还剩17页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【热门】工程工程合同模板集锦8篇【热门】工程工程合同模板集锦8篇 现今社会公众的法律意识不断增强,合同出现的次数越来越多,它可以保护民事法律关系相信大家又在为写合同犯愁了吧,下面是为大家收集的工程工程合同8篇,仅供参考,希望能够帮助到大家 发包人甲方 承包人乙方 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同 工程名称金游城一期商铺消防管道保温工程 工程地点南通市通州区金游城 工程内容消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等
1、承包范围一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护
2、承包方式包工包料
3、合同工期90天日历天
1、工程质量标准符合国家现行质量检验验收标准合格
2、材料质量要求材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行
3、施工技术要求 ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露 ⑵、转角,弯头处的保温要密实
4、工程施工完成后需要经发包人工程部、物业管理公司等相关人员验收确认
1、本合同价款采用固定单价方式 ⑴、合同价款中包括的风险范围施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险 ⑵、风险费用的计算方法已含在合同单价内,不予调整 ⑶、合同金额暂定
37000.00元人民币大写叁万柒仟元整⑷、合同约定单价
①、橡胶保温管厚度2cm材料费
1350.00元/m3
②、橡胶保温管制作、安装人工费
300.00元/m3
③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费
100.00元/m2
④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费
120.00元/m2
⑤、华美橡塑胶
12.00元/kg
2、工程预付款无工程预付款
3、工程量确实认工程完成后按照经发包人本钱合约部、工程部实测工程量进行决算
4、工程款进度款支付 双方约定的工程款进度款支付的方式和时间 ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束,承包人完全退场并撤除全部临时设施,清运完全部建筑垃圾,并开足100%的发票后,付至决算审定价的95%, ⑵、审定价的5%作为质量保修金,在质量保修期壹年满后七个工作日内无息返还承包人 承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受政府部门及行业平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患平安施工防护费用已经含在合同总价款内由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承当;承包人违反平安规定或平安措施不到位,所造成的施工人员生命及财产损失的,费用由承包人承当;由此给发包人造成的损失,由承包人承当 甲方盖章乙方盖章 法人代表法人代表 账号帐号 时间时间 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备工程实施方案,甲方确定将以下工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议
一、工程内容及承包方式
1、工程内容
2、工程安装费万元(具体明细见附表) 具体金额为子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式本工程按包工不包主材的方式进行承包
4、工程工期从年月日至年月日
二、工程价款的支付方式
5、工程价款的支付方式
5.
1、预付款甲、乙双方签订合同后三十日内,甲方预付合同工程安装费的20%
5.
2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后质保期一年,甲方支付乙方工程安装费的75%
5.
3、保修条款本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金
5.
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行
三、工程管理
6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的
(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原那么》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导那么》、《贵州省农村电网建设与改造的根本技术要求》,及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术标准》、《低压配电技术标准》施工验收
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜甲方配合乙方进行协调
8、工程开工前,甲、乙双方必须签订平安协议,并按协议内容履行各自的平安责任
9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工
10、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的
0.5%归还违约金,并累计计算工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业
11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理
12、乙方不得将工程转包,一经发现,立即停止施工,并承当一切经济损失和法律责任
四、设备、材料供给与清理
13、工程所需主材需经甲方审定乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材
14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部撤除并将现场清理干净
15、乙方应将撤除的旧设备和材料及时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据
五、违约责任
16、乙方不得擅自购置主材,经发现,甲方有权
①责令乙方立即停止施工,
②不付乙方工程款,
③要求乙方承当一切经济损失和法律责任
17、假设撤除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,假设保证金缺乏以抵扣废旧设备和材料费用,差额局部从施工费中扣减
18、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失
19、甲方不按合同约定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失
六、争议及其它
20、争议解决的方式合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法院起诉
21、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,本合同自双方签章之日起生效
22、未尽事宜,双方另行协商 甲方(签章)乙方(签章) 法定代表人法定代表人 委托代理人(签名)委托代理人(签名) 年月日年月日 工程名称 建设地点 建设单位以下简称甲方 施工单位以下简称乙方 签约时间年月日 签约地点 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守 一工程名称私家花园工程 二建设地点 三工作内容约100平方米环境绿化工程,具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容 该工程工程总工期天开工时间从甲方批准的开工报告次日起计 一如遇以下原因工期顺延
1、未及时签审施工图纸和施工组织方案;
2、设计变更;
3、甲方未能按期提交施工场地;
4、连续4小时遇雨和停水、停电;
5、未按合同规定时间拨付工程款项;
6、遇不可抗拒因素 二竣工验收
1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收,否那么视为默认工程合格并进行竣工结算;
2、假设未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上款 一结算依据
1、依照1999年公布的《全国统一建筑工程根底定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行,劳动保险费按c级取费,工程类别按定额说明执行定额缺项局部由乙方报价,双方共同确定价格后按实计算;小品工程按市场价定价;
2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;
3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整更改局部变更通知书;
4、竣工图 二合同金额
1、本合同暂定造价6万元;
2、工程竣工验收后按实结算 三合同金额的支付时间
1、甲方在乙方进场后一周内,向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款
2、工程竣工验收合格后,甲方支付乙方合同总额的40%;
3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算,结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%,余额5%作为质保金,保活期到后支付3%,保修期满后甲方付清余款 本工程涉及设计调整更改工程工程,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量及造价按本合同原那么第三条进行增减 一质保期从递交竣工报告后的第七日起算保修期按建设部xx年第80号令执行,普通植物保活期半年,贵重植物1000元以上保活期为一年,工程的其它局部保修期为一年 二成活率植物管护移交时按行规到达%的成活率 一甲方责任
1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;
2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案及施工图,并以书面形式通知乙方;
3、负责协助办理施工的各项进场手续;
4、负责协调现场各施工单位间的关系;
5、假设施工变更应以书面形式通知乙方;
6、按合同规定时间按时付款 二乙方责任
1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关标准组织施工;
2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;
3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;
4、文明施工,平安生产,确保工程质量,按期完工;
5、负责施工中的成品保护 一甲方施工负责人 现场代表 二乙方施工负责人 土建 绿化 现场代表 三甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 一乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定前方可采购 二设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购置 一甲方违约责任
1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;
2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;
3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超一日,按合同总额的‰向乙方支付逾期违约金 二乙方违约责任 乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延一日,按合同总额的5‰向甲方支付违约金 在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉 甲方盖章乙方盖章 法人代表法人代表 委托代理人委托代理人 年月日 甲方 乙方 住所地 经甲、乙双方友好协商,并根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规之规定,就乙方负责经营工程建设事项达成如下一致合同,望双方共同遵守
一、经营内容
1.工程名称
2.工程内容
3.工程价款
二、经营方式 乙方负责所有本合同项下工程所需的人工、材料及设备的费用
三、经营期限 为天,自年月日起至年月日止
四、经营指标
1.工程质量本工程要求到达优良等级
2.平安指标本工程要求按工程所在地文明及平安达标,事故频率控制在%以内,歇工率控制在%以内,不允许有重大伤亡事故发生
五、管理费及税金
1.管理费乙方应按本合同项下工程价款的%作为管理费及税金支付给甲方 支付时间甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除,最后管理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额及时间结算
2.税金及其支付
六、甲方的权利义务
1.甲方有权对乙方的经营活动进行定期或不定期的检查、监督、审计和指导
2.根据乙方的需要,委派有关人员配合乙方的经营
3.有权按本合同第五条规定收取管理费及税金
4.如涉及工程设计变更等事宜,甲方必须予以配合
5.甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应管理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方
七、乙方的权利义务
1.乙方不得违反国家的法令、政策,并遵守甲方的各项规章制度,严格按本合同的规定充分、全面地履行合同
2.为切实可靠地履行合同,乙方必须保证自己上岗率不低于%
3.因经营过程中发生的所有违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的,均由乙方承当
4.未经甲方书面同意或甲方的授权人,除因工程建设与建设方外,乙方不得以甲方工程部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务,更不得擅自私刻工程部印章或财务专用章及一切与甲方有关的印章
5.乙方保证其施工是连续的
6.乙方必须按本合同第五条规定,及时支付管理费及税金
7.承当因其经营活动而引起的经济风险
8.乙方应在 1工程竣工验收后 或2本合同解除后 或3本合同终止后 及时将图纸、印鉴、技术材料、合同合同、往来信件、及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方
9.乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人
八、违约责任
1.假设甲方未能按本合同第六条第5项及时足额拨付工程款,那么每逾期一天,甲方应按未付局部的万分之二承当违约责任
2.因甲方监管错误从而导致工程质量未到达合同约定的优良等级或延误工期的,乙方不承当法律责任
3.如本工程的质量未经验收通过,那么乙方须向甲方赔偿万元
4.乙方如未能按合同第四条第2项切实履行合同的,那么每超过控制指标%,应承当本合同项下工程价款%的违约责任
九、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行协商
十、在履行本合同期间如有纠纷,那么首先由甲、乙双方友好协商,协商不成,那么交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决
十一、本合同在甲、乙双方一致同意的前提下可解除
十二、本合同一式贰份,双方各执壹份,并在双方盖章或签字后生效 甲方 乙方 签字地点 签字时间 甲方 乙方电脑公司 依照中华人民共和国《合同法》等相关法律法规,经双方友好协商达成一致,决定签订本合同并自愿共同遵守执行 第一条合同总那么
1、工程名称
2、工程地点
3、合同内容乙方负责向甲方提供本合同所列设备,进行系统工程设计、技术效劳、安装调试、维修维护及人员培训 第二条合同价款及合同清单 合同总价人民币元整(¥),该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供给,以及系统工程设计、技术效劳、安装调试、维修维护、人员培训等费用 第三条工程期限 经双方商定,本合同工程为乙方在收到预付款后日内进场施工,工期初定为天 第四条设备供给及人员配合
1、全部工程器材根据双方约定时间由乙方一次或几次供给至甲方指定地点(见附件《设备清单及报价》)由甲方或甲方委托人员负责签收确认
2、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯),经双方商定由甲方提供
3、施工期间甲、乙双方应指定有关人员负责工程施工现场协调
4、乙方提供的设备必须严格按照合同所列并保证其质量,工程实施按照国家有关标准执行并保证其质量 第五条付款方式 第六条验收与保修 工程竣工后由双方按验收报告内容组织验收工作 乙方提供并负责安装的设备(见附件《设备清单及报价》)保修一年 系统自验收合格之日起壹年内,乙方负责维修维护(人为损坏或不可抗拒的灾害除外) 保修期满,双方再商议签订维保合同事宜,乙方负责对系统进行终身维护 第七条人员培训 工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训 第八条违约责任 因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断,可能或已经造成不良影响或者损失时,应及时协商解决协商不成时,依照中华人民共和国《合同法》承当相应的责任 如因乙方提供的设备、施工质量问题造成甲方人身、财产损失的,乙方有义务赔偿因此给甲方造成的损失 第九条未尽事宜与附件 本合同未尽事宜,双方协商解决 本合同所有附件(含本合同工程实施过程中形成的后续协议等文件)均为本合同不可分割的局部,具有同等法律效力 第十条附那么 本合同一式贰份,甲乙双方各执一份 本合同由双方代表签字,加盖公章或合同章生效 甲方(盖章) 法定代表人 (或委托代理人) XX年月日 乙方电脑公司 (盖章) 法定代表人 (或委托代理人) XX年月日 发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方甲方在石翁镇财政所院内新建房屋一栋,建筑面积165,甲方将该工程以全包工的形式承包给乙方,有关具体事宜经双方商定后达成如下承包合同 楼房一共两层,砖混结构,建筑面积165㎡,层高
3.6米建筑总高度
7.2米 甲方以全包工的形式承包乙方,所有泥工、付工、钢筋工、混凝土工、木工、架子工及所有架子树拆完归堆,场地清理一并在内所有施工工具、施工机械、模板、支撑及配套、元丁、元丝、脚手架及配套元丝、马钉等均由乙方负责,甲方提供水、电 乙方在施工过程中必须严格按照国家建筑工程所规定的平安标准操作施工,切实把好用电、用水、机械操作等平安责任关在施工中发生的平安问题,由乙方负责 乙方按甲方所提供的施工图纸施工根底工程、正负零以上的主体工程、屋面工程、外墙工程打底抹光、内墙打底抹光、楼面捣制、平屋面随捣随光,地面捣制及所有材料的搬运,清理落水灰、施工现场清理等一并在内 乙方必须按照国家建筑工程施工标准规模施工,决不允许偷工减料与浪费材料,如发现上述行为,所造成的一切经济损失概由乙方负责在施工过程中,如未按甲方图纸施工所造成的一切后果均由乙方负责在合同解除前,属乙方的工程质量问题,由乙方负责修理 按国家建筑工程标准面积计算,每平方米单价八百五十元小写元整,合计十四万零贰佰伍拾元整小写 该工程于年月年月工,工程款的结算工程完工验收通过后支付合同价款的90%,一年保修期满后支付合同价款的10% 发包人承包人 法定代表人:法定代表人: 委托代理人委托代理人 年月日 甲方:大理镇才村村委会17组 乙方大理镇才村村委会17组赵文森 才村村委会第17组,为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面,对厨房进行改建,经讨论,委托施工方代表赵文森承建施工,通过对工程进行预算造价为
49716.51元由于集体无经济收入,无资金积累,只能根据集体条件对厨房进行改建,对此甲乙双方进行了协商、达成一致,同意以大包干方式按预算价
49716.51元进行包干,工程验收后,不在涉及补差价问题,合同双方就工程包干工程达成一致,合同签订如下
一、施工前,甲方应提前做好“三通、一平”工作,即水通、路通、电通、场平
二、甲方提前协调好周围村民影响户工作,确保工程正常施工
三、乙方应严格按照工程建筑标准施工,不偷工减料,按质按量按工期完成,工期为60天,即开工日起
四、施工中乙方应严格遵守平安生产规定进行施工,如施工中出现平安问题与村集体无关,自己承当相应责任
五、付款方式,由于工程量小,工期短,双方可根据工程进度进行付款,工程完成验收后一次性付清如出现集体资金暂时困难前提下,工程余款可允许缓后付清,但不能无限期拖欠
六、违约责任,甲乙双方应严格执行合同规定,施工中如出现违约行为,双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任
七、合同争议的解决发式本合同在履行过程中发生的争议,有双方当事人协商解决,也可以由才村村委会相关部门进行调解
八、以上条款未尽事宜,如出现条款以外的情况双方协商解决
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效 甲方 代表 乙方 代表 20xx年6月27日 甲方 乙方 由于甲方对其发包的大连开发区海溢小区35#3-3号的家装工程工程现因甲方与乙方施工工队发生材料搬运费的协商问题,甲方不认可乙方施工工队提出的搬运费金额,使双方签定的施工合同无法得到有效的履行现应甲方要求,解除双方20xx年11月15日签定的《住宅室内装饰装修施工合同》 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就施工合同解除事项协商一致,订立本协议书
1、工程地点大连开发区海溢小区35#3-3号
2、工程内容房屋间数2室2厅;总建筑面积89平方米
3、承包范围室内装饰装修
4、工程造价元(大写)元
1、甲乙双方同意解除20xx年11月15日签订的大连开发区海溢小区35#3-3号《住宅室内装饰装修施工合同》及其它相关协议自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任
2、甲乙双方同意对于合同订立、执行过程中各自的任何形式的损失自行负责担
3、鉴于合同未能履行是由于客观形势变迁造成的,乙方同意不收取甲方任何费用
4、本协议签订之日乙方将一次性退还甲方已经交纳的预付工程款共计xx00元(大写)贰拾万零壹仟元整 本协议由双方签字盖章后,立即生效协议书一式份,由双方各收执份 甲方乙方 年月日。