还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑承包合同协议书 建筑承包合同协议书怎么写如果要学习相关文体的书写格式,大家可以阅读以下这篇建筑承包合同协议书范文,希望可以帮到大家! 发包方:以下简称甲方 承包方:以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行 第一条工程工程
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程编号:
4.工程范围和内容:全部工程建筑面积平方米
5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元,其中:人工费元各单项工程详见工程工程一览表 第二条工程期限
1.开竣工日期:依照国家公布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自年月日开工,至年月日竣工各单项工程开、竣工日期详见工程工程一览表
2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成
3.在施工过程中,如遇以下情况,可顺延工期顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案 1由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; 2因甲方变更方案或变更施工图,而不能继续施工者; 3因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者 第三条物资供给
1.全部工程所需的物资按以下第项供给方式办理 1特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供给至乙方指定地点其他材料由乙方负责采购供给 2统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供给至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供给 3包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点 4其他方式:
2.由甲方负责供给的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限详见甲方供给材料、设备一览表
3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议
4.工程所需材料,如因供给部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算
5.凡应附有合格的材料,在进场时必须由供给方负责验证;如无合格证明,必须经供给方试验合格前方准使用,其试验费用,应由供给方负担因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担
6.由甲方负责供给的材料和设备,如未按时供给、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担 第四条工程款结算
1.全部工程造价的结算方式按以下第项规定办理 1以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算 2按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 3按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款 4包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算 5招标的工程,按中标的价款结算
2.工程款拨付与结算方法,按现行规定办理详见附件 第五条施工与设计变更
1.乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部到达合格
2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇以下情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担 1施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工 2在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工否那么,任何一方不得强行施工 3在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位 4在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当
3.乙方应严格执行隐蔽工程验收,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担
4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理方法报批变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据 第六条竣工验收、结算与保修
1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须成认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承当并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承当
3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据
4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成经验收合格后,再行移交由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金
5.工程已根本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续
6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件: 1增减变更文件和其他洽商记录; 2隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录; 3工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图
7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设工程应于竣工验收后十五天内,属于工业建设工程,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款
8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年采暖工程在第一暖期内在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理
9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承当责任 第七条违约责任和仲裁
1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,以竣工验收合格日期计算每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之的逾期违约金
2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金
3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议
4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉 第八条附那么
1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同附施工图预算送市建设工程合同预算审查处审查要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证
2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同工程协议书,可做为本合同之附件双方确认的往来信函、、电子邮件等,将作为本合同的组成局部,具有合同的效力
3.招标工程,按《市建设工程招标、投标暂行方法》签订合同
4.双方商定的其他事项: 第九条合同份数及有效期限
1.本合同一式份甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案
2.本合同自双方签订之日起生效在全部工程竣工验收并结清尾款后失效 甲方发包方盖章:乙方承包方盖章: 代理人签字:代理人签字: 工程负责人签字:工程负责人签字: 单位地址:单位地址: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: :: 年月日年月日 签订地点:签订地点: 发包方甲方: 地址:: 承包方乙方: 地址:: 依照《中华人民共和国合同法》和市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行 第一条工程工程
一、工程名称:
二、工程编号:
三、工程地点:
四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米各单项工程建筑安装面积详见工程工程一览表
五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元各单项工程造价详见工程工程一览表 第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为天日历天,自年月日开工至年月日竣工验收附各单位工程开竣工日期,见附表一
二、开工前天,承包方向发包方发出开工通知书
三、在组织施工过程中,如遇以下情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:
1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2、因甲方提出变更方案或变更施工图而不能继续施工者;
3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能去除,影响进场施工;
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者
5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上每次连续4小时以上,影响正常施工;
6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承当但未及时退货造成的损失由责任方承当 四.工期提前施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度方案,报甲方批准甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容
1.提前的时间;
2.乙方采取的赶工措施;
3.甲方为赶工提供的条件;
4.赶工措施的经济支出和承当;
5.提前竣工收益如果有的分享 第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;去除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地;解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸份;组织设计、施工单位进行工程设计交底
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度方案,储藏材料,加工构件,做好一切施工准备 第四条物资供给
一、由发包方供给以下材料、设备的实物或指标:
二、除发包方供给以外的其他材料、设备由承包方采购;
三、发包方供给、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程由甲方负责供给的材料和设备,如未按期供给或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承当;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承当
四、本工程材料和设备差价的处理方法: 第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求到达:
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程标准、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督 第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后日内,发包方支付不少于合同总价或当年投资额的%备料款,计人民币万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的%计人民币万元,安装工程按人工费的%计人民币万元;材料设备差价万元,分次支付,每次支付时间为,金额.
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付到达合同总价的%时,按规定比例逐步开始扣回备料款
三、工程价款支付到达合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息财政拨款不计息一次支付给承包方
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之三的违约金
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承当 第七条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收标准和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部到达合格
二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计如遇以下情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:
1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工
2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位
3.在施工中,如发现甲方投资缺乏,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承当 第八条违约责任 承包方的责任
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款 发包方的责任
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失
三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承当责任
四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金
五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金 第九条纠纷解决方法 建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第项处理 1向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁; 2直接向人民法院起诉 第十条合同的生效与终止
一、本合同一式份,合同附件份甲乙双方各执正本一份其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止
三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同 发包方盖章 承包方盖章 地址 地址 法定代表人签名 法定代表人签名 开户银行 开户银行 帐号 帐号 电话 电话 签约日期 签约地点模板内容仅供参考 。