还剩64页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【热门】工程工程合同模板锦集9篇【热门】工程工程合同模板锦集9篇 在人民愈发重视法律的社会中,合同出现的次数越来越多,签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作你所见过的合同是什么样的呢?下面是收集的工程工程合同9篇,欢送阅读与收藏 甲方 乙方 签订地点 签订时间 合同编号: 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等国家法律法规,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经双方协商一致,签定本合同,共同遵守 第一条工程概况
1.1工程名称
1.2工程范围 工程规模、特征
1.3承接方式
1.4预计测绘工期 第二条执行技术标准 其他技术要求甲方提供的根底资料和测量技术要求 第三条收费标准、付费方式、联系方式
3.1收费标准 本工程测量工作按实测面积计费
3.2付费方式 本合同约定的工程单价为元/亩,暂定工程总价款为元合同签订,乙方进场测量完成并提交成果后即支付本合同暂定工程总价款的%(即元),结算审核完成后个工作日内一次性付清余款
3.3联系方式 甲乙双方工作衔接采取各自指定联络员工作制度,甲方指定的联络员负责有关委托乙方业务工作的资料提供、任务委托单(见附件)、结算审核、付款等工作,乙方指定的联络员负责甲方委托的业务工作,全过程的衔接、安排、测绘成果提交等工作 第四条开工及提交测量成果资料的时间 测量工作期限以甲方下达的开工通知或合同约定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响等非乙方原因造成的停、窝工等)时,经甲方确认后工期相应顺延 乙方应以优质、优价、优先的原那么,在最短的时间内将成果提供给甲方,并对其质量负责 第五条甲方义务
5.1甲方委托任务时,提供任务联系单,向乙方明确技术要求,按时提供测绘所需的技术资料,协助乙方确定范围
5.2及时为乙方创造并解决现场条件,保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作
5.3允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果 第六条乙方义务
6.1乙方应按现行的标准、标准和规程进行勘测,对甲方的测绘工程予以优先办理,做好效劳工作在甲方要求的时间内快速优质完成测量工作,提交勘测成果,并对其质量负责
6.2允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果
6.3未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或局部转包给第三方 第七条甲方违约责任
7.1合同签订后,由于甲方原因终止合同,且乙方已进入现场工作的,双方将按照乙方实际工作量结算工程价款
7.2对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得用于本合同以外的工程,否那么乙方有权要求甲方按照本合同暂定工程总价款的(即元)赔偿损失 第八条乙方违约责任
8.1合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方按本合同暂定工程总价款的(即元)支付赔偿费
8.2乙方未能按合同约定的时间或日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费每天的拖期损失费按本合同暂定工程总价款的(即元)计算
8.3乙方提供的测绘成果质量达不到既定的技术标准要求的,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施(费用全部由乙方负责),以到达质量要求因测绘成果质量不符合要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的损失负赔偿责任,并承当相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)
8.4乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同 第九条乙方应当于工程完工之日起个工作日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起个工作日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出具成果验收报告书 第十条本工程测绘成果的所有权属于甲方,乙方具有本单位内部使用权和著作权 第十一条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理 第十二条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决双方协商一致的,签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力 第十三条附那么
14.1本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止
14.2本合同一式 第九条合同终止 本合同甲乙双方签字盖章后生效;甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止 发包单位以下简称甲方 承包单位以下简称乙方 为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3工程施工范围及内容
1.4工程造价 本合同规定乙方以包工包料方式承包
2.1本合同全部工程工程于20xx年9月14日开工,于20xx年12月31日竣工
2.2在施工过程中,如遇以下情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限
2.
2.1因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;
2.
2.2因甲方工程方案调整需停工者;
2.
2.3因材料采购困难被迫停工者
3.1工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购
3.2水泥由乙方在县内采购合格产品
3.3爆破材料原那么上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续
4.1乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、标准和质量评定标准建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表加强施工质量管理,使工程质量到达合格标准
4.2各工程工程有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准
4.3建筑材料质量要求本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程标准要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同
4.
3.1砂、石骨料,砂子采用中砂抹面砂浆采用细砂,含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%
4.
3.2砼质量要求砼标号必须到达设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好
4.4允许偏差
4.
4.1砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%
4.
4.2假设因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责
5.1工程预付款工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付完工后甲乙双方及时验收结算
5.2乙方不得拖欠民工工资
6.1工程竣工验收工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收
6.2工程结算乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务 乙方必须严格执行国家有关平安生产的法律、法规、条例及政策在施工中做到平安第一,严格操作规程,杜绝平安事故发生,假设发生平安事故,乙方自行负责
8.1工期竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%
8.2按本合同规定,乙方假设违约,甲方有权根据有关法律法规和规程标准采取任何方式要求乙方给予赔偿反之,乙方有权要求甲方给予赔偿
9.1本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份
9.2本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效
10.1本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决
10.3本合同所有附件,与本合同具有同等效力 发包单位甲方签章 法人委托代表签名 工程工程负责人签名 承包单位乙方盖公章 法人委托代表签名 工程工程负责人签名 时间 发包方简称甲方 承包方简称乙方 根据合同法、建筑法的有关法律规定甲乙双方以平等、自愿、公平和老实信用原那么,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共同签订本合同
一、工程名称 濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温
二、承包内容 万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温
三、质量要求 在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收标准、规定标准和建设方、监理及甲方要求
四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为元,保温每平方米定价为元
五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和平安操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否那么造成的经济损失由乙方负责,施工中必须做到成品保护,平安用电的管理工作,做到文明施工的要求
六、违约责任 当发生以下情况下,乙方承当违约责任 以上合同内容经签订生效后,任何不遵守或违背合同内容的都视为违约乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用即施工工程量视为零乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必须全部承当甲方所有的损失
七、付款方式 乙方人员入场施工局部工程量后开始支付生活费,工程施工分项完成50%后,支付合同价款的40%,工程施工全部完成后付合同价款的80%,剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清
八、平安事故 施工过程中出现的平安事故、红伤事故全部由乙方自行承当
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 甲方向翔 乙方程峰 根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工标准》及相关条例,本着互惠互利的原那么,经甲、乙双方协商,甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议
1、工程名称兴安县世纪冰川灵佛旅游宾馆楼工程
2、工程地点兴安县严关镇仙桥村委会乐施堂村
3、建筑结构框架结构壹栋约26000㎡
4、承包内容及施工范围土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明酒店装修另合同签署
5、承包方式包工、包料
6、工程造价暂定3000万元
1、本合同范围内的工程工程依据甲方提供的设计图纸文件及乙方实际完成的工程量计价标准土建、水电安装按XX年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮6%后结算给乙方
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站的兴安县造价信息进行调价兴安没有列入的材料那么按桂林市相应当期的造价信息进行调整信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算
1、本工程有效工期为240天
2、开工时间20xx年6月20日前以甲方进场通知为准
3、竣工时间按实际开工日计算
1、质量要求按国家建设质量标准标准,等级为合格
2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收并根据验收意见签字前方能进入下一道工序
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否那么按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可
4、材料必须保质保量所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用
1、本工程由乙方垫资工程款从根底土方开挖垫资到00地面现浇完毕
2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承当
4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核结算经甲方审核批准后,除留质保金3%外,三个月内一次性付清,不得拖欠
5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3赔付给乙方,以此类推
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位 开户银行银行的帐户上
1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、平安保卫、工程保管等相关工作自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否那么因此产生的损失由承包方负责
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否那么,视为以验收合格
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否那么视为验收合格以交付甲方使用
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续
4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系确保施工顺利进行
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工标准施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工标准要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处分
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用
8、在施工期间,乙方必须做好平安教育工作做到平安生产,文明施工,如因乙方原因出现一切平安事故,全部责任由乙方承当与甲方无关
1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成工程停工时一切损失由甲方承当除乙方自身原因外
2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负
3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方
4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力 甲方盖章乙方 法定代表人法定代表人 身份证号身份证号 号码号码 年月日年月日 甲方 乙方 为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将工程承包给乙方施工根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下
1.工程名称
2.工程地点
3.工程数量
4.工程数量及内容
1.开工日期年月日开工
2.竣工日期年月日竣工
3.总工期为日历天天
4.阶段性工期目标以甲方阶段施工方案为准
1.承包方式综合单价承包,工程工程承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》清单所列单价应视为包括了为实施和完本钱工程所进行的所有工作工程
2.工序单价包含的内容指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务包括劳务的管理、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、本钱节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用
3.本合同施工均含完本钱项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用除清单所列工程外,其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的辅助工作,不再另行计价
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算
5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决不可抗力是指当事人不能预见、不可防止、不能克服的事情本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价10%的履约保证金假设乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续
2.假设乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完本钱工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留局部或全部履约保证金,剩余局部在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清
3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣5%的手续费,缺乏局部从保存金中扣除剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清
1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程工程进行计量支付,每月的25日为计量支付时间但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量,编制月计量支付申请表,报甲方施工技术部门和方案经营部门审批经甲方专业工程师和计量工程师签认后,作为中间计量的依据经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量,甲方将不预计量和结算
2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的70%乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%,扣留的总造价的5%转为工程保存金甲方每期向乙方支付款项时均应扣除甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项
3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门假设乙方账目清晰,资金使用合理,无将本工程部资金挪作他用现象,甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付,否那么按上述比例的50%拨付或不拨付工程款
4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正
5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算
6.开工前甲方不向乙方支付预付款,施工期间不向乙方预支其他任何费用
7.本工程保存金的比例为结算工程总造价的5%缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年甲方将在业主保存金支付后一个月内支付乙方保存金但假设乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故,甲方有权根据实际情况提高保存金的比例和延长保存金的支付时间最长可在保修期满后支付在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保存金扣除
8.假设现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况,乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量,未按期办理的,甲方不予认可
9.有以下情况之一,不予计量工程质量不合格,已明确要求返工或已返工,但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的工程;违反合同规定转包分包的工程;变更增加工程工程手续不完备的工程工程;工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的工程;其他违背合同规定的工程
10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作,并派出相关人员,服从甲方统一安排包括计量器具的要求和计量方法的采用等 一甲方供给的材料、设备
1.甲方供给的主要材料设备,按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算,相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除凡甲方统一采购的特殊材料设备,未经甲方同意乙方不得自购,一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处分,且自购材料设备不得在本工地使用甲方采购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售乙方超过方案使用材料设备2%的局部,甲方按合同执行期间市场最高价的2%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用如乙方私自出售甲方供给材料,一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处分附件二《甲供材料单价汇总表中未列明的材料原那么上由乙方自行采购,但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购
2.水电由乙方自行解决,假设利用甲方供电的,电费按
1.0元/度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量 二乙方的材料、设备
1.乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和标准的要求,并提供产品合格证明及检验材料委托甲方进行检验的,费用由乙方承当,自行检验的工程,其材料、设备应满足业主、设计、监理要求,并应得到以上部门的认可,否那么甲方按使用不合格材料、设备处理
2.由于乙方原因或技术需要拟代用的材料,必须报请甲方批准,超支的费用由乙方承当
3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算,并与计量支付和工程结算同时办理
4.乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进场假设乙方机械不能按时进场,按乙方违约处理,甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于元的罚款,并至直将乙方驱逐出场,由此而产生的责任和费用由乙方承当假设乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权要求乙方增加设备,乙方必须按要求增加
1.乙方驻工地代表姓名,身份证号码
2.乙方驻工地技术负责人姓名,身份证号码
3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时,必须经甲方同意前方能更换,后任继续承当前任应负的责任合同文件约定的义务及职权内的承诺
4.乙方施工现场主要人员工地主管和技术、财务、物资负责人必须得到甲方的认可,且必须持有法人委托书,能够胜任所负责的工程技术和管理工作甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员以上人员不得擅自离开工地,假设要离开必须向甲方对口部门主管请假,否那么甲方将按缺席人数以每人每天元对乙方进行处分
5.乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员,全权负责工地上的技术事宜此人员要求有专业技术职称或上岗证,且经甲方考察具备以上能力乙方的技术人员包括技术负责人、测量、试验、技术员等要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理
6.乙方不得聘用素质低劣、品行不正,以及法律不容许的人在施工范围内工作,并应对工作人员进行全面的思想、平安、质量教育
7.甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算,并与计量支付和工程结算同时办理
8.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续,其他人员签字无效,只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续
9.乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业
10.乙方必须配备专职电工和平安员在岗,负责施工现场的用电和平安施工事宜
1.甲方在开工前5天内,向乙方提供一套复印的施工图纸
2.甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同审阅,施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责解释
3.非经甲方提供的施工图纸、技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据
4.变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准
5.乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必须报请甲方审核批准前方可使用
1.申请工程开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告
2.编制工程实施性施工组织设计,审查乙方报送的工程施工方案,并监督实施
3.负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督
4.负责进行施工的初次放样测量,控制点的测设与定期复核,并不定期对乙方的施工放样进行抽检
5.甲方提供相应的试验检验设备和人员,并负责对乙方的试验检验进行监督
6.按本合同约定的分工范围和要求,供给工程所需的主要材料和设备
7.按实际变更、增减的工程量,及时组织对工程数量审核、签证
8.按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款
9.按有关规定组织和参加竣工验收交接工作
10.合理安排施工方案,协调本工程其他施工队伍,减少相互干扰
11.审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸
12.甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务
13.对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据
14.协助乙方协调地方关系,费用由乙方承当
15.根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收
1.编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施
2.负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作,并承当相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作,服从甲方的监督和检查
3.服从甲方在施工中的统一调度,处理好与本工程段其他施工队伍的关系处理好与其他工程工程施工干扰问题,服从甲方统一调度,不得以此为理由要求甲方增加相关费用
4.服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定
5.按期向甲方报送年、季、月度施工方案,年、季、月工程统计报表,质量平安事故报表,工程形象进度及其报表资料
6.按合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作
7.严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工,确保工程创优目标,按合同约定时间完工和交付使用包括阶段性进度方案
8.坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和平安生产
9.按照规定提交所需施工资料和竣工文件
10.及时提报计量支付报表资料,办理工程价款结算和竣工结算
11.对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态
12.在工程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复
13.乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉,否那么甲方将按本合同第四条3款进行处理
14.妥善处理与地方政府及村民的关系,防止产生矛盾和激化矛盾
15.乙方不得以甲方工程部或工程部工程处、队等名义对外签订合同,乙方对外签订的合同责任自负,甲方不承当任何连带责任
16.及时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的,其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承当相应责任乙方必须对所使用的民工就工资发放,运行妥善解决,春节前甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑民工工资
17.建立完善的质量自控保证体系,配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员,建立工地试验室
1.乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系,并设立专职质检人员,负责工程质量的管理和检查,服从甲方在质量方面的统一管理
2.乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件
3.乙方所承包的工程,按本工程技术标准检查验收,工程质量保证合格率100%,优良率到达95%以上,并到达甲方工程质量方案的质量目标
4.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,到达工程质量验收标准假设返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承当违约责任同时甲方有权给于元/次的罚款
5.甲方对乙方有质量否决权,乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩
6.乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认,并服从甲方的指导和监督
7.乙方的质量管理包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制及其资料要与甲方保持一致
8.乙方应积极配合甲方实施工程全面创优,乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署包括技术措施,由此而增加的费用,由乙方自己承当
9.严格现场管理,做好文明施工,积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查,工程施工结束后,及时对施工现场进行清理和环境保护清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理,达不到该标准,按甲方核定的造价进行扣款;由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承当
1.甲方专业工程师在对工序检查前,乙方应严格自检
2.乙方自检合格以后,按规定格式填写工序检查证及附件后检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查,否那么甲方有权要求乙方改正,通知甲方专业工程师到现场进行检查,验收合格前方可下道工序施工检查不合格或检查证及附件与实际不符,甲方专业工程师不予签证,待乙方改正后重新检查,合格前方可签证
3.乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责,并给予乙方不少于元/次的处分
1.乙方应在收到图纸5天内,根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的实际情况编制工程总体施工方案,并报甲方审核
2.乙方在接到甲方下达的年度、季度施工方案5天内,向甲方以书面形式提出细化的施工进度方案和保证措施,并于每月20日前提出下一个月的工程进度方案
3.乙方必须按甲方下达的施工方案完成任务假设无不可抗力影响当月完成缺乏下达方案的80%,当月不予计量支付,并按差额的3%进行处分为完成甲方下达的方案,但完成超过方案的85%,不进行奖罚
4.甲方下达的施工进度方案包括阶段性施工方案,使本合同的组成局部
5.甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工方案,乙方必须按甲方要求按期完成施工任务
6.乙方必须按本合同规定的时间如期开工假设乙方不能按时开工,应在合同开工日期前10天,书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求,竣工日期不予顺延
7.在必要进甲方可书面要求乙方暂时停止施工并在5天内提出处理意见乙方按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程乙方在接到甲方代表书面复工通知后继续施工
8.乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完成全部或局部工程应承当逾期完工的责任,工期每延误一天按合同价格的
0.5%/天向甲方支付拖延违约金由于非乙方原因造成进度滞后,乙方应以书面形式报甲方审核,甲方同意后工期方可顺延
9.乙方无任何理由要求总工期顺延甲方同意例外如总工期因乙方原因造成顺延,所发生的一切费用及责任由乙方负责
10.甲方不承当乙方任何赶工费用
1.在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于平安生产的规定,重视施工现场作业平安,制定平安措施,做好特殊工种的劳动保护工作
2.乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任乙方必须安排专业的平安管理人员,负责施工段内的一切平安,经常检查设备、机械、平安标志的完好情况,杜绝一切平安事故的发生
3.为了保护工程、保障施工人员和群众的平安,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明、平安警戒标志和看守同时做好劳动保护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施,甲方不承当任何费用
4.一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构,甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告甲方应为抢救提供必要的条件,所有的费用由乙方承当,甲方不承当任何连带责任
5.乙方必须接受甲方进行施工技术平安措施的监督、检查
6.乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购置相关保险,并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方方案部门乙方因施工平安措施不当,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负
7.乙方必须积极配合甲方创立平安文明工地活动,并提供必要的条件,绝对服从甲方的统一部署
8.乙方对本承包工程的平安负责,做到平安生产、文明施工承包期间,承包签约人即为平安生产第一责任人,对承包工程的平安生产负全部责任,严格执行平安生产法规,接受甲方的平安监督、检查、处分;设立平安组织机构和专职检查员,对所属人员进行平安管理、教育;在工程施工期间,乙方必须采取必要的防护和平安保障措施,以保护工程周围居民和建筑物的平安,并承当所需的费用,假设因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿,甲方不承当任何连带责任
1.当现场设计变更、增加工程数量时,乙方应立即提出书面报告报甲方技术和方案部门审批,并要得到甲方负责人的签署认可假设因乙方未能及时报告造成工程量无法准确计量,甲方将不予认可如乙方自行增加或改变设计,所增加的费用由乙方自负
2.当现场设计变更、减少工程量时,甲方按业主通知或批复的工程量相应减少,计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算
3.假设无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知,一切增加的工程数量均视为无效
4.变更工程工程如果分包清单中有单价,招待分包清单单价;如清单无适宜单价,由甲乙双方协商解决
5.施工方法的改变一律不予调价
1.乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门签订的有关协议和要求进行处理
2.乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,防止和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏一旦发生,其后果乙方自负,并承当相关费用乙方必须防止乱拉、乱弃、乱排,由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负 在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即采取有效防护措施,并尽快通知甲方,并由甲方与管理部门协商处理意见,在12小时内通知乙方延误工期时,由甲乙双方协商确定补救措施 第十八条工程转包与分包 本工程不允许分包或转包,假设乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金
1.因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的,合同工期顺延,没有费用补偿;乙方也郑重承诺决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用
2.因乙方施工质量达不到设计和标准要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承当,影响工期的,由乙方承当违约责任
3.因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承当
4.假设乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付,剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款,不再支付给乙方,同时没收履约保证金
5.假设乙方在施工中出现重大质量事故、平安事故,给甲方工程施工和企业信誉造成了不良影响,视为乙方违约
6.禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力,否那么视为乙方违约
7.乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地,假设中途发现乙方施工机械私自调离本工地,视为违约,并按照合同进行处分,直至将乙方去除出场
1.乙方必须坚持文明施工,争创标准化施工现场,满足业主、监理及甲方的要求,所发生的费用由乙方自行负责
2.假设因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求,造成甲主受到相关单位的批评及处分,甲方将在原处分根底上加倍处分乙方
3.乙方应新生当地居民的生产、生活习惯,严禁发生有损甲方企业形象的事情,否那么甲方有权对乙方处以元的罚款
1.乙方必须建立健全廉政制度,公布举报,开展廉政教育,配合甲方做好廉政建设工作,杜绝经济犯罪行为的发生
2.乙方应配合甲方及当地政府做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫工作
3.本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负
4.假设乙方达不到甲方质量或进度要求,并且不按照甲方的要求进行整改,甲方将进行任务调整由此给甲方带来的经济损失由乙方承当,此费用从乙方计价款中扣除
5.乙方服从甲方的工程管理及其相关规章制度、管理方法、创优规划、质量方案、奖惩措施等所有相关方面的管理
6.乙方要自行做好所承当的所有工程工程及其相关的成品、半成品的防护和保护工作,并遵守甲方作出的有关此方面的要求,由于防护和保护不利造成损失,其费用及后果乙方自负
7.乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为
8.乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动,如有发现,乙方自负一切责任,甲方不承当任何连带责任
9.乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系,如需要联系,应提前通知甲方,由甲方统一办理
10.除非甲方确定认可,甲方不增加任何技术措施费用双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用
11.乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作,严禁向无关人员包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等泄密,如果发生泄密情况,由此造成的不良后果由乙方自负,同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚包括终止合同
1.本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力
2.经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成局部
1.附件一《工程量清单》数量为暂定
2.附件二《甲方材料设备单价汇总表》
3.附件三《人员、机械台班单价表》
4.附件四《人员、设备进场时间表》
1.本合同具有法律效力,任何乙方违反合同的约定,对方均可提出协商,协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼
2.在本工程业主没有拨付保存金前,乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉
3.本合同发生诉讼,选择法院是省市人民法院
1.本合同由甲方、乙方均签章之日起生效全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止
2.本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份,双方共同遵守 甲方 甲方代表 年月日 合同签约地点省市 乙方 乙方代表 年月日 甲方 乙方 为确保工程质量、进度、平安及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行
1、合同文件适用的法律、法规和标准、标准 1.1适用的法律、法规本合同文件适用国家有关法律和行政法规,其没有做出规定的,应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定 1.2适用的标准、标准本合同适用国家有关标准、标准;国家标准、标准中没有的,适用有关行业标准、标准;以上均没有的,适用工程所在地的有关标准、标准
2、合同文件组成及解释顺序 2.1合同条款及合同附件 2.2补充合同协议书 2.3中标通知书、投标书及其附件 2.4标准、标准及有关技术文件 2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件 2.6施工图纸及设计要求 2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单 2.8有关会议纪要 2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、方案、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等
3、资质验证乙方资质情况详细填写 3.1资质证书号码 3.2资质许可范围 3.3发证机关 3.4复审有效期 3.5甲方查验原件的人员及时间 3.6假设由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时,必须出具签订本合同的法人委托书委托单位名称必须与资质证书、营业执照名称相一致委托人必须是其单位的法定代表人每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件 3.7应加上乙方单位详细地址、和
4、工程概况 4.1工程名称 4.2工程类别乙方施工的工程属于类工程,但乙方的取费与此无关,乙方工程结算按本合同有关计价约定办理不需要 4.3工程地址 4.4工程规模建筑面积平方米;层数层 4.5设计生产能力
5、工程范围乙方施工的分局部项工程如下
6、承包方式劳务作业施工承包
7、工程期限 7.1合同开工日期年月日 7.2合同工期乙方施工的全部工程应于开工之日起个日历天含所有节假日在内完成,完工日期为年月日本合同工程设立以下阶段控制点 7.2.1于年月日之前,完成 7.2.2于年月日之前,完成 7.2.3于年月日之前,完成 7.2.4于年月日之前,完成 7.3实际完工日期乙方完成全部工程等所有合约工程,以书面通知甲方后,由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期 7.4竣工日期与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同
8、延期开工乙方不能按本合同约定开工日期开工的,应不迟于本合同开工日期前7天,向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告,甲方代表收到报告后48小时内给予答复,不同意延期开工的,工期不予顺延,同意延期开工的,工期相应顺延
9、工期延误对以下情况,经甲方代表确认后,可顺延合同工期 9.1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者 9.2重大设计变更扩大规模、改变结构、提高标准且非乙方原因所致者 9.3甲方变更方案且非乙方原因所致,并对乙方工期有实质性影响,乙方停工72小时以上的时间段 9.4施工中,图纸间断供给,造成乙方停工72小时以上的时间段 9.5因甲供物资供给原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用方案所致者 9.6在国家规定的工作时间中,现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者因业主原因应明确,以上原因应有书面的文件资料 非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的,甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的
0.05%累计罚款,乙方还应承当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款
10、质量等级 乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术标准、施工标准、验收规程、施工及验收标准进行施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须到达有关标准的合格等级,按分项工程评定的合格率100%;工程一次交验合格率必须到达100%;本建设工程为业主与甲方约定的创杯、奖工程,乙方必须确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该工程标评定质量标准应明确
11、合同价款 11.1合同造价暂定为人民币元大写元,实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准应采用多种形式,如固定总价、综合单价等 11.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整
12、图纸和技术资料 12.1图纸甲方在年月日之前,向乙方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套应有两套,其中一套为竣工资料用,或按以下期限分期提供一式一套年月日之前提供图纸; 12.2资料设计已有的有关院标标准图一式一套国标、省标由乙方自行解决
13、甲方驻工地代表姓名;身份证号码
14、乙方驻工地代表姓名;身份证号码
15、甲方工作 15.1组建与建设工程相适应的工程管理班子,全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接;统筹安排交工资料工作;统一向业主单位办理建设工程竣工验收、竣工结算及财务结算 15.2组织图纸会审和工程技术交底,负责编制总体工程施工组织设计;组织编制施工方案、物资需用量方案;统一制定各项管理指标 15.3组织编制施工准备方案,协调解决施工用水、用电及现场道路,统筹规划现场平面布置乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方承当应根据工程特点而定 15.4负责办理工程开、竣工报告;负责组织隐蔽工程验收、中间验收及建设工程竣工验收;对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程,及时组织检查和完工认定 15.5建立统一的质量监控机制,贯彻执行国家、行业、地区有关标准、标准和业主的质量要求 15.6统一向业主办理以下事宜 15.6.1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发; 15.6.2书面及现场交验水准点和坐标控制点; 15.6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续; 15.6.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木等保护工作的协调与处理
16、乙方工作 16.1服从甲方的统一管理,按甲方ci达标和现场标准化管理要求,自费统一着装和布置现场;按照甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具,搞好现场文明施工管理,保持施工现场井然有序和施工场地整洁卫生按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏并负责平安保卫 16.2在施工的全过程中,乙方必须按甲方要求和工程需要组织具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工,确保实现本合同工期目标及质量、平安、文明施工等各项管理指标16.3严格按照设计图纸,施工验收标准及有关技术要求进行施工,确保工程质量到达约定的等级在施工过程中,及时按照有关标准和标准进行自检,及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记录以上资料均必须分类建档,保证完整齐全,符合交工资料要求 16.4遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境保护和平安生产等管理规定做好施工场地周围建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木等树木、地下管线和工地附近之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等保护工作如有损坏、破坏时,由乙方承当一切经济损失及各级罚款 16.5做好已完工程、在施工工程和工程物资的保护保管工作和施工平安保卫工作乙方所有已完工程,已到位或已安装的设备、仪器、仪表;在施工已投用的工程材料,已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等,在建设工程竣工验收之前,均由乙方承当全部保护、保管责任,倘有丧失、损坏、变质,均由乙方负责补足、修复并承当相应费用和由此而发生的一切经济损失乙方在施工中,应做好成品保护工作,因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的,均由乙方承当由此而发生的一切经济损失 16.6按照本合同和工程部的规定,及时向甲方提交施工准备方案、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业方案、季月物资需用方案、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐蔽工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书 16.7乙方必须以法定货币形式按时足额支付其员工工资,不得以任何名目或借口拖欠和克扣凡乙方拖欠或克扣其员工工资的,一律由乙方承当全部责任和一切后果及一切经济损失 16.8根据工程和甲方的需要,按甲方要求参与试车、保运 16.9按业主合同需由乙方承当的其他工作
17、进度方案 乙方于每月21日,向甲方编报月度本月21日至次月20日施工进度方案必须按照工期要求及甲方批准的进度方案组织施工,随时接受甲方代表的协调、检查、监督
18、质量与检验 18.1质量责任 18.1.1乙方必须设立施工现场质量管理部门并配备熟悉工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员,工程总造价大于元的,须配备1名持证上岗的专职质检人员,工程总造价不大于元的,可配备1名专职或兼职的质检人员因乙方未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的,甲方均按空缺每天以元累计处分乙方,直至设立、配备完毕为止 18.1.2乙方发生质量事故的,由乙方承当一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款此外,甲方对乙方另行处分如下 18.1.3乙方施工的工程,质量等级未完全符合本合同约定的,由乙方自费整改并承当甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款此外,甲方对乙方另行合成处分如下 18.1.4违反工程建设强制性标准要求,存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的,甲方按每项次以工程结算总造价的5‰累计处分乙方并由乙方承当返工、修理费用和承当由此而造成的甲方、乙方、业主等各方的一切经济损失 18.2检查和返工 18.2.1乙方应随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件 18.2.2对乙方工程质量达不到约定标准的局部,甲方有权要求乙方撤除和重新施工,乙方应按甲方要求进行撤除和重新施工,直至符合约定的标准,由此而发生的费用由乙方承当,工期不予顺延 18.3隐蔽工程验收未经甲方代表批准,乙方所施工的任何隐蔽工程均不能实施覆盖,当乙方施工的隐蔽工程已自检合格具备验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,通知包括隐蔽的内容、地点、申请验收的时间,由甲方组织有关人员对该局部工程进行检验,检验合格后,再报请业主、监理进行隐蔽验收 18.4重新检验无论甲方、业主、监理等是否进行验收,当其任何一方认为已经隐蔽的工程需要剥离或开孔重新检验时,均由甲方向乙方发出书面通知,乙方必须按甲方的要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复,假设乙方原隐蔽的工程质量合格的,那么乙方剥离或开孔及发生的重新隐蔽费用由甲方承当剥离或开孔后查明不符合质量要求的,乙方承当发生的全部费用和甲方的一切经济损失 18.5中间验收 18.5.1中间验收的内容包括 a、分项工程质量验收记录对应的部位; b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象; 18.5.2中间验收程序乙方自检合格,到达验收条件时,乙方必须于当日书面通知甲方代表,由甲方组织或报请业主、监理进行检验
19、平安及文明施工 19.1本工程控制指标 19.1.1杜绝重伤、死亡事故,轻伤负伤率小于
1.5‰; 19.1.2杜绝重大机械事故; 19.1.3杜绝急性职业中毒,严重环境污染,特大辐射事故; 19.1.4杜绝火灾事故; 19.1.5控制噪声、粉尘、渣土对环境的污染,做到施工不扰民; 19.1.6到达级文明工地评定标准,不影响甲方级文明工地评定 19.2平安责任 19.2.1乙方必须遵守中华人民共和国平安生产法,认真贯彻执行中华人民共和国国务院令393号建设工程平安生产管理条例,按照国家和有关行业的规程、标准、规那么、要求、方法及中华人民共和国国家标准建筑施工平安检查标准jgj59-99和甲方平安生产管理制度等实施平安生产管理,确保平安施工乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险 19.2.2乙方必须设立施工现场平安管理部门并配备熟悉平安施工管理业务、经过平安管理培训的平安管理人员平安员,施工人数50人以上的,配备1名持证上岗的专职平安员;不超过50人的,配备1名专职或兼职平安员因乙方未设立平安管理部门或未按本合同要求配备平安员的,甲方对乙方均按空缺每天以300元累计罚款,直至设立、配备完毕为止 19.2.3因乙方平安管理不善、平安措施不力或平安防护不标准等而造成平安事故的,由乙方承当全部责任和甲方、乙方、任何第三方的一切经济损失及各种罚款此外,甲方对乙方另行处分如下 a、死亡1人罚款元,重伤1人罚款元,超过1人次的局部加倍处分 b、发生重大机械事故的,每台次罚款元 c、发生急性职业中毒或严重环境污染或特大辐射事故的,每次罚款元 d、发生火灾事故的,每次罚款元 19.2.4按国务院令393号建设工程平安生产管理条例考核,乙方发生第六十一条、六十二条、六十四条、六十五条、六十六条情况者,乙方除承当甲方的各种损失包括遭受的罚款之外,甲方对乙方另行处以每次元的罚款 19.2.5乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密闭防震车间、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工时,于施工开始之前应向甲方提出平安防护措施并由甲方审定及送交业主、监理批准后执行 19.2.6实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作含储存、运输、使用及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方并提出相应的平安防护措施并由甲方认定及送交业主、监理批准后执行 19.2.7乙方发生十七一之中事故的,应立即向甲方报告,并由甲方按有关规定上报政府有关部门并通知业主,同时按政府有关部门的要求进行处理 19.3文明施工责任 19.3.1乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其他有关部门关于文明施工的各项规定,做到文明施工因乙方原因影响甲方级文明工地评定的,甲方对乙方按工程结算总造价的2%进行处分并由乙方承当甲方的一切经济损失及各级罚款19.3.2乙方未能保持工地环境整洁的,甲方有权雇工清理,其所发生的费用概由乙方承当
20、紧急补救 无论在工程施工期间或在保修期内,如果在工程的任何局部发生事故或故障或其他事件,甲方代表认为必须进行紧急补救或修理,而乙方无能力或不及时进行补救或修理时,甲方有权雇佣其他人员从事该项工作假设此项工作属乙方责任或乙方工作范围的,那么全部责任和发生的一切费用均由乙方承当
21、物资供给 21.1物资供给分工 21.1.1以下物资均由甲方供给 a、永久性工程安装的设备、仪器、仪表; b、安装工程预算定额估价表中未计价而应进入预算造价的主材; c、土建、装饰工程的钢材、木材、水泥、预制构件、铝型材、幕墙玻璃、高级卫生洁具、装饰灯具 21.1.2其他材料采供分工 a、甲方 b、乙方 21.2双方供给的物资均须具有合格证,钢材水泥须有质保书合格证、质保书、其他出厂检测资料和装箱清单、样本、说明书等所有资料须及时分类建档,保证做到完整齐全 21.3乙方采供的材料与设计或有关标准、标准要求不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新采购符合设计及有关标准、标准要求的产品,由此延误的工期不予顺延,且费用由乙方自理 21.4乙方于每月21日,向甲方编报月度本月20日至次月20日甲供物资需用方案,每季度初前10天向甲方编报季度甲供物资需用方案假设未能按时编报的,由乙方承当甲方由此而发生的一切经济损失 21.5物资费用 21.5.1永久性工程安装的设备、仪表、仪器,乙方只办领用手续,不进入工程造价如发生遗失、损坏时,乙方必须照价赔偿并承当一切责任和一切经济损失及各种罚款 21.5.2乙方办理材料调拨及设备仪器、仪表领用手续后的装、运、卸、保管、看护及必要的仓储设施均由乙方负责并承当费用 21.5.3所有甲供材料甲方一律按市场价向乙方划价转帐,乙方亦按此价格列入工程结算对乙方超过工程结算材料分析耗用量的材料,甲方那么按市场价加价20%,在工程结算时予以扣除且对乙方的剩余物资,甲方不予办理退库 21.6材料员和领用手续 21.6.1乙方必须在施工现场设立专职材料员,同时,该材料员必须向甲方递交经乙方法定代表人或与本合同相符的乙方委托代理人确认的任命信函原件一份,并递交附有姓名的样章印模一份材料员自开工至完工期间不得更换,确因可以得到甲方认可同意的原因而必须更换时,乙方要向甲方递交正式的任免函原件,且还要重复以上手续 21.6.2乙方材料员向甲方领用设备、材料时,必须签办调拨单或领用手续,调拨单或领用手续的签字栏内,必须既有本人的签字,又要盖有经备案核准的本人印模 21.6.3材料员必须于每月20日上月20日起本月19日止编报月耗汇总报表,编报完毕后与甲方材料人员核对,核对无误后,办理签办手续
22、施工机具等提供和非永久性工程物资等供给 甲方按21.1分工规定供给工程物资,除此之外的乙方施工、行政、后勤、生活等所需的机械、设备、仪器仪表、工具用具、器材、设施、物资等均由乙方自行自费提供解决,其包括但不仅限于以下内容 22.1国家、行业颁发的有关施工机械台班费用定额中的各种施工机械和有关施工仪器仪表台班费用定额中的各种施工仪器仪表乙方欲使用甲方在现场已有的施工机械或仪器仪表时,必须征得甲方代表同意并于双方签订租赁协议前方可使用,假设发生丧失、损坏时,那么须按市场价照价赔偿 22.2行政、后勤、生活用车辆和上下班交通工具等 22.3生产、生活临时设施,假设乙方欲使用甲方已建有的临时设施时,必须征得甲方代表同意并于双方达成有偿使用协议后,乙方方可使用 22.4办公、空调、冷冻、家电等设备和桌、椅、柜、家具、床具、橱具、灶具、餐具、机、机等办公及营房设施及生产、生活临时用电所需配电箱、电线电缆、开关、插座、灯具等设施 22.5文具、纸张、帐表等办公用品和卫生、消防、安保等器材 22.6平安防护及劳动保护用品,诸如平安网、平安带、平安帽、平安皮鞋、防毒面具、焊接眼面防护罩、射线防护服、射线人员报警器、绝缘靴、鞋、手套、电焊手套、胶靴、手套、围裙、护脚、口罩、劳动防护服、手套、眼镜、工作服、工作帽、雨衣等及其他平安防护及劳动保护用品等 22.7各专业建设工程的作业队、班组及任何工种人员施工所需的、不属于固定资产的工具、用具、,诸如导链、绞磨、三角架、龙门架、滑轮、索具、地锚、卡环、钢丝绳及卡扣、千斤顶、电锤、冲击钻、射钉枪、拉铆枪、手提砂轮机、手动试压泵、吸尘器、电气焊工具、氧气及乙炔气等气瓶连表、工作台、压力钳、高凳、作业梯、手推车、工具箱等和施工所需的任何其他工具、用具、器具、量具等 22.8行政、后勤、生活及临时设施工程所需的任何物资 22.9各种周转、摊销、手段性材料,诸如脚手架材料、模板、跳板、道木、钢平台、胎具、夹具、吊耳、楔子、加固件、油罐充气顶升装置等
23、工程预结算 23.1计价计费约定有关者填内容,无关者空缺不填 23.1.1按工料单价法编制,其中 a、套用定额估价表年版本; b、按21.1.1中材料费下浮%; c、按21.1.1中机械费下浮%; d、按21.1.1中机械费不计取; e、按21.1.1中脚手架搭拆费下浮%; f、按21.1.1中超高费下浮%; g、以人工费取费的综合人工费单价元/定额估价表工日; 综合人工费单价中包括人工费和23.1.3.a内容 h、以定额直接费取费的,综合取费为定额直接费% 23.1.2按综合单价全费用单价法编制 a、详见合同附件综合单价清单或 b、具体工程内容的综合单价如下 c、综合单价中包括其他直接费人工费、材料费、施工机械使用费、有关脚手架搭拆费、高层建筑增加费、超高费、系统调试费、安装与生产同时进行增加费、有害身体健康环境施工增加费、定额估价表其他子目系数调增费;未单独列项的有关施工排水及降水费、砼和钢筋砼工程模板及支架费、特型及大型机械组装拆卸及进退场费等和23.1.3.a内容 23.1.3说明 a、综合人工费单价、综合取费、综合单价除包括以上内容之外,还包括以下内容1环境保护、文明施工、平安施工、冬雨季施工、夜间施工、生产工具用具使用、检验试验、远地施工、工程排污、建筑等垃圾清理外运、工程定位复测、工程点交、场地清理、材料设备构件二次搬运等费用;2生产生活临时设施费;3施工机械设备保险、员工保险、危险作业意外伤害险、社会保障、住房公积金等费用;424.5.
17、24.5.
18、24.5.19的费用;5现场管理费、企业管理费、劳动保险及统筹费、利润、税金等 23.1.1及23.1.2的价格均不因任何价格上涨,国家或地区政策性调整和天气、气候、地质、场地、现尝环境等影响及其他外部干扰因素而做调整 23.1.1及23.1.2中,乙方均不另行计取以下费用
①甲供和乙供物资的工地保管费
②乙供材料检测、复试费
③向甲方办理调拨或领用手续后的材料、设备、构件等装、运、卸、清理、点件、保管、防护、看护和必要的设尝设库、及货架、道木、蓬布、栅栏、刺网、围墙等费用
④设备单机试运72小时的费用 23.1.4临时用工的综合人工单价包含费用同23.1.1.g,每工按8小时,不分工作日和节假日,不分白天和夜间,技术性用工不分工种 a、参加甲方牵头的联动试车或投料试车技术工人元/工日,普工元/工日b、参加甲方牵头的保运技术工人元/工日,普工元/工日 c、装卸搬运工元/工日 d、勤杂工元/工日 e、不能套用定额的签证用工元/工日 23.1.5关于调整工程费用的因素 a、以下变更可以调整增减工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准1增减合同中约定的工程范围;2增减合同中约定的工程量;3变更原设计标准;4变更原设计的建设规模;5变更原设计的建筑结构;6非乙方原因,经业主批准的材料代用;7因设计修改、变更造成乙方相应变更部位撤除和重新施工的费用;8设计修改、变更单项次直接费净增减超过元者 b、以下情况,可以调增工程费用并以甲方最终审定的工程结算为准1联动试车;2投料试车;3保运;4甲方另行委托乙方完成非乙方工程范围及工作范围的其他工作 23.1.6以下变更、签证情况,不能增加工程费用 a、乙方擅自变更设计图纸或材料代用所发生的费用乙方不但不能计取,还应承当一切责任和各方的一切经济损失 b、乙方直接从业主或监理收领的设计修改变更通知单、材料代用单、工作委托单等 c、无效的签证单1甲方工程部专业技术人员、技术科长、材料人员、材料负责人、商务经理、工程经理、工程部所在单位负责人签字手续不全或未加盖工程部所在单位印章的材料代用和撤除工程物资回收签证;2甲方工程部专业技术人员、技术科长、预算人员、技术负责人、商务经理、工程经理、工程部所在单位负责人签字手续不全或未加盖工程部所在单位印章的现场签证;3甲方签证人员未写明具体填办内容,模糊其辞,诸如使用工程工程属实、情况属实、同意办理等用语的;4甲、乙双方签证人员在签证单中自行填写有关工程实体的人工、材料、机械等费用含其他费用价格的;5违背劳务作业层施工合同、劳务作业层招标文件有关约定、劳务作业层投标议标有关承诺以及与相关定额工作内容发生内容叠加重复等不应签证的错误签证;6因施工质量造成的返工、返修或因乙方自身原因造成的变更和工程量增加等情况的;7乙方只能提供复印件不能提供原件的;8未编号或编号有矛盾的;9事后补办的 23.2施工图预算 23.2.1编报时间乙方收到施工图纸后21天内 23.2.2编报份数乙方向甲方编报一式六份 23.3工程结算 23.3.1编报时间于甲方组织检查且对乙方施工的全部工程完工认定后2814天内 23.3.2编报份数乙方向甲方编报一式六份 23.4延误处分乙方推迟23.2或23.3编报时间的,甲方均按推迟每天以元累计处分乙方 23.5工程结算审核与审计甲方根据乙方实际完成工程量和乙方投标、议标商务报价及合同中规定的结算方法审核乙方工程结算,甲方对乙方的工程结算一审、二审、审计均应按乙方工程结算书原件及所附工程变更单原件、现场签证单等原件进行审理甲方对乙方工程结算的审核程序为工程部一审,于收到乙方工程结算书后42天内完成;甲方工程部所在单位的合同预算部门二审并在二审结算书中附列24.5扣减项费,二审应于建设工程竣工验收合格后42天之内完成甲方工程部所在单位合同预算部门已经二审的工程结算工程,甲方将根据结算工程的具体情况和甲方审计安排而进行全面审计或局部审计或有关24.5扣减工程专项审计;甲方的审计应于二审完成后28天内确定审计内容,于确定审计内容后42天内完成审计凡列入审计的工程,最终结算值以审计值为准,未列入审计的工程,最终结算值以二审审定值为准,只有该两种情况并加盖甲方法人单位预算专用章的工程结算书才具有法律效力,其他任何形式的结算书,甲方将不予认可
24、工程款支付及竣工结算财务净结值结算 24.1甲方不向乙方拨付工程预付款 24.2工程款拨付计算约定 24.2.1乙方工程开工至施工的全部工程完工认定各期月度工程款拨付额=报告期形象进度造价审定额-报告期材料费暂扣额*60%-报告期应扣减有关24.5中的费用 24.2.2甲方工程部对乙方编报的工程结算已完成一审以下简称已完成一审,那么从合同生效至已完成一审期间的累计拨付控制额应为甲方工程部一审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额*65%-合同生效至已完成一审期间应扣减的有关24.5中的费用 24.2.3甲方工程部所在单位的合同预算部门对乙方编报的工程结算已完成二审以下简称已完成二审,那么从合同生效至已完成二审期间的累计拨付控制额应为甲方工程部所在单位二审审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额×70%-合同生效至完成二审期间应扣减的有关24.5中的费用 24.2.4甲方对二审后的工程结算已完成内部审计以下简称已完成内部审计,那么从合同生效至已完成内部审计期间的累计拨付控制额应为工程结算审定额-甲供物资甲乙双方对帐暂定额×75%-合同生效至已完成内部审计期间应扣减的有关24.5中的费用 24.2.5甲乙双方已办完竣工结算,那么从合同生效至甲乙双方已办完财务结算期间的累计拨付控制额应为工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-按26.5计算的保修金 24.2.6乙方保修期已满,那么从合同生效至保修期满的累计拨付控制额为工程结算最终审定额-甲供物资甲乙双方对帐确定额-合同生效至已办完财务结算期间应扣减的有关24.5中的费用-保修期间应扣减有关26.4.3的费用 24.3以风险共担为原那么,乙方承诺以下事项 24.3.1因甲方承建本建设工程时,对业主已垫资,故乙方同意按垫资额的比例分摊,分摊比例为%,分摊金额为元,于本合同签订生效后7天内交付完毕 24.3.2在甲方未同业主办清建设工程最终竣工结算之前,甲方可以不最终审定乙方的工程结算 24.3.3甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或已结清工程价款,但是,对建设工程外部审计中,审减与乙方工程范围及工程费用有关的审减费用,仍需再相应调减乙方的工程结算和财务结算,并由乙方向甲方退还审计所审减的相应费用 24.3.4甲乙双方虽然已办完工程结算或财务结算或保修金结算,但当期甲方对乙方的已付款占应付款的比例已不低于甲方对业主已收款占应收款的比例情况下,甲方可不受24.2及24.4约束而停止拨付工程款 24.3.5假设因业主拖欠甲方工程款,在甲方催要无果、面临形成呆帐、死帐情况下,经甲方申请仲裁或起诉后仍无法回收工程款的,甲方仅按其已收款占应收款的比例,等比例结算乙方工程款,乙方自愿承当与甲方相同的损失率所对应的损失费用 24.3.6业主以其实物折抵甲方工程款时,乙方应无条件的接受业主折抵给甲方的实物并以业主折抵原价加运杂费计算,作为甲方支付的工程款 24.4付款程序 24.4.1乙方工程开工至施工的全部工程完工认定 a、乙方于每月21日向甲方编报月度上月21日至本月20日完工认定的于次月21日编报未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份表式见本合同附件二.1并附该期形象进度造价计算书一式四份 b、形象进度造价计算书编制要求按专业按分局部项工程编列,分部工程中仅计入其中的已完分项工程,其中的未完分项工程只有在其完工后,才能在相应的报告期月列入形象进度造价计算书对于没有任何已完分项工程的月份,乙方应在未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表上填写本月无字样而报送甲方 c、乙方未按时向甲方报送未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表及形象进度造价计算书的,甲方对乙方按推迟每天以300元累计罚款编报准确度低于90%的,每次按每相差1%以100元累计罚款d、每期付款申请均应在工程部审签后报工程部所在单位有关部门审核和有关领导审批后生效该阶段每期完成期限均自乙方已向甲方工程部编报形象进度造价计算书和未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成 24.4.2乙方分别于工程结算经甲方一审、二审、审计完成后14天内向甲方工程部编报未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表一式一份甲方工程部审签后报其所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效该类工作自乙方已向甲方工程部编报未竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成 24.4.3按23.5确定乙方的最终结算值后28天内,甲方对乙方依据最终结算值和24.
5、26.5办理竣工结算在甲乙双方已办完竣工结算后14天内,乙方向甲方工程部所在单位财务部门填报已竣工结算工程劳务施工作业层尾款拨付申请表表式见本合同附件二.2,由甲方工程部所在单位有关部门审核及有关领导审批后生效,该项工作自乙方已向甲方工程部所在单位财务部门编报已竣工结算工程劳务施工作业层工程款拨付申请表后21天内完成 32.2乙方不得串通任何单位或任何自然人以乙方名义挂靠承接本合同工程,乙方不得将本合同工程再行分包或转包,一经发现有分包或转包或挂靠时,甲方有权终止合同并按不少于合同金额的5%处分乙方且由此而造成的甲方及其他有关各方的一切经济损失和各级罚款均亦由乙方承当另计 32.3施工中,甲方向乙方发出停工整改通知单已达两次且乙方整改不认真、效果不佳者,那么甲方有权重新选择施工队伍,由此造成的甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失均由乙方承当 32.4乙方必须加强其施工现场的治安保卫工作,认真审查其使用人员的身份及表现,严禁使用有劣迹的不法人员和负案在逃的逃犯乙方必须成立治安保卫组织并将所属人员的花名册及身份证复印件报送甲方工程部备案乙方必须杜绝刑事案件和违法违纪现象发生因乙方发生刑事案件、违法违纪行为的,均由乙方承当全部责任和甲方、乙方及其他有关方的一切经济损失及各级罚款 32.5乙方必须加强其现场方案生育管理工作,不得容留无准生证的孕妇和无户口所在地流动人口方案生育证明、拒绝方案生育登记、不服从各级方案生育管理等各类人员;必须确保方案生育率、晚育率、节育率、育龄妇女孕情掌握率指标均到达100%,凡乙方违反以上约定的,均由乙方承当全部责任和双方的一切经济损失及各级罚款 32.6本合同一式八份,甲方执五份、乙方执三份,自双方签字盖章之日起生效工程交付建设单位且甲乙双方办清竣工结算财务净结值结算后除保修条款外其它条款即告终止,保修期满结算保修款后有关保修条款亦自行失效 32.7本合同附件是合同的组成局部 甲方盖章乙方盖章 地址地址 法定代表人签字法定代表人签字 委托代理人签字委托代理人签字 开户银行开户银行 帐号帐号 年月日年月日 订立合同双方 县公社乡大队村生产队,以下简称甲方 承包户主,以下简称乙方 为了落实联产承包责任制,充分调动社员的生产积极性,明确甲乙双方的权利义务,根据中央83,84一号文件精神,经社员大会讨论同意和甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守 甲方将亩土地田发包给乙方,该土地位于,东至,西至,南至,北至.其中,一等地亩,二等地亩,三等地亩,四等地亩,……承包土地的所有权属于集体,乙方只有土地使用权,不得买卖,出租,荒芜,不准转作宅基地 承包时间共年,从一九年月日起,至一九年 月日至 ⒈乙方有权获得国家下拨用于开展农业生产的化肥、农药、良种、贷指标和其它农业物资 ⒉乙方必须完成上级下达的种植方案,在完成种植方案的前提下,可以自己决定种植经营 ⒊乙方必须完成按土地亩数摊派的统购指标任务和上缴农业税的任务,每年向国家交售斤,斤,斤,……交售时间是.每年向国家缴纳农业税元,纳税时间是.乙方必须每年向甲方上交公积金元,公益金元,管理费元,上交时间为每年的月日以前乙方必须完成甲方按承包土地亩数摊派的义务工日,或上交按义务工日折价的金额 本条亦可采取列表形式,见后 ⒋乙方经甲方同意,可以自找对象转包土地,可以与转承包户协商,平价购置生活用粮土地转包后,转包户必须承当原由乙方承当的所有统购任务和缴纳农业税任务,承当向甲方上交“三金”和完成义务工任务 ⒌乙方如遇生不能违背方案生育规定、死、嫁、娶,承包土地一般不变动,但必须按规定调整所承当的义务乙方如因劳动力减少,无法继续承包土地,又无人愿转承包时,可以向甲方提出退回承包土地的一部或全部,由甲方另行统一安排乙方对国家、集体承当的义务相应减少或免除 ⒍乙方有责任保护承包土地上的林木、排灌、通电等国家或集体设施 ⒈甲方有权监督乙方完成国家下达的种植方案、统购任务和纳税任务,有权敦促乙方完成对集体的义务 ⒉国家按方案分配用于农业生产的化肥、农药、良种、贷指标和其它农用物资,甲方应及时按承包土地的数量和等级分配给乙方 ⒊甲方应定期公布集体财务帐目和公积金、公益金、管理费的使用情况,必须接受乙方的监督检查 ⒈乙方如不按时履行对国家和集体的义务,除应继续履行外,还应按迟延工程价值的%,向甲方偿付违约金乙方如仍然拒不履行义务的,甲方除可请求有关 部门处理外,有权收回乙方承包的土地 ⒉乙方如荒芜承包的土地,除应履行对国家、集体的一切义务外,甲方有权收回土地乙方如果擅自出卖和租让承包的土地,甲方可宣布买卖与租让关系无效,并可收回土地乙方如果在承包的土地上建房,甲方有权责令乙方撤除乙方如果毁坏承包土地上的树木和集体设施,应照价毁坏树木折价赔偿 ⒊甲方如不及时拨给乙方国家分配的化肥、农药、良种、贷指标和其它农用物资,应按其价值的%,向乙方偿付违约金,并应如数补发所欠物资 乙方如因不可抗力的自然灾害,造成承包土地内农作物的减产或绝产,经调查核实后,可根据实际情况减少或免除乙方对国家或集体的义务 . 本合同从承包期开始之日起生效承包期内,承包户主如去世,其家庭成员有承包继承权本合同不因甲方代表人的变更而变更合同执行期间,任何一方不得擅自变更或解除合同;合同如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商,作出补充规定 补充规定与本合同具有同等效力 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式份,送大队村委会,如经公证或鉴证,还应送公证或鉴证机关……各留存一份 甲方县公社乡大队村生产队公章 代表人盖章 乙方户主盖章 年月日订 发包方甲方xxxxxxxxxxx工程部 承包方乙方 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原那么,结合湖北省及武汉市的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同
1、工程名称xxxxxxxxxxxxx
2、工程地点xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3、承包范围xxxxxxxxxxxxxxxx工程模板工程
1、承包方式甲方以包人工包辅材不含对拉螺杆、包模板、包木枋、包小型机具电锯、台锯、电锤等包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式承包给乙方
2、工程量验收依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收,工程验收以质检站验收资料为准
3、合同单价 1工程量计算规那么按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积,以平方米计算,含超高费等 2模板制安人工及材料费《含模板工程所需的电锯、电钻,含模板16000㎡、木枋400m3,含所需辅材如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等、含运输费如模板木坊汽车装卸运输以及材料场内二次运输等》为26元/m2此单价为综合不含税包干价格包含完本钱工程所需的乙方管理费,工人进退场费、劳保平安帽、雨衣、雨鞋等、保险及医疗费,人工费、辅材费隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等,机械费,文明施工费,赶工费、不可预见费、利润等,且本单价不受材料价格及国家政策影响,综合单价不再做任何调整 3计时工如发生时单价为50元/工日,由工程开出工日数为准,不得超过当期结算总价的2% 4本合同采用综合单价,为固定价格,单价中含平安风险金,风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险,本单价已包括设计变更内容,设计变更增减量时,单价不再调整 5以上单价均为优质工程单价,如政府质量有关局部验收属乙方原因结构工程收未到达上述标准者,按本合同第四条的有关规定予以下浮
5、工作内容 a.测量放线甲方施工员放出每层测量基准线及控制标高点,其余轴线及标高引测由乙方完成、配模、模板安装、清理木屑补模板缝、撤除并将模板上的旧钉拔除、粘接物去除、堆放整齐及堆到指定地点,清理模板粘接物及模内杂物、刷隔离剂等 b.场内运输木枋、模板、钢管支架及其它周转材料乙方所用材料在场内运输费及上、下车均已包括在本综合单价内 一甲方
1、甲方驻工地代表xxxxxxxxxxxxx
2、甲方负责提供施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的文字交底
3、甲方负责提供塔吊、提升机,大型机械操作和电工由甲方机操人员操作
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续,当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办费用由乙方自理
5、及时组织钢管和扣件材料进场,负责搭设平安设施,指挥平安、质量、进度、施工技术,协调各种正常施工,指挥机械运转
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂甲方收取乙方每人每月10元食堂搭伙费,甲方按6度电/人3吨水/人限制用电用水量,超额局部按市场价直接在工程款内扣除
7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱 二乙方
1、乙方驻工地现场代表乙方全权代表驻现场时间每月不少于24天,以甲方考勤为准,每月少于1天罚款500元/天
2、乙方必须持有效的“四证一书”营业执照、资质证书、含平安资质证、税务登记证、外出施工证书、法人委托书,并向甲方提供进场人员、个人照片、身份证复印件、方案生育证,并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承当工程的需要进场人员必须为年满十八至四十五周岁的青壮年
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍,保质、保量提前完成甲方下达的施工任务,如达不到甲方的质量及施工进度要求,甲方有权更换队伍
4、乙方必须按照现行的有关施工技术标准、规程和甲方的要求组织施工遵守一切规章制度和有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场,禁止使用童工
5、乙方必须遵守平安生产、文明施工的有关规定,将平安生产放在首位,不违章、违规操作进场施工人员应采取严格的平安防护和职业平安健康措施,由责任方承当自身平安防护措施
6、乙方提供施工人员使用的木枋、模板等周转材料,乙方施工人员使用的电开工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、卷尺、从二级配电箱接出用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要,甲方不再提供任何机具
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿
8、乙方进场人员自带生活费
9、乙方全体人员必须接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训,特殊工种持证上岗率达100%进场前必须递交特殊工种上岗证
1、工期按甲方现场合理编制的工期组织方案施工,按甲方方案材料进出场,每次周转材料进场须甲方人员签字确认数量,最后甲方统计总量因乙方原因造成工期延误者,按每延期一天,乙方除承当甲方各种损失外,甲方将视具体情况,按5000-10000元/天罚款
2、质量该工程质量目标确保武汉市优质工程标准,乙方施工应严把质量关合同单价结算按优质工程标准定价,按市建筑质检站验收质量等级到达结构优质标准;工程质量以资料或主体结构工程最终验收标准而定本工程如因属模板工原因造成工程质量达不到优质标准,人工费的合同单价按10%下浮
3、成品保护乙方应协助甲方进行成品保护,如发现乙方人员人为损坏成品者,甲方将视损坏程度作2~5倍罚款非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和处分
4、文明施工乙方要协助甲方做好现场文明施工,在施工过程中,发现未做到工完场清,甲方将视具体情况作200~XX元的罚款
5、环境保护甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境保护知识的教育培训负责按照工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求,对乙方职业平安健康及环境保护等工作进行管理、监督和检查甲方不得要求乙方违反平安管理及环境保护的规定进行工作,乙方应遵守工程建设平安生产的有关规定及甲方关于环境及职业平安健康要求,随时接受甲方相关人员进行的监督检查采取必要的平安卫生及环境保护措施消除事故隐患及对环境造成的污染危害影响由于乙方措施不力造成的平安及环境事故以及由引起的费用,责任由乙方承当,工期不予顺延乙方应对在工作场地的工作人员进行平安及环境保护教育,并对他们的平安健康负责
6、平安生产和职业平安健康杜绝重大伤亡事故,尽量减少一般工伤,甲方对乙方承当的工程要做好平安交底,提出明确的平安要求并进行平安监督检查乙方必须贯彻有关平安生产和职业平安健康制度及操作规程,在施工过程中要做到文明施工,乙方必须遵章守纪,平安施工,不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律一旦发生平安事故,主要责任、直接责任在乙方的,乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用,以及承当由此发生的罚款;乙方负次要责任的,乙方负责对伤亡者赔偿及其善后工作,且根据责任大小由甲方向乙方补偿乙方在签订本合同前必须与工程相关部门签订《平安生产责任合同》
1、乙方承当的施工工程按合同单价计算,按实际完成的工程量,由甲方工程具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评,有关人员逐一签字后,根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算
2、人工费支付 乙方施工的分项工程按节点付款,根底平±
0.000付款一次,每六层结构付款一次,主体封顶付款一次,乙方在每个节点完成甲方要求的形象进度并验收合格后,经甲方工程相关人员审核后甲方支付乙方进度款的70%,主体封顶支付总价款的85%,工程完工后一个月内办理结算,二个月付至90%,三个月付至100% 假设因业主资金不能及时到位而影响甲方付款时,乙方应予以理解
3、乙方必须办好进入当地施工的各种手续,以上合同单价均为不含税单价
1、由于乙方原因中途退场和违约,除已完工程量不再结算外,给甲方造成直接和间接经济损失均由乙方负全部责任,甲方保存索赔的权力;如甲方违反合同规定给乙方造成损失,由甲方负责,甲乙双方同时保存索赔的权力
2、在施工期间乙方应教育职工遵纪守法,自觉地维护地方及现场的综合治安,如由乙方原因造成的打架斗殴等违法行为,甲方一律不予调解,第一次打架罚款5000元,第二次打架罚款10000元或退场,,对由此而造成的影响和单位信誉的影响,责任一律由乙方承当
3、乙方未完成合同内工作内容,甲方将给予处分,如属合同内工作内容,甲方工程工长开出计时工单,该工单作废,不予认可
4、结构内的收尾工程由乙方负责,甲方通知乙方三天后,乙方未见答复意见,甲方有权自行处理,所有费用由乙方承当
5、乙方必须确保进场模板新旧比例为82,即10000㎡的新模板,否那么,甲方有权根据实际情况罚款5000~10000元从履约金内扣除,且单价下浮10%
6、乙方必须确保进场材料及每次拆模卸下的钢管、扣件、模板、木坊等材料按甲方指定位置堆码整齐否那么视具体情况罚款100元~XX元
7、每次砼浇筑前或每层周转料转运后,乙方必须做到工完场清否那么,视具体情况对乙方处以200~1000的罚款,从工程结算中直接扣除
8、模板封模前应将其内的杂物清理干净,以保证浇筑砼前模板内无杂物否那么每次罚款100~1000元
9、模板的接缝不应漏浆,否那么每次罚款200元
10、因乙方原因出现爆模,乙方除及时按技术标准处理外,甲方视具体情况对乙方罚款100~5000元
11、乙方进场施工人员必须戴平安帽,否那么每人每次罚款50元
12、乙方进场施工人员必须佩带胸卡,否那么每人每次罚款20元
13、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品,一经发现,按其价值的200倍进行处分,从工程结算中直接扣除 甲方盖章乙方盖章 现场负责人现场负责人 年月日年月日 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守 第一条工程概况
1.工程名称别墅园林景观工程
2.工程地点润成科技院内
3.工作内容别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工,施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容 第二条工期 本工程工期为60天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延
(一)如遇以下原因工期顺延
1.未及时签审施工图纸和施工组织方案;
2.设计变更;
3.甲方未能按期提交施工场地;
4.连续4小时遇雨和停水、停电;
5.未按合同规定时间拨付工程款项;
6.遇不可抗拒因素
(二)竣工验收
1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否那么视为默认工程合格并进行竣工结算;
2.假设未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上 第三条工程合同价款及支付方式
1.经双方商定本工程免收设计费,本工程暂定造价520000元(预算详见“合同附件一”);
2.本工程按甲方审定预算中各工程的综合单价办理结算;
3.结算工程量以现场实际收方量为准
4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;
5.工程竣工并验收合格后15日内,双方按合同第三条第
2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程工程,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同第三条进行增减 第五条保修期
1.保修期从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行其中植物保活期一年,工程局部保修期为一年
2.成活率植物管护移交时按行规到达95%的成活率 第六条双方的责任
(一)甲方责任
1.保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案及施工图,并以书面形式通知乙方;
3.负责协助办理施工的各项进场手续
4.负责协调现场各施工单位间的关系;
5.假设施工变更应以书面形式通知乙方;
6.按合同规定时间按时付款
(二)乙方责任
1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关标准组织施工;
2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3.文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;
4.负责施工中的成品保护; 第七条甲、乙双方现场代表及责任
1.甲方现场代表甲方代表作为现场签证代表;
2.乙方现场代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条材料的认定及采购
1.乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可采购
2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购置 第九条违约责任
(一)甲方违约责任
1.甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的5‰向乙方支付逾期违约金
(二)乙方违约责任 乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金 第十条争议解决方式 在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉 第十一条本合同经双方签字盖章后生效 第十二条未尽事宜,双方协商解决 第十三条本合同一式四份,双方各执二份,均具同等法律效力 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表人代表人 本合同签订日期年月日。