还剩16页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【精华】工程工程合同模板汇编5篇【精华】工程工程合同模板汇编5篇 随着人们法律意识的建立,合同对我们的帮助越来越大,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是帮大家的工程工程合同5篇,欢送阅读,希望大家能够喜欢 发包方甲方:xxx承包方乙方:xxx 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况双方达成如下协议,实验室装修承包合同范本 第1条工程概况
1.
1、工程名称
1.
2、工程地点
1.
3、承包方式
1.
4、施工面积
1.
5、工期本工程自年月日开工,于年月日竣工
1.
6、合同价款人民币大写 第2条甲方工作
2.
1、开工前3天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1份,并向乙方进行现场交底全部腾空或局部腾空房屋,去除影响施工的障碍物对只能局部腾空的房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用考前须知办理施工所涉及的各种申请、批件的手续
2.
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
2.
3、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
2.
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承当相应费用 第3条乙方工作
3.
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,定施工方案方案,交甲方审定
3.
2、指派为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜 第4条关于工期的约定
4.
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方的同意,并支付乙方赶工采取的措施费用
4.
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延
4.
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,合同范本《实验室装修承包合同范本》
4.
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上一周内累 计计算,工期相应顺延 第5条关于工程质量及验收的约定
5.
1、本工程质量应到达国家质量评定合格标准甲方要求局部或全部工程工程到达优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
5.
2、甲、乙应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查于验收手续甲方不按时参加隐蔽工程及中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予成认假设甲方要求复验时,乙方应按时办理复验假设复验合格,甲方应承当复验费用,由此造成停工、工期顺延;假设复验不合格,其复验及返工费用由乙方承当,但工期也予顺延
5.
3、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承当,工期顺延
5.
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承当,工期不顺延
5.
5、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知三日内组织验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应成认竣工工期,并承当乙方的看管费用及相关费用 第6条付款方式
6.
1、本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次付清 备注
6.
2、本工程装修保修期为12个月 第7条奖励和违约责任
7.
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金
7.
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励
7.
3、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款,由甲方负责并承当
7.
4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线由此发生的损失或事故包括罚款,由乙方负责并承当
7.
5、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
7.
6、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由负责方赔偿对方由此造成的经济损失 第8条 争议或纠纷处理
8.
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工作进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
8.
2、当事人不愿通过协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由当地仲裁委员会仲裁当事 人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉 第9条其它约定 本工程施工内容以《工程预算单》的内容为准,如施工中有增加工程应在单项施工完成后签定工程增减单,按市场价结算如报价单中有未施工工程应在工程结算后扣除本工程以工程单价为准,数量按实结算工程施工时甲方如对施工成品提出修改,由此产生的延误工时及材料损消耗由甲方承当 第10条附那么
10.
1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议
10.
2、本合同正本倆份,双方各执一份副本叁份,甲方执贰份,乙方执壹份
10.
3、本合同履行完成后自动终止 第11条附件 施工图纸或作法说明工程预算书 甲方盖章xx乙方盖章xxx法定代表人xxx法定代表人xxx代理人xxx代理人xxx单位地址xxx单位地址xxx xxx xxxxx xxx xxx年xx月xx日 甲方发包方 乙方承包方 为了平安及时的完成建房工程,尽量防止和减少施工过程中的矛盾和问题,明确甲乙双方的权利和义务,甲乙双方本着公平互惠的原那么达成以下协议
一、乙方必须严格按照甲方提供的图纸或要求施工、建盖,女儿墙和水、电安装在承包范围,如有异议双方商议
二、甲方有权对乙方施工过程、质量进行监督,以确保工程质量
三、承包方式包工不包料,建筑材料由甲方负责提供到施工工地,乙方自带施工工具
四、承包款单价为每平方元,合计元
五、付款方式分层付款,每层浇顶之日甲方支付乙方该层房屋的90%,余款整幢房屋竣工后一次性付清
六、楼梯间双算,1平方米2
七、工程施工中所需水、电的接通协调工作由甲方负责
八、乙方所带到施工工地的模板、工具,甲方必须看管好,如果造成损失,甲方必须照价赔偿
九、甲方负责处理施工过程中相关的矛盾和纠纷,确保乙方正常施工,假设由此造成误工,甲方要赔偿乙方误工费用,再由双方协商顺延工期
十、乙方在施工中有较严重的质量问题、技术问题而又不服从甲方监督调整时,甲方有权勒令乙方停止,所造成的损失由乙方承当
十一、在施工过程中乙方应确保平安施工,严禁一切违规、违章作业,乙方在施工过程中所发生的一切平安事故由乙方全权负责,甲方不负任何责任
十二、在施工过程中由甲方造成的平安事故由甲方全权负责,乙方不承当任何法律责任
十三、违约责任此协议一经签订,双方必须严格执行,不得违约,否那么由违约方承当由此而造成的一切损失
十四、本协议一式两份,双方各持一份,一经签订即时生效,未尽事宜双方再议 十五 十六 甲方印 乙方印 年月日 甲方 乙方 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,甲、乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同 工程名称 工程地点
1.方案开工日期年月日,方案完工日期年月日,总日历天数天;
2.主要节点工期
3.乙方应无条件执行甲方的进度方案安排包括新调整的进度方案 所承包工程范围内的工程质量必须到达 组本钱合同的文件及优先解释顺序如下
1.本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准标准; 注上述文件应互为补充,在合同中出现模糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决 本合同适用标准标准
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工方案、物资需用量方案表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工作关系
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退
4.及时提供由甲方供给的施工机械设备、周转材料
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬
6.统筹安排、协
7.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行
2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患,确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查由于自身平安措施不力及违章操作造成事故,承当一切责任后果和经济费用发生平安事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承当因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公众和第三方财产造成损害和阻碍
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程方案需要向乙方提供
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供给的材料、设备包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放;因保管和使用不善发生丧失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量,那么超出局部的费用由乙方承当;材料节约局部,由甲乙双方按比例分成
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用平安帽、平安带、手套等;平安防护设施的搭拆平安网、防护栏杆、防护棚等;文明施工费用包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工;承包工程范围内的配合测量放 线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用; 劳务承包合同范本甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么,甲、乙双方就工程劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量或按工程进度节点结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付或按工程进度节点,付款时间为业主付款后,支付上月结算款的%.所承包工程完工后付结算款的%,余款%待所承包承包工程完工验收到达合同要求后付清结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果说明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承当由此导致的甲方的相关损失竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承当由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合配合第三方工作的费用另外协商
1.保修范围、期限
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,假设乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承当
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否那么,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决
2.发生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金元
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如工期、质量、平安、环境保护、文明施工、施工顶峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等假设达不到以上内容所规定的要求,那么从履约保证金中扣除一定的金额;假设发生严重违约或给甲方造成无法损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,那么甲方在一月内返还乙方的履约保证金不计利息
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方工程经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬 双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止 本合同一式份,甲方 份;乙方份 本合同双方约定后生效 合同签订时间 合同签订地点 甲方盖章 乙方盖章 甲方 乙方 甲方委托乙方承当珠海凤凰谷工程的燃气管道工程设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
3、建设工程批准文件
1、甲方给乙方的委托书或设计中标文件
2、甲方提交的根底资料
3、乙方采用的主要技术标准是
3.
1.《城镇燃气设计标准》GB50028-20xx
3.
2.《城镇燃气输配工程施工及验收标准》GJJ33-20xx
3.
3.《工业金属管道工程施工及验收标准》GB50235-97
3.
4.《工业管路的根本识别色和识别符号》GBJ231-87
3.
5.《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术标准》SHJ3022-99
3.
6.《城镇燃气室内工程施工及验收标准》CJJ94-20xx 名称珠海凤凰谷工程燃气工程设计工程地点为珠海市拱北联安路 工程规模共62户,其中平层44户,复式17户,楼王(三层)1户,为精装修标准交楼设计内容庭院小区平面图、每栋入户燃气管道平面图和流程图、系统图、大样图、设计说明书、厨房、热水器控制阀前的输气管道工程
1、提供工程电子版建筑水电总平面布置图、各层平面布置图以及建筑立面图,室内装修平面、立面图
2、甲方工程特殊要求资料(厨柜平面图)
1、施工图纸为经过珠海市政府相关部门审查合格的8套完整施工设计图.
2、乙方在甲方按时提交上述文件设计资料及收到甲方首次支付设计费之日起20日历天内,交一套施工图纸(白图)给甲方确认,并在甲方确认后20日历天内出蓝图
3、审图流程及时间乙方出蓝后,送市防雷所审图(审图需要约2个工作日),再送审图中心(审图需要约5个工作日),完成缴纳审图费后,取得审图合格证书以上审图工作由乙方代为办理,并保证审核通过
1、设计费为平层为75元/户,复式房150元/户,楼王为225元/户,合计6075元(大写人民币陆仟零柒拾伍元整)
2、审核图费用本工程施工图的送审工作由乙方负责办理,报送审图公司审核费用每户费用为10元/户,共62户,合计620元(大写人民币陆佰贰拾元整)
3、以上两项设计费及审图费合计为6695元(大写/人民币)陆仟陆佰玖拾伍元整
4、以上设计费用为含税金价格
1、合同生效后七天内,甲方即支付设计总额的10%人民币(¥
669.5元),给乙方作为设计预付款;
2、经审图公司审核合格后的施工设计图全部交付甲方,甲方于15天内支付设计总额的80%人民币(¥
5356.00元).
3、余额10%人民币(¥
669.5元),在燃气工程施工安装完成10个工作内付清(无息)
4、以上每笔款支付前,乙方向甲方提供工程所在地税务部门开具的有效等额发票
1.
1、甲方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计
1.
2、甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费
1.
3、在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
1.
4、签订本合同作为乙方设计开工的标志
1.
5、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期
1.
6、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利
2.
1、乙方应按国家规定和有关技术标准、标准进行设计,按本合同第五条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责
2.
2、设计合理使用年限为50年
2.
3、负责对设计资料进行审查,负责该合同工程的设计联络工作
2.
4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失局部的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金
2.
5、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二
2.
6、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额 合同编号 发包方 承包方 签约时间 签约地点 为了保证施工质量,如期完成施工任务,到达双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工工程协商一致,订立本合同
一、工程名称
二、建筑面积(工程形式)
三、施工地点
四、工期
1、开工年月日;
2、竣工年月日;
3、合同工期总共历时天
五、承包形式
六、工程质量标准
七、工程价款共计人民币元
八、付款方式本合同生效后支付合同款项的%,计元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的%,计元;质保金元,质保期满后支付
九、质保期年
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、催促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员保护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承当施工中的一切平安事故责任及费用;
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满
2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼
3、合同附件为本合同条款的组成局部,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力 发包方 承包方 委托代理人 委托代理人 年月日 年月日。