还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
有关承揽加工合同四篇有关承揽加工合同四篇 随着人们法律意识的加强,合同的用途越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系那么相关的合同到底怎么写呢?下面是收集的承揽加工合同4篇,欢送大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助 甲方:委托方 乙方:承揽方 经甲乙双方协议,就有关承揽加工事宜,拟结本合同,以兹双方信守
一、产品名称及加工数量 名称不锈钢水泥焊接轨道板数量附加工图纸36份,按图纸数量要求加工以上产品由甲方委托乙方才承揽加工
二、相关事宜:
1、由甲方提供相应产品的原材料至乙方指定加工场所乙方按产品图纸规定要求进行加工,其产品质量必须符合技术文件规定要求
2、甲方委派质检代表跟踪乙方加工过程及时解决质疑问题乙方加工过程的切削余料由甲方回收产品出厂的运输费用由乙方承当,甲方提供适当的运输车辆及司机,乙方承当油料消耗及搬运事宜
3、产品出厂前由甲方委派代表按图纸规定要求全面验收,其不合格损失由乙方承当
4、加工后的变形度由乙方按图纸要求校正
三、时间要求 自甲方提供原材料之后起,乙方在30天内全部按数完成该批产品加工合同,如甲已双方各自遇到不可抗拒的事件而影响到材料提供及加工阻力时,必须提前通知对方,协商解决
四、加工费用 该工程合同总体加工费用20万元,由甲方承当增值税务,甲乙双方不得中途变更
五、付款方式 乙方交付产品后,甲方一次性付款,剩余作为质量保证金至业主最终验收合格后,甲方在一个月内全部付清余额,如甲方违约,那么按日向乙方支付2%的违约金
六、其他事宜 本合同在履行过程中发生争议时,由甲方协商解决,如双方达不成协议,可提交仲裁机构解决 在合同中的未尽事宜,双方可共同协商补充本合同自双方签定之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份 甲方盖章 签约人职务号码 已方盖章: 签约人职务号码 时间年月日 委托方纺织器材厂(甲方) 承揽方电镀厂(乙方) 工程 产品名称、规格单位数量单价(元)总价(元)交货日期一季度二季度镀锌综架以上只万万万淬火综条支万万万合计 乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之,但损坏件必须归还甲方 加工用锌块由甲方供给 由乙方负责往返运输,运费由乙方自负 完成加工后由甲方按质量标准验收 甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之交纳罚金甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿 甲方纺织器材厂 法定代表人(盖章) 地址 银行帐号乙方电镀厂 法定代表人(盖章) 地址 银行帐号年月日 承揽方(甲方)定作方(乙方) 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行 第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 加工费 单位 总价 第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称 完工时间 检验时间地点 检验标准与方法 包装标准 包装费承当 第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称 交付时间 交付地点 运输方法 运输价款承当 第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称 型号 规格 质量要求 计量单位 数量 单价 总价 图纸、技术资料及交付时间 第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称 交付时间 交付地点 交付数量 包装要求 检验方法 运输方法和运费承当 第六条加工费结算方法与时间 第七条乙方应于年月日前向甲方交付定金元;乙方应于年月日前向甲方交付预付款元乙方不履行合同的,无权请求返还定金甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还 第八条甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失 4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的‰偿付违约金 5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值%的违约金 6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收 第九条乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失 2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值%的违约金 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失 4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金 5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失 6.乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的费用 第十条声明及保证
(一)甲方 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力
(二)乙方 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 第十一条保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年 一方违反上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的`损失 第十二条不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行 第十三条通知 1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、、电报、当面送交等方式)传递以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式 2.各方通讯地址如下 3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任 第十四条争议的处理 1.本合同受国法律管辖并按其进行解释 2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决
(1)提交仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉 第十五条解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释 第十六条补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力 第十七条合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年,自年月日至年月日本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力;合同副本份,送留存一份 承揽方(盖章)定作方(盖章) 法定代表人(签字)法定代表人(签字) 地址地址 年月日年月日 签订地点签订地点 订立合同双方 承揽方县木具厂以下简称甲方 定作方县百货公司以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台,货架,经双方协商,签订本合同,共同遵守 第一条加工成品 ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐ │品名│规格长,宽,高cm│单位│数量│备注│ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │玻璃柜台│1304090│件│120││ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │塑料台面柜台│18010095│件│10│其中不│ │││││带抽屉│ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │玻璃台面柜台│18010095│件│20││ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │棉布货架│18040200│件│10││ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │大百货电器货架│18080200│件│5││ ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤ │小百货货架│18050200│件│80││ └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘ 第二条加工成品质量要求
一、材种柜台,货架一律采用水曲柳
二、用材尺寸按图纸所标尺寸做
三、严格掌握木制品的木材枯燥程度,榫缝、肩角结构必须严密,巩固、外表必须平整光滑,木材无形变,翘曲,拨缝,松榫;塑料面要求平直,整齐,四周不得有翘起,脱胶现象;玻璃位置以图纸标示为准,保证方正,平直,安装方便
四、甲方按乙方质量要求和图纸,先做规格样品,由县物价局核定价格后,双方代表当面封存样品,作为验收的依据 第三条原材料由甲方提供 第四条图纸由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方甲方在依照乙方的要求进行工作期间,发现提供的图纸不合理,应当及时通知乙方;乙方应当在规定的时间内回复,提出修改意见甲方在规定的时间内未得到答复,有权停止工作,并通知乙方因此造成的损失,由乙方赔偿 第五条工程价款按核定价格单计算款25000元 第六条验收标准和方法本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到厂验收,乙方接到通知三天内必须到厂验收验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准,数量以合同规定为标准双方在检验中发生争议时,由县物价局提供检验证明 第七条交货的时间和地点一九八五年六月十日至六月二十五日全部交货任何一方如要求提前或延期交提货,必须在事先与对方达成协议,并按协议执行交货地点在乙方百货大楼,由百货公司供销科收货,验收合格,办理交接手续 第八条包装要求及费用负担由甲方负责包装,以定作物不受损坏为准;每件包装费均按4元计算,共计980元,全部费用由乙方负担 第九条运输方法及费用负担由甲方负责运输,每件运输费用均按2元计算,共计490元,全部费用由乙方负担运输造成的损失,由甲方负责 第十条本合同签字之日,乙方向甲方给付预付款20000元贰万元甲方不履行合同时,除承当违约责任外,必须如数返还预付款乙方不履行合同的,把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款的应返还 第十一条结算方式及期限乙方收到全部定作物,验收合格后,即办理移交手续,据以结帐,并在收货后十五天内通过银行付款 第十二条甲方的违约责任
一、甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,乙方有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿
二、甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿
三、因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失
四、甲方逾期交付定作物的,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的千分之一偿付违约金
五、甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值20%的违约金
六、由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收 第十三条乙方的违约责任
一、乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失
二、乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值30%的违约金
三、乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其他技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失
四、乙方如超过合同规定日期付款,应当比照民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金
五、乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失
六、乙方如变更交付定作物的地点,应承当因此而多支出的费用 第十四条不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,甲方在经有关部门证明后,可免予承当违约责任但甲方应当采取积极措施,尽量减少损失,如不可抗力的损失是在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除甲方责任;在乙方迟延接受或无故拒收期间发生的,乙方应当承当责任,并赔偿甲方因此造成的损失 第十五条本合同发生纠纷时,双方协商解决;协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解,或向合同管理机关申请调解,仲裁,也可以直接向人民法院起诉 本合同于一九八五年一月二十五日经公证生效,合同履行完毕即失效 本合同一式五份,甲乙双方各执一份,县公证处,县物价局,县建设银行各存一份 甲方县木具厂盖章 代表人黄华新签名 地址七都镇
66.8971 开户银行县支行七都镇营业所 帐号104750 乙方县百货公司 代表人王新法 地址城关中山街5号
33.7347 开户银行县支行 帐号003485。