还剩21页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
测量技术效劳合同范本测量技术效劳合同范本 效劳合同的要件之一是合同内容下文是测量技术效劳合同范本,希望可以帮到你们 工程名称工程地点 委托人甲方受托人乙方 签约地点 签订日期年月日 委托人甲方受托人乙方 根据《中华人民共和国》及国家有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、老实信用的根底上,经友好协商,就甲方委托乙方承当桩基检测工作达成一致意见,特签订本合同,以资信守 第一条工程概况
1、工程名称
2、工程地点 第二条工作范围在所确定内容前的括号内打“√”,不选那么打“╳”
1、低应变动力检测 桩型,桩径,桩数根,检测数量共根;桩型,桩径,桩数根,检测数量共根 提交成果对桩身的完整性作出评价、并指出存在缺陷的性质和部位,提供桩基的设定波速及反射波形图
2、高应变动力检测 桩型,桩径,桩数根,检测数量共根;桩型,桩径,桩数根,检测数量共根 提交成果判定桩基的竖向承载力和评价桩身结构完整性,提供实测曲线拟合法分析桩侧摩阻力值及端承力值
3、单桩竖向抗压静载试验 桩型,桩径,桩数根;单桩竖向承载力设计值,单桩竖向极限承载力标准值,试验数量共根;桩型,桩径,桩数根;单桩竖向承载力设计值,单桩竖向极限承载力标准值,试验数量共根提交成果确定竖向抗压的极限承载力标准值,作为设计依据或评价工程桩的承载力是否满足设计要求
4、钻孔抽芯检测 桩型,桩径,桩数根,检测数量共根,钻孔抽芯长度米;桩型,桩径,桩数根,检测数量共根,钻孔抽芯长度米 提交成果检验灌注桩桩身混凝土质量、桩身混凝土强度是否到达设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收标准要求;桩端持力层的厚度是否符合设计要求施工记录桩长是否属实等
5、单桩水平承载力试验 桩型,桩径,桩数根,试验数量共根;桩型,桩径,桩数根,试验数量共根单桩水平承载力设计值,单桩水平极限承载力标准值 提交成果确定水平极限承载力标准值,作为设计依据或评价工程桩的承载力是否满足设计要求
6、单桩竖向抗拔承载力试验 桩型,桩径,桩数根,试验数量共根;桩型,桩径,桩数根,试验数量共根单桩竖向抗拔承载力设计值,单桩竖向抗拔极限承载力标准值 提交成果确定竖向抗拔承载力标准值,作为设计依据或评价工程桩的承载力是否满足设计要求 第三条检测期限
1、检测期限自甲方书面通知乙方进场之日起,至乙方提交有效的桩基检测报告并经甲方确认为止,共计为天
2、如遇以下情况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,经甲乙双方现场签证,检测期限相应顺延;否那么视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延 1因甲方未按时交出场地、接通水电、设计变更影响施工而影响工程工程进度的; 2不可抗力 第四条检测费用及付款方式 一检测费用 上述单价为含税固定综合包干单价,此单价包括但不限于人工费、材料费含损耗、机械费、仪器费、管理费、保险费、利润、税金、现场文明施工、技术措施费、机械进退场费及移机费用、政府相关收费、用水、用电等一切按标准完本钱工程所需的全部费用 本桩基检测预算总价款为人民币大写,具体按甲方确认的实际完成工作量结算,任何空桩、损耗均不计入工作量 计算公式为二付款方式在括号内打“√”为选定项,不选那么打“╳”
1、本合同签订,且乙方完成检测工作并提交有效的桩基检测报告,经甲方确认并办妥结算手续后十个工作日内,甲方按照如下方式结算甲方向乙方一次性支付桩基检测结算总价款 甲方向乙方支付至桩基检测结算总价款的%,余款作为保质金,在土方及桩基根底工程完成后,假设实际情况与乙方提供的检测报告内容相符,甲方那么一次性向乙方付清;假设不相符,那么甲方有权扣除全部保质金
2、工程量按实结算,以双方现场办理的工程量确认单作为结算依据甲方现场确认人员为该工程主管工程师,工程部经理、设计代表、工程总经理
3、以上付款,甲方将以转帐支票或电汇的方式支付,假设甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,那么按开票银行同期贴现利息补息甲方每次付款前,乙方须先提供工程所在地区合法有效的等额发票,否那么甲方有权顺延付款且扣除相应税金后支付
4、假设甲方需在本合同约定的标的或工作量以外委托乙方完成一定工作量,应以正式书面形式将具体工作范围、价款、完成时间、付款进度等主要内容通知乙方没有甲方正式书面委托而进行的工作量,甲方不予结算 第五条双方义务 一甲方义务
1、委派现场代表甲方工程部经理负责对检测工作进行全面管理,解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题,并参与检测的初验、各种验收、签证和工程量确认工作如变更现场代表应及时通知乙方
2、向乙方提供检测场地,保证运输道路畅通,同时提供现场检测用水、用电接驳点水电费由乙方承当
3、在收到乙方提交的桩基检测报告和相关文件资料后日内予以审核决定是否确认甲方对乙方提供任何资料含阶段性成果的审核、确认或同意,均不免除或减轻乙方应承当的质量瑕疵责任
4、负责协调乙方与其他各承包单位的关系,并协助解决材料堆放场地,费用由乙方承当并直接向总承包单位支付
5、按相关规定办理检测所需证件、手续,提供有关的资料,包括桩根底平面图、地质资料、桩径、桩长及砼标号,
6、甲方负责将方案验桩的桩头打平,去除浮浆,派名员工配合现场工作 二乙方义务
1、委派现场代表负责检测期间的全面管理该现场代表须持有与本检测工程相适应的资格证书,如变更现场代表应事先经甲方书面同意
2、检测工作开始前三天内应桩基检测方案及从事检测工作的主要负责人报甲方确认、备案如乙方更换检测工作主要负责人,应事先征得甲方的书面同意同时,甲方有权要求更换不称职的勘察人员,乙方应积极配合
3、乙方应具有承接本工程检测任务的资质并在合同履行期间维持该等资质;乙方应独立完本钱工程检测任务,未经甲方同意,不将检测任务中的任何局部另行委托第三方
4、乙方须按甲方确认的具体数量进行检测,每次检测前须报甲方现场代表同意,并按时提交桩基检测报告式份,对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责
5、检测所需的桩帽由乙方负责制作
6、检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时,应立即书面通知甲方
7、到达本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供齐全的 相关结算、检测资料假设乙方未及时提供前述资料,甲方可相应顺延付款时间
8、按相关平安法规做好平安保卫工作,遵守甲方施工现场管理的有关规定,承当在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等平安责任假设出现平安问题,责任由乙方自行承当,造成甲方损失的,另行承当赔偿责任
9、乙方如在检测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品,乙方应赔偿给甲方,甲方有权在结算款中扣除,缺乏扣除的,有权向乙方追偿
10、乙方应做到文明工作,处理好与其他在建专业施工队伍的关系,同时遵守甲方现场施工的管理规定,保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定,做到工完场清
11、施工人员的劳动关系、工资、福利、保险、平安责任均由乙方负责
12、甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备包括乙方擅自将勘察任务中任何局部另行委托第三方的人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料,并在完成撤场及移交工作后两日内与甲方共同确认已完成的工作量未经甲乙双方共同确认的`工作量不得再要求结算甲方在上述期限过后有权安排新的检测单位进场施工
13、在工程建设及备案验收过程中,如政府管理部门或甲方要求对工程桩检测情况提供技术意见、对检测成果进行确认或提供补充资料等,乙方应在三日内提供各种相关资料,并不得以任何理由拒绝,且甲方无需向乙方为此支付任何额外费用 第六条违约责任
1、甲方未能按本合同约定提供检测场地的,工期相应顺延
2、假设乙方全面实际履行其合同义务而甲方逾期付款的,每逾期一日,甲方按应付未付款项的
0.2‰向乙方支付违约金
3、乙方未能按合同约定时间完成合同义务的,乙方应承当违约责任每逾期一日,按检测预算总价款的
0.2‰向甲方支付违约金逾期超过五日的,乙方除向甲方支付上述违约金外,还应按本合同预算总价款的20%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方损失的,另行承当赔偿责任
4、假设乙方所提交的检测报告及有关资料不完整,不齐全,或内容不符合甲方要求的,乙方应按甲方要求补充或重新进行检测作业、补齐有关资料,并不得另行收费由此造成检测延误的,乙方应当按本条第3款承当逾期履行的违约责任
5、如因乙方提交的成果报告存在错误,乙方应双倍向甲方支付实际勘探结算总价款作为违约金且甲方有权解除合同;假设由此造成甲方工程质量问题的,乙方除应承当前述违约责任外,乙方应承当由此而产生全部的经济、法律责任
6、乙方在检测过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日或累计停工三个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应按本合同预算总价款的10%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿
7、乙方擅自中途更换检测工作主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换否那么,甲方有权以每次2000元予以处分,并要求停工或解除合同,由此造成的检测期限延误及甲方的损失,乙方应当承当违约责任,并赔偿甲方的全部经济损失
8、假设甲方依本合同约定解除合同的,乙方所有人员、设备包括乙方擅自将检测任务中任何局部另行委托第三方的人员、设备未在甲方解除合同书面通知送达之日起五个工作日内撤离工作现场并向甲方移交有关的所有检测资料,乙方应向支付检测预算总价款的20%作为违约金;甲方有权处置乙方未撤离施工现场的设备,乙方不得据此要求甲方承当任何责任
9、乙方不按时进场检测,在甲方发出书面通知后的三日内仍不进场检测的,乙方应向甲方支付检测预算总价款的20%作为违约金且甲方有权解除合同
10、假设乙方检测工作未须遵守甲方对工程管理的规定,甲方有权以每次2000元予以处分,并要求停工或解除合同;造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方损失
11、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、平安事故等情况时,所产生的对甲方人员、乙方人员或第三人的损害由乙方承当全部责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿
12、假设乙方未经甲方同意,擅自将检测任务中的任何局部另行委托第三方,乙方应按本合同检测预算总价款的20%向甲方支付违约金且甲方有权解除合同,造成甲方损失的,另行承当赔偿责任
13、假设乙方检测过程中如发现桩基设计和施工错误或不合理时,未及时书面通知甲方,造成损失扩大的,乙方应向甲方双倍退还实际检测结算总价款作为违约金且承当赔偿责任
14、在工程建设及备案验收过程中,如政府管理部门或甲方要求对工程桩检测情况提供技术意见、对检测成果进行确认或提供补充资料等,乙方未在甲方提出要求三日内提 供各种相关资料的,乙方应全部退还检测结算总价款且赔偿甲方由此造成的一切损失
15、乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金,甲方有权在应付未付款中扣除,违约金、赔偿金缺乏以弥补甲方损失的,甲方可继续向乙方追偿结算时假设甲方实际支付的金额超出结算应支付金额的,在甲方书面通知后三日内乙方应予返还,否那么,每逾期一日,乙方应按应返还未返还款项的
0.2‰向甲方支付违约金 第七条转让条款 未经甲方书面同意,乙方不得全部或局部转让其在本合同项下的权利和义务否那么甲方有权解除合同并按第六条执行 第八条保密条款
1、在本合同订立前、履行中及终止后,未经合同其他方书面同意,任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等负保密责任
2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的,责任方应按检测预算总价款的10%向合同其他方支付违约金,违约金缺乏以赔偿合同其他方损失的,应按合同其他方的实际损失赔偿
3、保密条款具有独立性,不受本合同的终止或解除的影响 第九条免责条款 由于不能预见、不能防止和不能克服的自然原因或社会原因,致使本合同不能履行或者不能完全履行时,遇到上述不可抗力事件的一方,应立即书面通知合同其他方,并应在不可抗力事件发生后十五天内,向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、局部履行的有效证明文件由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、局部或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同 遭受不可抗力的一方未履行上述义务的,不能免除其违约责任 第十条适用法律条款 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规 第十一条争议的解决 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向桩基工程所在地人民法院起诉 第十二条其它
1、经甲方确认的检测方案,并不代表全部细节均已受认可,甲方仍然有权对检测方案细节提出质疑和修改要求直至符合甲方及审批部门的验收标准
2、甲方通讯地址为;乙方通讯地址为甲乙双方保证在本合同下提交的住所地址、通讯地址及其他登记文件等的合法有效性;如有变更,应立即书面通知对方否那么,如因提交的资料不实或相关资料变更未及时通知导致对方通知送达不到的后果,其风险责任自行承当一方按本协议确定的另一方通讯地址寄出的函件在寄出后五天即视为送达对方
3、本合同未尽事宜,由甲乙双方友好协商,另签订补充协议
4、本合同一式份,甲、乙双方各执份,每份均具同等法律效力
5、本合同自双方签字盖章后生效,本合同附件与本合同具有同等法律效力
6、其它约定 甲方乙方地址地址 法定代表人法定代表人 或授权签约人或授权签约人 附件共件
1、附件一廉洁协议 附件一 廉洁协议 甲方 乙方 为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风,防止各种不正当行为的发生,结合工程建设的特点,甲乙双方订立协议如下
一、甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定,在建设工程承发包,合同的订立、履行过程中廉洁自律
二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费
三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由其个人支付的费用
四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的,须事先按行政隶属关系上一级批准
五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出guo等提供方便
六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供给、工程分包等经济活动
七、乙方应当通过正常途径开展相关业务,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等,或给甲方工作人员报销其个人费用,或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所,或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出guo等提供方便
八、乙方不得为谋取私利与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供给、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者私下达成协议
九、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者,应向甲方举报甲方不得找任何借口对乙方进行报复甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权
十、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金由此给甲方造成的损失均由乙方承当甲方有权按合同终止和解除条款执行
十一、本廉洁协议作为合同的附件,与合同具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效
十二、本协议一式份,甲、乙双方各执份 甲方乙方 法定代表人法定代表人 或授权签约人或授权签约人 合同编号 甲方定作人 法定住址 法定代表人 职务 委托代理人 身份证号码 通讯地址 邮政编码 联系人 帐号 电子信箱 乙方承揽人 法定住址 法定代表人 职务 委托代理人 身份证号码 通讯地址 邮政编码 联系人 帐号 电子信箱 乙方测绘资质等级 乙方测绘资质证书号码 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同 第一条 测绘目的 第二条 测绘范围
1.测区地点
2.面积
3.测区地理位置 第三条 测绘内容
1.测绘工程
2.工作量 第四条 执行技术标准 测绘技术标准按照国家和有关技术标准执行 第五条 测绘工程费
1.取费依据国家公布的测绘产品价格标准
2.取费工程及预算工程总价款
4. 第六条 结算方式
1.自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元并预付工程预算总价款的%,人民币元
2.当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币元
3.当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的%,人民币元
4.乙方自工程完工之日起日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据自测绘成果验收合格之日起日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款
5. 第七条 资料提供
1.自合同签订之日起日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承当由该等文件而引起的全部责任 1该工程全套设计图纸、电子图; 2符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图; 3公安部门批准的工程坐落及房间号码编排表; 4建设工程规划许可证及附件; 5人防部门批准或备案的人防建设方案; 6测绘工作中需要的其他相关说明、文件
2.乙方自收到甲方的有关材料之日起日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定 第八条 审定 甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见 第九条 进场 乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业 第十条 条件提供 甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件 第十一条 进度确保 乙方应当根据技术设计书要求确保测绘工程如期完成甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利能够进行 第十二条 测绘成果的使用 甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果 第十三条 转包 未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或局部转包给第三方 第十四条 测绘工程完成工期 第十五条 验收与争议 乙方应当于工程完工之日起日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书 对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决其费用由败诉方承当 第十六条 权利约定 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下 第十七条 成果交付 自测绘工程费全部结清之日起日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果 第十八条 甲方违约责任
1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的30%,人民币元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的%元向乙方偿付违约金
2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值元/日计算,同时工期顺延
3.甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金影响工程进度的,甲方应承当顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的工程,否那么乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失
5. 第十九条 乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的%,人民币元,并归还甲方预付的全部工程款
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的%计算因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承当赔偿责任
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以到达质量要求因测绘成果质量不符合合同要求而又非甲方提供的图纸资料原因所致造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承当相应的法律责任由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责返工周期为天,到年月日完成,并向甲方提供测绘成果
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否那么,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失
5.乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%人民币元的违约金
6. 第二十条 声明及保证 甲方
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 乙方
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 第二十一条 保密 甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业秘密、公司方案、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密予以保密未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或局部内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年 第二十二条 通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用书信、、电报、当面送交等方式传递以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式
2.各方通讯地址如下
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相关责任 第二十三条 合同的变更 本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内书面通知发出天内签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的局部未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否那么,由此造成对方的经济损失,由责任方承当 第二十四条 争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第种方式解决 1提交仲裁委员会仲裁; 2依法向人民法院起诉 第二十五条 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或局部义务,该义务的履行在不可抗力事件阻碍其履行期间应予中止
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,那么双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承当责任当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任
4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可防止且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或局部的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争不管曾否宣战、动乱、罢工,政府行为或法律规定等 第二十六条 合同的解释 本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原那么、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触 第二十七条 补充与附件 本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力 第二十八条 合同的效力
1.本合同有效期为年,自年月日至年月日
2.本合同正本一式份,双方各执份,具有同等法律效力 甲方盖章 乙方盖章 法定代表人签字 法定代表人签字 委托代理人签字 委托代理人签字 签订地点 签订地点 年月日 年月日模板内容仅供参考 。