还剩37页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【热门】工程工程合同合集十篇【热门】工程工程合同合集十篇 在人们愈发重视契约的社会中,合同的使用频率呈上升趋势,签订合同能平衡双方当事人的平等地位那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是为大家收集的工程工程合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 甲方 乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》(GF—91—020),结合本工程具体情况,经甲、双方协商达成如下协议 第一条、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、承包范围
5、工期本合同工程定于年月日开工,年月日竣工;总日历天数天,本工程是按工序单价承包,如果实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满意,甲方有权单方终止合同,此时,合同工期条款自动失败
6、质量等级工程一次验收合格率100%,优良率90%以上,创国家优质工程
7、结算方法按完成质量合格的工程数量和合同的工序单价进行结算 第二条、驻工地代表 甲方驻工地代表(法人代表委托的代理人) 乙方驻工地代表(法人代表委托的代理人) 第三条、甲方责任
1、与建设单位共同办理永久性工程的征地和拆迁工作
2、负责合同外的工程施工水、风、电设施、运输便道、生产房屋的修建
3、协助乙方作好上场准备工作
4、确定水准点与坐标控制点位置,进行控制测量及必要的施工测量
5、及时组织图纸会审及技术交底
6、对工程进度、质量、平安等进行监控、检查,负责对隐蔽工程的检查与验收
7、负责总体施工组织设计、施工方案的审定,施工技术指导
8、负责对验收合格的工程,根据工序承包单价及时验工计价,拨付工程款和办理竣工结算
9、负责与业主、监理、设计单位、地方各级政府的联系和协调工作
10、负责组织工程的竣工验收和交付
11、负责钢材、水泥、火工品、油料、地材、防水材料、砼添加剂等材料的有偿供给
12、负责装碴、出碴;如是有轨运输,甲方负责提供进料运输工具;如是无轨运输,进料有乙方负责 第四条、乙方负责
1、负责生活区的场地平整、区内用水、用电、道路等小临设施的修建,使用与维护管理,费用由乙方自负修建地点、标准须报甲方审批
2、按竞标文件承诺上足机械设备和劳力满足施工要求管理和技术人员,特殊工种要持有效证件上岗上场的工程负责人、技术负责人等主要人员,未经甲方同意不得随意调换否那么按乙方的
3、乙方应当为其劳务人员办理人身保险,并支付保险费用
4、除甲方指定供给的材料外,负责其他材料的采购
5、负责时常施工测量
6、根据甲方总体施工组织设计和阶段目标方案要求,合理组织,科学施工确保合同工期和各工程标方案按期实现
7、严格按规定的操作规程组织施工,建立严格的平安制度,并配备一名专职平安员,负责主抓平安工作, 施工中掌子面必须有名平安员如出现一切平安事故责任自负,除自负造成的各种经济损失外,还要服从甲方依照上级有关规定进行处分,直至自负法律责任
8、负责施工的单元,必须有一名合格领工员兼质检员对其工作全面进行管理;如乙方无此人员,那么甲方有权委派,其工资奖金每月不得少于3000元,由施工劳务单位向甲方交纳,甲方按规定给被委派者发放
9、乙方处理好任何一方发生的纠纷,甲方不承当任何责任
10、乙方要加强劳务人员的教育和管理,如出现任何违法乱纪或刑事案件后果自负,甲方不承当任何责任
11、配合甲方的计量支付、质量、平安、进度、现场管理、各种检查及资料收集
12、严格现场管理,做好文明施工,工程施工结束后,及时对施工现场进行清理和环境保护,清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理,达不到该标准,按甲方核定的造价进行扣款
13、负责承当
14、根据现场的实际情况,如甲方需对工序安排进行调整,乙方无条件地服从
15、乙方要加强对火工品的管理和使用,严格执行地方和甲方有关火工品的管理规定
16、放炮后要及时清理危石,如因危石原因发生事故,由乙方负责
17、负责合同条款中乙方应负的其他责任 第五条、工程质量
1、本合同工程质量应到达一次验收合格率100%,优良率0%以上,创国家优质工程
2、乙方必须严格按照施工图纸、技术交底、甲方的创优规划标准、施工技术标准施工,并接受甲方人员的监控
3、乙方单位如为贯标认证单位,除自行按本单位的贯标要求做好工作,还要按甲方要求做好贯标工作;乙方单位如为进行贯标认,应按照甲方贯标工作的要求及时准确地报送有关资料,完成与此有关的各项工作
4、在施工中发生质量事故时,乙方应及时书面报告,并承当相应的责任和费用
5、质量的奖惩执行甲方制定的《工厂质量奖惩方法》
6、甲方对工程质量实行一票否决权,工程质量达不到的,一律不予计价因质量不合格而发生返工费用及造成的工期延误均由乙方自负
7、保修期间,发生应由乙方承当维修工程时
(1)乙方在接到甲方通知后7天内,应立即派足人员进行维修
(2)甲方保存自行维修的权利,但在维修前首先通知乙方及时派人前来共同确认;如乙方未能在规定时间内派人确认的,甲方有权单方面确认维修工程量和费用
(3)乙方无力维修的,参照第
(2)款执行 第六条、物资供给
1、甲方负责供给的材料,乙方不得自行生产和采购;如发现未经甲方许可,乙方自行生产和采购,甲方将按定额材料消耗量和合同所附单价从乙方工程款中扣除
2、甲方负责供给的材料品种及收费价格见一览表(供货到现场仓库,卸车费由乙方负责) 第七条、劳务协作方式
1、本工程采用工序单价承包的劳务协作方式,经双方协商,确定乙方施工的工序单价见《工序单价承包一览表》
2、工序单价包含的内容指为完成质量合格的工程工程施工应计的工序单价费用包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料、施工机械(不含甲方负责的施工用水、风、电设备和费用)、现场管理、施工调遣、小临设备、本钱节约形成的利润,工程结束后的现场清理及其他应支付的一切费用(不含税金,属于甲方投入材料等,再验工计价拨款时按合同规定的计算标准扣除)
3、劳务的提供与管理乙方应提供与其承当工程工程相适应的各类专业施工人员、特殊工种应持有效证件人数满足工程施工进度需要乙方应负责劳务的日常管理和工作技能培训,加强组织纪律教育,防止违法乱纪和刑事案件发生劳务人员的工资发放应实行工效挂钩
4、材料的管理乙方应有专职或兼职材料人员负责材料的供给、点收、保管发放和使用的监控,严禁倒卖工厂材料材料的发放和使用应严格按材料消耗定额执行超定额用料局部,按甲方供料价加收20%费用 第八条、计量与支付
1、工程数量的计算由甲方负责,计算的依据为施工和现场测量资料乙方对甲方提供的工程量计算如有异议,可在每道工序施工前提出,由双方现场核实确定,并需由甲方工程部总工、现场技术人员、计量人员和乙方负责人共同签证认可隧道开挖必须严格作好光面磨破,严格控制超欠挖,最大超挖量拱部控制在10CM以内,边墙控制在7CM内,此外的超挖局部不予计量,并比照合同相应单价计算,负责因超挖而多出碴和回填的费用次类情况,如乙方拒不签字甲方有权按现场实测情况进行扣款
2、由于乙方施工不当或未按时完成造成影响下道工序施工时,为保证整体方案不受影响,甲方测量计算影响下道工序施工的工程数量的工程,并核定进行处分
3、对变更设计工程费用和要求业主应支付的索赔补偿的计量支付或结算,应以野猪最终批复为准进行,在此之前的一切计量支付均视为临时措施,不代表甲方以接受认可,不作为双方最终结算的依据
4、工程款的支付
(1)本工程甲方不向乙方支付工程的预付款;
(2)工程进度款支付严格以甲方对乙方批复的计量支付资料为依据,在上级支付进度髋到位后10天内,审定乙方的支付报表
(3)乙方同意甲方在每次计量支付时扣留工程款的10%作为质量保证金,合同期满时,返还5%,整个合同竣工后维护期满,假设无质量问题,再返还剩余的5%,假设在缺陷责任期内发生维修,其费用甲方从中扣除
(4)如上级对工程款延期支付,甲方对乙方的拨款顺延;
(5)乙方申请工程款时,应提交费用开支方案,列出已发生人工费、自购材料款、机械台班费、管理费等详细资料但总额应不超过计量批复金额的90%(扣除甲方供材料款等费用后),甲方按乙方费用的支付,而从中截留,甲方一经核实,有权催促乙方支付,如不执行,暂停下期工程髋的拨付
(6)甲供材料的扣留按合同所附材料单价计算,甲方机械台班费的扣留按合同的执行; 第九条、违约责任
1、乙方一次向甲方交纳人民币万元的履约保证金,待乙方合同义务全部履行完毕后一次性清算无息返还,乙方在履行合同中如有违约,甲方将从履约保证金中扣除作为罚金;
2、甲、乙双方应认真履行合同,如一方违约,相应承当经济和法律责任;
3、由于业主的原因,造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等,应当免除甲方责任,分包单位不得以任何理由起诉甲方
4、出现纠纷,经调解双方不能达成一致意见时,提请甲方企业所在地仲裁委员会仲裁 第十条、终止合同的条件 乙方在执行合同中有以下情况之一者,甲方有权单方终止合同,并不负任何经济和法律责任,乙方还应承当甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费
1、乙方在施工中不按施工图纸和技术标准进行施工,出现偷工减料,影响工程质量,经两次下令整改不执行的,或出现较大质量事故的
2、乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理造成工期滞后,影响总体工期时,经两次催促无改观的
3、平安防范措施不严,造成等级以上平安事故的
4、乙方在施工中将工程转手他人,或工程第一负责人长期不在的
5、合同中规定的其他终止合同的条款 第十一条、变更与索赔
1、由于监理工程师指令或工程变更时,其工程数量确实定,接第八条执行单价确实定如合同有相同或类似工程的单价采用合同单价,如发生新增工程,甲方按合同单价编制原那么重新确定单价
2、本工程除因甲方违反本合同有关条款外,不支付索赔费用
3、乙方应充分考虑市场物价指数的影响,本合同在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生 甲方乙方日期 发包方(甲方) 法定代表人 承包方(乙方) 法定代表人 本工程工程由甲、乙双方共同协商,为保证工程施工顺利实施,保质保量,平安文明按期竣工,双方达成如下条款,望共同信守 楼内墙体涂刷工程 自月日,工期为天竣工(因自然灾害及不可抗力除外) 由乙方包工包料的形式自行组织施工 内墙体保证粉刷质量,不褪色、不掉皮 工程报价工程单价为23元/㎡ 拨款方式该工程承包费用总价格为元该工程工程开工前,由甲方预付给乙方百分之20﹪的工程款,用于购置工程材料按工程量进度,预支相应的工程款工程刷完甲方验收后,甲方拨付乙方剩下的工程款 1.墙面颜色及分色种类层次白色 3.保修期为1年,在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象,由乙方负责维修或重新刷漆 1.乙方在施工时,平安文明施工; 2.甲方有权监督乙方整个施工过程及施工环节,并提出相应整改意见; 甲方 1.工程验收后假设甲方无故拖延应支付款项,应承当相应违约责任 乙方 1.把好工程质量关 2.如出现工程质量问题,造成重新返工,由乙方承当;
九、未涉及条款,由甲乙双方协商解决,协商一致可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力 甲方 乙方 代表人 年月 代表人年月 本合同经下述双方签署
1.市(单位,以下简称甲方);代表人
2.建筑工程承包公司海外工程部(以下简称乙方);经理先生(年月日由建筑工程承包公司授权) 出生地(国家) 国籍(国家) 总部(国)市 在国的通讯地址信箱 鉴于甲方要兴建的,乙方提交报价已于年月日被招标委员会接受并已中标根据国部年月日第号决议,双方缔约于下
(一)合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术标准、设计图纸、工程量表、价格表与合同条款有关的书面协议,在市对进行施工 乙方成认自己对合同的正文和附件,已有正确的理解,在此根底上同意缔约,按合同施工 所有上述文件、附件均是本合同不可分割的组成局部
(二)合同金额 本合同总金额为.兑美元比例为70%. 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的,这是指“概算工程”而言至于“分段工程”那么根据临时报表进行支付,临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的对乙方的支付要根据合同及其附件的规定 合同价格是固定的,它包括乙方为施工所承当的所有费用、开支、义务、各种税款,包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费乙方无权以任何理由要求增加合同价格,如市场物价上涨,货币价格浮动,生活费用提高,工资的基限提高,调整税法、关税及税务,在国国内或国外新增加赋税
(三)工期 乙方必须根据本合同第号附件的说明,在自移交场地之日起的天之内完成全部合同工程的施工正式的节假日包括在工期之内如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可按期完工的话,可书面通知甲方,说明原因,并提出要求增加期限如果乙方证实这些原因存在,合同期限可以适当延长
(四)移交场地根据甲方向乙方发出的通知,进行工地交接,交接时须签订纪要,双方各持一份如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席,甲方可照常起草纪要,并将纪要的复印件寄给乙方起草纪要之日等于乙方接收场地之时
(五)查看工地 乙方成认在签认合同之前已查看了土地及周围的环境,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况,如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力提供范围等由这些因素产生的后果均由乙方负责
(六)履约保证金 乙方应自被通知中标的第二天起的30天内,向甲方存放履约保证金,金额为该合同总额的20%,或在指定期限内将以前存放的投标保证金补充到上述比例该合同只有在寄保证金之后才对甲方产生义务 有现金、信用支票,或按合同条件第11条规定的条件提供保函作保均可保函须在合同整个执行期中都有效,真到最后交付工程为止 该保证金始终都由甲方保存,作为乙方完成施工和履行甲方权利的保证乙方应在甲方发出挂号函件后,最多在一个月内,按可能业经被扣除的金额的相同额度补足保证金,否那么,甲方有权没收保证金的余额,或者从乙方手中收回工程由甲方自行施工而由乙方承当费用甲方有权索赔,只要用挂号函件通知乙方即可,无须诉诸法院或采取其他措施 甲方有权从乙方在本合同的任何收益中索取其拖欠的债务 甲方 代表 年月日 乙方 代表 年月日 甲方向翔 乙方程峰 根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工标准》及相关条例,本着互惠互利的原那么,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议
1、工程名称兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程
2、工程地点兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村
3、建筑结构框架结构壹栋约26000㎡
4、承包内容及施工范围土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明酒店装修另合同签署
5、承包方式包工、包料
6、工程造价暂定3000万元
1、本合同范围内的工程工程依据甲方提供的设计图纸文件及乙方实际完成的工程量计价标准土建、水电安装按XX年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮6%后结算给乙方
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站的兴安县造价信息进行调价兴安没有列入的材料那么按桂林市相应当期的造价信息进行调整信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算
1、本工程有效工期为240天
2、开工时间20xx年6月20日前以甲方进场通知为准
3、竣工时间按实际开工日计算
1、质量要求按国家建设质量标准标准,等级为合格
2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收并根据验收意见签字前方能进入下一道工序
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否那么按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可
4、材料必须保质保量所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用
1、本工程由乙方垫资工程款从根底土方开挖垫资到00地面现浇完毕
2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承当
4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核结算经甲方审核批准后,除留质保金3%外,三个月内一次性付清,不得拖欠
5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方,以此类推
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位 开户银行银行的帐户上
1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、平安保卫、工程保管等相关工作自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否那么因此产生的损失由承包方负责
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否那么,视为以验收合格
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否那么视为验收合格以交付甲方使用
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续
4、提供标准的水准点和详细的`坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系确保施工顺利进行
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工标准施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工标准要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处分
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用
8、在施工期间,乙方必须做好平安教育工作做到平安生产,文明施工,如因乙方原因出现一切平安事故,全部责任由乙方承当与甲方无关
1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成工程停工时一切损失由甲方承当除乙方自身原因外
2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负
3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方
4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力 甲方盖章乙方 法定代表人法定代表人 身份证号身份证号 号码号码 年月日年月日 发包人*****置业 承包人 经过邀请招标,发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅工程路基工程施工单位依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实守信的原那么,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,共同遵照执行
1.1工程名称*****道路工程
1.2工程地点位于上海市奉贤区,莘奉金公路以西,团结塘路以南,金汇塘路以北地块
1.3承包范围总平面图中标段所示道路路基工程包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟
1.4承包方式包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过
1.5合同价款合同总价暂定元单价综合单价包干 大写元
1.8质量标准合格
1.9工期 工程总日历工期天具体开工日期以招标单位书面通知为准
2.1图纸
2.1发包人提供
2.2技术标准
2.
2.1执行《工程施工质量验收标准》及现行国家、上海市相关技术标准、标准;
2.
2.2质量评定执行相关质量检验评定标准 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告
3.1发包人的权利和义务
3.
1.1发包人委派的业主代表 姓名职务
3.
1.2监理单位及委派的工程师 监理单位 姓名职务 职权对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作
3.
1.3发包人主要工作
3.
1.
3.1负责场地三通一平;
3.
1.
3.2确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人并进行现场交验;
3.
1.
3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;
3.
1.
3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作,并作好各方签署的交底会审纪要;
3.
1.
3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;
3.
1.
3.6按合同约定支付工程款
3.2承包人的权利和义务
3.
2.1工程经理 姓名职务 工程经理代表承包人就此工程工程全权对发包人负责
3.
2.2承包人主要工作
3.
2.
2.1本合同签订后收到发包方通知2天内,承包人进场完成施工准备
3.
2.
2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工,不得擅自更改设计要求及工程内容
3.
2.
2.3负责编制施工组织方案、工程进度方案、用电方案,并报送发包人及监理单位审核批准;
3.
2.
2.4负责本工程施工范围内的施工平安工作承包人应按有关规定严格实施平安防护措施,承当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;
3.
2.
2.5做好现场设备、材料的照管工作做好现场施工记录,配合发包人和监理单位进行质量检查;
3.
2.
2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;
3.
2.
2.7发包人在招标文件中提出的,承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作
3.
2.
2.8负责所施工工程的验收通过,并保证相关部门的开通 a、本工程采用综合单价方式,此价格涵盖了完成该工程工程所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、平安文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用该单价在合同实施期间保持不变,不受市场价格及政策性价格的调整而增减 b.设计变更所增加的费用,有合同单价的按合同单价,没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项,可套用市政定额中相应的子项,费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料报价书中有的按报价书,报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格,经发包人审定前方可使用,并作为结算依据 d.工程报价单详附件,工程量按实结算 e.结算审计承包人付费执行采用沪建建XX641号,沪价费XX054号文《工程造价审核收费标准》,由发包人代扣代付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后,甲方向乙方支付至合同总价的75%;
5.2工程结算后,支付至工程结算总价的95%,其余5%的质量保证金,待质量保期满一年后支付,如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题,由承包单位维修,如承包单位2天内不到,由发包人处理,所发生费用加10%的管理费由承包人承当;
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定,精心组织、文明平安施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止,直至罚款和解除合同
6.2承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均由承包人自行负责并承当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿
7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收,并在验收后2天内给予认可或提出整改意见承包人按要求整改,并承当自身原因造成整改的费用
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片,并提供相应的电子文档资料
8.1发包人违约
8.
1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误,工期顺延,费用不计
8.2承包人违约
8.
2.1因承包人原因,未按本合同第
1.9条所示工期按时竣工,每延误一天,承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金,并承当由此给发包人带来的全部损失
8.
2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施到达合同质量标准,所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责,并且向发包人赔偿本工程工程总造价的5%的违约金如因承包人工程质量不符合要求,发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的,发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作,由此发生的费用及损失均由承包人承当
8.
2.3承包人在施工过程中弄虚作假,采用不合格工程材料的,除责令返工并赔偿损失外,每发现一次罚款5000元
8.
2.4如施工完毕后,未能通过相关部门的验收及开通,招标方将不予以支付剩余的工程款,直到验收合格并开通后,发包人无息支付
9.1在履行合同过程中产生争议时,双方首先本着友好态度协商解决;假设协商不成,可向上海仲裁委员会仲裁
10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;
10.2合同订立时间XX年月日; 合同订立地点上海市
10.3发包人、承包人履行合同全部义务,承包人向发包人交付竣工工程后,竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止
11.1投标文件
11.2招标文件
11.3道路平面图及标段划分图
11.4报价书
12.1本合同正本贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;
12.2副本陆份,双方各执叁份 本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确 发包人公章承包人公章 委托代理人委托代理人 电话电话 传真传真 签订地点 签订时间 甲方(通常为用工单位) 乙方(姓名、性别、年龄、住址) 用工形式 鉴证编号 甲方因生产经营需要,经考核,录用乙方(姓名)为(工程名称)工人,遵照国家有关劳动法律法规,经双方协商,签订本合同 第一条甲方录用乙方从事(工作名称) 第二条劳动合同期限从年月日起至年月日时止其中试用期限为个月,至年月日止 第三条甲方的根本权利义务
一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理
二、保护乙方的合法权益,按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴
三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家平安标准的劳动作业卫生条件
四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩 第四条乙方的根本权利义务
一、享受待遇(写明待遇的内容)
二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度
三、完成甲方分配的生产任务和经济指标 第五条工资待遇(要写明确具体) 第六条工作时间(每周不超过小时) 第七条劳动保险及福利待遇 第八条劳动合同的变更和解除(写明变更和解除的条件如双方可以规定,合同生效后,甲乙双方无正当理由不得提前解除合同任何一方解除合同,须提前天通知对方,方能解除合同,并办理有关手续) 第九条本合同一式份,甲乙双方各执份,报鉴证机关存留一份本合同自双方签字之日起生效 甲方(盖章) 法人代表(签字) 年月日 签订地点 乙方(签字) 年月日 签订地点 发包人全称xx(以下简称甲方) 承包人全称xx(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议
一、工程概况 工程名称(以下简称本工程); 工程地点 施工现场条件以现场实际情况为准; 施工部位本合同约定乙方施工部位为中所有的水电安装工程包含的全部内容
二、工程承包方式、承包范围及承包内容
1、承包方式乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格
2、承包范围室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作
3、承包的主要内容包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常平安巡查具体如下 A、给排水局部给水局部自水泵房外墙
1、5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压排水局部自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验 B、电气局部从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合
三、合同工期
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现本合同约定本工程总工期为日;开工日期为年月日,竣工日期为年月日
2、乙方必须服从和执行甲方工程部下达的施工生产方案,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)
3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥
1000、00元)的违约金;假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承当甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第
4、5款”执行
四、质量标准
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、标准名称为(包括但不限于以下)
①建设强制性条文;
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88;
③《建筑电气工程施工质量验收标准》GB50303-20xx;
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收标准》GB50242-20xx;
⑤《采暖与卫生施工验收标准》(GBJ242-82);
⑥《电气安装工程施工及验收标准》(GBJ242-82)
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88);
⑧省、市相关部门的各种规章制度;
⑨甲方制定的工程质量验收实施细那么
2、本合同约定本工程质量必须到达“合格”质量标准工程质量按国家相关标准进行验收评定假设工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥
1000、00元)的违约金,并负责返工直至到达本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承当假设因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理
3、工程质量等级验收程序分项工程完工后,由施工班组组织自检并报工程部,工程部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据工程部初评结果组织工程部、工程部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果
五、合同价款、工程量的计量及结算方式
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场平安文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准
2、工程量的计量
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规那么以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)
(2)零星工程工程量以“工日”为单位进行计算
(3)工程量确实认及申报按甲方相关制度进行
3、结算方式按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括本层楼板、梁和下层柱、墙,其中
①±
0、000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;
②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定各局部所占比例明细为
①结构预埋局部占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋局部占本合同约定综合单价的25%;
③安装局部占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、平安文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否那么此合同无效
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款付款比例为按照实际完本钱节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承当的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方
4、假设乙方工程质量、工期和平安文明施工未到达本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止由此发生的所有费用均由乙方承当,乙方对此无异议
七、施工管理标准 乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和方法
1、施工现场临时用电平安技术标准(JGJ46-88)
2、建筑机械使用平安技术规程(JGJ59-86)
3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)
4、建筑施工高处作业平安技术标准(JGJ80-91)
5、永州市建设工程现场文明施工管理方法
6、公司施工班组管理方法及质量、进度、平安文明施工奖罚方法(条例)
7、宿州市治安管理处分条例
八、合同生效
1、本合同订立时间年月日
2、订立地点
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效 发包人简称甲方承包人简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
二、合同工期
1、开工日期年月日
2、竣工日期年月日
3、合同工期天
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护
3、甲方的义务 ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度方案; ⑵负责工程质量的控制、检验
4、乙方的权利和义务 ⑴乙方负责按合同要求和相关技术标准严格施工,确质量和进度⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承当 ⑶乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承当
五、合同金额、付款原那么和付款方式及违约责任
1、工程合同金额¥,大写不含税金
2、工程款支付为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款
3、违约责任假设一方违约,那么按承包总额50%支付违约金
六、本协议自签订之日起生效本协议一式二份,甲、乙双方各执一份 甲方签章乙方签章 合同订立日期年月日 发包人简称甲方承包人简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就我村新农村建设道路维修工程建设的有关事项协商一致,订立本合同如下
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
二、合同工期
1、开工日期年月日
2、竣工日期年月日
3、合同工期天
四、甲、乙双方一般权利和义务
1、甲方全权负责工程施工中的协调及质量监管工作
2、乙方全权负责该工程的施工组织、质量监管及维修保护
3、甲方的义务 ⑴为乙方提供施工场所及相关资料,负责施工期间的协调工作,审查施工技术方案及施工进度方案; ⑵负责工程质量的控制、检验
4、乙方的权利和义务 ⑴乙方负责按合同要求和相关技术标准严格施工,确质量和进度⑵乙方应随时接受甲方管理人员的检查,对不符合质量标准的应及时返工,其费用及工期由乙方承当 ⑶乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承当
五、合同金额、付款原那么和付款方式及违约责任
1、工程合同金额¥,大写不含税金
2、工程款支付为工程竣工验收决算后,按实际工程量办理结算,并支付齐全部工程款
3、违约责任假设一方违约,那么按承包总额50%支付违约金
六、本协议自签订之日起生效本协议一式二份,甲、乙双方各执一份 甲方签章乙方签章 合同订立日期年月日
1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关平安要求
2、按照“平安第
一、预防为主”和坚持“管生产必须管平安”的原那么进行平安生产管理,做到生产与平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比
3、重要的平安设施必须坚持与主体工程“三同时”的原那么,即同时设计、审批,同时施工,同时验收、投入使用
4、定期召开平安生产调度会,及时传达中央及地方有关平安生产的精神
5、组织对乙方施工现场平安生产检查,监督乙方及时处理发现的各种平安隐患
1、严格遵守国家有关平安生产的法律、交通部颁发的,《公路工程施工平安技术规程》(JTJ076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关平安生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关平安要求
2、坚持“平安第
一、预防为主”和“管生产必须管平安”的原那么,加强平安生产的管理机构和平安生产管理制度配备专职及兼职平安检查人员,有组织有领导地开展平安生产活动各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产和平安工作同时方案、布置、检查、总结和评比
3、建立健全平安生产责任制从派往工程实施的工程经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的平安生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边,人人有责工程经理是平安生产的第一责任人现场设置的平安机构,应按施工人员的1%~3%配备平安员,专职负责所有员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生平安机构人员,有权按有关规定指令,并采取保护性措施防止事故发生
4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为
5、乙方必须具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书,参加施工的人员,必须接受平安技术教育,熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程,定期进行平安技术考核,合格者方准上岗操作对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车舰艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《平安操作合格证》后,方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时,工程经理必须承当管理责任
6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法,乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或、以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为
7、操作人员上岗,必须按规程穿戴防护用品施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗
8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有平安员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用
9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的平安技术措施,施工现场必须具有相关的平安标志牌
10、已方必须按照本工程工程特点,组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案;如果发生平安事故,应按照《国特务院关于特大平安事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持“三不放过”的原那么,严肃处理相关责任人 如因甲方或乙方违约造成平安事故,将依法追究责任 本合同一式二份,合同双方各执一份由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效 甲方(盖章) 乙方(盖章) 法定代表人或法定代表人或 其授权的代理人 其授权的代理人 年月日 年月日 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就发包人综合楼的装饰装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议 第一条工程概况
1.1工程地点
1.2工程承包方式承包人包工、包料
1.3工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日
1.4合同价款本合同工程暂定造价为大写 第二条工程结算方式 工程结算造价编制以《年省建筑装饰工程预算定额》及年月《省工程造价信息》为依据,不能直接套用定额及信息价的,应提前通知甲方,由甲方确认品牌及价格后再行施工特别贵重材料及器材品牌及价格由双方另行面议工程量按实结算 第三条施工图纸 发包人委托承包人设计施工图纸,图纸贰份,发包人、承包人各壹份详见附表家庭居室装饰装修工程设计图纸 第四条发包人义务
4.1开工前7天,为承包人入场施工创造条件
4.2提供施工期间的水源、电源
4.3派置同志为甲方代表协调现场施工监理
4.4参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收 第五条承包人义务
5.1施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准,按期保质完成工程
5.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境
5.3乙方在施工中发生的平安事故,一切责任均由乙方负责承当
5.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场,施工人员和设备必须在7天内撤离施工现场
5.5乙方应对该单位工程的产品负责,应做好设备、器材的防盗、防窃及产品保护工作至验收交付甲方时为止
5.6乙方派工程经理同志负责现场施工工作 第六条工程变更 工程工程及施工方式如需变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期 第七条材料的提供 由承包人提供的材料、设备、器材,承包人应在运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验经发包人验收合格前方可用于本工程 第八条工期延误
8.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延 1工程量变化和设计变更 2不可抗力 3发包人同意工期顺延的其他情况
8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承当,工期顺延
8.3发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延
8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承当,工期不顺延 第九条质量标准 双方约定本工程施工质量标准《建筑装饰施工质量验收规程》以及相关的验收标准 施工过程中双方对工程质量发生争议,由相关部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承当 第十条工程验收和保修
10.1双方约定在施工过程中属隐蔽工程的需书面通知甲方进行隐蔽验收;承包人应提前两天通知发包人进行验收,验收合格后应填写工程验收单
10.2工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人接到验收通知后七天内组织验收,经相关部门验收合格后填写工程验收单并办理移交手续
10.3本工程自验收合格双方签之日起保修期为一年验收合格签后,填写工程保修单 第十一条工程款支付方式
11.1双方约定按以下方式支付工程款 1开工前按暂定价的20%预付施工备料款元 2工程进度至50%时再付元 3工程进度至80%时再付元 4工程竣工验收后10天内付元 5工程竣工结算后留5%作为工程质量保证金,余款7天内一次性付清
11.2工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人发包人接到资料后日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签,发包人应在签时向承包人结清工程尾款
11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票 第十二条违约责任
12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承当责任,并赔偿给对方造成的经济损失
12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责
12.3因一方原因,造成合同无法继续发行时,该方应及时通知另一方办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失
12.4发包人未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金元
12.5由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延
12.6由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元 第十三条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼 第十四条因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点 第十五条附那么
15.1本合同经双方签盖章后生效,合同履行完毕后终止
15.2本合同签订后工程不得转包
15.3本合同一式肆份,双方各执贰份
15.4合同附件为本合同的组成局部,与本合同具有同等法律效力 发包人签承包人盖章 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 年月日年月日。