还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
建筑工程施工合同范例 建设工程施工合同是指发包方建设单位和承包方施工人为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议下面了建筑工程施工合同范例,希望对大家有帮助! 甲方:乙方:以下简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守
一、工程名称:地点:
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,假设甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承当已完工程损失和乙方所有经济损失
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承当责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元
九、工程质量、平安及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准
2.凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责甲方不承当任何责任
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年
十、争议及解决方法 未尽事宜,甲乙双方协商解决和解、调解不成的,按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效 甲方:乙方: 代表:代表: 年月日 甲方:以下简称甲方乙方:以下简称乙方 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守
一、工程名称: 地点:
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、付款方式
六、总工期要求个工作日
七、甲方责任
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,假设甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承当已完工程损失和乙方所有经济损失
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承当责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元
九、工程质量、平安及保修
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准
2.凡因乙方原因造成的平安事故均由乙方负责甲方不承当任何责任
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年
十、争议及解决方法 未尽事宜,甲乙双方协商解决和解、调解不成的,按以下方式解决争议: 第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效 甲方:乙方: 年月日模板内容仅供参考 。