还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
建筑工程施合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同,受法律保护下面是关于建筑工程施合同范本的内容,欢送阅读! 发包方甲方 承包方乙方 按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议
1.1工程名称
1.2工程地点
1.3承包范围
1.4承包方式
1.5工期本工程自年月日至年月日
1.5工程质量
1.6合同价款人民币大写
2.1开工前天向乙方提供经确认的施工图纸或施工做法说明份,并向乙方进行技术交底提供施工所需的场地即“承包范围”去除施工场地内一切影响乙方施工的障碍,如甲方因未能做到以上要求,而导致延误工期,工期顺延
2.2向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设施,并说明考前须知
3.1开工前天,向甲方提供经确认的施工图纸或作法说明份,并与甲方进行现场交底或参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收标准》JGJ73-
91、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88等国家制订的施工及验收标准为质量评定验收标准
6.1双方商定本合同价款采用第种 A、固定价格B、可调价格按国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算
7.1本工程乙方负责采购供给的材料、设备见附表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供给到现场由甲方供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承当甲方供给的材料经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费由乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿
8.1方提供的施工图纸或作法说胆,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计标准
9.1由于不可抗力及其它甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场
10.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元,甲方不按照合同约定付款,每延期一天,按付款额的%支付违约金
11.1本合同保修期为竣工之日算起,为期年保修范围为本合同中规定的乙方承包的工程及内容
12.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
12.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决 第13条其他约定
13.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议
13.2本合同正本两份,双方各执一份副本份,甲方执份,乙方执份
13.3本合同履行完成后自动终止
13.4附件资料 甲方盖章乙方盖章 法定代表人法定代表人 授权代表签字授权代表签字 单位地址单位地址 开户银行开户银行 户名户名 帐号帐号 年月日年月日
一、工程概况 工程名称 工程地点 工程内容 群体工程应附承包人承揽工程工程一览表附件1工程立项批准文号 资金
二、工程承包范围 承包范围
三、合同工期 开工日期 竣工日期 合同工期总日历天数天
四、质量标准 工程质量标准
五、合同价款 金额大写元人民币 ¥元
六、组成合同的文件 组本钱合同的文件包括
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、标准及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部
七、本协议书中有关词语含义本合同第二局部《通用条款》中分别赋予它们的定义相同
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效 合同订立时间年月日 合同订立地点 本合同双方约定后生效 发包人公章承包人公章 住所住所 法定代表人法定代表人 委托代表人委托代表人 开户银行开户银行 账号账号 邮政编码邮政编码模板内容仅供参考 。