还剩36页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
承揽加工合同合集九篇承揽加工合同合集九篇 随着法律观念的日渐普及,很多场合都离不了合同,签订合同能促使双方标准地承诺和履行合作那么大家知道合同的格式吗?以下是为大家收集的承揽加工合同9篇,仅供参考,大家一起来看看吧 承揽方甲方 定作方乙方 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位总价 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料 材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技 术资料及 交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法 运费承当 第六条加工费结算方法与时间 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元;乙方应于年月日前向甲方交付预付款元乙方不履行合同的,无权请求返还定金甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还 第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿
2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿
3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失
4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的‰偿付违约金
5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值%的违约金
6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收 第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失
2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值%的违约金
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失
4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金
5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失
6.乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的费用 第十条声明及保证 一甲方
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行 为
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 二乙方
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密技术信息、经营信息及其他商业秘密予以保密未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年 一方违反上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行 第十三条通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信、、电报、当面送交等方式传递以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式
2.各方通讯地址如下
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任 第十四条争议的处理
1.本合同受国法律管辖并按其进行解释
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决 1提交仲裁委员会仲裁; 2依法向人民法院起诉 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年,自年月日至年月日本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份 承揽方盖章定作方盖章 法定代表人签字法定代表人签字 地址地址 年月日年月日 签订地点签订地点 甲方(定作方) 地址:×××工业城 法定代表人: 营业执照证号: 乙方(承揽方) 地址: 法定代表人: 营业执照证号: 合同编号合同签订地×××工业城内 乙方是为甲方加工所需零部件的生产厂家,双方本着互惠互利,友好合作的原那么,为明确双方权利和义务,特订立本合同
一、本合同所指加工行为是 甲方向乙方下达加工订单,由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件,加工产品并送货至甲方指定地点,经甲方验收合格后,甲方支付加工费给乙方的行为
二、本合同所指加工之零部件见下表: 甲方企业物料代码产品品名、规格单位单价备注
1.根据生产实际情况增加上表以外的同类型零部件加工双方可签订补充协议
2.本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件”
三、加工零部件的技术标准(包括质量要求) 甲方企业物料代码产品品名规格技术标准或要求 备注
四、加工零部件价格及加工费确实定
1.乙方加工零部件的价格,由双方依据《报价核算表》确认,该价格自确认之日起生效因市场价格的变动或其它原因,需要调整价格的,按该程序重新确认,之前仍按原价格执行
2.为确保甲乙双方长期有效的合作关系,乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户,那么乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低;在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时,甲方有权要求乙方在保证质量的前提下,将价风格整到与其它厂家相同或更低乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的,甲方可以终止本合同的履行
3.加工费计算方法 1对甲方提供的原材料、零部件,应在核定加工零部件价格根底上,扣除甲方提供之原材料、零部件价格,余额为乙方的加工费 2由甲方提供原材料、零部件的,乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续,领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工,超过规定标准,造成甲方原材料、零部件损失的,甲方有权直接从乙方加工费中扣除
五、加工订货
1.甲方向乙方下达订单,乙方接受 1甲方以或电脑下单(下同)的形式向乙方发出《委外加工生产通知单》订货,乙方确认订单的具体要求后回传,该订单作为甲方向乙方订货的依据 2通知订货但订购的货值或甲方提供给乙方加工的材料货值必须在5000元人民币以下,同时,甲方必须填写《通知订货记录》,作为订货或更改订单的原始记录凭证
2.因甲方的生产方案变动,要求更改订货时,乙方接受 1甲方向乙方发出《加工订单更改通知单》或取消原《委外加工生产通知单》从新发出《委外加工生产通知单》,乙方确认后回传 2通知更改但更改的货值必须在5000元人民币以下
3.如甲方通知取消订单 1订货当天通知取消的,订单取消 2在一个货期段内(非订货当天)通知取消的,乙方在接到通知时应立刻停止该订单的生产,并将己生产数量如实反映甲方,经核实是在乙方生产力范围内的数量,甲方仅负责安排此数量已生产的加工零部件的使用,协助乙方消化为该订单生产的正常备料
4.乙方需领用甲方提供的原材料、零部件,于订单下达之日,凭甲方订单按本合同第三条规定办理领料手续
六、加工零部件的包装、运输与交货
1.加工零部件的包装,按甲方企业技术规定执行;
2.包装物标识规定;
3.如某加工零部件没有甲方的企业技术规定那么按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装
4.乙方必须按合同及订货单的要求将加工零部件送至甲方指定仓库,运输、装卸费用自负送货时应包装完整,标识明确,规格统一,并在送货单上注明甲方制订的物料码、名称规格、数量、单位及生产厂的合格证
5.甲方收到乙方的加工零部件时,经检验合格开具合格检验报告后,开具《收料单》
6.甲方负责乙方要求回收的加工零部件包装物的保护并统一地点存放乙方应在七
(7)天内将加工零部件的包装物运走,否那么,对包装物的任何问题甲方不负责
七、双方就合同产品所需模具,约定如下
1.图纸的设计与提供乙方进行图纸的设计开发,图纸及技术资料需经甲方确认,费用由乙方承当
2.模具的制造及其费用承当由乙方承当;
3.模具的验收及其标准由甲方或甲方确认的图纸及零件检验标准确定
4.模具的使用、维修、保养及费用承当由乙方承当;
5.模具的知识产权甲方所有;
6.模具的所有权甲方所有
八、知识产权保护
1.按照双方签订的《知识产权保护协议》规定执行,有商标许可的,还须签订《商标使用许可合同》
九、产品技术、质量标准与控制
1.合同生效后日内,甲方应向乙方提供相关图纸、检验标准及以下文件、资料 1 2 3
2.产品质量控制 1乙方须先按甲方提供的相关资料、首样等要求,制作样品,并经甲方检验合格后,进行小批量生产小批量产品质量经甲方检测合格确认后,才能进入批量生产 2甲方有权向乙方派驻技术管理人员并对乙方的产品、材料、零部件及生产装配过程随时进行抽检;乙方应予配合,并安排住宿甲方及时将每次抽检、验收结果通报乙方,以帮助乙方解决质量问题 3甲方原那么上每年一次派具内审资格人员对乙方的质保体系进行检查评审,并出具由甲方管理者代表签发的审厂报告,乙方有责任按照质保体系要求配合甲方进行工厂审查,并对甲方提出的不合格工程及时进行整改甲方针对乙方质保体系中的不合格项进行二次评审,如仍未到达要求,那么可中止或终止本合同 4乙方同意将加工零部件之主要原材料及关键零配件供给商及价格之详细书面资料送甲方备案,乙方更改零配件及其供给商前必须经甲方书面确认并报甲方备案乙方已通过3C认证的产品品种,零部件不得更改 5一般情况下,乙方可在甲方推荐的供给商范围内选择,也可选择符合甲方质量要求的其它供给商,但应向甲方提供该供给商生产的关键零配件足够检验数量的样品,经甲方检测合格并书面确认、封样交甲方后,方可采购并投入生产 6虽然甲方根据经验或样品检测结果向乙方推荐供给商,或者同意了乙方选定的供给商,或者借甲方名义采购原材料、零配件后向乙方提供,或对加工零部件进行了检验但是甲方的认可或受托购置行为并不代表乙方进货质量控制责任的免除,由乙方对所采购零配部件的质量承当责任虽然甲方进行了上述质量检验与控制活动,但甲方不对加工零部件的质量承当任何责任,由乙方承当全部的产品质量责任
3.质量整改 1同一型号的加工零部件,乙方假设连续出现二次不合格,甲方可发出整改通知书,并可应乙方要求,派出技术检验人员予以帮助,但其费用由乙方支出,经整改仍不合格的,甲方有权终止与乙方之间的合同履行
4.产品技术、质量与控制,不合格品与产品质量事故的处理适用双方签订的《质量保证协议书》
十、加工费的结算
1.加工费的结算方式为每月二十五
(25)日前结清截止上月二十五
(25)日检验合格的加工零部件之加工费,扣除加工费作为质量保证金,乙方根据余额开具发票,甲方以三
(3)个月承兑汇票的方式支付加工费(乙方如要求将承兑方式改为现汇支付,由乙方不低于月息
0.28%贴息给甲方)
2.质量保证金于双方终止业务来往的年内结清第一年结算%,第二年结算%,第三年结算%
十一、验收方法
1.甲方自合同物料入库之日起七个工作日内完成验收,验收标准与手段按照本合同第三条的规定或行业通行标准或国家标准执行双方如对质量问题产生争议的,按甲方所在地质量监督检查机关检测结果为准
十二、对加工零部件提出异议的时间和方法
1.甲方在验收过程中,如果发现加工零部件的品种、型号、规格、花色和质量不符合规定,应妥为保管并在天内向乙方提出书面异议书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;不符合规定的加工零部件的名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法和检验情况;提出不符合规定的加工零部件的处理意见在付款期内,甲方有权拒付不符合合同规定局部的货款
2.乙方在接到需方书面异议后,应在天内负责处理,否那么即视为默认甲方提出的异议和处理意见
3.加工零部件在用于甲方生产的过程中出现质量问题,乙方应对此负全部责任,甲方负责协助造成甲方无法正常使用的加工零部件,乙方应负责退、换由此引起所涉及之加工费无法按时付款的,甲方不承当任何责任,但由此造成甲方不能生产或延误的,其损失由乙方承当赔偿责任
4.加工零部件出现售后质量问题的,由甲方将存在问题的产品提交甲方所在地质量监督检查机关检测,报告确认属乙方责任的,由乙方承当全部责任
十三、乙方违约责任
1.乙方不能按时、按质、按量交货的,根据不同情况进行处理,具体如下 1因质量问题批次检验不合格退货的,扣罚当批货值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑选、重新生产或其它手段在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件;不能在原订单要求的交货期内重新提交合格之加工零部件品的,应及时知会甲方,并按第
(4)条接受扣罚 2因质量问题批次检验不合格让步接收的,扣除当批货值的10%; 3因批次或零星不合格(料废)造成停工、返工或全检的,按未能按期按量交货造成停工处理,按50元/工时累计扣罚,物料损失由乙方负责; 4未能按期、按量交货或不合格造成方案调整的,扣罚违约金3000元/次; 5未能按期、按量交货或不合格造成出货延误,批次或零星不合格(料废)造成出货延误的,扣罚违约金5000元/次,损失另计; 6成心将不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品却冒充合格品的,扣罚20000元以上的违约金,情节严重的除罚款外取消供给商资格; 7未经确认,私自更换、更改原材料、零部件规格型号或供给厂家,扣罚20000元以上的违约金,情节严重的除罚款外取消供给商资格; 8送货实物数量或重量缺乏,扣除欠货价值10~100倍的违约金;
2.乙方所交的加工零部件品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,除按以上进行扣罚,乙方还必须负责包换或包修,并承当修理、调换或退货而支付的实际费用乙方不能修理或者不能调换的按不能交货处理
3.乙方因加工零部件的包装不符合合同规定,除按以上进行扣罚,乙方必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承当支付的费用甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值局部因包装不符合规定造成加工零部件损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿
4.乙方提前交货的、多交的和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的加工零部件,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,由乙方承当
5.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商的,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,并自动解除乙方未按时完成部份的订购方案
6.加工零部件错发到货地点或接货人的,乙方除负责应运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承当甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金,并承当由此增加的费用
十四、甲方的违约责任
1.甲方逾期付款的,应按照民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的利息
2.甲方无正当理由拒绝接货的,应当承当由此造成的损失;甲方如错填到货地点或接货人,应当承当乙方因此所受的损失
十五、合同的变更、解除
1.合同期内,甲乙任何一方经协商一致均可变更或解除本合同如有《合同法》第94条规定的解除合同条件的情况出现,均可解除合同
2.乙方连续或累计二个月未能按时交货的,或生产的合同产品发生重大质量事故的,甲方有权解除本合同,并有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失
3.合同因任何原因而解除,乙方应在30天内将甲方所有为履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商标标识、技术资料、供给商等,归还甲方
十六、不可抗力
1.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、局部履行或者不履行合同,并根据情况可局部或全部免予承当违约责任
十七、其他
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算方法付清,否那么按逾期付款处理但任何一方不得自行扣发加工零部件或其他货物来充抵
2.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份经双方签字并加盖合同专用章后生效,有效期自年月日到年月日,或终止于合同完全履行或其他解除事由出现时
3.执行本合同发生争议,由双方协商解决协商不成,双方同意由甲方所在地人民法院管辖
4.双方签订的《质量保证协议》、《业务交往假设干问题备忘录》、《商标使用管理合同》、《知识产权保护协议》为本合同的附件
十八、其他需约定事项
1.
2.
3.
4.
5. 甲方乙方 授权代表授权代表 日期年月日日期年月日 签订地点 签订时间年月日 定作方(甲方) 承揽方(乙方) 按照《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利、协商一致的原那么,经双方友好协商,达成如下协议
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价 序号货物名称规格数量单价元/m2备注 1钢质防火门甲级 2乙级 3丙级 合计(樘)㎡×元/㎡=元 114樘/
363.06㎡ 金额(大写)(不含税) 注防火门框板
1.2mm、扇板
0.8mm,内填充珍珠岩模压板;外表处理为静电喷涂;颜色;门板为平板;按实际发生数量结算
三、交货日期根据现场进度交货
四、交货地点工地现场
五、技术质量要求
1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx
2、产品保证通过消防部门验收
六、承包方式 含运输及安装
七、付款方式
1、合同签订后,预付总货款的%,货物全部进场,再付总货款的%,安装完毕再付总价的%,剩余%为质保,质保期结束结清
八、售后效劳承诺
1、该产品质保期自合同签订之日起计算,质保十二个月在质保期内,出现质量问题,乙方负责维修质保期过后,所有产品实行终身售后效劳,只收取材料本钱费用
九、违约责任
1、按《合同法》的相关规定执行
十、争议的解决方式 本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向人民法院起诉
十一、附那么 本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,自签字盖章之日起生效 甲方乙方 法定代表人法定代表人 代理人代理人 年月日年月日 合同编号 甲方(定作方)嘉润公司 乙方(承揽方) 鉴于为满足客户订单需求,甲方大量需要指定型号产品;乙方系 专业产品生产商根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的 规定甲乙双方本着老实信用、互惠互利的原那么经充分协商一致订立本合同
1.1品名(应填写定作物的正式名称,不可用其简称或俗名代替)
1.2规格(应写明定作物具体的规格型号,技术要求复杂或特殊的,可以 写明按照甲方提供的技术图纸定做,并将技术图纸作为合同附件)
1.3数量(具体写明定作物的数量,并注明单位)
1.4备注(如无内容,在空格处划线)
2.1合同价款总额(应以大、小写两种形式填写,并注明币种)
2.2付款方式(应详细写明是分期付款还是一次性付款或月结等其他方式, 建议货到付款,以作为产品质量责任的牵制)
2.3付款时间(写明年、月、日)
3.1质量要求(应明确填写要到达的质量标准是国标还是行业标准或者甲 方具体要求,必须要写全称)
3.2技术标准(技术标准如硬度、强度、韧性、抗腐蚀、抗氧化等各种物 理化学参数)
3.3以封存样品为质量标准的应当由双方代表当面封签并妥为保存
4.1用乙方原材料完成工作的甲方有权对原材料进行检验乙方隐瞒原材料的缺陷而影响定作物的质量时甲方有权要求重作、修理、减少价款或退货
4.2用甲方原材料完成工作的甲方按下表标准提供 (注如空格不够用,可以另设合同附件,写明见合同附件二)
4.3甲方于年月日之前提供原材料
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日内检验完毕不符合要求的应在收到后日内通知甲方调换或补齐乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换对修理的物品不得偷换零部件,否那么甲方有权解除本合同,乙方承当相应的赔偿责任
5.1甲方负责提供技术资料和图纸
5.2乙方在依照甲方的要求进行工作期间发现提供的图纸或技术资料要求不合理应当及时通知甲方甲方应当在接到通知之日起3日内回复并提出修改意见甲方未答复乙方有权停止工作并及时通知甲方因此造成的损失由甲方赔偿
5.3甲方要求对承揽物的技术性严格保密乙方应当严格遵守未经甲方许可不得留存技术资料和复制品乙方不得擅自披露、使用甲方技术资料和图纸、制造再现甲方技术的器材、取走与甲方技术有关的物件;不得直接或间接地向任何第三人成心或过失泄露甲方技术资料、图纸或技术;不得允许出借、赠与、出租、转让等处分甲方技术的行为皆属于“允许”或协助任何第三人使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得复制或公开包含甲方技术资料、图纸或技术的文件或文件副本;未经许可不得超出工作范围使用甲方的技术资料、图纸或技术;不得将甲方的技术资料、图纸或技术用于自身技术、设备的升级或研发
6.1验收标准(写明是以国家标准、行业标准或封样或乙方技术图纸标准进行验收)
6.2验收方法(写明全部或抽样验收的方法)
6.3甲方验收乙方所完成定作物的时间(写明具体时间年、月、日)
6.4甲方验收乙方所完成定作物的地点(写明详细地址)
6.5验收前乙方应当向甲方提交必需的技术资料和有关质量证明
6.6对短期检验难以发现质量缺陷的定作物在使用后日内发现质量缺陷,甲方有权要求退还
6.7双方就定作物的质量在检验中发生争议时以质量监督检验机构提供检验证明为准质量检验机构由双方共同指定,费用由乙方垫付,由主张未被检验证明支持者最终承当
7.1双方约定由甲方自提定作物
7.
1.1自提定作物的时间(写明年、月、日)
7.
1.2自提定作物的地点(写明详细地址不可省略)
7.2双方约定由乙方送交定作物
7.
2.1送交定作物的时间(如选择了
7.1,那么在空格处划线)
7.
2.2送交定作物的地点(如选择了
7.1,那么在空格处划线)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物应当事先与对方达成协议,所达成的.协议与本合同有同等的法律效力
7.4交(提)定作物日期的计算乙方自备运输工具送交定作物的以甲方接收的戳记日期为准;委托运输部门运输的以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准;自提定作物的以乙方通知的提取日期为准但乙方在发出提取定作物的通知中必须留给甲方以必要的途中时间
8.1包装要求(应具体写明包装方式、包装物品的材质、包装的大小尺寸等)
8.2费用负担(写明包装费用由哪方承当)
9.1定作物的运输方式(写明是汽车、火车、水运或其他方式)
9.2运输费用由(如无内容,在空格处划线)承当
10.1定作物保修期(如保修期从何时起到何时止)
10.2在保修期内乙方保修效劳
11.1甲方向乙方交付定金的数额(大、小写两种形式填写)
11.2甲方向乙方交付定金的时间(写明年、月、日)
11.3甲方向乙方交付预付款的数额(大、小写两种形式填写)
11.4甲方向乙方交付预付款的时间(写明年、月、日)第十二条乙方的违约责任
12.1未按合同约定的质量交付定作物假设甲方同意接受的应当按质论价;不同意接受的应当负责修理或调换,并承当元/每件的违约金经过修理或调换后仍不符合合同约定的质量标准甲方有权拒收由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做本钱、延期损失等)由乙方赔偿
12.2未按合同约定包装定作物需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承当因此而支付的费用和延期交货责任因包装不符合同约定造成定作物毁损、灭失的,由乙方赔偿损失
12.3逾期交付定作物应当向甲方支付未交定作物总价的%违约金延期交货超过日的,甲方有权解除合同,由此造成的损失(包括甲方材料损失、重做本钱、延期损失等)由乙方赔偿
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、 灭失的、应当偿付甲方因此造成的损失乙方擅自调换甲方提供的原材料或修理物的零部件甲方有权拒收乙方应赔偿甲方因此造成的损失如甲方要求重作或重新修理,应当按甲方要求完成并承当逾期交付的责任 第十三条甲方的违约责任
13.1超过合同约定日期付款,甲方应向乙方支付定作物总价‰的违约金
13.2无故拒绝接收定作物赔偿因此给乙方造成的损失
13.3变更交付定作物地点或接收单位(人)时承当因此多支出的费用
13.4其它违约责任(如无内容,在空格处划线)第十四条争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决如果双方不能协商一致时选择以下第(只需填写一或者二)种方式解决
(一)向(具体写明仲裁委员会确实切名称,如不能将“深圳仲裁委员会”写为“北京市仲裁委员会”)仲裁委员会申请仲裁
(二)向(根据有利于我方的原那么,在甲方或乙方住所地、合同签订地、合同履行地的基层法院中选择其一)人民法院起诉 第十五条本合同签订地点(应详细填写合同签订的地点,如深圳市xx区) 第十六条本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式份,双方各执份 以下无合同正文 甲方(章)乙方(章) 法定代表人法定代表人 委托代理人委托代理人 地址地址 订做方(以下简称需方) 承揽方(以下简称供方) 订做方委托承揽方加工25米箱梁芯模模板,根据《中华人民共和国合同法》规定,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守
一、标的物名称、规格、数量、单价、金额(此合同单价为税前价) 品名规格数量单位重量(吨)单价元/吨价款(元)备注 箱梁芯模25米正交2套11700077000约计重量 总计 总金额(大写)柒万柒仟元整
二、技术资料提供方法需方提供标的物所需施工图,按需方确认的标的物图纸加工;
三、质量要求供方严格按图纸加工,产品质量符合行业相关标准要求,并配合甲方的监督检查;
四、交货地点供方厂内验收交货;
五、交货时间合同签订生效后,第一套芯模10月8日交货,第二套芯模10月13日交货
六、计量方式需方以标的物加工过磅重量进行结算;
七、结算方式合同签订后需方预付材料款贰万伍仟元,需方在提取标的物时结清所提取标的物的剩余款项(以实际加工产品数量、品种为准)
八、标的物所有权自交付全部货款时起转移,但需方未履行支付价款全部货款义务的,标的物仍属于供方所有
九、运输方式及到达站和费用负担汽运,施工现场,供方帮助配货,供方承当运输费用.工地卸车及其它费用由需方承当
十、本合同解除的条件合同执行完毕或未付材料预付款
十一、违约责任由违约方负责;
十二、解决合同纠纷的方式协商方式,如协商不成,提交仲裁委员会解决,或依法向人民法院起诉;
十三、本合同自双方签字且预付材料款到帐之日起生效本合同件同样有效
十四、本合同一式两份,如有未尽事宜可另立合同附加件,与本合同具有同等法律效应 订做方承揽方 单位单位 法定代理人法定代理人 委托代理人委托代理人 电话电话 开户行户名 帐号卡号 邮编邮编 签订时间 甲方公司 法定代表人乙方 代理人 甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(年民终字第号)达成如下和解协议
1、甲方确认甲乙双方于年下半年未发生加工业务,该业务系、擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务,、不是乙方的员工,业务过程中未得到乙方的委托授权,事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认
2、甲方决定对该案撤回上诉,为弥补甲方的损失,乙方同意一次性补偿甲方人民币元,甲方向乙方出具相关收款发票
3、双方无其它经济纠纷
4、本协议自双方签字后生效 甲方 法定代表人 乙方 代理人 年月日 合同编号 订立合同双方 定作人(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人签约人 定作人承办单位联络人联系 定作人机构地址 承揽人(以下简称乙方) 承揽人法定代表(负责)人签约人 承揽人营业执照生产报刊亭许可证明 承揽人机构地址联系人联系 银行开户许可证开户行帐户 根据《中华人民共和国合同法》以及我国现行的有关法律、法规,按省局要求,双方议定乙方承揽甲方报刊亭的加工与安装,此项承揽合同双方本着平等、公平、互惠的原那么,订立如下合同条款 第一条标的 乙方承揽甲方所需报刊亭的加工与安装合同标的额为万元 第二条制作报刊亭的数量、规格、价格(价款单位每个/人民币万元)
1、
2、
3、 注整个承揽加工合同按每个报刊亭的单价为结算价,该结算价格含包工、包料、包装运输、安装费、及其他相关的税费 第三条加工、制作与安装、要求
1、报刊亭安装后稳定、可靠,空间利用充分,使用面积不小于平米
2、使用材料所有外外表使用大于mm厚不锈钢板,结构采用不锈钢柱、不锈钢方钢骨架,透明局部不少于%,使用mm弧型热弯加强度有机玻璃,顶部硬塑料玻璃钢压模一次成型,内设图书报刊架附件包括推拉窗、电源接线板、电表一块,蓝色阳光板封顶,并有通风口一处 第四条验收标准和方法
①、乙方将报刊亭样品(按照甲方要求的规格、材质)制作成品后,交甲方进行初验,初验合格前方可生产
②、甲方验收采用样品验收与成品交付验收相比照,也可采取随机抽验 第五条交货时间和地点及包装运输要求
①、交货时间乙方必须保证在年月日前全部交货
②、交货地点乙方负责送到甲方指定的安装位置,并安装完毕
③、包装运输乙方在交货时,应对成品进行包装,并保证信报箱在运输过程中不被损坏,如有损坏或变型、划漆等由乙方负责保修 第六条报刊亭安装及验收与售后效劳
①、乙方对制作的报刊亭进行安装;
②、经乙方安装的报刊亭,必须经甲方验收,遇有验收不合格的,乙方应在日内予以整改,不予整改、或两次整改不合格的甲方按该报刊亭价值扣除%做为另行维修费用,并不返还乙方(按双方预定的标准和技术要求验收);
③、乙方承诺为甲方制作的报刊亭因质量出现问题,年内进行保修,超过年或属甲方原因损坏进行维修的,需付工本费;
④、乙方承诺对甲方使用的报刊亭进行终身维护 第七条结算方式、期限及安装费用
①、甲、乙双方签订的合同生效后15日内,甲方应向乙方指定的帐户拨付合同标的额30%的预付款
②、乙方交货后15日内,甲方再向乙方帐户拨付合同标的额30%的价款,累积到达合同标的额的60%
③、乙方按期安装完毕,并经甲方验收合格后15日内,甲方再向乙方指定的帐户拨付合同标的额35%的价款,累积到达合同标的额的95%
④、剩余的合同标的额5%(元)价款,作为乙方向甲方预留的质量保证金,一年后经甲方正常使用确无质量问题,甲方主动将乙方剩余的质量保证金,一次性拨付乙方 第八条甲方违约责任
①、甲方在乙方为其制作报刊亭期间随意改变数量或到货无故拒收,甲方支付乙方合同的标的额‰的违约金;
②、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款,每逾期一天,除补交货款外,应向乙方支付‰的违约金 第九条乙方违约责任
①、乙方未按甲方的质量要求,隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等,甲方除按质论价外,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰违约金;
②、乙方不得以任何方式转包或分包,如发现转包或分包,甲方有权终止合同,由此造成的经济损失由乙方承当;
③、乙方未按合同要求的时间交付报刊亭,每逾期一天,甲方从应拨付乙方合同货款中扣除‰的违约金 第十条纠纷的处理 当事人从以下两种方式中选择第种方式,作为本合同争议的解决方式
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉 第十一条附那么
①、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效合同履行期间,甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同
②、合同执行过程中甲、乙双方对具体制作报刊亭数量有变更的以书面文字通知为准,口头通知无效,报刊亭规格的变动以双方共同协商后,作出 补充条款为准,补充条款与本合同具有同等效力 甲方乙方 签约人签约人 签约地点签约日期年月 承揽方(甲方)定作方(乙方) 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费承当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款承当 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费承当 第六条加工费结算方法与时间 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元;乙方应于年月日前向甲方交付预付款元乙方不履行合同的,无权请求返还定金甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失 4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的‰偿付违约金 5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值%的违约金 6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失 2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值%的违约金 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失 4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金 5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失 6.乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的费用 第十条声明及保证
(一)甲方 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力
(二)乙方 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年 一方违反上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行 第十三条通知 1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、、电报、当面送交等方式)传递以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式 2.各方通讯地址如下 3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任 第十四条争议的处理 1.本合同受国法律管辖并按其进行解释 2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年,自年月日至年月日本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份 承揽方(盖章)定作方(盖章) 法定代表人(签字)法定代表人(签字) 地址地址 年月日年月日 签订地点签订地点 签定日期年月日 定作方(甲方) 承揽方(乙方) 经双方协商,签定本加工承揽合同,并严肃履行 品名 规格单位数量加工费单价金额 定作方供给原材料 原材料 规格单位数量日期成品单位耗用量 1.技术资料、图纸提供方法 2.产品检验标准和方法 3.交货地点及运输方法、运杂费用和负担 4.货款及费用结算方法及期限 5.本合同自双方签订之日起生效,合同履行完毕即失效 甲方(盖章) 乙方(盖章)。