还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
管道维修合同范本 当前管道维修工程中开天窗焊割法的应用十分广泛对于管道维修合同你又了解多少呢以下是为大家搜集提供到的管道维修合同,希望对您有所帮助欢送阅读参考学习! 甲方 乙方 根据《中华人民共和国》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的根底上,合同双方就管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同
一、工程名称小区院内各公用管道阀门
二、工程地点平山县县标北街13号山水青城小区
三、承包方式乙方包工包料
四、工程合同造价暂造价为人民币:捌仟叁佰陆拾陆元整,8366元,最终总造价以决算审计为准
五、施工期限年月日至年月日工期为天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期
六、工程质量及验收 施工单位应依照建设单位提供的相关技术资料要求,严格按国家颁发的有关技术标准标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决施工中疑难和隐蔽性工程质量验收、签证工程竣工后,邀请质检部门专职检查人员与甲、乙双方共同参与验收,验收时乙方需提供本工程所用材料的检验报告和合格证等相关证件
七、双方责任 甲方
1.保证“三通”水、电、路施工条件提供相关图纸技术资料,派现场监督人员监督工程质量进度
2.有责任监督将全部工程款转入施工单位指定账户
3.办理除质量技术监督部门外的所有法规性施工手续乙方
1.对施工环境的平安要检查监督,发现平安隐患要及时采取措施予以纠正
2.乙方技术人员要持证上岗,认真研究图纸,安排好施工进度,把好质量关、平安关,坚持每天填写施工记录,每天清理现场垃圾,交工前彻底清理现场卫生
3.遇特殊情况需及时与甲方说明情况,防止不必要的损失
4.保证施工现场的施工平安,施工期间乙方发生的一切平安事故,均由乙方承当
八、质量保修保质期二年在保质期内,乙方维修、改造或安装的局部包括设备、管道等,在运行过程中出现问题造成直接经济损失的,由乙方赔偿由此给甲方所带来的一切损失乙方无偿维修、更换或另行安装因操作不当造成的事故,责任由甲方承当
九、违约责任 本合同经甲、乙双方盖章、签字后生效不得单方违约、废止 合同;假设单方违约、废止,应按合同总造价的百分之十五作为违约金赔偿对方
十、解决合同纠纷的方式双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交延安仲裁委员会仲裁
十一、本合同正本一式三份,甲乙双方各持一份 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日 建设单位甲方 施工单位乙方 根据《中华人民共和国合同法》的规定,以及有关法律、法规,在自愿、平等的根底上,合同双方就矿业公司至净化站管道维修工程事宜,经协商,达成一致,签订本合同
一、工程名称棋盘井矿业公司至净化站、人工湖管道维修
二、工程地点生态公园
三、工程工程管道维修
四、承包方式乙方包工
五、工程合同造价造价为人民币:
422988.1肆拾贰万贰仟玖佰捌拾捌元壹角
1.结算方式双方经济往来,通过银行办理
2.付款方式工程竣工验收合格后,乙方提供正规发票后付款
六、施工期限xx年8月3日至xx年10月13日工期为70天;工期每延期一天建设单位有权按合同总造价的3‰扣罚施工单位工程款工期如遇特殊情况不能按期完工,应由施工单位书面向建设单位提出,双方协商适当延期
七、工程质量及验收施工单位应依照建设单位提供的要求,严格按国家颁发的有关技术标准标准和有关部门的审批方案施工,以确保施工质量施工期间建设单位应委派现场监督人员监督施工质量,并会同施工单位协商解决.
八、违约责任本合同自签订之日起生效,双方因履行本合同发生争议纠纷时协商解决;协商不成,双方同意提交鄂托克旗人民法院裁决本合同一式三份,甲乙双方各执一份 甲方公章乙方公章 法定代表人签字法定代表人签字 年月日年月日模板内容仅供参考 。