还剩36页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
有关工程工程合同合集8篇有关工程工程合同合集8篇 随着人们法律意识的加强,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是为大家收集的工程工程合同9篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友 委托方甲方设计方乙方 身份证号码住所 住所营业执照号 委托代理人法定代表人 身份证号码委托代理人 联系方式联系方式 号码号码 工程设计人 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修设计的特点,双方在平等、自愿、协商一致的根底上,就委托方的家庭居室装饰装修工程以下简称工程设计的有关事宜,达成如下协议
1、甲方委托设计工程工程地点区县路小区号幢室
2、工程设计期限天,自交纳定金次日起计算 建筑面积平方米,使用面积平方米
1、装饰设计室内六面体及水、强电、弱电
2、软装饰设计家具、布艺、窗帘、画框、插花、挂摆件
3、环境艺术设计绿化、庭院、雕塑
4、其它设计
1、设计费总价大写元,¥ 其中 1装饰设计费含水、强电、弱电按建筑面积每平方米元,小计元 2软装饰设计费按建筑面积每平方米元,小计元 3环境艺术设计费按建筑面积每平方米元,小计元 4其它设计费按建筑面积每平方米元,小计元
2、设计定金大写元定金的数额不得超过标的额的百分之二十
1、甲、乙双方约定,设计文件标准为XX市装饰装修行业标准njbza-05-1《建筑装饰装修设计制图统一标准》和njbza-05-2《建筑装饰装修设计文件编制深度规定》
2、甲、乙双方约定,初步设计方案应包含以以下图纸选项打√ 1室内平面布置图 2地平布置图如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料,可省略 3室内顶棚布置图 4主要空间的透视图甲方无要求的可以不提供,如提供,费用甲、乙双方另行约定 5主要立面图指具有装饰效果的背景墙,含有固定家具的墙立面等 6其他图纸
3、甲、乙双方约定,全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外,还应包含以以下图纸和材料 1设计图纸目录 2设计及施工说明 3原始房型勘察图 4改建设计平面图 5剖立面展开图 6局部节点详图 7各类电器插座位置分布图 8电源控制线路示意图 9弱电控制线路示意图 10冷、热水管安装示意图 11装饰装修材料表 12其他材料
1、第一阶段 乙方收到设计定金后应于日内上门为该工程勘量勘量结束后,甲方应于日内支付乙方第二阶段设计费占设计费总价的%,计人民币大写元已收定金抵作第二阶段设计费
2、第二阶段 乙方收到第二阶段设计费后,应在日内完成初步设计方案和扩初设计方案,并通知甲方 甲方接到乙方通知后,应于日内与乙方沟通双方对第二阶段设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于日内支付乙方第三阶段设计费占设计费总价的%,计人民币大写元
3、第三阶段 乙方应在收到第三阶段设计费后日内完成第三阶段全套图纸,并通知甲方 甲方接到乙方通知后应于日内与乙方沟通双方对全套设计文件取得一致意见,并签字确认后,甲方应于日内付清设计费余额,同时乙方向甲方交付共计套设计图纸
4、第四阶段 乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底,并在施工过程中,根据工程进度情况,到现场指导施工不少于次, 以到达设计效果
1、在施工过程中,甲方要求变更设计文件的,乙方应积极给予配合乙方根据甲方的要求,对所变更的工程进行重新设计的,需协商签订补充协议,并支付相应费用
2、修改后的设计文件应包括以下内容 1设计图纸 2工程造价 3主要材料明细单 4其他材料
3、修改后的设计文件需由双方签字确认
1、甲方应在约定的时间内与乙方及时沟通,并对设计方案进行确认
2、甲方对设计方案确认后,应在约定的时间内及时支付所约定的费用
3、乙方进行图纸交底时,甲方应参与同时安排该工程的施工负责人参加,做好交底记录,并经甲、乙双方签字确认
1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章的规定由此造成甲方损失的,由乙方负责赔偿
2、乙方应按合同规定的内容,时间和约定的标准向甲方交付设计文件,完成售后效劳
3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程工程的质量和设计效果进行监督,并在工程竣工后日内,向甲方交付以下工程隐蔽工程的竣工图纸
①电源控制线路竣工图;
②弱电控制线路竣工图;
③冷、热水管安装竣工图
1、甲方单方提出终止合同,乙方不退还甲方已付的定金,已收设计费不予以退还乙方单方提出解除合同,双倍返回甲方已付的定金和设计费
2、甲方对设计文件延期确认的,乙方设计期限顺延,甲方超过天不确认的,乙方有权解除合同,并向甲方追偿已发生的设计费用 3甲方逾期支付设计费用的,每逾期支付一天,应按设计费总金额百分之支付违约金,逾期支付超过天,乙方有权解除合同,向甲方追偿已发生的设计费用
4、乙方延误设计文件交付时间的,每延误一天,应减收该工程设计费总金额百分之的设计费
5、由于乙方设计的原因,造成工程不能及时开工或拖延工期,工期每延误一天,乙方向甲方支付元的赔偿金
6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐蔽工程的竣工图纸,每延误一天,应向甲方支付元的赔偿金
1、甲方委托乙方承当本合同内容之外的工作,双方需另行协商签订合同
2、甲方变更合同规定的时间,要求提前交付设计文件时,应向乙方支付每天元的赶工费
3、因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,局部或全部免除双方责任,但法律另有规定的除外
4、本合同在履行中发生纠纷,甲、乙双方无法自行协商解决时,可申请XX市装饰行业协会协助进行调解,调解不成的,可按以下第方式解决
①提交XX市仲裁委员会仲裁;
②依法向人民法院提起诉讼
5、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议书作为附件,补充协议书与本合同具有同等效力
6、本合一式二份,甲、乙双方各执一份
7、本合同经双方签字盖章后即生效 甲方签字乙方签字盖章 委托代理人法定代表人 地址委托代理人 年月日年月 甲方乙方 甲、乙双方本着相互诚信、相互合作、互惠互利的原那么,就甲方商品房土建工程承包给乙方达成如下协议,共同遵守执行
一、工程工程地点 该工程工程地点位于桂林市瓦窑西路二巷4号万福庄园
二、建筑面积 工程工程总建筑面积约30000平方米,建筑层数13层含地下室两层
三、承包方式 包工包料
四、承包内容 土建及水电未含消防、基坑工程、地质处理、垫层、道路等
五、结算方式
1、土建工程结算方式按20xx年定额和桂林市定额站规定执行的现行工程量结算的标准结算出工程总造价,同时在结算出总造价的根底上,下浮2%;
2、水电工程按20xx年广西水电定额结算后下浮8%;
3、门、窗材料由甲方指定价格,双方确认结算市场实价+3%采购配套费+税+20%的采购配套管理费不打入总结算之中;
4、外墙装修材料由甲方选定并指定价格,双方确认进行结算;
5、钢材按甲方指定的厂家、价格按市场同等价格
六、工期 本工程工程施工工期为500天含节假日两天交付给甲方使用
七、发包条件
1、合同签订之日起三个工作日内付给甲方伍拾万元执行保证金
2、乙方支付500万元含50万元执行保证金给甲方作为该工程的前期费用及保证金此款不计利息,支付时间为从本合同签订之日起至20xx年月日,乙方支付到甲方帐户,如此款未按时到甲方帐户,此合同作废乙方支付的伍拾万合同执行保证金不予退回给乙方,归甲方所有乙方汇给甲方的本工程前期费用及保证金,待本工程主体00以上,建至六层时全部付清给乙方
八、乙方支付给甲方的前期费用及保证金,甲方用甲方开发的本工程万福庄园作担保
九、本工程甲方约在20xx年月底交付乙方施工,特殊情况双方友好协调,开工时间顺延
十、如果乙方交付给甲方的前期费用及保证金按规定的开工时间未能开工,在超过一个月后,甲方按3%的利息支付给乙方
十一、当乙方完成00以上两层封顶,按工程量的80%付给乙方,以后的付款方式每完成3层工程量付80%给乙方,直到封顶进入工程装修并完成装修付给装修工程的80%给乙方之后的工程款,待整个工程完毕到达竣工验收并交付使用时付至工程总造价的90%给乙方,余款结算扣除3%保修金外,十个月内全部付清保修金按国家有关规定执行
十二、甲方付给乙方的工程款,要由乙方提供该工程工程与民工签订的民工劳务输出合同费用,便于每次拨付工程款时按比例由乙方领取支付给民工,确保民工劳动费用
十三、本合同只对合同乙方签订人负责
十四、违约责任 本合同签订之日起3个工作日内乙方付给甲方伍拾万元人民币作本合同的执行保证金保证金到甲方帐户后,甲方不得以任何形式将本合同约定的工程工程另行发包给他人但如果乙方未将本合同执行保证金3个工作日内付到甲方帐户,那么视为乙方放弃本工程本合同作废
十五、本合同条款与施工合同有冲突的,以本合同条款为准
十六、未尽事宜双方协商解决
十七、本合同经甲、乙双方签字盖章生效并一式两份,甲、乙双方各执一份 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 编号 签订日期年月日 中国公司(以下简称“甲方”)为一方,国公司(以下简称“乙方”)为一方,双方就工程的技术咨询效劳,授权双方代表按以下条款签订本协议书
一、甲方请乙方就工程提供技术咨询效劳,乙方愿意提供这样的效劳
二、乙方向甲方提供的技术咨询效劳范围如下 1.坝基岩体稳定、变形及根底处理措施 2.大坝下游的防洪防冲和岸坡保护问题 3.库岸滑坡涌浪问题及岸坡变形观测技术 1.乙方应于年月内派遣名身体健康、能够胜任工作的专家来中国进行天的技术咨询效劳,派出技术咨询专家的应事先征得甲方同意 2.乙方专家应到现场考察,并正确、全面地解答甲方人员提出的咨询问题,在离开中国前,向甲方提出咨询报告初稿,并在离开中国后一个月内提出正式咨询报告一式份,报告内容应包括附件一所列内容,并用英文书就 3.乙方的专家在中国进行技术咨询效劳的时间为个日历日(包括个旅途日和个周末日),每周工作六天,每天工作八小时 4.专家在中国工作期间应遵守中国的法律和工作地区的有关规定 5.乙方将正式的技术咨询报告给甲方寄出后,应以电传通知甲方如下内容报告寄出日期、邮单号 6.技术咨询报告如在邮寄途中丧失,乙方接到甲方通知后立即补寄 1.考虑到本协议第
二、三条所规定的乙方所提供的咨询效劳,甲方支付给乙方一笔总费用,其金额为美元(大写美元整) 2.为乙方3名专家提供在中国境内食、宿及工作需要的交通 3.提供工作必须的技术资料、图纸和技术文件 4.提供在中国工作所需的翻译人员 5.协助办理专家出入中国签证和在中国居留、旅行手续并提供方便 1.本协议书的费用以美元支付 2.本协议总金额25%,计美元,在乙方派出的专家到后,甲方凭收到以下单据,经审核无误后3天内通过银行和银行向乙方支付 a.公司北京办事处出具的以甲方为受益人金额为协议总金额25%计(美元)不可撤销的保证函正副本各一份(保证函格式见本合同第二号附件) b.商业发票正本一份、复印本五份 3.本协议总金额75%,计美元在乙方完成技术咨询效劳并提交正式的技术咨询报告后,甲方凭收到以下单据,经审核无误后不迟于天通过银行和银行向乙方支付 a.商业发票正本一式六份 b.即期汇票一式两份 c.邮寄正式技术咨询报告的邮单或空运单一式两份
六、凡在中国以外所发生的一切银行费用由乙方承当在中国发生的一切银行费用由甲方承当
七、双方应对互相提供的一切资料给予保密,未经对方书面同意不得向第三者透露 1.根据现行税法对甲方课征有关执行本协议的一切税费,由甲方支付 2.根据现行《中华人民共和国个人所得税法》对乙方课征有关执行本协议的一切税费由乙方支付 3.中国境外课征有关执行本协议所发生的一切税费将由乙方支付
九、甲方和乙方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决
十、执行本协议的一切文件与资料应以英文书写并采用公制
十一、本协议书经双方签字后需经批准才能生效本协议以英文写成一式两份,双方各执一份,具有同等效力
十二、双方法定地址 中国公司 地址 电传 国公司 地址 电传 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表(签字)代表(签字) 签订地点签订地点 发包方甲方 承包方乙方
一、承包事项平顶山飞宇国际汽贸城9#楼及室外管网道路工程技术资料
二、承包方式 1平米包干,元/m2,总建筑面积为6700m2,价款为
10050.00元大写一万零伍拾元 2室外管网定价包干价款为 3合计合同总价款为大写
三、合同工期合同工期为20xx年9月28日至20xx年4月28日
四、付款方式 1甲方每月支付乙方工程资料费20xx.00大写两千元整如果甲方在到达资料费支付条件后7日内无法支付乙方工程资料费,乙方保存停止工作和解除合同的权力 2如果在合同工期内,甲方未完成所有施工任务,导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案,工程合同发生延期,那么在延期的月份内,甲方需按月支付乙方工程资料费20xx.00大写两千元整延期月份15天以下含15天按半月计算,15天以上的按全月计算
五、承包范围工程技术资料的填写、收集、、组卷、归档、备案,直至竣工
六、办公用品归属电脑、打印机、复印机、纸张、办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、胶水、资料盒由甲方提供,资料软件由乙方承当
七、工作分工 乙方要保证资料填写、与工程进度同步,工程竣工验收前做好组卷和预验收工作
①检验试验甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作,乙方负责相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作检验试验费用由甲方承当
②资料编制填写施工组织设计、施工方案、各种图、平安资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制,所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写
③资料签字由乙方找相关人员签字,要求与工程同步
④分包工程技术资料乙方负责收集检查验收所有分包工程技术资料,并归档
八、合同履行期间,乙方进入施工现场要戴好平安帽并按规划的路线行走,防止出现人身伤亡事故
九、本合同一式两份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 总包方:以下简称甲方 分包方:以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施方法》和××市人民政府
[1984]×号文件的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程编号:施工许可证号:营业执照号:
四、分包工程范围及工程量附预算书
五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工
六、分包工程人工费用元
七、乙方投入工种及人数人 按分包工程工程,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结算幅度不超过已完成量的80%,工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算 甲方根据国家质量验收标准和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方根据施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承当;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失
一、甲方对乙方承当的工程要做到平安交底,提出明确平安要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关平安施工的规章制度,严格遵守平安操作规程,对甲方提供的平安生活设施,乙方经检查合格方可使用施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘扦套、胶靴等,原那么上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用方案,甲方协助解决
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具大锅、笼屉、吹风机、大面板由乙方保管,如有损坏丧失照价赔偿小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清
一、单位工程分包,每预算工日为元实行单方平米人工费包干,每平方米元
二、单项内檐抹灰分包,到达优质的每预算工日为元到达合格的每预算工日为元实行分项人工费包干每平米元
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元
四、清工每日为元
五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为元
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日按幢号分包为
七、冬季施工期间12月1日至2月底降低工效10%的工日其工日单价为元
八、分包工程费用明细表一--七项均可列表 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额局部,由乙方负担,乙方在施工中应按垛堆使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要
二、手持操作工具,由乙方负责
三、对甲方负责供给的机具,乙方应认真保管保护,如有丧失损坏,乙方负责赔偿
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备自带机械按有关规定处理
一、甲、乙方人员严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关方案进度、材料供给等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和平安生产,保护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁俞拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承当法律责任,并负责赔偿经济损失
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿
一、乙方分包的工程工程,不得再行分包在施工过程中经检验达不到国家验收标准规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工方案安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失 工程名称 合同编号 发包人 设计人 签订日期 发包人设计人发包人委托设计人承当工程设计,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本工程经协商一致,订立本合同
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3建设工程批准文件 第二条本合同设计工程的内容名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表 第三条发包人应向设计人提交的有关资料 第四条本合同的设计期限为天,自年月日起计算,设计人应向发包人 交付的设计资料及提交日期如下 第五条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见下表 说明
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费
2.本合同开始履行后,定金抵作设计费
3、本合同的设计费包含人防局部设计费
4、设计人的设计工作满足付费节点条件后,应向发包人提供阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计费如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承当,
5、假设发包人所发包的设计工程为带方案招投标的工程,假设最终发包人未能竞得该工程用地土地使用权的,那么本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量%的设计费如合同终止时,发包人已支付的设计费超过%的,设计人应将超过的局部返还发包人
6、在设计人阶段性设计工作完成方案设计阶段或施工图设计阶段,且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对工程的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场效劳阶段的设计费外假设有,发包人应将设计费余款支付给设计人
7、在设计人向发包人开具并提供相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务否那么,由于设计人未能及时开具并提供发票而导致发包人付款延误,发包人不承当责任设计人开具并提供的发票必须符合国家财务及税务相关规定第六条双方责任
6.1发包人责任
6.
1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间
6.
1.2发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的条件
6.2设计人责任
6.
2.1设计人应按国家技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料,并对其负责
6.
2.2设计人采用的主要技术标准是国家现行设计标准和地方性标准、规程、技术规定等
6.
2.3设计合理使用年限为年按国家有关规定
6.
2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料
6.
2.5因设计人的原因需要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行承当
6.
2.6设计人交付设计资料后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题,参加分局部项验收、参加竣工验收并签署意见
6.
2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其知识产权归发包人所有,设计人应保护发包人的知识产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让如发生以上情况,设计人应赔偿发包人的损失
6.
2.8设计人向发包人保证,发包人使用设计人交付的设计资料不会侵犯第三人的任何权利,如发包人因使用设计人交付的设计资料而遭受第三人的追索的,责任由设计人承当
6.
2.9设计人需为本工程专门设立工程组,配备固定的专职设计人员设计人应在签订本合同之前将工程团队组成人员的及详细资料资料包括但不限于个人简历、资质情况交付给发包人,经发包人确认后作为本合同的附件在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否那么,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总额的%做为违约金 第七条违约责任
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承当应付未付金额万分之五的逾期违约金逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人
7.3设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计原因造成工程质量事故的,设计人除负责采取补救措施外,应退还直接受损失局部的设计费并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的%,如赔偿金缺乏以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失因设计原因造成第三人的财产及人身损害的,责任由设计人承当
7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应按照设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权直接从应支付给设计人的设计费中扣除逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权终止或解除合同如发包人终止或解除合同的,设计人应向发包人支付设计费%的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金第八条其他
8.1设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由设计人自行解决如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收工本费0号图元/张;1号图元/张;2号图元/张,方案文本元/本如由于设计人原因造成额外出图的费用由设计人承当
8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术指标,上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供给商发包人需要设计人配合加工定货时,设计人应无条件配合
8.4本工程涉及到的他项二次设计如钢网架、铝合金等需设计人提供配合工作的,设计人应无条件配合并不计取费用
8.5发包人委托设计配合引进工程的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承当相关设计任务的设计人参加
8.6发包人委托设计人承当本合同内容之外的效劳,双方应另行协商
8.7由于发包人原因修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延
8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的所有设计变更
8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或委托当地设计院进行施工配合,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人承当假设设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人承当,发包人有权直接从应付款项中扣除,假设应付款缺乏以抵偿上述费用的,那么设计人应当将差额支付给发包人
8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业秘密及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,否那么,违约方应赔偿对方因此而遭受的损失
8.11由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.12本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖
8.13本合同经双方签字盖章后生效本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力
8.14本合同生效后,按规定到工程所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.15本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力
8.16附件一《设计任务书》是本合同不可分割的组成局部,具有和本合同同等法律效力 发包人:公章承包人:公章 住所:住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人: :::: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 建设工程勘察设计合同模板二 工程名称 工程地点 合同编号 由设计人编填 设计证书等级 发包人 设计人 签订日期 深圳市规划与国土资源局监制 发包人 设计人 发包人委托勘察人承当工程设计,经双方协商一致,签订本合同 第一条本合同依据以下文件签订
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》
1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.5建设工程批准文件 第二条本合同设计工程的内容
2.1工程名称
2.2设计指标 建设用地面积 建筑总面积 规定建筑面积 建筑高度或层数 建筑覆盖率 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 序号,资料及文件名称,文件编号,份数,提交日期,有关事宜 《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条本合同设计收费估算为元人民币设计费支付进度详见下表 付费次序 占总设计费% 付费额元 付费时间由交付设计文件所决定 第一次付费 20%定金 20%定金 说明
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费
2.在提交最后一局部施工图的同时结清全部设计费,不留尾款
3.实际设计费按初步设计概算施工图设计概算核定,多退少补实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议
4.本合同履行后,定金抵作设计费
6.
1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计
6.
1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间
6.
1.3发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议或另订合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费 在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费
6.
1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费
6.
1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件
6.
1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔
6.
2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术标准、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责
6.
2.2设计人采用的主要技术标准是
6.
2.3设计合理使用年限为年
6.
2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件
6.
2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内工程开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内工程尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询效劳费,收费额由双方商定
6.
2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,缺乏一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承当支付金额千分之二的逾期违约金逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建,发包人均按
7.l条规定支付设计费
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失局部的设计费损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%.
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该工程应收设计费的千分之二
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询效劳合同
8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购置本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供给商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承当
8.4发包人委托设计配合引进工程的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承当有关设计任务的设计人参加出guo费用,除制装费外,其它费用由发包人支付
8.5发包人委托设计人承当本合同内容之外的工作效劳,另行支付费用
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉
8.8本合同一式份,发包人份,设计人份
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效
8.10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、、会议纪要等,均为本合同组成局部,与本合同具有同等法律效力
8.12其它约定事项 发包人名称设计人名称 盖章盖章 法定代表人签字法定代表人签字 委托代理人签字委托代理人签字 住所住所 邮政编码邮政编码 开户银行开户银行 银行帐号银行帐号 建设行政主管部门备案鉴证意见 备案号经办人 备案日期年月日鉴证日期年月日 建设工程勘察设计合同模板三 委托方甲方 地址邮码 法定代表人职务 承包方乙方 地址邮码 法定代表人职务 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同 第一条甲方委托乙方承当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计工程表见附件 第二条乙方根据委托的勘察设计工程和主管部门的规定,按初步设计方案设计和施工图设计,分阶段进行在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件
1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设工程审批文件和勘察设计根底资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件 委托初步设计应提出以下资料
①经过批准的设计任务书;
②选址报告;
③规划要求;
④原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料,民用工程的使用要求;
⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等 委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件
4.委托配合引进工程的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承当有关设计任务的单位参加
5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用对转让后重复使用的工程,乙方不负任何技术责任
6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费
1.按照甲方提供的建设工程审批文件和设计根底资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件初步设计6份,施工图设计8份,并保证质量需增加设计文件的份数时另行收费需复制供给标准图时另行收费
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件包括概、预算文件、材料、设备清单
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同
4.乙方对所承当设计的建设工程应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收对于大中型工业工程和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收
5.对于复杂工程,需要乙方协助收集设计根底资料时,应按技术效劳的有关规定办理
6.勘察单位应按照现行标准、标准、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果 乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金乙方不履行合同,应当双倍返回定金
2.甲方不能按时提供建设工程审批文件和设计根底资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值元计算,增补设计费
3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费
4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予归还,定金缺乏设计进度局部,按已完成的设计实际进度补交费用
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失局部的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失局部勘察设计费相等的赔偿金
7.勘察设计文件图纸交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的%经批准生效
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%. 第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原那么协商解决,解决不成按项解决
1.申请仲裁委员会仲裁
2.向人民法院起诉 第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效局部 第九条本合同附件的委托勘察设计工程表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成局部,具有同等法律效力 第十条本合同一式份其中正本两分甲、乙双方各执一份,副本份甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份 甲方 甲方代表 年月日 乙方 乙方代表 年月日 甲方聘用单位以下简称甲方 乙方受聘人以下简称乙方 甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同 第一条、合同期限、合同有效期 自年月日至年月日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方 第二条、乙方工作岗位及职责
1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求
3、严格执行现场监督旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验对任何有疑心的试验结果,应进行证实试验,催促承包人各项试验记录、报告并分类归档
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任 第三条、工作报酬 甲方每月支付乙方工资人民币元 第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣 第五条、聘用合同的变更、终止和解除
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同双方未达成一致意见的,原合同继续有效
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止
3、乙方不履行聘用合同的
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方 第六条、其它事项
1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准
3、双方认为需要规定的其他事项 甲方盖章 代表签字 年月日 乙方签字 年月日 甲方 乙方 甲方因需要购置一批窗帘,根据《合同法》及有关法律法规,在审核乙方的有关的资料质后,经双方的友好协商,签订本合同,具体条款如下
1、工程慨况及内容 承包方式;包工包料,不得转包、分包 承包内容祥见附表 工期年月日至年月日
2、质量标准 保修期本合同所指工程完工验收合格之日起年如因窗帘的质量及安装原因导致的返修,乙方无条件立即给予维修,甲方不再为此向乙方支付费用如因甲方人为损坏的情况下,甲方需自行购置其损坏的配件
3、造价 工程总价为人民币15427元整,大写(壹万伍仟肆佰贰拾柒元整)
4、付款方式 工程完工验收合格后30天内全额付清
5、甲方责任
5、违约责任 1)因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失; 2)由于乙方原因,安装质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,甲方不因此而增加结算款 3)由于乙方原因致使合同工期延误,每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处分金,乙方工期延误不得超过天(含天),否那么视为违约倘假设因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承当
6、合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时,按以下第种方式解决 1)向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁; 2)向合同签订地人民法院起诉
7、其他具体的规定 1)因执行本合同而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到有关部门指定的地点 2)执行合同的期间,甲方派人随乙方并负责开、关门,乙方有关人员除执行本合同需要外,不得损坏原有装修和摆放的物件 3)执行合同的时间为不分周一至周日 4)因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续,乙方应主动按时办理乙方在执行合同期间应注意生产平安、消防事故,或危及乙方及甲方或其他人员的平安事故,其责任追究将论事处理
8、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力本合同的附件为本合同具有同等法律效力 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表(签字)代表(签字) 签约地点 签约日期 年月日。