还剩27页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【必备】工程工程合同模板集合十篇【必备】工程工程合同模板集合十篇 随着人们法律观念的日益增强,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同也是最有效的法律依据之一那么正式、标准的合同是什么样的呢?以下是为大家的工程工程合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 甲方 乙方 甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议: 除根底以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板, 包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及平安保障设施 按照房屋建筑面积元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定 采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款
1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承当损失
2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;
3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承当
4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备
5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,防止造成损失和浪费
1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工
2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款 合同约定单价已包含平安施工费,乙方必须做好施工现场平安措施,对工人进行平安教育,施工中做到平安作业,施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部承当 甲乙双方任何一方违约,需承当乙方建设总费用10%的违约责任,假设任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿
八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉
九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效
十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效
十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份 甲方 乙方二〇xx年月日 甲方 乙方 甲方将位于望川楼旧房改建工程四层楼房交给乙方承建,经双方协商约定以下条款
一、建筑方式由乙方包工包料具体实施修建
二、工程造价四层建筑面积大约700平方米,每平方米430元,工程预算总造价30万元工程决算时按实际面积计算拆旧房的材料全部归乙方所有,能用的材料全用上房
三、建设工期建筑时间以20xx年3月日起至20xx年7月日,共计四个月,下雨天等特殊情况除外
四、施工要求修建楼房为四层,上面大红瓦,由甲方提供修建样式图纸,乙方具体施工,施工具体如下
1、地基按甲方要求打地梁,地梁钢筋外墙,主筋下面3根16螺纹,上面3根14螺纹每根钢筋补差价20元,外墙37cm厚墙,内墙为24cm厚墙,上面2根14螺纹,下面2根16螺纹,地梁高度为30cm两道圈梁,圈梁钢筋为12螺纹,高度为24cm如果每增加一道圈梁,补差价一万元按米算,每米130元计算
2、院内前墙贴瓷砖每砖瓷砖为
0.6元,外墙水泥砂浆勾缝,室内墙石灰抹墙,白灰膏抹光铺地板砖每砖为5元,如果用好的,另外补差价
3、不包括水、暖、电,上、下水道,室内防瓷涂料等建筑工程
4、窗户用塑钢窗五羊料,门为木门
5、檩条为14大,脊檩为16大,栅板3cm下线,24cm厚,7路檩条
五、付款方式甲方根据乙方的工作量分期付款即工人进入工地后,先撤除旧房,甲方付款一万元,打地梁买钢筋,付总造价的15%,上一层板付15%,二层15%,三层15%,四层15%,瓦好瓦后,主体完成付总造价的75%,装饰时按工程进度付款,工程结束后付总造价的95%,剩余5%经甲方验收合格后,结算其余的全部价款
六、乙方进入工地后,由甲方保证水、电、路三通,并负责协助乙方
七、乙方在施工中,一定要注意平安,如发生人员伤亡事故,由乙方全部负责,与甲方无关
八、此合同一式两份,甲、乙双方各执一份,以作凭证,此合同经双方签字后生效
九、工程完工后,验收合格,款项结清,此合同作废 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 发包方以下简称甲方 承包方以下简称乙方 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议 第一条、工程概况
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3承包范围预算报价书【详见附件2】所列工程
1.4承包方式
1.5工期本工程自年月日开工,于年月 日竣工,共计以物管书面同意开工日期为准
1.6工程质量到达国家质量评定合格标准
1.7合同价款人民币大写价款及结算方式详见本合同第六条约定 第二条、甲方工作
2.1开工前天,协调设计单位向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底全部腾空房屋,去除影响施工的障碍物对只能局部腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用考前须知办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
2.2指派身份证号为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承当相应费用
2.5负责配合乙方协调大厦管理方、消防、空调施工方的关系,保证工程顺利进行,如因除乙方以外的责任导致工程进度过程延误,工期顺延 第三条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度方案,交甲方审定
3.2指派身份证号为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3.3严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查纪录参加竣工验收,编制工程结算
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位住户的关系
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施、设备、材料和工程成品进行保护但有证据证明甲方成心拖延移交工作的,乙方得以免责 第四条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期作相应的顺延
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,可能影响工期的,乙方仍应保证在约定工期内完工,工期不顺延
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上一周内累计计算,工期相应顺延 第五条、关于工程质量及验收的约定
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和国家制定有关建筑装饰装修工程的施工及验收标准为质量评定验收标准
5.2本工程质量应到达国家质量评定合格标准甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续乙方应提前3个工作日书面通知甲方参加隐蔽工程和中间工程的检查与验收;如甲方接到通知后不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认假设甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工,工期顺延,乙方没有责任;假设复验不合格,乙方只对其复验及不合格工作内容的返工承当费用,其它因验收延误而导致的关联工程返工费用由甲方承当,且工期也予顺延
5.4由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承当,工期顺延,因此造成乙方损失的,甲方应当予以赔偿
5.5由于乙方原因影响工程质量,其返工费用由乙方承当,工期不顺延
5.6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知个工作日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应成认竣工日期,并承当乙方的看管费用和相关合理费用,如有证据证明甲方成心拖延验收的,自竣工之日起乙方不再对工程现场的一切设施、设备、材料和工程成品的损失承当责任
5.7因物业大厦空调或消防等设备问题不能完成大厦验收的,甲方应单独组织乙方的验收,成认乙方的验收时间,并按合同约定办理乙方的相关结算及支付款 第六条、关于工程价款及结算的约定
6.1双方商定本合同价款采用
6.
1.1按合同预算书总价包干或固定单价
6.
1.2总价包干在合同实施期间保持不变,但甲方单方提出更换材料或设计变更的除外或竣工后按实际完成施工内容按实收方结算
6.
1.3结算方式结算时以本合同价或竣工收方总价加减施工过程中甲方签认变更为竣工结算价施工过程中因甲方提出的更换材料或设计变更所签工程变更单,依据本合同装饰工程预算书【详见附件2】中所列双方认可的工程单价进行增减结算,假设原预算没有参考单价的按双方协商签认的`单价进行结算
6.2本合同生效后,甲方分结清
6.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料个工作日内审查完毕,到期未提出异议,视为同意,并在内,结清第次应付款项
6.4工程质保金5%,在质保期满1年后除的,仅支付剩余费用 第七条、关于材料供给的约定
7.1本工程材料由乙方严格按工程预算所列工程、材质、品牌提供材料进入施工现场需由甲方签字验收前方可进行施工因乙方材料供给不合格或所供给材料与工程预算所列材质、品牌不相符合所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等情况,由乙方负责将工程整改至达标并向甲方支付赔偿费,每停工一天或窝工一天或乙方整改导致工期每延期一天,乙方向甲方支付赔偿金为
7.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用假设已使用,乙方负责赔偿甲方相关损失 第八条、有关平安生产和防火的约定
8.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准
8.2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程平安技术规程》《建筑安装工人平安操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、标准
8.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计标准,导致发生平安或火灾事故,甲方应承当由此产生的一切经济损失
8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应承当由此引发的一切经济损失 第九条、奖励和违约责任
9.1甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励
9.2乙方按照甲方要求,全部或部份工程工程到达优良标准时,除按本合同
5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励
9.3由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方的补偿金甲方不按合同约定付款的,每逾期一天,按应付款项的向乙方支付滞纳金
9.4由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付违约金
9.5乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
9.6甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由甲方负责并承当损失
9.7未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由乙方负责并承当损失
9.8乙方施工中如发生平安、消防、人身伤害、财产损失等事故,由乙方负责处理并承当一切责任;如因此造成甲方损失的,乙方应当予以赔偿
9.9未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
9.10因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 第十条、争议或纠纷处理 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解无法解决的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼 第十一条、附那么
11.1本工程质保期一年自竣工验收合格之日起计算;
11.2本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份;
11.3本合同履行完成后自动终止;
11.4整个工程由乙方进行设计和施工优化,甲方按照报批要求提供相关资料,提供现有办公室装饰局部的所有图纸和报批资料,甲方负责对乙方所出图纸和竣工资料的设计签章和竣工签章乙方为配合甲方进行本次改造装修,经甲乙双方协商由设计单位、
11.5乙方消防、空调报价为估算价格,后期提供大厦指定消防、空调单位的图纸及报价明细,甲方在消防、空调单位报价的根底上收取25%的管理费用 甲方盖章乙方盖章 法定代表人签字法定代表人签字 委托代理人签字委托代理人签字 年月日 经xx村“两委”会同意为了我组村民出行方便决定将我组道路及排污沟等工程以包工包料的方式进行承包,具体事宜如下 甲方xx村一组 乙方xxx
1、该工程工程由xx村一组出资争取上级,xx村资金投入和政府等部门出资的方式进行,全部工程包工包料,乙方必须带足资金按实结算
1、从制氧路口至xx老庙门口全长95米、宽
3.5米、厚
0.2米,计665m
3.
2、至食品所大门全长150米、宽2米、厚
0.15米,计45m
3.
3、太尉苗路口至金马路处下水道.全长120米X100元﹦12000元
4、清理制氧门口至老庙全长60米计5000元
5、杨敦学至老庙口、门口排洪道,片石墙40米X190=7600元
1、确保工程质量水泥路和砼必须按C:25质量要求,不得偷工减料,因质量造成的一切损失由乙方承当
2、硬化路面时必须进行路基平整,填层为3公分(瓜米石)
1、砼350元/㎡片石挡土墙190元/㎡直径300下水道安装和人工费100元/m,道路填层18元/㎡.
2、工程验收后付款80%结尾款在20xx年12月30日以前付完,预计总投资
75000.
3、集资、赞助,上级拨付款在1周内付给乙方 甲方签字(盖章) 乙方签字(盖章) 鉴证方xx村盖章 20xx年7月12日 甲方 乙方 丙方
1.甲方、乙方于年月日签订了a工程建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元,b工程建设工程合同,合同编号为,合同金额为万元;上述两份合同总额为万元,上述合同工程内容均已完成,正在进行结算中,乙方同意以上述合同工程内容的局部工程款购置下述商品房,并转让给丙方上述两份合同以下简称原合同
2.丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得
3.乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方局部工程款暨为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议
1.乙方同意甲方以位于潍坊市区街号工程号室房屋房屋抵付甲方所欠工程款万元
2.抵付方式为双方互开发票的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该发票仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用
1.该商品房建筑面积暂定为平方米实际面积以测绘单位最终测绘面积为准,单价元/平方米,房款总额为元人民币不管乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准
2.房款中不包括该房屋办理产权的相关税费以及物业管理费以上费用收取种类、额度如有变化按政府相关文件执行
3.以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记在的建筑面积不符,超出或缺乏的面积按本合同约定的单价,多退少补具体标准参照《商品房预售合同》第条 因乙方承揽甲方的工程的原合同正在进行结算中,假设结算额或工程进度款扣减甲方已付款额后余款缺乏房款,其余款项,三方同意为简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款直接支付给甲方
1、甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;
3、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购置人名称直接按乙方要求写成丙方
4、在原合同规定的工程竣工后,甲、乙双方确定最终结算额,且乙方、丙方将房款全部交齐完成抵付后,甲方与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙 丙方从乙处购得此房,房款交于乙方,并承诺本协议签订之日起关于此房的一切经济纠纷与甲方无关丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房或索取其他赔偿等要求,否那么由此给甲方造成的全部损失由乙方承当赔偿责任
六、丙方同意按与甲方签订《商品房预售合同》规定承当房屋物业管理费元/月,不管丙方是否实际入住
七、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补事项时,三分同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算
八、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成
九、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力
十、本协议在履行过程中假设产生争议,由三方协商解决;假设协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决
十一、本协议自三分签字盖章之日起生效本协议一式七份,甲方四分,乙方两份,丙方一份 甲方乙方丙方 日期日期日期
1.情境 建设工程施工合同约定的工程款支付进度比例为“进度款70%,整体工程验收合格并取得竣工验收备案证书后分三期(每期一年)支付至结算价款的95%,剩余5%待质保期满后支付”
2.问题 如果承包人中途解约,工程尚未完工,承包人是否有权要求发包人提前一次性支付全部已完工程价款?发包人是否有权以合同约定的付款进度比例来抗辩?质保金应否在应付工程款中预留暂扣?
3.分析
(1)如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主张,势必造成发包人提前支付大额工程款的资金压力;同时也可能诱使承包人恶意解除合同,提前回款,尤其是在承包人垫资施工的情形下;
(2)但如果支持发包人关于付款进度的抗辩,严格按照合同约定比例来支付,又可能涉及到承包人迟迟无法取得工程款的问题,因为即便可以对已完工程进行验收合格,但有些合同约定的比方“整体工程竣工验收、取得备案证书、分期付款”等条件往往在短期内无法实现,且很大程度上受发包人因素影响(比方未取得建设审批无法验收、资金压力长期停工不复工等等),势必导致承包人权益迟迟得不到保障
(3)此外,由于合同提前移交面临的质量保修责任未来难以区分,预留质保金无疑会损坏承包人权益,不预留质保金又会对发包人不公此时是留是付,应当如何抉择? 甲方 乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守
一、工程名称撤除工程
二、工程地点
三、承包内容
四、承包形式乙方包工包料
五、工程总造价人民币大写元
一、甲方
1、区域以外的“三通一平”,负责施工区域以外进场道路的畅通
2、开工前三日内由甲方对撤除区域内的水、电、汽、煤气进行断离
二、乙方
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度方案;
4、按照建筑物爆破标准要求做好烟囱爆破的平安防护措施,并按有关法规要求办理相关手续
一、该项工程工期为天日历天,自年月日开工至年月日竣工验收
二、开工前天,乙方向甲方发出开工通知书
三、如遇以下情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延不可抗力的因素而延误工期
一、乙方必须严格按照国家颁发的建筑撤除工程施工标准、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督
二、乙方在施工过程中必须遵守以下条款
1、必须对撤除区域进行围护,拉运垃圾车辆必须加盖篷布,垃圾不得沿路抛洒;
2、在施工时必须加强平安管理,对于在施工过程中发生的一切不平安及人身伤亡事故均由乙方负全责,甲方不承当任何责任;
3、撤除工程所产生的建筑垃圾,由乙方按照环保要求自找垃圾排放点,并自行清理;
4、乙方在实施房屋撤除时,必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、甲方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整撤除,运送至甲方指定位臵进行堆放;
5、按照附表规定及乙方撤除的局部设备及建筑钢筋折价处理给乙方,其折价款为1700元/吨;吨位计量以甲方计量磅单为准 该项撤除工程所需的材料、设备均由乙方采购
一、本合同造价结算方式 承包价综合总价承包,同时扣除折价处理给乙方的废旧设备及撤除建筑物的钢筋折价款工程总造价=
二、乙方在该项工程竣工验收合格后日内,将竣工结算文件送交甲方审查,甲方在接到结算文件日内审查完毕;
三、工程竣工验收合格后,甲方按照审计后的工程总造价乙方给甲方正式税票进行结算,一次付清 工程竣工验收,以国家颁发的《关于根本建设工程竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收标准》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及甲方要求为依据 乙方的责任
一、工程不能按合同规定的工期交付使用的,每迟延一天向甲方支付合同价款5%逾期违约金;
二、承包人有以下情况之一者,承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金
1、在接到甲方的开工令后7日内未进场施工;
2、无视甲方的书面警告,不履行合同规定其义务;
3、不经甲方同意,私自分包 甲方的责任
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失
二、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任
三、乙方验收通知书送达10日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金3% 执行本合同发生争议后,由当事人双方协商解决协商不成,双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼
一、本合同正本一式四份,副本一式两份甲、乙双方各执正本两份、副本一份
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效
三、本合同签订后,如发生变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同 甲方盖章 乙方盖章 年月日 甲方工程部乙方施工人员 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本施工事项协商一致,订立本合同 第一条工程名称石总场西部牧业员工宿舍场地地坪 第二条工程地点石总场大连路路口 第三条承包方式单项清包 第四条开工日期竣工日期 第五条工作内容甲方合同内所有砌体混凝土、平场地、垫石子、洒水、打夯清工单价为元/㎡施工中一切用具均有乙方自理,甲方负责混凝土拉到现场,其他一切工序由乙方负责,并做好落手清注以上内容都按图纸工作量计算施工中严格按照施工平安、质量标准,假设乙方没有按照甲方要求和施工标准而造成的材料浪费,甲方有权开罚款单在工程款中扣除 第六条工程款结算乙方进场后,每月甲方付给乙方完成合格工作量80%余款在工程验收合格后一次性付清
一、质量管理 甲方提供乙方质量要求和技术交底,乙方必须按照施工标准和要求,精心施工,确保工程质量绝对服从工程部质量管理人员的正确领导在日常质检和分项工程验收时,必须到达所定标准具体见技术交底
二、甲方职责和权利
2.1认真遵守双方签订的《劳务承包合同》,对乙方工作进行指导、管理、检查和监督、审核乙方施工方案,全面配合乙方做好各项工作
2.2甲方负责向乙方提供技术交底,周、月进度方案,乙方必须认真执行监理和甲方的指令,但对不合理因素,可提出建议;经甲方同意前方可执行,乙方不得私自蛮干、
2.3甲方及时组织、参加对乙方已完成的工程质量进行跟踪检查、验收
2.4甲方对有特殊奉献的给与一定奖励,对工作中个人给甲方造成一定损失的给与一定的经济处分
三、乙方职责和权利
3.1认真遵守双方签订的《劳务承包合同》及承诺
3.2严格执行公司和工地的各项管理制度和规定,服从甲方的管理,自觉维护公司的利益和形象
3.3严禁未经甲方及设计和监理书面同意擅自变更施工图纸内容,如有发生造成的所有损失均有乙方负责
3.4如乙方严重违反《劳务承包合同》,工程工期、工程质量不能保证,现场管理,甲方和公司利益受到损失,信誉受到损害时,甲方有权解除合同,除赔偿局部损失外,还要追究乙方责任,去除出场去除出场按总工资的70%结算工资款
3.5必须认真遵守甲方的各项规章制度派专人现场全权负责协调管理
四、平安文明施工 双方必须认真遵守国家和上级劳动保护平安生产主管部门所颁发的有关平安生产、消防工作、文明施工等方针政策,严格执行有关劳动保护法规、条例 乙方必须遵守施工单位的规章制度,听从甲方的管理和指挥;严禁在工地打架、斗殴、偷盗,假设发生交司法机关处理如有违反公司规章制度的按公司规定予以重罚 乙方的所有作业人员,正确的使用“三宝”,严格按操作规程施工假设作业人员违反操作规程和公司的管理规定,如发生的平安事故的,甲方概不负责一切责任正常工伤按国家《工伤管理条例》处理
五、未尽事宜双方协商解决,本合同一式两份,双方签字生效,甲乙双方各执一份 甲方公章 乙方公章 法定代表人签字 法定代表人签字 年月日 年月日 甲方内蒙古中鑫再生资源(承租方)乙方(承租方)为了国家建设,根据工程需要,明确双方的权利和义务,经双方协商后签定如下租赁承包协议
一、甲方自20xx年8月27日至20xx年10月27日租赁乙方挖掘机PC220-7型1台,承包土石方,预期2月
二、付款方式及工作时间
1、乙方机械进场签合同,工作5日内甲方首付
16500.00元整,其余款到月结清,每天租金为
1100.00元整,甲方负责单程托运费
300.00元整,本租金不含税收票据工作时间不往下月累计由于乙方的机械或司机原因造成的工时缺乏,按时扣费
2、每月工作时间为330小时,每天工作时间11小时,超出时间按加班计算,加班费100元/小时,如遇下雨或因甲方原因出现停工致使工作时间街接不上照常算作工作日
3、在租赁期间内,甲方未征的乙方同意,不得擅自在所租设备上增加或撤除任何零部件
三、甲乙双方责任
1、乙方机械进入甲方工地,甲方负责乙方施工人员的食宿,并共同负责机械的平安,保证工程完工后机械人员平安离场
2、甲方只供柴油,其余付油由乙方负责如油料不合格乙方有权拒绝使用,如甲方强行使用油料,造成机械损坏,应由甲方修理如挖斗破损,由甲方协助乙方焊接好
3、施工工地如甲方属于证照不健全、出现电缆、光缆、水道、军事设施等影响施工,导致乙方机械人员被有关部门扣留甲方负责协调
4、如果出现甲方资金不能按合同付款,乙方有权停机,停机期间照算工作日,停机两天再不付款,乙方有权把机械拖走,造成的一切损失由甲方负责
5、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排,认真工作,合理施工,不听甲方指挥人员的指挥,甲方有权解除合同,费用乙方自负但甲方不得强行机手进行危险作业,否那么乙方机手有权拒绝
6、乙方应确保机械正常作业,圆满完成任务
7、甲方应确保乙方每月有天的维修保养机械时间
8、由于乙方机械手违章作业不听指挥造成的事故一切费用由乙方承当
四、甲乙双方如发生纠纷,应在同等互利的原那么下协商解决,如协商不妥,可在甲方当地仲裁委员会解决
五、本合同未经公证处公证,但经双方签字后享有法律的同等效力
六、本合同一式两份,双方各一份,双方签字后生效 甲方签字 地址 电话 身份证号码 年月日乙方签字地址电话身份证号码年月日 拆房发包方(以下简称甲方)拆房承揽方(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定,对范围内的所有建筑物、构筑物实施统一撤除经双方协商,为明确双方职责,保证拆房工作顺利进行,签订合同如下
一、拆房工程工程
1、拆房工程范围
2、撤除房屋建筑面积约平方米,具体以拆迁协议面积为准,按本合同确定的单价结算
二、合同价格 确定撤除旧房建筑面积单价为元/平方米,合计总价人民币元,大写人民币结算时撤除旧房面积按实际调整
三、付款方式 区块内房屋撤除完毕,经结算后乙方应一次性付清
四、合同工期
1、本工程自年月日开始拆房,各单体建筑物(构筑物)撤除工期自拆迁户签约腾空后,一个月内完成其中单家独院房屋在十五天内完成,公寓式房屋在三十天内完成情况特殊的在签订合同时另行协商
2、施工期间如遇人力不可抗拒的因素,双方可另行协商延长工期
五、拆房要求
1、乙方承揽的撤除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施撤除作业,包括所有建筑、构筑物及一切设施,拆至室内地坪面止,并将建筑垃圾清运完毕撤除后的建筑材料归乙方所有,由乙方自行处理
2、房屋撤除开工前,施工单位应编制撤除工程施工组织设计(包括施工方案及平安技术措施方案),并报管理单位审批备案;应落实工程负责人,技术负责人、平安管理人员花名册并报管理单位备案;乙方在撤除现场必须设置现场办公室,并建立平安生产管理责任制,明确平安生产文明施工管理目标和平安职责
3、乙方在撤除房屋时要始终贯彻平安第一的方针,施工工程负责人和技术负责人要现场指挥撤除作业,如有事离开时,必须有1—2名施工管理人员(持有上岗证)留在拆房现场指挥撤除作业
4、撤除工程现场必须设置围护封闭在市区主要路段、交通要道两 侧,围护高度不得低于
2.5米,围护应做到清洁整齐、无破损,不得有碍市容观瞻 撤除工程二层以上必须搭设脚手架,在市区主要干道两侧和居民住宅周围进行撤除工程,必须采用钢脚手架和密目式平安网封闭形式,必要时搭设防护隔离棚
5、乙方从事拆房工作的人员参加人身平安保险,保险单送管理单位效验备案无保险者一律不得拆房
6、乙方必须首先对种类窖池、水池、水井及电线、电缆等危及人身平安的设施、障碍物进行清理或去除,并设置明显的警告牌,去除各类事故隐患,确保拆房施工现场的平安
7、进入施工现场,必须头戴平安帽,脚穿劳保鞋,高空作业不准疲劳作业并应系好平安带,进入危险区域应采取严格的防范措施不准酒后从事撤除作业
8、撤除工程作业一般自上而下,按顺序进行,不得立体交叉撤除作业;撤除时应先撤除非承重结构,后撤除承重结构;撤除栏杆、楼梯和楼板、脚手架应与同层次整体撤除进度相配合
9、做好现场文明施工,房屋材料必须堆放整齐,周围道路沟管畅通,不准乱占马路和人行道,严格执行门前“三包”制度,瓦砾杂物不准散置马路,要每日清铲干净
10、从承接拆房施工任务至拆房完毕经甲方验收合格并移交甲方前,乙方对施工现场负全面责任乙方在拆房过程中如出现拆房人员或其他人员人身伤亡事故,一切责任均由乙方承当,与甲方无涉
11、拆房施工人员必须遵纪守法,不准行凶斗殴,不准聚众,不准违反治安管理规定,服从统一管理
六、违约责任
1、乙方承接的拆房工程不得转包,如一经发现,甲方有权终止合同,由此造成损失的,均由乙方承当经济和法律的全部责任
2、甲方交付乙方单体建筑物(构筑物)被拆房屋钥匙后,乙方应立即组织人员进场施工如乙方三天内不组织人员进行施工,甲方扣除乙方违约金1000元;如乙方七天内不组织人员进场施工,甲方扣除乙方违约金3000元外,并可另安排施工队伍进场施工,所需拆房费用由乙方承当
七、本合同经双方签字盖章后生效
八、本合同一式四份,双方各执二份 甲方(签字盖章)乙方(签字盖章) 代表负责人 年月日 甲方 乙方 根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同
一、工程工程
(1)工程名称
(2)工程地点
(3)工程范围和内容
(4)工程造价全部工程预算造价人民币元
(5)工程期限 全部工程自年月日开工,至年月日竣工
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成
(7)施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延工期由双方及时协商签订协议 a不可抗拒的灾害,被迫停工 b因甲方变更方案或变更施工图
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供
二、工程款结算 全部工程造价的结算方式,按以下规定办理 1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算 2工程款拨付与结算方法,按双方协商的现行规定办理
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工,到达合格
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承当
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件
(1)工程完工报告
(2)设备清单
(3)工程分布图纸 4工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修年保修按厂家提供的保修条款提供保修 网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新出货一年之内,公司将保修,或用相同功能的产品换修保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件假设在购机后初次使用时有问题,可无偿保换产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内
五、违约责任和仲裁
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承当责任,负责解决未尽工程
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉
六、合同份数及有效期 本合同一式两份,有甲已双方各执一份 本合同自签订之日起生效 甲方盖章乙方盖章 经办人经办人 地址地址 签定时间年月日签定时间年月日。