还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
精选工程工程合同范文锦集8篇精选工程工程合同范文锦集8篇 随着人们法律意识的建立,越来越多事情需要用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?以下是精心的工程工程合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 发包方承包方 园林绿化工程施工承包合同书 甲方(发包方)(以下简称甲方)乙方(承包方)(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责 任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的根底上订立本合同,条款如下
一、工程概况 工程名称工程地点工程内容设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款本工程合同造价为人民币元,即人民币元整本造价内含两年养护费用
三、承包方式 由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、 包工期等完全总承包承包范围和内容设计施工图纸范围内的 所有绿化工程(详见施工图)
四、工期 本工程工期为20xx年月日至年月日 绿化工程养护期为年月日至年月日
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后天内一次性付清剩余%的款项;
3、本工程价款不含税金
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效 Xxxxxxxxxxxxx (公章)(公章) 甲方代表签字乙方代表签字 年月日年月日 甲方高新产业开展 乙方:安康安通交通设施 甲乙双方根据《合同法》等法律、法规的规定,本着平等互利的原那么,就安康市高新技术产业开发区居尚社区道路交通标线、标牌工程经过友好协商,签订本合同如下,以便共同遵守 工程名称高新区居尚社区道路交通标线、标牌工程工程地址安康高新技术产业开发区居尚社区 经双方协定,于年月日进行施工,工期天,假设因甲方原因、雨天、路面清洁等因素影响乙方正常施工时工期相应顺延 根据甲方提供的设计及要求,因工程量小、位置不集中等原因,采取按照完工后实际工程量计量,对标线按市价每平米元,对标牌按市价每块元进行签证、决算 总计元(陆万玖仟叁佰零柒元伍角) 1工程完工后两个月内,甲方向乙方支付工程结算额 的100%结算方式为转账或现金支票结算 工程质量标准 符合国家GB5768《道路交通标志和标线》,质保期壹年
1.甲方现场代表,负责乙方施工现场的协调配合、质量监督及签证等事宜 2.负责协助乙方进行交通秩序的维持和协调工作
3.完工后五日内甲方应组织相关人员进行工程验收,验收合格后按合同支付工程款
4.甲方负责路面清洁,由于路面清洁原因引起的施工进度和质量问题由甲方负责
1.乙方必须服从甲方现场代表的管理,确保施工质量和工程进度
2.乙方严格按照设计图纸及甲方确认的变更要求进行施工,质量和进度到达合同要求
3.乙方在施工过程中,应及时通知甲方代表到场进行质量检查
4.乙方在施工过程中应加强平安管理,并做好平安防护标志,如果发生平安事故,由乙方承当全部责任,甲方概不负责 工程施工完毕后,由甲方组织相关人员与乙方代表进行验收核算 因履行本合同而发生争议时,双方应协商解决,协商不成时,双方有权向工程所在地人民法院提出诉讼 本合同一式六份,经双方签字盖章时生效甲乙双方各执三份,具有同等法律效力 甲方安康高新产业开展乙方安康市安通交通设施单位盖章单位盖章 签订日期年月日 承包方以下简称甲方联系施工队以下简称乙方联系甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签订如下合同
一、工程概况 工程地址南湖影视基地
二、价格
三、工程范围 南湖影视基地大观众厅所有木工工作范围,包括顶面开灯孔
四、付款方式
1、工程完成工程量的30%,付全款的10%,工程完成工程量的50%,付全款的30%,工程完成工程量的90%,付全款的70%,工程完工,验收合格后按实际发生收量,结算费用
2、按施工总额的3%作为保修金,从竣工之日起1年后支付
四、设计与施工 甲方假设有图纸须向乙方提供图纸一套,并负责交底工作,如发现图纸与实际不符,应通知甲方工程颈部,协商后再行施工,不允许自作主张更改设计,如自行更改,所产生的后果由乙方自行负责,乙方施工前应与甲方工程经理部确定施工进度方案表,并严格按照施工进度方案表施工
五、材料
1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承当各自拖延工期的责任和经济损失,如遇所购材料需要一定工期时,需乙方根据材料制作工期提前申请材料清单
2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料,假设已采购,甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.
3、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性.
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,假设发现此类现象,按材料价格加倍从人工费中扣除
6、甲方材料送至工程所在地的楼下,乙方任何施工人员应无条件搬运
7、乙方根据工程量开出所需材料清单,甲方有权对乙方所开具的材料清单量进行审核其合理性,根据施工工艺要求规定其料损不能超出3%,如超出,按市场价扣除超出局部费用
六、工期 顺延,因乙方因素拖延工期,甲方按照损失扣除费用
七、垃圾清运 垃圾应由乙方清运堆放一起,保证进出方便
八、劳动力管理
1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件,每月向甲方报工人工资表
2、未经甲方许可,非工地施工人员不得在工地过夜,乙方自行负责施工人员吃住
4、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或怠工
九、施工机具
1、乙方自带施工所需工具,并保证工具的平安性和良好使用性,乙方自行承当工具维修费
2、因工具所产生的易耗品如钻头、锯片等由甲方承当
十、工地现场管理
1、现场禁止使用明火
2、现场禁止吸烟及随地大小便
3、每一位现场人员必须佩带平安帽,爬高必须佩带平安带,平安帽及平安带由乙方自己负责
4、乙方要严格注意施工平安,如因违反操作标准出现工伤,由乙方承当一切费用
十一、维修
1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修
2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后,两天内及时维修
3、假设因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除
十三、装修要求
1、乙方在施工过程中,由甲方或监理单位提出施工不符或不合格之处,乙方应马上更改
2、乙方完工后,必须保证符合甲方及监理单位的施工要求
十四、其它说明和要求
1、工程为清包,甲方只提供材料施工工具等设备由施工承包人自备自理
2、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未到达甲方的整改要求前甲方有权拒付人工费
3、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工要保护现有成品,造成现有成品破坏,由施工队赔偿
4、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运,完毕前方可立离场
5、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教育,施工人员不得在施工现场违法乱纪,一旦发生问题,后果自负
十五、如有违约,乙方将按照工程款双倍赔付
十六、此协议一式两份,甲乙双方签字生效,双方各执一份 甲方乙方 签章签章 签约日期签约日期 发包方甲方 地址邮码 法定代表人职务 承包方乙方 地址邮码 法定代表人职务 依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行
一、工程名称
二、工程地点
三、工程编号
四、工程范围和内容全部工程建筑面积平方米各单项工程详见工程工程一览表
五、工程造价全部工程施工图预算造价人民币元,其中人工费元各单项工程详见工程工程一览表
一、开竣工日期依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下 全部工程自年月日开工,至年月日竣工各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表
二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成
三、在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案
1.由于人力不可抗拒的灾害,而被-迫停工者;
2.因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者;
3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被-迫停工或不能顺利施工者
一、全部工程所需的物资按以下第项供给方式办理
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供给至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供给
2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供给至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供给
3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点
4.其他方式
二、由甲方负责供给材料和设备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供给材料、设备一览表
三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议
四、工程所需材料,如因供给部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算
五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明,必须经供给方试验合格前方准使用,其试验费用,应由供给方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担
六、由甲方负责供给的材料和设备,如未按期供给或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担
一、全部工程造价的结算方式按以下第项规定办理
1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算
2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款
3.按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款
4.包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算
5.招标的工程,按中标的价款结算
二、工程款拨付与结方法,按现行规定办理详见附件
一、乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部到达合格
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工
2.在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办的银行审查投资后,并由甲乙双方签 订协议,方可施工否那么,任何一方不得强行施工
3.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位
4.在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当
三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予成认
四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办的银行,做为结算工程款之依据
一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承当
三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据
四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
五、工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续
六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收标准、技师检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件
1.增减变更文件和其他洽商记录;
2.隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;
3.工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图
七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验收后15天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办的银行审定拨款
八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理
九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任
一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金
二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金
三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议
四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第项处理1向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,2直接向人民法院起诉
一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同附施工图预算送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证
二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同工程协议书,可做为本合同之附件
三、招标工程,按《××市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同
四、双方商定的其他事项
一、工程工程一览表
二、全部施工图纸合同正本有此附件
三、施工图预算合同正本及建设银行有此附件
四、甲方负责供给的材料、设备一览表
五、有关协议
六、有关补充合同
一、本合同一式份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份
二、本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效 建设单位发包方 工程负责人 年月日 建工单位承包方 工程负责人 年月 发包人(简称甲方) 承包人(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程范围
4、承包方式
二、合同工期
1、开工日期年月日,竣工日期年月日,合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准 工程质量标准合格、按照《施工质量验收标准》验收
四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥
五、付款方式 付款方式本工程进场完成%工作后10天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内,发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)所有款项支付须先开发票后支付
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过
2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;
七、平安责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工平安设施
2、乙方应指派专人负责平安,施工现场应有平安标示和平安设施
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须成认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承当;
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承当;
4、工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠效劳
6、承包人应按国家技术标准、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其到达质量合格假设承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承当全部工程费用
九、现场代表 发包人现场代表,承包人现场代表,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方
十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失局部的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金 一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按以下第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉 本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份 合同订立时间年月日 合同订立地点 本合同共页 发包人(盖章) 法定代表人/委托代理人(签字) 承包人(签字) 联系方式 开户银行 银行账号 发包方甲方承包方乙方为标准家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部建建199792号文《家庭居室装饰装修管理试行方法》以及其它有关法律、法规规定的原那么,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵宁
十、本协议一式份,甲,乙双方各执份,具有同等法律效力 本合同附件有 甲方签章 乙方盖章 委托代理人 法定代表人 住址 地址 签订日期年月日 出租方以下简称甲方 承租方以下简称乙方 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定,双方本着平等互利的原那么,以严守合同、信誉至上为准那么,经充分协商签订以下合同 第一条甲方同意将以下表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用,其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准,租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套
2、赔偿费如不执行上表单价,结算时钢管可按重庆新生机电即二监狱销售价赔偿,损坏扣件按市场价赔偿,运费、下车费那么按实际结算 第二条乙方所租上表物资,须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人委托书或担保书、受托人或经办人身份证复印件,并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金元大写押金不得中途抵扣租金,不计利息,办理结算时在完清各项手续前方能退还 第三条租赁期限不得少于一个月,但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间租赁期缺乏一个月的按一个月30天计算,一个月及其以上的按实际天数计算,法定节假日除春节三天不计租金外,其余照计 第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金,不得拖欠,否那么,甲方有权终止合同,收回租赁的各种物资,原租金、赔偿费、上下车费,乙方应按实支付 第五条乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收,凡不符质量标准的物资应当场拒收,否那么,由此而造成的大小平安事故或其它经济损失与甲方无关 第六条违约责任
1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约,违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方
2、乙方应在每月底前按时支付租金,反之那么从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金 第七条赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资,一经发现,其租金按原租金五倍赔偿
2、租赁物资如有丧失或损坏如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿
3、租赁物资送还时,乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等
4、乙方未还清所租物资前,不管使用与否,均视为在租,不能中断租金,须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其缺少数量后为止 第八条乙方提货或返还物资时,必须提前一天通知甲方,乙方在甲方指定的地点自提或交还,其上、下车搬运费按每吨钢管元,扣件元,由乙方承当 第九条其它 第十条本合同一式二份,每份共2页,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力,自签订之日起生效更改之处需经双方签章认可,否那么无效本合同纠纷由双方协商解决,直至诉讼到甲方所在地人民法院 甲方公章 乙方公章 年月日 出租方甲方 承租方乙方 根据《中华人民共和国合同法》的规定,为明确出租方与承租方的权利和义务,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,双方就以下机械租赁事宜协商一致,订立本合同 第一条设备名称、型号、规格及数量 第二条租赁期限 设备租赁期限,即自20xx年8月10日至20xx年11月30日 承租方因工程需要延长租期,应在合同届满前5日内,重新签订合同 第三条租金及支付
1.租金及计算 ⑴、100T租金18万元/月;实际使用缺乏月局部按照月租费÷30天×实际使用天数计算⑵、主机租金5万元/月;实际使用缺乏月局部按照月租费÷30天×实际使用天数计算⑶、板车租金5万元/月;实际使用缺乏月局部按照月租费÷30天×实际使用天数计算⑷、装载机租金3万元/月;实际使用缺乏月局部按照月租费÷30天×实际使用天数计算⑸、挖机租金5万元/月;实际使用缺乏月局部按照月租费÷30天×实际使用天数计算
2.租金支付乙方确认设备后向甲方支付首月租金30%,并且完全支付进场费用和反程运费押金5万元反程运费押金在租赁期满三个月时从当月租金中扣除乙方应在每月提前五日向甲方交付下月租金如到期未付租金,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承当本设备按月结算超过一个月以上,超出局部按天计算
3.租赁计费起止时间 120xx年8月10日为本次设备租赁的计费开始时间,如果设备到达工地后承租方仍不开工,租赁时间照常计算 2在机械租赁期间,因承租方原因或自然原因造成的机械停工,也按日历天数照常计算,承租方未按合同规定期限预付租费而停机,也按日历天数照常计算机械租赁计费时间 3机械退租时,承租方必须向出租方发出书面通知,出租方接到书面通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间
4.运转时间及租费签认机械到达工地之日,承租方必须办理到达日期的签收手续租赁计费时间开始后,双方每月签认一次机械租赁费
5.机械的进退场费设备的进场费用由乙方承当,退场费用由甲方承当如租期缺乏三月,那么退场费由乙方承当,乙方应在设备退场前五日内通知甲方 第四条工程工程、工作内容和施工地点
1.工程工程风力发电机安装工程
2.工作内容风机吊装
3.施工地点山西神池县楠华山 第五条租赁方式及所有权
1.租赁方式本设备的租赁由出租方配备操作人员负责设备的操作和维护保养工作
2.租赁设备的所有权合同所列租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权,没有设备的所有权
3.未经出租方同意,承租方不得在设备上随意增加或减少部件,也不得以任何理由对设备进行抵押,否那么由此造成的全部后果由承租方承当 第六条甲方的根本责任
1.密切配合承租方的施工生产,满足承租方施工要求服从承租方施工人员的施工安排,但有权拒绝承租方的违章指挥
2.负责配备设备操作,维护人员,负责设备的操作,日常维护保养和故障的处理,确保机械技术状态完好
3.负责操作人员的工资及设备维修配件
4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作 第七条乙方的根本职责
1.负责工作期间租赁机械和操作司机的平安,严禁违章指挥,如违章指挥造成机械化和人员的损伤,承租方承当一切责任损失
2.出租方操作司机的食宿承当司机加班费及施工补助
3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作,负责租费的及时支付
4.负责租赁期间设备保护及看守,确保挖掘机平安
5.提供合格的燃油及润滑油因燃油不合格,司机有权不加油,造成的停机损失由承租方承当
6.租赁期间,如出租方购置零配件及材料,承租方应提供交通方便,所需资金在承租方挂支,在租费中抵扣
7.负责租赁机械进出场运费,负责运输平安,承当运输费用及保险费
8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行平安培训 第八条押金 经双方协商,出租方收取承租方押金5万元承租方交纳后办理提货手续租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满,扣除应付租赁物资缺损赔偿金后,押金余额退还承租方 第九条租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承当在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损正常损耗不在此内和灭失的风险由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决
2.在租赁机械发生毁损和灭失时,承租方应立即通知出租方,出租方有权选择以下方式之一,由承租方负责处理并承当其一切费用 1将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态 2更换与租赁机械同等型号,性能的部件或配件使其能正常使用 3当租赁机械毁损灭失至无法修理的程度时,承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额,赔偿出租方 第十条其它相关事宜
1.工作时间每月工作时间不得超过300小时,超出局部按8小时折合一天计算机械租金和机手加班费
2.油料提供乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否那么造成的停机以及损失由乙方承当
3.设备维修乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过100元以上的局部由甲方承当,99元以下的局部由乙方承当
4.设备保养乙方每月因提供2天正常设备保养时间,超出正常保养时间造成的停工每月累计不超过2天维修时累计20小时折合一天,假设超出三天,那么超出的天数不计租赁费特殊原因除外,如机器配件缺少等
5.设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回 第十一条违约责任
1、乙方延迟支付租金时,甲方将在当日停机,如付款后继续租使用,造成的损失均由乙方负责
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金额20%的违约金
3、乙方如不按期支付租金或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取以下措施 1要求乙方及时付清租金和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失; 2终止本合同,收回或要求归还租赁机械,并要求乙方赔偿甲方的一切损失 第十二条争议的解决 未尽事宜,甲.乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承当 本合同一式二份,由甲.乙双方各执一份甲乙双方代表签字盖章之日起生效本合同的附件是本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力本合同附件包括租赁合同附表.租赁机械收据.及甲.乙双方通过协商做出的补充规定 甲方盖章乙方 代表人签字身份证号码 年月日年月日。