还剩23页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程工程劳务合同样本第一局部协议书劳务使用方(以下简称甲方)劳务提供方甲方在高速公路合同段工程工程tranbbs施工,经过对乙方资格审查,同意将局部劳务工程的劳务作业委托给乙方,为确保工程顺利进行,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据中华人民共和国合同法〉及其他相关法律,双方本着平等诚信、自愿的原那么,经充分协商一致,于xx年月在签定本合同,双方共同遵守
1、劳物作业概况
1.1工作名称及范围合同段及工程全部工作内容完成满足设文件(图纸、变更)、tranbbs技术标准等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收
1.2地点八合同段
1.3期限甲方要求工期自xx年月日起至xx年月日止,完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量,如施工过程中情况发生变化,那么按甲方编制的施工组织tranbbs设计调整
2、劳务人员乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场,且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在xx年月日前全部进场
3、工作内容及单价
3.1工作内容基坑开挖、基底换填碾压、回填土;工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输(钢筋加工场到施工现场)及预埋件加工;模板的安装和撤除;运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序
3.2单价含除成品混凝土(运至现场)和半成品钢筋及预埋件(预制厂内);费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用单价不含税金
3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量
4、质量要求
4.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业
4.2乙方的劳务成果应符合国家或行业现行的工程质量标准,工程质量合格率100%,工程优良率92%
4.3在施工过程中,乙方应加强自检,配足配齐质量检查人员,每道工序自检合格后报甲方工地代表检查,甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证,经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后,方可进行下道工序施工,否那么,甲方将不予计量支付,并可以质量得不到保证为由单方面解除合同,另寻其他合作伙伴
4.4乙方的劳务成果质量不合格的,应在甲方规定的时间内无偿返工,到达验收标准,并承当由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失
5、工程进度甲方上月末下达本月份的工程进度方案,进度方案以形象进度和目标产值为双控控制目标,并实行方案任务月度滚动
5.1如乙方为完成甲方下发的月进度方案的80%,那么甲方将给予书面警告那么其整改
5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的月进度方案任务的80%,甲方可以将其工程任务进行分割,其分割标准如下
5.
2.1分割任务不少于乙方剩余工程的50%,分割任务局部的单价为在相应工程的合同单价根底上上浮20%,由此所增加的费用由甲方从乙方提交的履约保证金中予以支付
5.
2.2如果任务经分割后,乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度方案任务的80%,那么甲方终止乙方在本合同段的承包,在不免除乙方的任何任务责任的前提下,由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程,其工程单价按照上述
5.
2.1规定的单价标准执行任务分割时原那么上按连续段落分割
5.
2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度方案任务的50%,甲方将清退乙方,并没收履约保证金,在不免除乙方的任何义务和责任的前提下,将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成
6、双方工地代表
6.1甲方授权的工地代表职务
6.2甲方授权的工地技术主管职务
6.3乙方授权的工地代表职务
6.4乙方授权的工地技术职务
7、合同词语解释本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《合同条件》中分别赋予他们的定义相同
8、合同生效及终止本合同双方约定合同双方签字并盖印章后生效,到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止
9、合同份数本合同一式三份,甲方二份,乙方一份
10、争议解决双方在履行合同如发生争议,应及时协商处理协商不成时,向北京铁路运输法院提起诉讼解决
11、合同附件附表1《劳务费用一览表》、附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、附表4《甲方提供机械费用一览表》作为本合同的附件,与本合同具有同等效力甲方(公章)乙方(公章)甲方代表乙方代表年月日年月日工程工程劳务协作协议书协作双方承包方劳务协作方签订时间签订地点合同编号承包方为完成x路工程施工任务,在对劳务协作方的资质、资信等状况进行考查后,同意劳务协作方完成承包方指定的工作内容经过双方协商,自愿达成如下劳务协作协议,以共同遵守
一、工程名称、地点
1、工程名称
2、工程地点
二、工程范围、内容
1、工程范围
2、工作内容按承包方与业主签订的合同文件中所规定的各分项工程所有工作内容(本协议中所述甲方与业主所签订的合同文件之组成见业主招标文件的解释)
三、工程开、竣工日期本工程定于xx年月日开工,xx年月日竣工,工期天
四、劳务协作方式本工程的主要材料、大宗材料和大型机械设备由承包方提供劳务协作方提供人力、劳力
五、工程质量要求
1、劳务协作方所承当的工程,必须满足国家公布的有关质量标准,同时也满足承包方与业主签订的合同文件以及现场监理工程师对工程质量和业主对质量缺陷责任期的要求
2、因劳务协作方施工原因引起的本工程发生不合格情况或出现质量事故,劳务协作方应无条件全部撤除返工,由此而发生的一切损失均由劳务协作方承当
3、本工程质量要求到达优良标准
六、工程造价
1、本工程劳务协作方承包单价以双方协商的
2.00元/m2单价为准该单价包含劳务协作方所有劳务费、缺陷修复费、损消耗、保险费、利润费以及承包方与业主签订的合同文件中明示或暗示的所有风险、责任和义务
2、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是设计预计数,仅作为签订本协议根底,不能作为承包方与劳务协作方进行本工程计量支付、结算的依据计量支付与结算应以双方现场收方计量并经监理工程师认可的,满足质量要求的实际工程数量为准
七、工程价款的支付、结算方法
1、每次按业主招标文件规定的计量支付时间、支付方法由承包、劳务协作方以及监理工程师共同对已完成合格工程进行现场收方计量,并经监理工程师签字认可,由承包方统一向业主报送计量支付报表,待业主计量支付款拔付给承包方后;或者协作方完成工程后,经承包人、监理工程师、业主验收合格后全部拨付劳务协作方
2、如承包方未能及时获得业主支付的工程款,劳务协作方应自行解决流动资金问题,不能因此而造成停工,并不得向承包方或业主索要利息
八、双方的权利和义务
(一)承包方的权利和义务
1、承包方负责每月下达施工方案,并派出假设干工程技术人员进行技术管理
2、假设劳务协作方承当工程发生质量事故,承包方现场技术人员有权令其无条件返工,其损失由劳务协作方承当假设劳务协作方不能接受工程现场技术人员指挥,承包方有权单方面终止本劳务协作合同,并收回工程施工任务,由此产生的双方的一切损失均由劳务协作方承当
3、假设劳务协作方在施工过程中,不能按承包方下达的进度方案完成施工任务,承包方有权单方面向协作方作出处分或终止本劳务协作合同,并收回工程施工任务,由此产生的双方的一切损失均由劳务协作方承当
4、假设劳务协作方有分包或转包行为,承包方有权终止劳务协作合同,并收回工程施工任务,由此产生的双方的一切损失均由劳务协作方承当
5、
(二)劳务协作方的权利和义务
1、工程签约后,劳务协作方应在3日内组织人员进场,并满足承包方与业主签的合同文件要求
2、劳务协作方应对其所组织的劳动务工人员购置人生意外伤残保险,其保险费由劳务协作方承当
3、在施工过程中,劳动人员如因病、工伤产生的费用由劳务协作方负责解决
4、劳务协作方全面负责所承当工程的工期、质量并按承包方和业主要求自行组织施工
5、劳务协作方应协调与地方的各种关系,创造良好的施工环境,以利于工程的顺利开展做好进场人员平安,严格按国家平安操作规程施工假设因劳务协作方原因造成施工人员或他人人身伤害以及自身或他人财产损失,一切损失和责任均由劳务协作方负责
6、劳务协作方不得以本工程的名义私下承当工程或者与其他单位或个人签订有损承包方利益的经济合同劳务协作方的任何行为都不能免除劳务协作方对承包方在本协议中约定的责任和义务
7、应按国家的法律、法规和民工签订的《劳务合同》按期足额发放工资,否那么,引发的各类纠纷由劳务协作方自行负责外,承包方要追究由此引发的影响声誉的损失(按协作方工程总额的5%扣除予以补偿)
8、劳务协作方应采取一切合理有效措施保护施工现场内外的环境,防止由于施工操作引起的粉尘、水土流失、油污、有害气体、噪音、震动等对环境的污染,因劳务协作方的措施不利引起的一切损失后果,由劳务协作方承当全部的责任及损失
9、劳务协作方除履行本合同外,还必须无条件履行承包方和业主签订的合同文件的全部条款和对业主的全部承诺,并保证和保障在本合同中应享有的权利、义务、责任不受损害保证承包方免于承当任何由于劳务协作方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支如发生以上情况,由劳务协作方承当责任及损失
十、违约责任
1、承包方违约承包方负责赔偿劳务协作方由此造成的损失
2、劳务协作方违约承包方将按损失比例扣除劳务协作方工程款,由劳务协作方负责赔偿承包方由此造成的损失
十一、协议争议解决方法本协议在执行过程中,双方所发生的一切纠纷由双方协商解决,协商不成,提起诉讼由本协议签订地人民法院裁决
十二、其他未尽事宜,双方协商解决
十三、本协议经双方签字盖章后生效本协议一式两份,承包方一份,协作方执一份承包方劳务协作方代表年月日年月日
一、设计(加变更)工程数量303-1沥青贯入式路面厚5cm设计
28421.48m2,变更
17108.52m2合计45530m2
二、协作工程单价303-1沥青贯入式路面
2.00元/m2
三、工程造价根据工程实际情况,工程完工并检验合格后,现场收方计量后按计量数量进行工程结算承包方劳务协作方代表年月日年月日劳务使用方(以下简称甲方)劳务提供方甲方在高速公路合同段工程工程tranbbs施工,经过对乙方资格审查,同意将局部劳务工程的劳务作业委托给乙方,为确保工程顺利进行,明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,根据
1、劳物作业概况
1.1工作名称及范围合同段及工程全部工作内容完成满足设文件(图纸、变更)、tranbbs技术标准等全部工作内容并通过业主、监理工程师的验收
1.2地点八合同段
1.3期限甲方要求工期自xx年月日起至xx年月日止,完成工程附表1《劳务合同一览表》中的全部工作内容及工作量,如施工过程中情况发生变化,那么按甲方编制的施工组织tranbbs设计调整
2、劳务人员乙方根据工程实际需要组织劳务人员、机械设备进场,且附表2《管理人员表》、附表3《技术工人数量表》、中所有管理人员、劳务人员、机械设备需要在xx年月日前全部进场
3、工作内容及单价
3.1工作内容基坑开挖、基底换填碾压、回填土;工程用材料小搬运、半成品钢筋的绑扎、焊接、运输(钢筋加工场到施工现场)及预埋件加工;模板的安装和撤除;运至现场的成品混凝土的拌和及成品混凝土的养护完成整个通道工程所有工序
3.2单价含除成品混凝土(运至现场)和半成品钢筋及预埋件(预制厂内);费用以外的完成此项工程所有人工费、机械费用单价不含税金
3.3计算劳务费用的工作量是实际完成、并经本合同约定的家访有关人员前人的并经监理验收合格工作量
4、质量要求
4.1乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业
4.3在施工过程中,乙方应加强自检,配足配齐质量检查人员,每道工序自检合格后报甲方工地代表检查,甲方工地代表检查合格并按规定的表格填报工程质量检查证,经甲方工程质量工程师及业主质量工程师联合检查通过并工程质量检查证上签认后,方可进行下道工序施工,否那么,甲方将不予计量支付,并可以质量得不到保证为由单方面解除合同,另寻其他合作伙伴
4.4乙方的劳务成果质量不合格的,应在甲方规定的时间内无偿返工,到达验收标准,并承当由此发生的直接公费以及由于返工造成的甲方工期延误、材料损失、机械费用等方面损失
5、工程进度甲方上月末下达本月份的工程进度方案,进度方案以形象进度和目标产值为双控控制目标,并实行方案任务月度滚动【】
5.1如乙方为完成甲方下发的月进度方案的80%,那么甲方将给予书面警告那么其整改
5.2如乙方连续两个月无法完成甲方下发的月进度方案任务的80%,甲方可以将其工程任务进行分割,其分割标准如下
5.
2.2如果任务经分割后,乙方仍无法完成剩余甲方下发的月工程进度方案任务的80%,那么甲方终止乙方在本合同段的承包,在不免除乙方的任何任务责任的前提下,由甲方另外雇佣指定施工单位完成该工程,其工程单价按照上述
5.
2.1规定的单价标准执行任务分割时原那么上按连续段落分割
5.
2.3乙方一个月内无法完成甲方下发的月进度方案任务的50%,甲方将清退乙方,并没收履约保证金,在不免除乙方的任何义务和责任的前提下,将剩余工程交由甲方指定另一施工单位完成
6、双方工地代表
6.1甲方授权的工地代表职务
6.2甲方授权的工地技术主管职务
6.3乙方授权的工地代表职务
6.4乙方授权的工地技术职务
7、合同词语解释本协议书中有关词语含义与本合同第二局部《合同条件》中分别赋予他们的定义相同
8、合同生效及终止本合同双方约定合同双方签字并盖印章后生效,到法定和合同约定的双方权利义务履行完毕后终止
9、合同份数本合同一式三份,甲方二份,乙方一份
10、争议解决双方在履行合同如发生争议,应及时协商处理协商不成时,向北京铁路运输法院提起诉讼解决
11、合同附件甲方(公章)乙方(公章)甲方代表乙方代表年月日年月日建设工程劳务分包合同样本发包人承包人分包工程名称施工地址根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和老实信用的原那么,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称
1.2工程概况
1.3分包工作内容图纸范围内所有土建及安装工程范围包括开挖基坑/根底/钢筋混凝土主体/砌墙/抹灰/刮白/地面/上下水/电气等图纸全部内容第二条合同工期开工日期xx年10月30日,完工日期xx年12月15日,工期为45天第三条合同价款
4.1合同价款为100万元(人民币)大写壹佰万元
4.2合同价款确实定原那么经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认本合同价款为合同施工范围内的固定价格,在合同约定的施工范围内合同价款不再调整合同范围以外的内容双方协商解决
4.
2.3定额工以外发生的零星用工单价180元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.
2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按/标准补偿
4.3对合同价款内容的明确/第四条合同价款的结算和支付
5.1结算、决算资料
5.
1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书
5.
1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书
5.
1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等
5.2合同价款的结算和决算
5.
2.1发包人应于每月3日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续
5.
2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续
5.3合同价款的支付
5.
3.1合同签订当日甲方应支付乙方工程预付款元工程开工后,合同价款分期支付根底开挖完成支付工程款50万元,主体完成支付工程款20万元,全部工程完成支付工程款10万元,余3万元质保金一年后付清
5.
3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清
5.
3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费
5.
3.4办理支付的手续为承包人应向发包人出据收据(不带税票)作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员第五条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理
6.1平安施工发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工
6.2重大伤亡及其他平安事故处理
6.
2.1发生重大伤亡及其他平安事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照
6.
2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承当相应的责任发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理
6.3对本工程的平安生产标准,双方约定如下由乙方负责.第六条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续前方可继续施工因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承当
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工
7.4对本工程的质量标准,双方约定如下合格第七条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况
8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其成认此事实
8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定第八条文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工
9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿
9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下由乙方负责第九条材料机具供给
10.1本工程由发包人提供的机械设备为/承包人自备的工具为由乙方负责双方确认防护用具由乙方承当
10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养第十条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发请你支持包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承当行政的、法律的责任因保护文物发生的费用,由发包人承当第十一条发包人的权利及义务
12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底
12.2负责于xx年10月28日提供施工图纸2套,提供必要技术资料和办理施工洽商
12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务
12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题
12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制方案,审查承包人编制的详细施工作业方案
12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在平安、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,催促承包人进行整政
12.7负责组织工程的验收工作
12.8本工程发包人施工代表为,负责日常施工的管理、协调工作发包人也可委托有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人第十二条承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁
13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件
13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于%,服从发包人的统筹安排,统一调动
13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续
13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续前方可改动施工在施工中应注意保护成品、半成品、保护使用发包人提供的机械设备及其工具
13.6承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、平安及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料
13.7承包人确认张爱军为派驻工地的施工代表,负责日常施工的管理、协调工作第十三条违约责任
14.1发包人违约责任
14.
1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据发包人任务缺乏或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同
14.
1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承当
14.
1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费
14.
1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承当连带责任
14.2承包人违约责任
14.
2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在/日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认
14.
2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同
14.
2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承当第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)
1.向北京仲裁委员会申请仲裁
2.向朔州市人民法院起诉第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止第十六条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份第十七条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效承包人(公章)分包人(公章)法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人开户银行开户银行帐号帐号年月日年月日施工劳务合同(样本)甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》劳务法规及有关规定,结合本工程的具体情况为明确双方在施工过程中的权利,义务以及经济责任,经双方协商同意签订本合同
一、工程名称
三、工程范围及内容
四、工程期限
(1)、自年月日起至年月日止所有分包工程必须完工,具体分局部项工程的工期要求见工程进度方案表(其必须按照工程进度表时间完成各分局部项工程),施工期间一切法定节假日均不予考虑
(2)、在本条一款规定的施工期间,乙方必须确保年月日工程完工,假设乙方拖延工期所产生的一切对业主的赔偿费用全部由乙方承当,且工期延误一天罚款1000元,如非乙方原因造成的工程延期,经工程部及业主核实认可后,工期相应顺延.
五、材料的供给及管理
1、所有装饰材料由乙方按现场施工程序实际面积所需材料数量提出材料采购方案,并交主管工长审核,经工程经理和公司领导签字同意后,由公司物资部门统一采购
(2)、材料进场后,均由主管工长及仓库保管员对材料规格,数量及质量进行验收,主管工长根据分局部项工程的材料实际用量,另加1%损耗系数向乙方开出材料领料单到仓库领取材料
(3)、乙方所领取的一切材料均自行保管(保管费已算在工程量的单价中),假设因保管不善,使材料发生损坏或丧失,由乙方负责赔偿
六、工程质量及工程验收
(1)、工程必须到达五星级装修标准,如达不到该标准,工程劳务费按85%结算
(2)、工程质量必须严格按国家标准及五星级装修工程标准执行
(3)、分部、分项隐蔽工程验收由乙方提前两天通知工程部,工程部根据乙方通知的时间先进行验收,再通知监理单位验收;未经验收或验收不合格,乙方不得进行下一道工序的施工,直至整改到达标准要求前方可进行下一道工序施工假设经整改仍不合格,工程部有权对乙方进行经济处分,且整改所增加的材料人工费用均由乙方全部承当
七、双方责任
(1)工程部对整个工程全过程进行管理和协调
(2)根据图纸要求,业主要求及施工说明,工程部向乙方进行技术交底
(3)工程部在施工过程中对工程质量,平安,施工进度进行标准化管理,发现问题及时向乙方提出整改意见,并在规定的时间内整改完毕
(4)乙方必须严格遵守工程部的各项规章和管理要求,一切行动听从指挥,发生违章违纪的应接受工程部的批评教育和罚款处理员工不得有偷窃,索贿或虚报帐目,损公肥私等不法行为,违者一经查实严肃处理,除追回全部非法所得外,按其情节轻重给以相应处分直至开除和送警署处理,
(5)乙方向工程部所借用的一切工具及器具等均按公司规定缴纳租金,在用完工具和器具后完好归还公司,在工具和器具使用期间,乙方自行保管,如有损坏或丧失由乙方全额赔偿
(6)乙方要对成品作好保管保护工作,如有损坏或丧失,由乙方全额赔偿;乙方如发现有偷窃其他班组材料的工程部罚款500~1000元.
(7)乙方应对各个部位的临时用电及其电焊工作好平安防护,如有乱搭乱接的,工程部发现即予处分
(8)材料进场时,乙方应对自已用的材料进行搬运;所有材料到现场要及时搬运,如材料不搬运,拖移时间后果自负;每天必须工完场清(材料搬运及材料运输都属于乙方,全部费用都已算在工程量报价中)
(9)施工班组所用的机具、工具(靠尺、线锤、铁锹、泥桶及全部辅材切割片等,都属于乙方负责(全部机具、工具及辅材费用都已算在工程量报价中)
(10)施工现场严禁大小便、吸烟、烧饭,如工程部发现一次,给予警告,二次发现,给予罚款500元在施工现场要做到文明施工,平安施工
(11)每天的垃圾要及时清扫且搬运到工程部指定的地点;各班组成品保护要做到提高自我保护意识认真落实保护措施
(12)如质量不符合要求,工程部敲掉后,所有人工费、材料费、均由乙方自负
(13)根据工程部的安排,如施工班组的施工质量与进度加快,可先行抢其它施工班组,于进度的施工楼层班组必须服从工程安排,给予进度快的施工班组进行施工
(14)如质量达不到五星级装修标准,不符合标准,且不听从工程部安排,立即退场,所有工程量及工资不结算
(15)如个别班组人员不服从工程部管理与工程部管理人员争吵,立即退场,所有费用及工资不结算,由本班组承当16顶峰期半成品安装时各工种形成交叉作业在交叉施工中进入室内房间必须办理移交手续不得两个工种在室内混合施工例:如室内1施工工种让2施工工种进出到时室内造成损坏及丧失东西全部由1施工工种负责赔偿工程部并采取罚款500~1000元,移交手续格式由工程部通一格式
八、现场标准化管理
(1)甲方承接工程后分包给乙方,乙方应有健全的施工队伍,合理组织安排施工的全过程,其中工程经理应持上岗证,全面负责该工程,其他管理人员应持身份证,技术类职称及上岗证、工作证)方可上岗,并提交甲方审核登记务案
(2)施工班组及工人进场后必须持身份证特殊工种必须持带上岗证
(3)经甲乙双方商定,施工现场必须按工地及文明工地要求,否那么,按工程承包款的90%付款,假设分项工程的“落手清”未到达现场标准化管理要求,那么该局部工程只能按85%结算
九、工程方式
(1)工资单必须列出所有工人,并且每人必须亲自签字,经工程经理、总经理审核后发放,交财务存档甲方(盖章)乙方(签字)签订日期本合同一式三份,报公司存档一份,甲方、乙方各执一份模板内容仅供参考 。