1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在年月日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式份,技术设计文件一式份,施工图设计文件一式份
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限
3.乙方对所承当设计任务的建设工程应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收 甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,假设上述公司作出的报价均在甲方要求的根底造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币元
1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的%的违约金甲方可在设计费中扣除
3.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承当赔偿金 本合同自年月日双方签章后生效本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份 建设单位甲方盖章设计单位乙方盖章 代表人签字代表人签字 年月日年月日 签订地点签订地点 甲方 乙方 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》,结合本工程具体情况,经双方协商达成如下合同条款
一、工程概况
1、工程名称
2、建筑面积
3、工程地点
二、承包形式含辅材,见附表1
三、承包范围
四、施工工期
1、以发包方的工期提前两个月为准
2、由于业主和甲方原因造成工期拖延,乙方工期相应顺延;由于乙方原因拖延工期,甲方按乙方结算总额每天万分之三进行处分
五、工程质量
1、质量等级优良,乙方确保清水砼如实行新的验收标准另行协商;
2、质量标准执行国家建筑安装工程施工验收标准和建筑安装工程质量检验评定标准,进行组织施工;
3、乙方必须按标准、标准和设计要求及甲方的指令施工,由乙方原因导致的质量事故及返工、修改,乙方承当一切责任及费用;
4、隐蔽工程验收由乙方提供自检报告,甲方进行验收,所有的隐蔽工程必须验收合格后,乙方方可进行下道工序的施工,否那么一切责任由乙方承当;
5、乙方必须按有关质量标准的文件制定质量控制标准,在施工过程中甲方有权按照本企业的质量管理奖罚标准对乙方进行奖罚;
6、乙方施工的工程质量低于本合同约定标准,甲方有权进行处分,乙方负责无偿整改和返工,同时承当业主对甲方相应的罚款;
7、乙方施工因质量未能满足本合同承诺,甲方有权单方解除合同
六、甲方责任
1.提供施工图及有关技术资料三套
2.办理施工方面的有关手续及现场三通一平工作
3.提供生产所需的大型机械,电器设备不含三级以下见附表 2及临设包括职工宿舍、厕所、食堂、办公用房、水、电
4.提供施工组织设计、图纸会审及施工技术交底和施工平安交底,对企业的质量管理奖罚标准进行交底,以及工程的定位复测、工程点交,现场配备机电工
5、甲方负责协调与当地政府各职能部门的关系
7、甲方按合同约定确认乙方工作量,并及时拔付工程款,逾期拔款,赔偿乙方损失并顺延工期
七、乙方责任
1.严格遵守甲方各项规章制度,服从总包方和甲方管理人员现场管理及监督
2.每月15日向甲方报下月材料方案,25日报月完成工作量,双方于三天内认定,并于认定后十日内付款
3.严格执行施工组织设计及甲方下达的施工方案,因乙方原因造成工期延误,乙方承当责任及费用
4、乙方施工人员的暂住证由乙方自行办理
5、乙方负责所施工工程的自检资料,试块制作及检验材料的现场取样
6、乙方按施工组织设计、进度方案精心组织施工,对隐蔽工程提前8小时通知甲方验收
7、乙方负责施工放线,甲方负责复线;
8、组织专门班子,具体负责人配备满足施工技术、质量、平安等管理人员和相对稳定的技术工人,并在甲方的指导下,对所承建的施工工程技术、质量、进度、文明施工、平安生产等全面负责
9、乙方不得使用童工和年老体弱人员和违法、违纪人员
八、平安生产,文明施工
1、乙方必须严格按照甲方的文明施工要求,确保到达市级文明工地,争创省级文明工地
2、甲方提供合格的平安设施和防护装置平安网、平安带、漏电保护器等,由乙方负责安装和管理
3、乙方必须严格贯彻落实国家有关平安生产和文明施工的法律、法规、标准及西安市主管部门和甲方的各种管理制度,杜绝伤亡事故,如因乙方责任和原因发生的伤亡事故费用由乙方承当,甲方协助处理;
4、乙方对甲方提供的平安设施应严格检查合格前方可使用,特殊工种应持证上岗,严禁使用不平安器具;
5、乙方应教育施工人员遵纪守法,不得有酗酒、和其它违法乱纪的行为发生
九、材料供给
1.工程材料在使用过程中,乙方如有人为浪费行为,甲方有权进行处分;以约定为准
2、当发生图纸变更时,乙方在收到变更后一日内报提急用材料申请单;
3、因甲方材料供给不及时,机械不能正常使用造成的停工、误工,现场协商解决,甲方给予签证并顺延工期
十、结算及付款方式
1、工程施工期间每月以双方审定的工程量为准,甲方向乙方支付月工程量的65%,春节前付至当年完成工作量的80%,待工程验收达优良标准后付至95%,留5%保修金
2、工程竣工结算乙方在一月内报甲方,双方在一月内审定确认
十一、其他
1、零工每工天按元计算
2、塔吊司机及塔吊指挥由乙方人员操作,甲方负责支付该项的人员工资
3、塔吊司机及塔吊指挥,人货电梯司机等由乙方配备,甲方负责支付塔吊司机及塔吊指挥,人货电梯司机的人员工资
4、食堂人员由乙方自行安排;并负责办理有关的健康证,卫生证
5、甲方配备的2名电工由乙方管理,其工资由乙方考核后甲方支付
6、工程保修期执行国家规定,保修期满后全额返还保修金
7、甲方现场机械设备配备缺乏局部,乙方如提供使用,甲方付给乙方租赁费;
8、对甲方的机械设备、周转材料乙方如有人为损坏,必须按价赔偿甲方
十二、未尽事宜本着友好合作的精神协商解决本合同共五份,双方各执两份,见证方一份,签字盖章后生效,工程竣工帐款结清后自然失效 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 合同编号 甲方通常为用工单位 乙方姓名、性别、年龄、住址 用工形式 鉴证编号 甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方姓名为工程名称工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理
二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家平安标准的劳动作业卫生条件
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩
一、享受待遇写明待遇的内容
二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标 甲方盖章 乙方签字 法人代表签字 年月日 年月日 签订地点 签订地点 甲方县气象局 乙方 为了更好地保证建筑物防雷工程局部符合技术标准,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《重庆市雷电灾害防御管理方法》的规定,经甲、乙双方协商,约定如下
一、甲方负责对乙方工程进行防雷工程局部施工图设计审核和现场施工监审
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表此表是防雷工程验收的重要依据预计施工监审时间为
四、根据重庆市物价局文件(渝价[XX]402号)规定,乙方应缴纳 1.图纸设计审核费元(工程预算的‰) 2.施工监审费元(每次元) 两项费用总计元(大写万仟佰拾元)
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改
六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理方法》的有关规定,给予处分 甲方(签章) 乙方 年月日。