还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
监理工程师合同管理考试知识点工程师索赔管理 根据往年的经验,xx监理工程师考试应该在5月份举行,下面为大家准备了一些考试的知识点,欢送阅读 一工程师审查索赔证据 承包人可以提供的证据包括以下证明材料 1合同文件中的条款约定; 2经工程师认可的施工进度方案; 3合同履行过程中的来往函件; 4施工现场记录; 5施工会议记录; 6工程照片; 7工程师的各种书面指令; 8中期支付工程进度款的单证; 9检查和试验记录; 10汇率变化表; 11各类财务凭证; 12其他有关资料 二FIDIC施工合同条件中可以合理补偿承包人索赔的条款 FIDIC《施工合同条件》中,按照引起承包人损失事件原因的不同,对承包人索赔可能给予合理补偿工期、费用和利润的情况,分别作出了相应的规定 一工程师对工程索赔的影响 在发包人与承包人之间的索赔事件的处理和解决过程中,工程师是个核心
1、工程师受发包人委托进行工程工程管理
2、工程师有处理索赔问题的权力
3、在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人 二处理的原那么
1、公平合理;
2、及时作出决定和处理;
3、尽可能通过协商一致;
4、老实信用 三工程师对工期顺延要求索赔的审查 对索赔报告中要求顺延的工期,在审核中应注意以下几点 1划清施工进度拖延的责任 2被延误的工作应是处于施工进度方案关键线路上的施工内容对非关键工作假设超过了总时差那么也要考虑对工期的影响 3无权要求承包人缩短合同工期 审查工期索赔计算 工期索赔的计算主要有网络图分析和比例计算法两种 四审查费用索赔要求
1、承包人可索赔的费用 1人工费包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,但不能简单地用计日工费计算 2设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式 3材料费 4保函手续费 5贷款利息 6保险费 7利润 8管理费此项又可分为现场管理费和公司管理费两局部,由于二者的计算方法不一样,所以在审核过程中应区别对待
2、审核索赔计算的正确性 1所采用的费率是否合理、适度主要注意的问题包括 1工程量表中的单价是综合单价,不仅含有直接费,还包括间接费、风险费、辅助施工机械费、公司管理费和利润等工程的摊销本钱在索赔计算中不应有重复取费 2停工损失中,不应以计日工费计算不应计算闲置人员在此期间的奖金、福利等报酬,通常采取人工单价乘以折算系数计算,停驶的机械费补偿,应按机械折旧费或设备租赁费计算,不应包括运转操作费用 2正确区分停工损失与因工程师临时改变工作内容或作业方法的成效降低损失的区别 工程师通常可以对承包人的索赔提出质疑的情况有 1索赔事项不属于发包人或工程师的责任,而是与承包人有关的其他第三方的责任; 2发包人和承包人共同负有责任、承包人必须划分和证明双方责任大小; 3事实依据缺乏; 4合同依据缺乏; 5承包人未遵守意向通知要求; 6承包人以前已经放弃明示或暗示了索赔要求; 7承包人没有采取适当措施防止或减少损失; 8承包人必须提供进一步的证据; 9损失计算夸大等等模板内容仅供参考 。