还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
有关物流合同模板合集8篇有关物流合同模板合集8篇 在人民愈发重视法律的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,签订合同也是非常有必要的行为拟定合同的考前须知有许多,你确定会写吗?下面是帮大家的物流合同8篇,仅供参考,大家一起来看看吧 发包人(甲方)本钢板材股份(发电厂) 承包人(乙方)本钢冶金设备修造厂 为明确甲、乙双方责任,遵循平等、公开、公正和诚信的原那么,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》等有关法律和行政法规,经双方同意签订本合同
1.工程名称本钢发电厂热机主厂房制冷管等管道更换
2.工程地点发电厂厂区
3.施工单位性质集体取费级别执行本钢审发[20xx]2号文件及本钢设备发[20xx]77号文件
4.承包范围热机主厂房制冷管道及输煤皮带通廊消防水、生活水等管道撤除、安装及管道支架拆安等 5.定址码143360159等 6.发包方式直接发包 7.资金企业自筹 开工日期20xx年4月10日 竣工日期20xx年12月30日 合同工期总日历天数40天 金额大写人工、机械、辅材及规费暂估壹拾玖万元(人民币) 暂估¥190000元人民币 以公司工程预算处审批的预算为准 采用定额: 执行本钢现行计价规那么规定的定额
1.材料供给 1)甲供主材(主材范围详见“供给处工程主材供给品种表”),特殊情况由专业处室确认 2)定额中的消耗性材料由乙方提供
2、设备及备件
1.工程质量
1.1根据《建筑工程施工质量验收统一标准》到达国家验收”合格”以上标准;
1.2出现质量问题问题或质量事故,根据公司质量管理有关规定进行相应处分
1.3工程质量应执行《中华人民共和国国家标准》GB50231-
98、GB50205-20xx,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承当违约责任
1.4双方对工程质量有争议,经双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承当双方均有责任,由双方根据其责任分别承当
2.检查和返工
2.1乙方应认真按照标准、标准和设计图纸要求以及合同施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件甲方的检查检验不应影响施工的正常进行
2.2工程质量达不到约定标准局部,一经发现,乙方应当撤除和重新施工,直到符合约定标准因乙方原因达不到约定标准,由乙方承当撤除和重新施工的费用,工期不予顺延
1.竣工验收
1.1工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,并向甲方提供竣工图纸两份
1.2甲方在收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见乙方按要求修改,并承当由自身原因造成修改的费用
1.3甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可
1.4工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期工程按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期
1.5工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,甲方不得使用甲方强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由甲方承当责任
2.付款与结算
2.1工程竣工验收报告经甲方认可后,乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料,甲方按照双方约定的合同价款,进行付款及结算 预留质量保证金为工程造价的10%
1.乙方应在每月20日,向甲方提交已完工程量的报告甲方接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件,并派人参加乙方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据
2.甲方收到乙方报告后7日内未进行计量,从第8天起,乙方报告中开列的工程量即视为确认,作为工程价款支付的依据甲方不按约定时间通知乙方,致使乙方未能参加计量,计量结果无效
3.对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量 工程开工前必须签订平安协议、防火防盗协议和环境保护协议,并上报专业主管部门
1.平安施工与检查
1.1乙方应遵守工程建设平安生产和本钢集团公司的有关管理规定,严格按照平安标准组织施工,并随时接受行业及本钢集团公司平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的平安防护措施,消除事故隐患由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承当
1.2乙方应对其在施工现场的工作人员进行平安教育,并对他们的平安负责甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工因甲方原因导致的平安事故,由甲方承当相应责任及发生的费用
2.平安防护
2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易暴地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出平安防护措施,经甲方认可后实施
2.2实施爆破作业、在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前14天以书面形式通知甲方,并提出相应的平安防护措施,经甲方认可后实施
3.事故处理
3.1发生重大伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承当发生的费用
3.2甲方与乙方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理
4.环保措施
4.1甲乙双方,应严格按《中华人民共和国环境保护法》及公司有关规定执行,施工过程中对环境保护的具体要求、措施等项内容,详见双方签订的“环保协议”
1.甲方权利义务
1.1做好开工前的各项技术、物资准备工作
1.2工程开工前10日内,由甲方提供工程所需施工图纸及相关技术资料、标准、要求等书面材料
1.3组织有关部门或人员对施工图进行会审和技术交底
1.4派专人负责现场工程的进度、质量、平安等工作的监督、检查和签证,并协调有关事宜
1.5提供施工所需水、电、汽接点,为工程施工创造条件
1.6办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外); 甲方不按合同约定完成以上工作造成延误,工期相应顺延
2.乙方权利义务
2.1按合同工期和质量标准,合理平安文明组织施工
2.2乙方负责保管由甲方提供的施工图纸及相关的技术资料,未经甲方同意,不得擅自将施工图纸及相关的技术资料提供给第三方
2.3工程竣工验收合格后10日内,乙方负责将全部施工图纸和相关技术资料交付给甲方
2.4严格工程管理,遵守本钢集团公司有关规定,做到文明施工
2.5向甲方代表提供年、季、月工程进度方案及相应进度统计报表和工程事故报告
2.6按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等,并负责平安保卫
2.7遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,乙方承当由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款由乙方承当
2.8已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承当
2.9按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作
2.10保证施工现场清洁符合有关规定交工前清理现场到达合同文件的要求,承当因违反有关规定造成的损失和罚款 乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿
2.11雇佣劳务人员数量不得大于在职职工人数30%,特殊情况不得高于50%
1.乙方未按合同规定的时间竣工,按“(10000+合同额/10000)元×拖期天数”计算违约金
2.因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,乙方应当承当损害赔偿责任
1.假设双方在本合同履行过程中发生争议,应当友好协商解决,如协商不成,双方同意
(2) 1由本溪仲裁委员会仲裁 2由本溪市人民法院判决
2.发生争议后,除非出现以下情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工
(2)调解要求停止施工,且为双方接受
(3)仲裁机构要求停止施工
1.不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾,以及地震等自然灾害
2.不可抗力事件发生后,乙方应当立即通知甲方,并在力所能及的条件下迅速采取措施
3.因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承当
(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由甲方承当
(2)乙方机械设备损坏及停工损失,由乙方承当
(3)工程所需清理、修复费用,由乙方承当
(4)延误的工期相应顺延
4.因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的,不能免除延迟履行方的相应责任
1.甲方与乙方协商一致,可以解除合同
2.有以下情形之一的,甲方乙方可以解除合同
(1)因不可抗力致使合同无法履行;
(2)因一方违约致使合同无法履行
1.非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何局部分包乙方不得将其承包的全部工程转包他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人一经发现,甲方有权解除合同,由乙方承当相应责任如工程中含有局部特殊专业,需外委分包,应征得甲方同意,履行审批手续后,方可进行
2.本工程保修期为壹年,在保修期内(保修期自验收合格之日算起),乙方应对交付甲方使用的工程承当质量保修责任发生须紧急抢修事故,承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修 属于保修范围和内容的工程,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其它人员修理,保修费用从质量保修金中扣除
3.合同订立时间二〇〇九年十月十日
4.合同订立地点:本溪
5.合同有效期本合同经双方签字盖章后生效至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止但争议解决条款及保修条款除外 6.本合同正本两份,双方各执一份副本拾贰份,分交有关各单位 甲方:(盖章)乙方:(盖章)监包人(盖章) 企业负责人:法定代表人:企业负责人 经办人:经办人:经办人 甲方(即托运方) 乙方(即承运方) 根据甲方与乙方的共同协商,在遵循《合同法》的根底上,就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款
一、甲方自愿将发往全国各地的货物交给乙方承运;
二、甲方将货物交给乙方承运时,须提供货物运输途中所需要的所有合法手续,以及标准、平安的货物包装,并不得将国家违禁物品(含各种易燃易爆物品)夹带货品中,否那么由此造成所有损失由甲方承当;
三、甲方将货物交给乙方承运时,须按货物实际价值自行购置保险,或由乙方为办理购置保险,否那么由此产生货损、货丢,乙方不承当全部责任;
四、如果货物在运输过程中出现包装损坏、货品损失等情况必须经收货人、送货司机(或者到达货站经手人)共同签字出具书面证明,必要时由收货人扣押送货车辆或扣除到货应收运费等;如未有签字证明,那么乙方可拒绝赔偿;
五、如果出现货物平安及时到达甲方指定地点而未能收取运费等应收费用,乙方可视情形扣押货物并到达一个月期限后自行处理;
六、货物从承运之日起有效查询日期和索赔期在四十五日内,过期乙方可不承当任何责任;
七、货物承运价格以及到货时间可由甲方与乙方根据实际情况加以协商确定,具体数量、金额、送货事宜等以每次乙方提货后所签的由乙方提供的《货物托运单》为准,并以此作为查询、索赔、结算等实际操作的依据;
八、补充条款
九、本合同书一式两份,甲方乙方各执一份;
十、如有出现合同纠纷,在协商解决的根底上按《合同法》处理;
十一、本合同自签订之日起即时生效 甲方法人表乙方法人表 甲方单位公章乙方单位公章 年月日 根据经济合同法和省海上运输管理规定的要求××××简称甲方向省交通厅海运局简称乙方方案托运货物乙方同意承运特签订本合同共同遵守互相制约具体条款经双方协商如下:
一、运输方法: 乙方调派吨位船舶一艘船舶吊货设备应甲方要求由港运至港按现行包船运输规定办理.
二、货物集中: 甲方应按乙方指定时间将货物于天内集中于港货物集齐后乙方应在五天内派船装运.
三、装船时间: 甲方联系到达港同意安排卸货后经乙方落实并准备接收集货开集日期由乙方指定.装船作业时间自船舶抵港已靠好码头时起于小时内装完货物.
四、运到期限: 船舶自装货完毕办好手续时起于小时内将货物运到目的港.否那么按货规第三条规定承当滞延费用.
五、启航联系: 乙方在船舶装货完毕启航后即发报通知甲方做好卸货准备如需领航时亦需通知甲方按时派引航员领航.费用由方负担.
六、卸船时间: 甲方保证乙方船舶抵达港锚地.自下锚时起于小时内将货卸完.否那么甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时
0.075元在装卸货过程中因天气影响装卸作业时间经甲方与乙方船舶签证可按实际影响时间扣除.
七、运输质量: 乙方装船时甲方应派员监装指导工人按章操作装完船封好舱甲方可派押运员一人随船押运.乙方保证原装原运除因船舶平安条件所发生的损失外对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责.
八、运输费用: 按省水运货物一级运价率以船舶载重吨位计货物运费元空驶费按运费的50%计全船运费为元一次计收. 港口装船费用按省港口收费规那么有关费率计收.卸船等费用由甲方直接与到达港办理.
九、费用结算: 本合同经双方签章后甲方应先付给乙方预付运输费用元.乙方在船舶卸完后以运输费用凭据与甲方一次结算多退少补.
十、附那么: 本合同甲乙双方各执正本一份副本份.并向工商行政管理局登记备案如有未尽事宜得按省交通厅海上运输管理规定和经济合同法的有关规定协商办理. 甲方:盖章乙方:盖章 代表人:代表人: 合同甲方(托运人) 合同乙方(承运人) 为及时平安完成石灰石的运输业务,明确甲乙双方的责任,本着平等互利的原那么,甲乙双方友好协商签订本合同,以便双方共同遵守
一、效劳内容及合作关系 在乙方确保为甲方提供优质效劳的前提下,甲方委托乙方为其提供国内公路运输效劳
二、运输方式及条款
(1)运输方式根据甲方需要,乙方为甲方及时安排整车或零担运输
(2)运输条款甲方原那么上委托乙方的运输业务为门到门效劳如有特殊情况,甲方应提前通知乙方
三、双方的责任义务
1、乙方责任与义务
(1)乙方根据甲方的工作指令为甲方提供提货及指定点派送等公路物流运输效劳
(2)运输时限自接乙方到运输指示单算起,扣除等待装车及装车时间,乙方保证在以下时间内送(不包括零担类)达交货地点路程500km,1天;501—1000km,2天;1001—20xxkm,4天;20xxkm以上,5天;假设出现长时间堵车,事故或其他特殊因素,乙方应及时通知甲方,否那么每超过1小时,扣除当次运费1%,但累计扣除额不超过当次运费的40%因乙方原因造成货物延期到达,给甲方造成的损失乙方须给予赔偿
(3)货物平安乙方自行安排车辆承运甲方货物(所有车辆保证有货物保险),乙方对所承运货物负有完全责任,丧失时按甲方本钱价价值全价赔偿,损坏时按如下方式之一处理 a、本产品因运输原因引起产品报废的直接损失由乙方负责全价赔偿 b、因运输引起产品价值下降时,乙方负责承当直接损失如包装破损或污染造成货物折价当赔偿协议经双方签字认可后,签字后十日内乙方将赔偿金支付给甲方
(4)乙方所使用的车辆,必须符合国内交通管理部门关于平安运输的各项规定,否那么因此产生的损失(包括但不限于无法得到保险公司赔偿等),由乙方全部承当
(5)车辆保证在甲方确定提货时间后,告知乙方,此时乙方应向甲方书面提供提货司机车号和姓名,证件号码(驾驶证号),保证甲方向乙方及时发出《运输协议书》乙方收到甲方的《运输协议书》进行签字盖章确认后,传到甲方乙方及时按甲方《运输协议书》要求进行提货和运输
(6)乙方在没有按甲方《运输协议书》要求按时送到目的地时,需及时告知甲方,包括延迟的原因,解决的方法和司机的联系方式,以保证甲方随时掌握货物动态
(7)货物送达后,乙方应及时通知甲方并准备结帐凭据(收货人签收的收货单据和运输发票等)
2、甲方的责任与义务
(8)甲方保证所托运的货物的合法性,对货物内在品质及货物本身的有关问题负责
(9)甲方应尽早根据销售情况通知乙方备车(供乙方参考,甲方不负责任),确定发货时间后向乙方发出《运输协议书》
(10)甲方向乙方发出的《运输协议书》,应明确货物的名称,数量,包装和件数;提货的时间和地址;收货方的名称,地址和联系人姓名和;甲方收到乙方签字盖章回传的《运输协议书》后,安排乙方提货
(11)运费结算货到后开出发票付款
(12)在乙方需要解决交通事故时,甲方有责任为乙方出具需要发货方出具的证明,包括产品说明书,产品平安指标和该批货物的检验报告等
(13)其他条款由甲方客户直接付款时,乙方将货物送达甲方客户后,甲方客户将运费直接付给乙方,乙方负责给甲方开发票运输过程中发生任何争议,甲方将负责进行处理
四、保密
1、本合同任何一方对在合作过程中所获知的对方未向社会公开的技术情报和商业秘密均负有保密业务,未经对方书面许可,任何一方不得将其泄露给第三方
2、在本合同终止后,双方在本合同项下的义务并不随之终止,双方仍需遵守本合同之保密条款,履行其所承诺的保密业务
五、因运输业务的复杂性,本合同未涉及而出现的事宜,双方具体协商后可签订补充协议
六、争议解决方式
1、甲乙双方应共同遵守本合同,在执行过程中发生纠纷,当事人双方应协商解决,协商不成时,任何一方可向原告方所在地人民法院提起诉讼
2、本合同经由甲乙双方法定人代表或其授权人签名并加盖公章后即生效
七、〈〈运输协议书〉〉作为本合同的组成局部,与本合同具有相同的法律效力
八、本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力本合同有效期限为20xx年11月29日至20xx年11月28日
九、每次运输价格按单票确定的实际价格进行结算
十、特殊运输涉及到要另外签署小零担《货物运输协议》或者合作过程中其他文件,直接盖同样具有法律效力 甲方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 乙方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 托运方 地址邮码 法定代表人职务 承运方 地址邮码 法定代表人职务 根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守,怎样写物流运输合同 第一条货物名称、规格、数量、价款 第二条包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输平安的原那么进行包装,否那么承运方有权拒绝承运 第三条货物起运地点 货物到达地点 第四条货物承运日期 货物运到期限 第五条运输质量及平安要求 第六条货物装卸责任和方法 第七条收货人领取货物及验收方法 第八条运输费用、结算方式 第九条各方的权利义务
1、托运方的权利要求承运方按照合同规定的时间、地点、把货物运输到目的地货物托运后,托运方需要变更到货地点或收货人,或者取消托运时,有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求但必须在货物未运到目的地之前通知承运方,并应按有关规定付给承运方所需费用
2、托运方的义务按约定向承运方交付运杂费否那么,承运方有权停止运输,并要求对方支付违约金托运方对托运的货物,应按照规定的标准进行包装,遵守有关危险品运输的规定,按照合同中规定的时间和数量交付托运货物
1、承运方的权利向托运方、收货方收取运杂费用如果收货方不交或不按时交纳规定的.各种运杂费用,承运方对其货物有扣压权查不到收货人或收货人拒绝提取货物,承运方应及时与托运方联系,在规定期限内负责保管并有权收取保管费用,对于超过规定期限仍无法交付的货物,承运方有权按有关规定予以处理
2、承运方的义务在合同规定的期限内,将货物运到指定的地点,按时向收货人发出货物到达的通知对托运的货物要负责平安,保证货物无短缺,无损坏,无人为的变质,如有上述问题,应承当赔偿义务在货物到达以后,按规定的期限,负责保管,
1、收货人的权利在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利必要时,收货人有权向到站,或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求,签订变更协议
2、收货人的义务在接到提货通知后,按时提取货物,缴清应付费用超过规定提货时,应向承运人交付保管费 第十条违约责任
1、未按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按其价值的%偿付给承运方违约金
2、由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐烛等事故,托运方应承当赔偿责任
3、由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承当赔偿责任
4、在托运方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏、缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失
5、罐车发运货物,因未随车附带规格质量证明或化验报告,造成收货方无法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金
1、不按合同规定的时间和要求配车、发运的,承运方应偿付甲方违约金元
2、承运方如将货物错运到货地点或接货人,应无偿运至合同规定的到货地点或接货人如果货物逾期到达、承运方应偿付逾期交货的违约金
3、运输过程中货物灭失、缺少、变质、污染、损坏,承运方应按货物的实际损失(包括包装费、运杂费)赔偿托运方
4、联运的货物发生灭失、缺少、变质、污染、损坏,应由承运方承当赔偿责任的,由终点阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿
5、在符合法律和合同规定条件下的运输,由于以下原因造成货物灭失、缺少、变质、污染、损坏的,承运方不承当违约责任
①不可抗力;
②货物本身的自然属性;
③货物的合理损耗;
④托运方或收货方本身的过错 本合同正本一式二份,合同双方各执一份;合同副本一式份,送————等单位各留一份 托运方 代表人 年月日 承运方 代表人 年月日 甲方(即托运方) 乙方(即承运方) 根据甲方与乙方的共同协商,在遵循《合同法》的根底上,就甲方将发往全国各地的货物交给乙方承运事项制定如下条款
一、甲方自愿将发往全国各地的货物交给乙方承运;
二、甲方将货物交给乙方承运时,须提供货物运输途中所需要的所有合法手续,以及标准、平安的货物包装,并不得将国家违禁物品(含各种易燃易爆物品)夹带货品中,否那么由此造成所有损失由甲方承当;
三、甲方将货物交给乙方承运时,须按货物实际价值自行购置保险,或由乙方代为办理购置保险,否那么由此产生货损、货丢,乙方不承当全部责任;
四、如果货物在运输过程中出现包装损坏、货品损失等情况必须经收货人、送货司机(或者到达货站经手人)共同签字出具书面证明,必要时由收货人扣押送货车辆或扣除到货应收运费等;如未有签字证明,那么乙方可拒绝赔偿;
五、如果出现货物平安及时到达甲方指定地点而未能收取运费等应收费用,乙方可视情形扣押货物并到达一个月期限后自行处理;
六、货物从承运之日起有效查询日期和索赔期在四十五日内,过期乙方可不承当任何责任;
七、货物承运价格以及到货时间可由甲方与乙方根据实际情况加以协商确定,具体数量、金额、送货事宜等以每次乙方提货后所签的由乙方提供的《货物托运单》为准,并以此作为查询、索赔、结算等实际操作的依据;
八、补充条款
九、本合同书一式两份,甲方乙方各执一份;
十、如有出现合同纠纷,在协商解决的根底上按《合同法》处理;
十一、本合同自签订之日起即时生效 甲方法人代表乙方法人代表 甲方单位公章乙方单位公章 年月 甲方; 乙方; 甲方详细地址,联系方式 乙方详细地址,联系方式 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便 双方共同遵守 运输货物的名称、规格、数量、运输费价款 货物编号 品名 规格 单位 单价 数量 金额元 甲方 第一条甲方负责与工程部签订合同在签订合同的过程中,甲方发生的如何事故或造成的损失那么由甲方自己承当 第二条资金甲方在乙方运输货物或原材料期间负责资金的集拢,确保乙方在运输货物或原材料的正常进行 乙方运输要求运输的货物必须按照国家有关强制性规定的标准运输;没有统一规定运输标准的,应根据保证货物运输平安的原那么进行运输如在运输过程中,发生的平安问题,那么由乙方自己承当运输货物质量要求乙方对运输货物或原材料必须严把质量关如有忽略或别的因素,造成质量的问题导致甲方的损失或与其他客户产生的经济纠纷必须由乙方自己承当且按%偿付甲方违约金货物或原材料的供给乙方必须对货物或原材料有充分大量的货源以却保供给建设公路的正常施工如在供给期间,发生间断或停止或缺少货源等因素造成甲方的损失必须由乙方承当相应的责任且按%偿付甲方违约金乙方必须按甲方规定的时间、地点、把货物输送到目的地货物运输后,甲方需要变更到货地点或收货人,必须在货物未到达目的地之前告知乙方 发生争议时由两边友好协商解决,协商不成时,两边均有权向人民法院提起诉讼
①本合同一式两份,各执一份为凭
②本合同如有未央事宜,双方配合协商书面修正
③本合同自具名之日年月日发生效力,到年月日止
④本合同期满前一个月,如双方均无异议,那么本合同自动延伸,其后亦同 甲方乙方 签约日期年月日签约日期年月日 委托方以下简称甲方 承运方物流以下简称乙方 鉴于甲方和乙方依法设立且合法存续,双方本着公平、平等、等价有偿和诚信原那么,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,就甲方委托乙方承运货物事宜签订本合同,以资共同信守 第一条运输费用
1、1甲乙双方建立战略商业伙伴关系,乙方给甲方最优惠的价格
1、2运输费用以甲乙双方签章确认的乙方报价单为准,该报价单作为本合同的不可分割的一局部
1、3如果乙方需变更价格,须提前1个月书面通知甲方经甲方书面确认后,方可执行,否那么,甲乙双方按变更前的价格结算 第二条甲方责任
2、1运输时间年月日起至年月日,甲方生产物资全部给乙方承运,预报当月运输方案,数量根据甲方所提供的数量而订,以便乙方提前调配车辆,确保运力
2、2甲方需调用车辆前,应提前一至两天向乙方书面的《托运单》并注明装车地点和时间、货物名称、箱型、重量及卸货地点,联系人及,落重日期等并对所提供托运资料的真实性负责
2、3特殊原因需临时增加数量,提前24小时通知乙方,经双方协商同意后,由乙方安排拖车来厂装货
2、4厂方正常装车时间为每天24小时 甲方按协议约定及时与乙方结清各项费用 第三条乙方责任
3、1乙方所提供的车辆必须是技术性能良好,证照齐全、合法、有效,并购置了交强险、货物启运前,乙方须向甲方提供承运车辆及驾驶员的根本资料复印件行驶证、营运证、保险卡、驾驶证、身份证
3、2乙方需按甲方《托运单》准时安排货车到工厂装货,如遇特殊原因不能准时到厂,需提前6小时通知甲方,并经甲方同意前方可延迟否那么,所产生的费用由乙方承当
3、3货物运输过程中假设发生意外交通事故,无论是否导至货物损坏,乙方在启动交通事故救急预案的同时,还应及时通知甲方,并随时通报事故处理情况
3、4本协议为甲方商业机密,乙方不得向任何第三方泄露,否那么,由此所产生的后果由乙方负责
3、5乙方在运输过程中对甲方的货物造成损坏、丧失的风险责任由乙方承当,对造成经济损失的,由乙方负责 第四条费用及结算方式
4、1乙方车辆按方案时间正常到达甲方指定工厂或仓库,如厂方无法即时装货,所产生的压夜费用为元/天,由甲方支付
4、2运输费用以5万--10万结方式结算,乙方需对帐单传给甲方,甲方须在3天内核对完后回传给乙方确认,经双方确认无误后,提交给甲方财务部,于5个工作日内将该费用按以下约定的方式支付给乙方
4、3乙方同意采用以下方式收款 由甲方将款项付至乙方如下账号 账户名物流 开户行 账号 以上信息如有变更,乙方应书面通知需加盖公章 第五条合同的终止
5、1如因不可抗力仅指战争四级以上地震,大雨,大雪无法履行本合同的,甲乙双方承当各自的损失,互不追究责任
5、2乙方在一个月内延迟到装货10次,六个月内累计延迟到装货60次,甲方有权终止本合同并追究乙方的违约责任
5、3除上述外,甲、乙任何一方终止合同,需提前二个月以书面报告形式告知对方 第六条违约责任
6、1乙方需按甲方的装货时间表安排到装货,在未经甲方同意而延迟到柜,每延迟6小时按该装货的运输费用10%向甲方支付违约金
6、2甲乙任何一方违反诚信商业、有贿赂行为的,守约方有权不再向违约方支付所有应付但未付的款项 第七条其它
7、1凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议,双方友好协商解决,协商不成,那么提交人民法院管辖,诉讼解决
7、2本合同自签订之日起生效,有效期至20xx年12月31日止合同期满前二个月,双方可商议续约,协商一致,另行签订续约合同本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等的法律效力 甲方签章公司乙方签章货运 授权代表授权代表 签署日期20年12月8日签署日期20年12月30日。