还剩38页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【精华】工程工程合同集锦七篇【精华】工程工程合同集锦七篇 在人们的法律意识不断增强的社会,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同是对双方的保障又是一种约束那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是为大家的工程工程合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧 甲方xxx 乙方xx 丙方xxx 甲方承揽的,工程造价为万元,乙方自愿单独施工,丙方自愿为乙方施工全过程提供责任担保为了加强经营管理,保证履行职责,经甲丙双方充分协商,达成共识,签订本协议,遵照执行
一、丙方于年月日以全部工资收入及资产为乙方承建工程提供施工履约担保
二、丙方保证乙方按照有关标准和规定,建立质量管理组织体系,制订质量管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实要按照工程设计要求、施工技术标准和甲方同业主签定的合同约定对工程质量负责如因质量给甲方造成的声誉或经济上的损失,丙方要与乙方一起承当连带责任
三、丙方保证乙方按照有关规定建立平安管理组织体系,制订平安管理规章制度和操作规程,并严格抓好落实乙方在工程施工期间发生生产平安事故造成民工致伤、致残或死亡的,由丙方负责配合与乙方积极处理,并承当全部费用,甲方不负任何责任
四、丙方保证乙方按时、足额发放农民工工资因拖欠农民工工资或其他工程费用而发生的一切问题或经济纠纷由丙方负责处理,甲方不负责任
五、丙方保证乙方独立承当工程施工的经济往来,任何情况下乙方不得以甲方名义与外界发生经济交易,自本合同签订后发生的一切经济纠纷和法律责任全部由乙方和丙方处理、承当;甲方概不承当任何责任和经济损失
六、甲方按照乙方分包工程投资额的%收取管理费,管理费由甲方在施工工程款到位含供给材料款50%后扣完
七、工程自竣工验收合格后,保修期两年,保修及保修费由丙方和由乙方一起承当连带责任
八、如因乙方的行为导致甲方承当了垫付责任或其他损失,乙方和丙方自愿赔偿甲方垫付和损失金额的两倍
九、本协议未尽事宜,各方协商解决,协商不成由甲方所在地法院裁决
十、本协议一式三份,盖章、签字后生效,工程结算完成两年后及保修期满后协议失效 甲方盖章乙方盖章身份证号码代表人签字代表人签字年月日 丙方盖章 代表人签字 身份证号码年月日 年月日 aaa电气机械承包公司,邮政信箱号(以下简称总包商),和bbb工程公司,邮政信箱号(以下简称分包商),于年月日在订立本分包合同 鉴于总包商已同ems国大型电气工程管理局(以下简称业主),就在ems国的sss号工程工程的设计,运输和施工签订了合同鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商年月日,号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下 1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版) 2.合同的特殊条款 3.sss号工程工程的技术标准 4.工作范围和技术要求 5.土建和安装工程分包合同的报价表 解释本分包合同时,以下用词应具有在此所予以确定的意义 “总包商”系指aaa电气机械承包公司 “分包商”系指bbb工程公司和由bbb工程公司将工程的任何局部转包给别的任何专业公司或机构 “总包商的工程师”系指由总包商指派的监督分包商工作的人员 “分包”系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作 本工程包括在ems共和国境内,根据业主的技术规定,建设sss号工程工程,如下图 1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作 2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地 3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险 4.运送由总包商提供的材料总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管 5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置但凡已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术标准的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正 熟悉业主技术标准的分包商,应按照业主的要求,并承当属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任 分包商应 1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求 2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯 3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定 4.为其雇员提供住宿及膳食 5.向总包商和ems国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况 6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿 分包商应对以下事项承当责任 1.遵守ems国关于所得税的规定如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责 2.根据ems国的法律,为其雇员支付各种国家平安捐款 3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的ems国的法律、地方法及规定 除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判 分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故 在工程移交之前,分包商应保障总包商不承当各种人身伤亡或财产(非工程局部的财产)损失的责任,并保障总包商不承当属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任 1.工程保险总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内 2.第三方保险包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承当,而分包商不付任何费用 3.工人补偿分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔 4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿确实定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单 不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承当责任 所有扣减款额应记在分包商的帐上 对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险 分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆 该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供 分包商应遵守ems国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出ems国 总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等分包商应在bkb总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承当,按双方同意的工程进度方案,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期 分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在ems国市场可能会出现供给短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行 在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±%之内,那么单价不作任何变化 如果变化值超过±%,应按总包合同一般条款中第条规定处理 总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承当 总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承当义务 总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给ems国有关当局的证明信办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承当 根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按以下规定日期完成各分项工程的施工 (各分项工程的竣工日期略) 如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总 包商支付拖延分项工程的分包合同价的%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的% 如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或无视总包商工程师所的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略局部的工程进行施工另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一局部或全部从分包商手中要回,给其他人完成在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一局部或全部从分包商手中要回,给其他人完成在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承当任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利此外,对按分包合同规定应属分包商的那局部余款,或所述那局部工程的施工款,总包商有权保存并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定 按前所述,完成这项工程或实施其中的一局部,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承当这局部超过的款项 分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表 分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送所有试验及试验报告书应符合有关标准标准的要求
(二十三)支付条款 总包商应按如下规定向分包商付款 1.预付款,其金额为分包合同价总额的%,自分包商提交由银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为个月 2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的% 3.分段工程占分包合同价的%;凭暂时验收证书 4.分段工程占分包价的%;凭最终验收证书 按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述
1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商 应付给分包商的款额按以下百分比支付 ems国的当地货币% 美元% 用当地货币支付的局部在ems国付款,用美元支付的局部,通过电汇付给分包商在银行帐号,汇费应由总包商负担 兑换比率1美元(当地货币) 预付款将用美元支付,预付款中超过%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除 所有工程都应符合业主的要求,如相应的标准和在现场协商中作出的决定,总的原那么应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,那么业主代表的决定应为主导意见 分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承当责任,包括但不限于所得税税款 在分包合同签订后15天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的%,有效期为个月,自本分包合同签订之日起 总包商受ems国号法律保护,并享有第条,条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商 在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术标准此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料涉及本协议目的的除外 技术标准第9节中所要求的素混凝土(混合比1∶3∶6),应视为已计算在分包合同的单价中,对这种混凝土规定的条款,分包商不得提出任何赔偿要求 如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用延迟交付材料少于三天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求 2.本合同与附件及工程内容,不经另一方允许,任何一方不得向第三方泄露 3.本合同用文、文书就;两种文本具有同等效力,双方各持2份 4.本合同未尽事宜,双方可友好协商补充,经双方同意的补充条款应为本合同的组成局部 甲方代表 见证人 乙方代表 见证人 年月 甲方供方中山市莎丽卫浴设备 乙方需方哈尔滨亿奥卫浴商行孙广仁法人代表 甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定,经友好协商,达成如下条款,以资双方共同遵守
一、定货明细乙方向甲方购置以下常规产品 注
1、以上数量及尺寸以实际下单交货数为主计算
2、以上价格不含税,
3、甲方负责运输仅限中山至哈尔滨长途、
二、质量检验
1.质量标准按国家有关规定标准验收
2.尺寸要求以乙方下单尺寸为标准
3.包装要求货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求,并符合乙方标准包装,包装费含在产品报价中
三、付款方式 本合同签订后,乙方一次性支付合同总额的即人民币元作为订金,甲方在收到乙方订金后开始下单生产,天内生产完工,第天内乙方需付清余款元,货从中山发出,天内到达上海
四、交货方式、交货时间、交货地点
1.交货方式先付款再发货,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交货时间自收到定金之日起15天内货到达上海
3.交货地点上海
五、产品接收及检验货到达指定地点后,供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请,需方需有专人要有委托书负责点数、验货,并签名确认检验要符合国家有关规定标准以客户确定的样板型号标准验收
六、对产品提出异议的时间和方法 乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时,应于2日内向甲方提出书面异议,甲方将在7个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释,如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求,甲方将无偿更换,如果在竣工后,2日内乙方未提出任何书面异议,即乙方已确认所有安装的产品合格!
七、违约责任
1.甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期局部货款每日万分之三的违约金,并承当因此所造成的损失;
2.乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承当逾期的全部损失;
3.乙方未能及时按合同约定的时间付款的,乙方应向甲方支付逾期局部货款每日万分之三的违约金,并承当因此所造成的损失;
九、其他条件
1.合同变更甲乙双方均无权单方变更合同规定内容,如需变更,应由双方协商确定后进行
2.本合同双方签字后生效,凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以中山市地方法院仲裁为主
3.未尽事宜,双方可以补充协议的方式予以补充,补充协议与本合同具有同等法律效力
4.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效率,自签字之日起生效 甲方签名乙方签名 地址地址 日期日期 合同编号 工程名称 使用单位 供给单位 签订日期 南京市建设委员会 南京市工商行政管理局 监制 南京市建筑工程局 签订《南京市建设工程预拌混凝土供给合同》须知
一、《南京市建设工程预拌混凝土供给合同》是南京市工商行政管理局、南京市建筑工程局根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》共同监制的合同示范文本凡在本市范围内使用预拌混凝土的各类建设工程,签订预拌混凝土供给合同时,推荐使用本合同
二、本合同经工商行政管理机关鉴证后,工商行政管理机关将依法催促合同的全面履行,以保障当事人双方的合法权益
三、合同编号按照统一编号原那么,每个企业拥有一个企业代码(代码为惟一性,由南京市预拌混凝土管理处统一制定),各企业按照年度合同顺序编号,要求不重复、不遗漏具体说明如下 HN————XX————XXXXXXXX 合同代号企业代码合同顺序号 例如“HN-05-xx0006”表示“编号为05号的企业在20xx年签订的第0006份预拌混凝土供给合同” 南京市建设工程预拌混凝土供给合同 使用方(以下简称甲方) 供给方(以下简称乙方) 第一条目的和背景条款 1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本市建设工程的具体要求,甲乙双方在协商一致的根底上,就工程所需的预拌混凝土供给事宜签订本合同,以资共同遵守 第二条甲方的责任和义务 2.1甲方要求乙方首次供给预拌混凝土时,应提前天向乙方递交书面供货通知,在通知中注明预拌混凝土的强度等级、数量、时间和浇筑部位,以及其它技术要求在后续的预拌混凝土供给活动中,应在正式供货前小时通知乙方该批次预拌混凝土的具体要求,假设因特殊情况,双方可协商解决 2.2甲方应为乙方提供必需的预拌混凝土供给保障条件做到施工现场三通一平(通水、通电、道路畅通、场地平整) 2.3甲方应指定或委托专人对预拌混凝土运输车辆进入施工现场进行调度指挥和负责验收工作,应组织人员铺设、迁移泵管,保证混凝土顺利浇筑按施工组织设计要求铺设泵管,确保混凝土供给施工现场平安管理参照《建筑工程施工现场管理规定》执行 2.4预拌混凝土运到施工现场后,严禁现场加水,确保混凝土质量 2.5乙方按本合同《预拌混凝土技术与施工要求》(附件一),供给合格的预拌混凝土到现场,甲方应及时组织浇筑并按标准要求进行施工和养护 2.6甲方在预拌混凝土浇筑接近结束前,应提前小时明确通知乙方该批次需要浇筑的剩余混凝土立方量 2.7甲方应按本合同规定及时向乙方支付货款,甲方不按合同约定支付货款,双方又未达成延期协议,乙方可停止供货并解除合同,由此造成损失由甲方承当 2.8甲方需提供专用洗车场地,并委托专人对乙方进出施工现场的车辆进行冲洗,并到达环保要求 第三条乙方的责任和义务 3.1乙方按合同要求提供预拌混凝土 3.2预拌混凝土配合比设计由乙方按GB14902等有关国家标准要求进行乙方应按国家有关规定向甲方提供相关资料 3.3乙方应按预拌混凝土技术标准和有关规定组织生产,按批量随机取样,制作出厂检验试块,根据甲方要求将出厂检验报告提供给甲方 3.4乙方应按供货批次填写《预拌混凝土出厂合格证》,保证产品质量和数量;配合甲方随机抽查;应根据方案要求昼夜随时发货,保证施工进度和工程连续浇筑需要 3.5乙方应按方案保障甲方的需求因乙方产品质量问题或供给不及时导致中断连续浇筑而造成甲方损失的,由乙方承当 3.6在预拌混凝土供给中,乙方应出具发货单(一车一单)标明混凝土强度等级、工程名称及浇筑部位、发车时间、本车数量等,由预拌混凝土运输车司机随车携带,进入工地时由甲方或委托人签收,作为结算凭证及付款依据 3.7乙方应按约定(方案)组织运输工具将混凝土运送到指定的地点,并与甲方共同协商,合理安排路线、停车地点 3.8在混凝土运输、浇筑过程中,运输车、输送泵发生故障,乙方应在小时内派技术人员至现场排除故障,或另行调配相应的设备,保证混凝土正常供给 3.9在混凝土供给期间,乙方应派技术人员至施工现场提供技术效劳 第四条甲乙双方其它约定条款 4.1在预拌混凝土供给中,甲乙双方如需更改约定的技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证,并征得另一方书面同意 4.2预拌混凝土浇筑后,甲方假设发现混凝土质量问题,应及时书面通知乙方,甲乙双方及时协商分析解决,属于混凝土质量事故的应按事故等级按时上报有关部门及预拌混凝土主管部门 4.3甲乙双方应在合同约定时间内办理结算手续,其中乙方应在甲方的约定时间内提交相应结算的资料,甲方应在乙方提交结算资料后的约定时间内完成结算 4.4甲乙双方有协议,甲方供给局部原材料(水泥、外加剂、纤维等)时,甲方必须按约定的时间将原材料运至乙方指定地点,由乙方负责验收 4.5乙方提供给甲方的泵管、卡箍等配件,甲方应妥善使用、清洁及保养,如因甲方使用过程中造成损坏或丧失的,由甲方负责赔偿 4.6甲方应向乙方提供授权发货单的签收人或加盖印鉴样本 4.7其它约定 第五条价款及结算、付款方式 5.1甲方对乙方的要求见《预拌混凝土技术与验收要求》(附件一) 5.2预拌混凝土计价方法 双方商定具体价格见附件二《预拌混凝土价格》 甲乙双方确定的供给价格应以南京市建筑工程造价主管部门在签订本合同前的“南京地区预拌混凝土指导价”为依据确定合同价 5.3预拌混凝土方量结算方式
①按甲方或委托人签收的发货单数量计量,甲方可随时派人抽检,并按抽检车次或验磅的实际量结算该批次预拌混凝土
②甲乙双方约定结算期限 乙方应于每月日前向甲方提交本月(指上月26日至本月25日)所完成的预拌混凝土的结算资料,甲方在乙方提交结算资料后日内核实完乙方月度已完成的预拌混凝土工作量;最后一批预拌混凝土供给完毕后,甲方在乙方提交结算资料后日内结算全部的预拌混凝土工作量
③甲方如对乙方结算资料有异议,甲方应在日内通知乙方,乙方应为结算提供便利条件并派人参加,如乙方收到通知后不参加结算,按甲方结算结果为准,作为预拌混凝土价款支付的依据;甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加结算,结算结果无效 甲方收到乙方结算资料后在合同约定时间内未进行结算,自合同约定结算结束之日起,乙方结算资料中开列的预拌混凝土工作量即视为被确认,作为预拌混凝土货款支付的依据 5.4预拌混凝土付款方式和期限
①合同正式成立签订后,甲方在合同签订之日起日内向乙方预付工程备料款元
②甲方在确认乙方提交的月度预拌混凝土结算资料后日内,向乙方支付该月度预拌混凝土结算货款的%
③在结算全部的预拌混凝土立方量后日内(年月日前)付清全部货款
④甲方不按合同约定支付货款,双方又未达成延期协议,乙方有权停止供货并解除合同自解除合同之日起,十日内甲方付清已供混凝土货款
⑤其它约定 第六条违约条款 6.1违约行为及处理方式约定如下 第七条工程质量与验收条款 7.1预拌混凝土生产、施工过程及质量判定,应符合现行国家和行业有关混凝土标准 7.2用于交货检验的混凝土试样,是在交货地点预拌混凝土运输车卸料口由甲乙双方及监理方共同采取的试样,是判定混凝土强度的依据 7.3预拌混凝土质量仲裁检测由甲乙双方共同确定的具有相应资质的建筑工程质量检测单位检测 第八条争议解决条款 8.1因履行本合同发生的争议,由当事人双方协商解决或向工商行政管理机关等有关部门申请调解 8.2如仍没解决,按以下第()项方式解决
①提交仲裁委员会仲裁
②依法向所在地人民法院提起诉讼 第九条合同生效及其它条款 9.1合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效 9.2如有未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力 9.3甲方在履行本合同过程中的,联系,,联系人;乙方在履行本合同过程中的,联系,,联系人 以上、、联系人均作为甲、乙双方联系工作、履行合同的重要方式,如发生变更须以书面方式告知对方 9.4本合同甲、乙双方共签订份数 其中甲方正本份,副本份;乙方正本份,副本份; 正、副本具有同等法律效力 9.5本合同含以下附件
①附件一预拌混凝土技术与验收要求;
②附件二预拌混凝土价格表;
③附件三在本合同执行过程中的其他有效文件 1)混凝土浇筑通知书 2)混凝土发货验收单 3)甲乙双方混凝土数量及价款结算单 4)甲乙双方商定的其他文字资料 甲方(章)乙方(章) 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 开户银行开户银行 帐号帐号 单位地址单位地址 邮政编码邮政编码 日期年月日日期年月日 鉴(公)证单位(章) 经手人经手人 日期年月日日期年月日 附件一预拌混凝土技术与验收要求 供货起至日期 交货地点 运距(KM) 强度等级、抗渗要求 坍落度(mm) 水泥品种 集料 外加剂、纤维 浇筑部位 泵送高度(水平距离) 供货量(m3) 强度评定方法 其他要求 订货单位及联系人 施工单位及联系人 甲方(章)乙方(章) 日期年月日日期年月日 附件二预拌混凝土价格 序号 强度等级 抗渗标号 数量(m3) 单价 元/m3 运输费 元/m3 泵送费元/m3 外加剂及 其它材差元/m3 综合单价元/m3 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 砂浆 合同金额 (大写) (小写) 注1.早强增加元/m3,抗冻增加元/m3,细石增加元/m3; 2.润管砂浆假设由乙方提供,那么按同标号砼单价计价收取; 3.坍落度在《预拌混凝土技术与验收要求》根底上,每增加20mm,砼在合同单价根底上调元/m3; 4.泵送高度在《预拌混凝土技术与验收要求》根底上,每增加m,砼在合同单价根底上调元/m3; 5.单批次泵送混凝土缺乏m3,甲方支付给乙方泵车进退场费,元/次; 6.其他 甲方(章)乙方(章) 日期年月日日期年月日 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守 第一条工程概况
1.工程名称别墅园林景观工程
2.工程地点润成科技院内
3.工作内容别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容 第二条工期 本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延
(一)如遇以下原因工期顺延
1.未及时签审施工图纸和施工组织方案;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素
(二)竣工验收
1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否那么视为默认工程合格并进行竣工结算;
2.假设未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上 第三条工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本工程免收设计费,本工程暂定造价520000元(预算详见“合同附件一”);
2.本工程按甲方审定预算中各工程的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准
4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;
5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第
2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程工程,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减 第五条保修期
1.保修期从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行其中植物保活期一年,工程局部保修期为一年
2.成活率植物管护移交时按行规到达95%的成活率 第六条双方的责任
(一)甲方责任
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.假设施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款
(二)乙方责任
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关标准组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护; 第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可采购
2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购置 第九条违约责任
(一)甲方违约责任
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责任 乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金 第十条争议解决方式 在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉 第十一条本合同经双方签字盖章后生效 第十二条未尽事宜,双方协商解决 第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表人代表人 本合同签订日期年月日 发包方(甲方) 承包方(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守 第一条工程概况
1、工程名称;
2、工程地点;
3、工程范围和内容 第二条甲方权利和义务
1、组织工程建设工程的技术交底,向乙方明确施工任务;
2、提供必要的施工条件;
3、负责主材的供给,详见发包人供给材料、设备一览表;
4、指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查;
5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;
6、按合同约定按时向乙方支付工程款 第三条乙方权利和义务
1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并XXXXX公司XX分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业根本情况等相关资料;
2、应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;
3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;
4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何局部分包;
5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;
6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案,并在施工前送甲方备案;
7、严格按设计文件及《GB/T50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收标准YD5051-97》等标准要求施工;
8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承当由此发生的费用及延误工期的责任;
9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工否那么,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承当返工费用及延误工期的责任;
10、线路工程的施工,乙方同时承当机及数据终端的安装任务在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的机及数据终端的安装工作安装费用由甲乙双方商议决定
11、施工过程中必须严格遵守平安操作规程,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患,切实做好平安生产工作乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承当,并不得因此影响工程进度 第四条工程期限 本工程开工日期年月日,竣工日期年月日 第五条竣工验收
1、工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告同时乙方应在一周内按XX网建 [200X]XX号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件
2、甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据
3、验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收竣工日期以验收通过的日期为准 第六条质量保证
1、保修期限工程竣工验收通过后十二个月;
2、保修责任乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复 第七条工程考核
1、乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承当整改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除情节恶劣的,取消乙方入围施工资格
2、除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承当,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除
3、不服从甲方指挥,拒绝或延误机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格
4、未按期按XX网建[200X]X号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款X%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除 第八条工程价款的结算与支付
1、本工程采用包工局部包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为
2、工程竣工后,由乙方按照邮电部
(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按XX省物价局X价服[20xx]XXX号文件执行
3、工程最终结算款确实定工程最终结算款由以下两局部组成
(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;
(2)审计审定价款中的建筑安装工程费局部(扣除材料费以外的局部),乙方同意按XX计建[200X]X号文的规定调整相关费率后下浮%
4、乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的X%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,假设无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款 第九条合同解除
1、双方协商同意可解除本合同
2、未经甲方同意,乙方将承包工程的任何局部分包给他人的,甲方有权解除本合同
3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同
4、有以下情形之一的,甲方、乙方可以解除合同 (1)因不可抗力致使合同无法履行; (2)因一方严重违约致使合同无法履行
5、一方依据本条
2、
3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失 第十条争议解决方式 在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉 第十一条其他
1、乙方确认其完全了解本合同中所述XXX公司的相关文件内容;
2、本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力;
3、本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效 甲方(盖章) 法定代表人 委托代理人 签约日期年月日 乙方(盖章) 法定代表人 委托代理人 签约日期年月日 通信建设工程施工合同范本/格式/样本/样式/ 协议 正文 通信建设工程施工合同 通信建设工程施工合同 合同编号 发包方(甲方) 承包方(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守 第一条工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程范围和内容 第二条甲方权利和义务 1.组织工程建设工程的技术交底,向乙方明确施工任务; 2.提供必要的施工条件; 3.负责主材的供给,详见发包人供给材料、设备一览表; 4.指派甲方代表对建设工程工程进行全面协调和监督检查; 5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收; 6.按合同约定按时向乙方支付工程款 第三条乙方权利和义务 1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并经铁通工程建设浙江分公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业根本情况等相关资料; 2.应编制《工程施工概、预算》,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据; 3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人; 4.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何局部分包; 5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工; 6.合理组织施工,编制施工方案、施工总进度方案、材料供给方案,并在施工前送甲方备案; 7.严格按设计文件及《GB/T50312-20xx》、《本地网通信线路工程验收标准YD5051-97》等标准要求施工; 8.做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可前方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承当由此发生的费用及延误工期的责任; 9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或到达约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工否那么,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承当返工费用及延误工期的责任; 10.线路工程的施工,乙方同时承当机及数据终端的安装任务在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该工程范围内的机及数据终端的安装工作安装费用由甲乙双方商议决定 11.施工过程中必须严格遵守平安操作规程,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患,切实做好平安生产工作乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承当,并不得因此影响工程进度 第四条工程期限 本工程开工日期年月日,竣工日期年月日 第五条竣工验收 1.工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告同时乙方应在一周内按铁通网建 [20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件 2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收,验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收标准和质量检验标准为依据 3.验收合格后,双方签署竣工验收通过的文件,并将工程移交给甲方管理验收中如发现有不符质量要求的,由乙方负责修改再进行验收竣工日期以验收通过的日期为准 第六条质量保证 1.保修期限工程竣工验收通过后十二个月; 2.保修责任乙方对交付的工程在质量保修期内承当质量保修责任,由于乙方施工原因造成的质量问题,乙方负责无偿修复 第七条工程考核 1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好,一经发现,乙方自行承当整 改所需的工料费,同时向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除情节恶劣的,取消乙方入围施工资格 2.除甲方原因及不可抗力外,工期延误的责任由乙方承当,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款
0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除 3.不服从甲方指挥,拒绝或延误机及数据终端安装,乙方向甲方支付工程最终结算价款%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除,并同时取消乙方入围施工资格 4.未按期按铁通网建[20xx]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的,每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款
0.5%的违约金,甲方有权在工程款结算时予以扣除 第八条工程价款的结算与支付 1.本工程采用包工局部包料方式,根据乙方编制的施工预算,合同价暂定为 2.工程竣工后,由乙方按照邮电部
(1995)626号文件《通信建设工程概算、预算编制方法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告,经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计,审计费的支付按浙江省物价局浙价服[20xx]262号文件执行 3.工程最终结算款确实定工程最终结算款由以下两局部组成,
(1)审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整,按审计的价款确定;
(2)审计审定价款中的建筑安装工程费局部(扣除材料费以外的局部),乙方同意按浙铁通计建[20xx]303号文的规定调整相关费率后下浮% 4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后,甲方先行支付工程最终结算价款的90%(甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金),待十二个月保修期满后,假设无工程质量遗留问题,甲方付清剩余工程价款 第九条合同解除 1.双方协商同意可解除本合同 2.未经甲方同意,乙方将承包工程的任何局部分包给他人的,甲方有权解除本合同 3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的,甲方有权解除本合同 4.有以下情形之一的,甲方、乙方可以解除合同
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方严重违约致使合同无法履行 5.一方依据本条
2、
3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除,合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作,并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失 第十条争议解决方式 在履行合同时发生争议,双方协商解决,或向有管辖权的人民法院起诉 第十一条其他 1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容; 2.本协议未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等效力; 3.本协议一式六份,甲乙双方各执三份,协议经双方签字、盖章后生效 甲方(盖章) 地址 法定代表人 委托代理人 开户银行 帐号 邮政编码 乙方(盖章) 地址 法定代表人 委托代理人 开户银行 帐号 邮政编码 签约日期 签约地点 通信建设工程施工合同 工程名称:*****工程 工程地点:****自然村 合同编号:ZKYS-01 甲方:****村委会 乙方:******分公司 签订日期:20××年月日 甲方委托乙方承当:饮水工程,包括取水口、主管道路线及全村管网铺设地形测量任务 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定结合本工程的具体情况为明确责任协作配合确保工程测量质量经甲方乙方协商一致签订本合同共同遵守
1.1工程名称:
1.2测绘范围:
1.3测绘内容本工程为***村自来水管网铺设需要进行测绘,包括取水口、主管道路线及全村管网铺设满足设计院对本村的管网铺设设计要求
2.1提供工程批准文件复印件
2.2提供工程测量任务委托书技术要求
2.3提供测量工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
2.4提供测量工作范围内的政策处理及本村人员协调,方便乙方测量工作提供乙方工作场所及食宿条件 乙方负责向甲方提交测量成果资料份甲方要求增加的份数另行收取工本费
4.1本工程的测量工作定于年月日开工年月日提交测绘成果资料如遇特殊情况设计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等时工期顺延
4.2本工程测量按国家规定的现行收费标准《测绘工程产品价格》计取费用国家规定的收费标准中没有规定的收费工程由甲方乙方另行议定
4.3本工程费用为
29000.00元大写贰万玖仟元正合同生效后1天内甲方应向乙方支付预算工程费的30%作为定金计
9000.00元本合同履行后定金抵作工程费;提交测量成果资料经上级水利部门汇总认可后3天内甲方应一次付清全部工程费用
4.4在甲方向乙方付清全部工程费用后,乙方为甲方提供正式发票
5.1甲方责任
5.
1.1甲方委托任务时必须以书面形式签订合同明确工程任务要求
5.
1.2甲方应及时为乙方提供并解决测量工程现场的工作条件和出现的问题
5.
1.3甲方应为乙方的技术设计报告书技术资料图纸数据等承当保密任务未经许可不得外传泄露
5.
1.4按合同规定时间及时支付乙方工程费用
5.
1.5本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任
5.2乙方责任
5.
2.1乙方应按国家技术标准标准规程和甲方的任务要求进行技术设计和测量按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料并对其负责
5.
2.2由于乙方提供的测量成果资料质量不合格乙方应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格
5.
2.3在现场工作的乙方人员应遵守甲方的平安保卫及其它有关的规章制度承当其有关资料保密义务
5.
2.4本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任 甲方盖章: 乙方盖章: 甲方代表签字: 乙方代表签字: 时间:。