还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
土建工程建筑施工承包合同土建工程现已随着社会经济的开展而不断扩大了其开展规模土建工程建筑施工合同是怎样的呢以下是为大家的土建工程建筑施工承包合同范文,感谢您的阅读甲方全称以下简称甲方乙方全称以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,经甲乙双方协商一致,订立本合同工程名称开工日期本工程定于年日开工;竣工日期本工程定于年月日竣工;合同工期总日历天数为天
4、乙方填筑道路土方必须分层压实,分层厚度﹤50cm,密实度90%乙方完本钱工程后,应首先进行自检,自检合格后书面通知甲方,甲方将组织人员进行验收,经甲方验收合格后,乙方交付给甲方工程计量按照实际发生的工程量计量,土方的工程量按照压实后体积计量,开工前甲乙双方对场地标高进行测量,乙方完成后双方再重新测量填土标高,从而计算出填土的工程量本工程以总价形式承包,经双方确定总价为验收合格后一月内支付给乙方合同总价款的50%,剩余价款1年内全部付清甲乙双方在履行本合同过程中发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,无法解决可向资兴市人民法院提起诉讼本合同经双方签字盖章后生效,本工程经甲方验收合格并支付全部价款后终止甲方公章 乙方公章法定代表人签字 法定代表人签字年月日 年月日委托单位简称甲方施工单位简称乙方甲方委托乙方承当工程风机根底的施工,双方协商一致,签订本合同,共同执行1工程量清单;2在本合同履行中双方达成的补充协议技术标准按照国家标准及电力行业相关标准要求执行大写合同签订生效后,乙方出具正式普通发票,甲方向乙方支付50万元工程进度款依据该工程进度款到位情况,甲方分阶段向乙方支付至合同价款的95%预留5%作为质保金,质保期12个月满且无质量问题,到达合同要求,付清质保金因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决;协商不成的,任何一方可向北京市有管辖权的人民法院提起诉讼甲方公章 乙方公章法定代表人签字 法定代表人签字年月日 年月日发包方甲方承包方乙方依照《中华人民共和国合同法》,参考《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程的木工工种施工事项协商一致,订立本合同工程名称工程地点1乙方自理的材料包括圆盘锯、电钻、刨床、电焊机、铁钉、铁丝、手据、锤子、三级配电箱以后出箱电缆、灯架、灯管、手持电开工具、2甲方所提供材料及用具塔吊塔吊司机的工资由甲方支付、职工的平安帽、对拉螺杆含配套的螺杆、螺帽、山形卡、钢管、模板、各种扣件、生胶带按照工程部下达的进度方案如期完成施工任务1承包方按照公司工程部的的可行性方案,组织足够的人力、物力、财力按期完成施工任务因乙方人力、物力、财力不济导致工期延误处以500~1000元每天的罚款2承包人必须按工程总工确认的进度方案组织施工,接受工程部对进度的检查、监督工程实际进度与经确认的进度方案不符时,承包人应按工程总工提出的措施改良,经工程经理确认后执行因承包人的原因导致实际进度与进度方案不符,承包人无权就改良措施提出追加合同价款,并且由此造成的损失由承包人承当采取的改良措施和实施细那么如下a、高于市场价技工按200元每天、普工按100元每天组织人员进行进行点工作业,发生款项从乙方工程款中扣除b、分出局部工作量由其它班组作业划出的工程的单价为乙方承包价的
1.1倍,产生的款项从乙方工程款中扣除3当乙方进场的劳动力不能满足工程进度要求时甲方将下达追加劳动力的书面通知在下达追加劳动力书面通知后的10个日历天内假设乙方不能按要求组织工人进场甲方有权终止本合同,并处以已完成木工工程量总价20%的罚款4乙方进场的自理材料数量须满足工程进度要求,因乙方所进场材料不能满足施工进度造成工期延误,每延误一天对乙方罚款1000元人民币,工期延误一周后含一周,甲方有权终止合同,并处以已完成木工工程量总价15%的罚款5因以下原因造成工期延误,经发包方确认,工期相应顺延a、设计变更和工程量增加超过5%以上;b、一周内非承包人原因,因天气、停电造成停工累计超过8小时;c、不可抗力造成的工期延误;工程质量标准到达当地行业标准的优良工程1承包方必须严格按照施工图纸精心施工,施工过程中在没有接到变更通知情况下不得擅自改变施工图的设计内容,假设因擅自改动造成的一切损失均由承包方负责包括误工费用、管理罚款、业主罚款2施工过程承包方相关施工人员应认真熟悉施工图纸,施工中不得出现重大技术错误,假设因承包方相关人员没有熟悉图纸造成的所有施工损失均由承包方负责3承包方在施工过程中应按国家相关标准操作,承重架的搭设宜参考工程部的模板施工方案进行搭设,确保模板支撑体系的绝对平安假设因乙方无视模板施工方案的平安计算数据,随意放大平安计算数据导致模板支撑体系坍塌,甲方有权将乙方清退出场,并把乙方所完成工作量的剩余款项全额扣除,造成伤亡事故的依法分清责任并承当相应的责任
3、新工人进场后承包方必须对工人进行平安,并建立工人的花名册,将所有雇用的人员的身份证复印一份附上其本人的正规照片3张交工程部平安管理员处木工工程承包价为人民币元/㎡大写元/㎡木工工程量以各单位工程的建筑施工图,参照国家现行《建筑工程面积计算标准》计算的面积乘以
1.03的系数计算根据双方约定付款方式为
①每名职工每月发放生活费元进场满30天后发放,乙方的班组长负责据实编制现场从业职工花名册,经工程部核实后直接发放到每位职工手上
②乙方完成所有承包范围内的施工任务后,甲方向乙方支付至乙方所完成产值的%含已发放的职工生活费,余款在工程竣工后六个月时付清
③中间退场职工含现场上班不满30天的临时工的工资由乙方自理本合同书一式三份,甲、乙双方各执一份,公司工程部备案一份合同中未尽事宜由双方协商解决,本合同书自签订之日起生效合同签订时间年月日合同订立地点本合同双方约定签字、押右手拇指指印后生效发包人签字、押右手拇指手印承包人签字、押右手拇指手印住所以身份证为准住所以身份证为准有效身份证号码有效身份证号码电话电话模板内容仅供参考 。