还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
酒店装修合同的范本 甲方 乙方 按照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理方法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议 1 工程地点XX 2 工程内容总建筑面积平方米 3 承包范围;装饰装修人工费用; 4 开工日期xx年月日;竣工日期xx年月日;总工期包括法定节假日29个工作日 1 装饰装修人工费用总金额人民币大写壹拾叁万贰仟元;¥
2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥
3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥
4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥
5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥ 1 指派为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,和其他事宜 2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续 3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用考前须知负责协调与周围的邻里关系 4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底 5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作, 1 指派为承包人驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务 2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工标准、平安操作规程、防火平安规定、环境保护规定 3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系 4工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护 5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作 1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备 2 由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承当 3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、标准和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用假设已使用,对工程造成的损失由承包人负责 1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关平安操作规程、消防规定和防火设计标准,导致发生平安或火灾事故,发包人应承当由此产生的一切经济损失 2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工平安操作规程,按照规定采取必要的平安防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的平安 3 由于承包人在施工过程中违反有关平安操作规程,导致发生平安事故包括人身事故,应承当由此引发的一切责任 1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准 2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予成认 3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续 1 发包人对工程工程及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该工程施工并以此为依据相应变更价款及工期 2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案 1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书工程保修一年 1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承当违约责任每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金 2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的% 3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿 4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故包括罚款由承包人负 5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承当赔偿责任 6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责 7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份 2在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉 发包方盖章 承包方盖章 发包方 承包方 年月日 年月日模板内容仅供参考 。