还剩7页未读,继续阅读
文本内容:
管道维修合同5篇 现今很多公民的维权意识在不断增强,人们运用到合同的场合不断增多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式那么正式、标准的合同是什么样的呢?下面是精心的管道维修合同5篇,希望对大家有所帮助 建设单位甲方 施工单位乙方 根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的根底上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同
一、工程名称棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点生态公园
三、工程工程管道维修
四、承包方式乙方包工
五、工程合同造价造价为人民币:
422988.1肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式双方经济往来,通过银行办理
2.付款方式工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款
六、施工期限20xx年8月3日至20xx年10月13日工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期
七、工程质量及验收施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的有关技术标准标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决.
八、违约责任本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决本合同一式三份,甲乙双方各执一份 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 甲方资阳市雁江区职业技术学校工程部水电班组唐大立乙方资阳市乐至县 经双方协商甲方将雁江区职业技术学校新建的宿舍楼与实训楼的消防管道安装工程承包与乙方施工(该工程只包工,不包括一切材料)在平等互利的根底上共同一致达成以下协议
1、施工范围 乙方负责消防的所有管道,包括消火栓及箱体安装,屋面环网,屋面试验消火栓及接屋面水箱,与学校主水管碰接及室外消防车接水头,管洞套管安装等,乙方负责底层开挖与回填及箱体预留洞
2、质量要求 以有关部门验收为准
3、计算单价 本工程一次总计工程款贰万元正
4、付款方式 宿舍楼完工付该幢楼工程金额的三分之二,实训楼及所有工程完工付总金额的80%,余款收合格后付清
5、食宿由乙方自理,平安由乙方自行负责另乙方在校施工过程中不违章操作,遵守该工程的一切规章制度 以上五条双方共同遵守,如有违反,由违反方支付对方违约金3000元,本协议一式二份,双方签字之日起生效 甲方乙方 年月日 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 合肥新桥国际机场建设工地有12KM施工专用通道,该施工通道于20xx年8月竣工,质保期一年,现已过质保期目前正值机场建设顶峰期,是工程施工材料、大型设备进场的集中期,同时10月份机场与高速接线工程开工,重型车辆反复高强度碾压造成了12KM施工专用通道损坏严重,而且这种状况还将持续较长时间,为了保证该通道的正常使用,确保机场建设工程又好又快向前推进,拟对该通道进行维修 甲乙双方本着平等互利、诚信自愿的原那么,在指挥部工程组96号文的精神下,甲方将道路维修工程确定给乙方施工,为确保如期保质完本钱维修工程结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、合同总价款(暂定)金额元(大写元整),实际总价款以发生维修工程计量为准
4、工程工期本工程中建五局工程结束日竣工
5、工程质量合格
二、甲方责任
1、负责应提前向乙方提出每次要维修的路段、施工方案及材料需求等;
2、负责协调做好道路交通和平安等工作
三、乙方责任
1、负责按预定维修方案的要求组织施工,保质、保量,按期完成工程
2、严格执行现行施工标准,文明施工规定执行平安施工的各项规定,落实各项现场平安措施
四、工程质量及验收
1、本工程应到达现场验收合格标准,无质保期
2、工程完工后,乙方应通知甲方验收,并办理验收,工程款结算等手续
五、工程款及结算
1、工程费用采用安徽省市政工程消耗量定额综合单价(20xx)进行计算,施工内容按照厂拌人铺厚度25CM5%水稳材料,按184/方计价(含直接费、措施费和规费税金)本工程所需的各种费用由乙方先行垫资
2、工程竣工现场验收后,当月要付清本月工程计量款*90%
六、违约责任
1、甲方责任 ⑴、甲方确定乙方本次维修工程完工后甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金
2、乙方责任 ⑴、工程质量不符合合同的规定,负责修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承当除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给甲方逾期违约金
七、合同的生效与终止 本合同自双方签字盖章后生效中建五局航站区02标工程完工后,甲方付清维修道路工程款,乙方将维修工程交付甲方后条款终止
八、合同份数 本合同壹式肆份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执贰份其它由甲乙双方分送有关部门存档
九、本合同未经事宜,双方协商解决 甲方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 乙方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 建设单位(以下简称甲方) 施工单位(以下简称乙方) 甲方有陀兴北干渠水毁水利维修工程一宗,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款,供双方共同遵守执行
一、工程名称
二、工程价格工程总造价五十六万元(¥
560000.00)含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡
三、承包形式包工包料
四、双方职责及义务
(一)甲方职责及义务负责测量放线,技术指导;按工程施工进度付款
(二)乙方职责及义务严格按甲方技术要求进行施工,并根据甲方的要求,按时完成各单项工程任务
五、质量要求必须到达市水务局的验收合格标准
六、开工至竣工时间20xx年12月10日至12月25日
七、工程结算及付款
(一)工程结算经验收合格后,以双方确认的工程量为准
(二)工程付款工程队自筹资金进行施工,工程竣工后,以合同结账,并在1个月内一次性付清,税款由甲方负责
八、本工程合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份 甲方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 乙方(公章) 法定代表人(签字) 年月日 甲方 乙方 根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的根底上,合同双方就管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同
一、工程名称小区院内各公用管道阀门
二、工程地点平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式乙方包工包料
四、工程合同造价暂造价为人民币:捌仟叁佰陆拾陆元整,8366元,最终总造价以决算审计为准
五、施工期限年月日至年月日工期为天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期
六、工程质量及验收 施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术标准标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件
七、双方责任 甲方
1.保证“三通”水、电、路施工条件提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续乙方
1.对施工环境的平安要检查监督,发现平安隐患要及时采取措施予以纠正
2.乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、平安关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况,防止不必要的损失
4.保证施工现场的施工平安,施工期间乙方发生的一切平安事故,均由乙方承当
八、质量保修保质期二年在保质期内,乙方维修、改造或安装的局部包括设备、管道等,在运行过程中出现问题造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失乙方无偿维修、更换或另行安装因操作不当造成的事故,责任由甲方承当
九、违约责任 本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效不得单方违约、废止 合同;假设单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方
十、解决合同纠纷的方式双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁
十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日模板内容仅供参考 。