还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
最新版管道工程安装合同样本管道工程是指建设输送油品、天然气和固体料浆的管道的工程以下是为大家的最新版管道工程安装合同样本,供大家参考学习合同编号甲方乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和1999-0201《建筑工程施工合同》及有关法律参谋、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同第一条工程概况工程名称市街气化站及管道供气工程工程地点市街工程范围和内容气化站个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容工程造价为元整即¥元第二条工程期限合同工期依据国家公布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期双方约定自年月日至年月日竣工第三条材料供给
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供给
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在日之内支付工程造价总额的%给乙方如甲方未按合同付款,那么工期自然推后
二、当乙方收到甲方预付款后,日内正式进入安装工地
三、当竣工后,甲方需在日将其余的%支付给乙方,余下%款项在工程使用后个月内一次付清工程假设有未曾预见工程或变更,工程造价结算那么按实际计算并一次付清
四、支付方式采用银行转帐、汇票或现金的形式支付第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收
二、工程交付使用后,甲方正常使用天,视甲方验收认可第六条保修维护乙方提供本供气系统的维护和保养效劳工作,保修期限依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行即二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿效劳;二年后为有偿效劳第七条组成合同的文件组本钱合同的文件包括图纸、工程材料表、预概算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承当施工引起的水、电费用;
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为包括获得所有必要的政府批准授权签订和履行本协议;
三、保证在施工过程中,本着平安第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的平安事故和工伤事故,乙方承当一切费用及责任;
四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承当工程质量保修责任;
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项假设超过期限,甲方须支付%的违约金并且乙方有权进行终止系统操作
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失第十一条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外第十二条补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力第十三条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或局部不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或局部不能履行或迟延履行的证明第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决如果经协商未达成书面协议,那么任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效
二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力甲方盖章乙方盖章法定代表人签字法定代表人签字年月日年月日签订地点签订地点甲方乙方甲方根据公司生产实际需要,将泵送管安装工作承包给乙方,为了明确双方的权利和义务,特制定本合同以共同遵守
一、合同期限年月日起至年月日为止
二、工作内容混凝土固定泵输送管的管理,安装拆卸、清理保养及人员平安等
三、工作责任一甲方提供混凝土固定泵泵送所必需的管子、扎箍、胶圈等材料二乙方负责混凝土固定泵输送管的管理、安装拆卸、清理保养等工作三乙方负责勘测施工现场的车辆进出道路及泵车停放、操作平安工作并遵守以下条款
1、但凡甲方所有工地需要混凝土输送的管道,均由乙方组织固定熟悉人员按时调配,安装加固或拆卸固定泵定位如延误工程,那么每30分钟内乙方应承当延误损失费100元
2、在混凝土泵送时,必须做到混凝土畅通无阻地送到指定部位接管工负责现场泵送部位的指挥工作,并协助泵工提供需用方量及车辆安排工作
3、必须遵守甲方有关规章制度及操作规程,防止管子爆破等事故,确保人身平安在安装和拆卸作业中,严格按标准操作,如违规操作或人为所造成的管子爆破及人身平安等事故,均由乙方自负
4、混凝土输送管直管、弯管、扎箍、胶圈、输送胶管等每次用后必须拆卸清理、保养,及时入库,堆放整齐,做到入库和出库办理手续,每月清点物件数量并每年年底进行一次大盘点,如有物件缺少,那么按价赔偿50%
5、如现场管子接好,工程部延迟开工或取消,方案经营部或调度值班室应及时通知乙方,否那么现场管子等物件损失由相关部门负责人按价赔偿
6、乙方不得在甲方之外承接业务,如乙方私自承接业务,甲方可单方终止合同并罚款10000元
四、计酬方式当月方量缺乏立方时,按每人每月元保底工资结算;超过立方时,超出局部按
1.1元/m3计酬保底人如缺乏人,按实际人数发放保底工资
1、甲方支付乙方管理费每月1100元,费补贴150元下属接管人员费补贴每人每月50元限X人;假设不能及时将现场情况反应给相关人员,那么扣除当月费
2、甲方同意乙方采用计时报酬,对其他人员进行酬金分配,但必须由甲方直接支付到个人如乙方对下属员工分配不公,影响生产,由此造成的损失由乙方负责,甲方及时介入协调处理
五、劳保福利在承包期限内,甲方给乙方限人发放必需的劳保用品,享受公司员工待遇不包括养老保险
六、安全
1、承包人必须严格执行公司的各项平安、质量管理规章制度,并教育培训所辖员工
2、平安指标全年重伤以上事故为零,轻伤1人以下且保险公司赔付以外的费用,承包方自行承当
3、泵管的库存管理、运输、安装、砼浇注到泵管拆卸等全过程的人身、财产、设备平安都由承包方全面负责并承当相应责任
七、其他约定事项为了保证乙方使用的甲方技术资料和设备工具不受损失,乙方同意交纳保证金人民币万元从工资中扣取,每月扣X元如合同终止,乙方必须如数移交技术资料和配管物件,甲方才将保证金退还给乙方
八、违约责任如乙方未按合同约定的事项履行工作责任,甲方有权单方面止合同,并没收保证金
九、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协商
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份甲方公章 乙方公章法定代表人签字 法定代表人签字年月日 年月日发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和老实信用的原那么经双方协商一致,甲方同意由乙方承包排水管道安装工程为明确双方的权利、义务和责任,特签订本合同
一、工程概况
1.工程名称排水管安装、维修、撤除等
2.工程地址红康幼儿园教学楼
3.工程内容排水管道工程
3.1材料方案定尺、装卸、搬运;
3.2成品保护、清洁卫生、余料回收;
二、承包方式本工程为包材料、人工、机具费乙方负责施工所需的一切设备、材料的场内装卸转运
三、质量要求及验收标准工程质量、技术必须到达标准要求;质量不合格不验收四.合同工期
1.在20年7月15日前必须进场开始安装具体工期必须满足甲方需要
2.承包方按合同约定完成全部承包内容,经甲方验收小组签字确认后为竣工时间
3.由于不可抗拒的自然因素或发包方原因造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延
五、合同价款排水管道敷设安装,合计
15118.3元大写壹万伍仟壹佰壹拾捌元叁角整此单价包括材料费、人工费、安装费、机械使用费、平安措施费、税费等所有费用工程结算以现场安装完成为准,不合格工程量不验收
六、付款方式工程完工合格后付完工程总款
七、双方的责任和义务
1、甲方的责任和义务
1.1甲方须向乙方提供必要的施工操作场地,施工临时用房及用水、用电等临时设施,以满足乙方施工需要安装设施由乙方自行负责
1.2负责协调处理各施工单位与乙方的配合工作
1.3对工程质量、进度实施监督检查,并委派具体工作人员协调处理工程事务
2、乙方的责任和义务
2.1严格执行现行有关技术标准和技术标准,确保工程质量
2.2在正常条件下,确保工期,不得无故拖延工期
2.3严格执行国家有关平安、标准及施工现场管理操作规程,做到平安生产、文明施工,在施工过程中发生的任何事故责任由乙方自行承当
2.4在施工期内负责双方的成品保护
2.5保证工程符合总进度要求
八、违约责任
1.甲方不具备开工条件导致延误工期,乙方可向甲方书面申报,经批准后顺延工期
2.对成品保护不到位,造成损坏,乙方负责维修并承当材料人工费用
九、其它
1、乙方向甲方承诺按照合同约定及工期要求施工
2、如乙方个别人员违反甲方和安装现场平安、文明管理规定时,情节严重的,甲方将对该个人清理出场
3、甲方不负责乙方人员食、宿和交通费用
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字盖章后生效
5、本合同条款履行完毕,工程完工款项付清后,本合同自动失效甲方公章 乙方公章法定代表人签字 法定代表人签字年月日 年月日。