还剩33页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
工程劳务分包合同模板 对合同的相关细节相关条款做了解,便于在签合同的时候维护自己的权益下面是由出guo为大家的“工程劳务分包合同范本”,仅供参考,欢送大家阅读 发包方(简称甲方) 承包方(简称乙方) 鉴于甲方承揽修建工程标段,并接受了乙方对本工程的劳务投标,乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下,甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工为明确双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同
1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人委托书、被委托人证件(如果授权) (注以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章,作为合同附件,附在合同内)
2、人员 施工负责人--职务队长职称工程师 技术负责人--职务总工职称工程师
1、分包工程工程 工程名称 工程地点 分包范围
2、劳务报酬
(1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算《劳务分包工程清单》见附表表中的工程量不作为结算工程数量
(2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费,最终结算依据为业主批复的乙方承当的工程费用结算书金额
(3)本工程的劳务报酬单价为固定单价,不得调价,除非业主调整
(4)劳务报酬单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程所有工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境保护、劳动保护、调遣(进出场)临时工程(建设、撤除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用,以及合同明示或暗示的有关责任、义务和一般风险
(5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总那么费用或单价中,不再另行计量如有索赔按索赔条款处理
(6)工程量清单第100章总那么费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割,其他工程乙方占%.
(7)本工程发生的所有前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方承当
(8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看守人员工资、避雷设备、所有相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必须配备的设施费用),乙方承当费用元(元)整
(9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方承当,由甲方代扣代缴,其他税费由乙方承当并自行缴纳
1、乙方更换施工负责人或技术负责人时,要取得甲方同意
2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责人的工作能力和业务水平难以履行合同条款,要求撤换时,乙方接到通知后,应在7天内撤换,重新委派继任者
3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行承当
1、总工期以业主和公司的工期为准
2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准
1、工程质量必须全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准,分项、分部工程一次性验收(检验)合格率%,单位工程合格率%.
2、乙方按照《四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工》招标文件的所有规定、甲方技术交底及公路现行技术标准精心组织施工,工程质量必须到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的《标准》、《验标》要求,并令甲方、监理工程师和业主满意
3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理,同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题,甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理决定,乙方必须无条件接受,由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部承当
4、乙方工程负责人必须常驻本工程工地,对自己所施工的工程精心组织施工、管理乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于天),甲方有权对乙方处以罚款伍仟元·人·次或驱出现场,乙方必须无条件接受,其费用以及造成的一切后果由乙方全部承当乙方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员,原那么不允许随意更换未经甲方同意,每更换一人,对乙方罚款伍仟元,假设甲方发现乙方现场人员不能胜任工作,乙方应在7日内予以更换否那么对乙方处以元·天·人的罚款
5、乙方在每道工序施工完毕后,应及时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收,并配合甲方及时上报签认各项相关资料,待监理工程师签证确认后,方能进行下道工序施工,否那么,甲方将不予计量,由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责承当
1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定,严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地,各种平安文明标牌由乙方按照要求制作和布设,随时接受各级平安人员的监督检查,按规定采取措施做好现场的平安防护工作,消除事故隐患
2、乙方对现场的作业人员进行平安教育,明确其平安责任,甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工
3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时,施工开始前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施,经甲方审批后实施防护措施费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用
4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求,采取有效的职业病防治措施,做好职业病的控制和预防在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时,提出相应的平安防护措施,报甲方审批后组织实施乙方要对施工人员进行职业健康平安教育,提供与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等,施工生产过程中确保正常的使用或运转费用按合同约定在劳务报酬单价内包干使用
5、按规定为施工现场人员配备平安保护用品,指导现场人员正确使用,确保施工人员的人身平安,费用由乙方承当
6、乙方在施工中发现地下障碍物或溶洞等不良地质现象时,应于小时内以书面形式通知甲方,并保护好现场,甲方及时提出处理方案,乙方应积极给予配合,并进行保护或组织施工处理,所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后,甲方再支付乙方由此增加的相关费用
7、乙方必须认真贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度,严格按操作规程办事,做到平安生产,文明施工,在开工之日起10日内,将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方
8、甲方有权检查乙方平安生产情况,对于存在的事故隐患,责令乙方整改,否那么,甲方有权按照有关规定责令乙方停工并给予一定经济处分,直至平安隐患消除为止
9、乙方应制订出严密的平安防范措施,杜绝各种人身伤亡,机械设备事故的发生在施工过程中发生的所有人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故,其损失和费用均由乙方负责并承当所有法律和经济责任
10、乙方必须与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书,并在进入现场日内将人员花名册,身份证复印件报工程部配合甲方办理暂住证假设违反社会治安或触犯刑法,其责任由乙方全部承当,给甲方造成声誉、经济损失的,甲方有权给予经济处分
11、甲方负责办理所有施工人员人身意外保险,超过合同局部乙方按工程所承当的比例%进行分摊
12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金,待本合同工程完工后,无任何平安事故,两个月内无息退还否那么,甲方将根据对乙方的平安指标考核结果具体情况予以扣留
13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境保护与水土保持和平安文明生产等的管理规定,执行甲方制定的环境保护措施、管理方案和环保要求,加强从业人员的环保教育,杜绝人为破坏和污染环境及生态系统,严格控制污染源,按规定排放污染物,防止和减少因施工方法不当引起的对环境污染和破坏
14、乙方在施工中发现古墓、文物或有考古研究价值的物品时,应立即保护好现场,并在4小时内通知甲方,双方按文物管理部门要求采取妥善措施保护,假设未按规定采取措施造成的损失由乙方承当
15、假设乙方未履行上述条款,发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故,以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用,均由乙方依法承当上述行为假设给甲方带来不良的影响,即视为乙方违约,甲方有权终止合同
1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等原因造成的工期延误,只顺延工期,不增加费用
2、由于业主方原因造成的材料供给不上,甲方不赔偿任何费用如因甲方原因造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时,从第天起,按照甲乙双方确认的人员,给予乙方每人每天元的生活补贴,其他费用不予考虑如因不可抗力造成的窝工、停工和其他损失,甲方不予补贴费用
3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者,甲方不顺延工期,造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议
1、材料供给
(1)甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板,甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场,卸车费、倒运费由乙方自行负责甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗,超限额数量局部按照采购单价加收15%的业务提成费材料款以双方确认的单据为准(向乙方出示并提供发票复印件一份),经双方人员确认,在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购置的单价为准)乙方根据工程进度必须在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料方案,否那么由此造成的材料供给不及时或工期拖延,其责任由乙方全部承当《甲方提供材料清单》见附表
(2)除上述明确甲方提供的材料外,其余材料由乙方自行采购乙方自行采购的材料必须保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准,同时向甲方报送每次采购各种材料的出厂质检合格证,并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意,试验合格前方可使用,否那么,由此造成的一切损失由乙方负责
(3)施工中乙方采购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责
(4)本合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行承当如果业主对本工程材料进行调整,材料调差待业主批复后按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件合同专用条款第
70.1条进行调整
2、施工机具、机械设备供给
(1)乙方按照投标承诺及合同约定配备设备及小型机具,应及时组织上场,安排操作人员和进行管理《乙方上场主要施工机具、机械设备清单》见附件
(2)乙方提供的机械设备、施工机具性能应满足施工需要
(3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决
1、甲方有权对乙方承当的工程提出变更设计,乙方必须按照变更设计组织施工
2、乙方提出工程变更时,由乙方提交变更设计相关根底资料,报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单,上报监理、业主,待业主批准前方可实施
3、对于人力不可抗拒的自然灾害(如战争、瘟疫、地震)所造成的损失,由乙方提出申请,甲方汇总上报,待业主批复(损失金额)后,按标段批复总额%进行补偿
4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例,按各自上报金额统一下浮
1、对业主计量乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查,经审查无误后乙方全面配合甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当月计量程序
2、甲方对乙方的计量甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价,结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准,完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中,除非业主对该单价调整,任何情况下均不调整
3、乙方必须在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查
4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后,由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、方案部负责现场核实,确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准,资料提交齐全时给予计量,发现工程质量不合格不予计量,并责令乙方返工处理,期间发生的一切费用均由乙方承当待工程全部达质量标准后,重新申报验工计量
5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进行计量,计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量乙方应及时提供相关检验资料,如检验资料提供不及时而导致甲方不能按时从业主方计量,由此引起的一切损失均由乙方负责
6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准
7、每月计量报表业主批复后,甲乙双方共同清理当月计量工程量,并将乙方范围内的复印给乙方一份
8、结算前,乙方须将所保管使用的属甲方提供主材的剩余局部、周转材料、机具等移交给甲方,材料的节超由甲方核算,周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由方案部门结算
1、劳务报酬的支付甲方财务部门依据批准的支付凭证,扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等),从银行转账支付
2、甲方按批准的验工计价款,扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿×%×%=万元,如果变更超过业主规定的限额需要增加,乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付
3、预付款待业主支付后,按乙方承当工程比例支付乙方,乙方确保专款专用,不得将资金外挪或用到其他工程预付款支付分两次支付,支付比例及程序按照《雅砻江两河口水电站交通工程3#公路ⅱ标段施工》招标文件专用条款第
60.5条规定支付
4、计价支付以业主计价支付周期为准,但推迟个工作日,计价支付相关条款按业主对甲方要求进行
5、甲方向乙方每次拨付工程款之前,乙方必须将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支方案,经甲方现场指导监督和财务监督人员审核、签署意见后,依据《劳务施工合同》条款,方可拨付工程进度款否那么,不予拨款
6、乙方应固定财务人员,建立健全财务开支明细表台帐将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案,并接授甲方核查
7、支付方式在甲方收到业主支付的工程进度款后个工作日内,通过银行转帐一次或屡次支付如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误,甲方支付工程款的日期相应顺延,乙方应积极采取措施不得影响工程进度,延期支付的资金不计利息和违约金
1、乙方履约保证金为叁拾万元,在签定合同前一次足额交纳
2、假设合同执行期间,因乙方原因未能履行合同条款,那么履约保证金予以扣除
3、合同执行期间,因业主或甲方原因未能履行合同条款,那么按约定返还乙方履约保证金
1、履约保证金在乙方按照合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下,业主向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金假设工程有平安、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等,在乙方未及时处理或处理不力时,甲方有权动用该保证金进行善后处理(由于甲方原因造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还,不影响甲方对乙方的履约保证金返还)
2、质量保证金返还 工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后,甲方扣除乙方管段工程维修费后一个月内返还乙方
1、全面履行总承包合同的义务,组织实施施工管理,对工程的工期、质量负总责
2、负责该工程工程的控制测量、试验工作(乙方试验人员全面配合),及时提供施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前的交底和培训,协助乙方解决技术难题;收集技术档案资料和交工验收
3、负责编制施工组织设计,制定各项管理目标,下达年、季、月、旬(周)施工方案,审核材料、设备方案,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工的控制、监督、检查和验收
4、对乙方的工程进度、平安质量、现场管理、环水保等进行监控,对不按要求操作的,有权责令乙方停工整改,其发生的费用由乙方全部承当
5、负责验工计价
6、负责与业主、监理、设计有关部门联系,协调施工现场关系;对现场管理、平安质量、环水保、施工进度及内业资料进行检查评比并给予表彰和奖罚
7、如因乙方原因造成的罚款均由乙方全部承当;假设因乙方原因被业主或监理通报,每通报一次罚款~元
8、在拨付劳务报酬前,甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进行代扣、代发和监督兑现
1、对本合同劳务分包范围的工程进度、平安质量、环水保、文明施工及现场管理向甲方负责在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的熟练工人、管理人员及技术人员,自有机械设备、周转料进入施工现场,并满足施工需要负责编制详细施工方案,报甲方批准后实施乙方承诺上场的人员、机械设备见附件《乙方上场主要人员清单》、《乙方上场主要机械设备清单》
2、协助完成甲方制定的工程创优目标及措施,确保工程一次创优,杜绝质量事故
3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查,与现场其他单位协调配合,接受甲方统一调度乙方上场的施工人员要有从业资格证书,特种作业人员要有有效的特种作业证书,做到持证上岗
4、配合甲方现场控制测量及试验工作,熟悉图纸,严格按照设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底精心组织施工,确保工程质量、工期和施工平安;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料,竣工资料以及竣工交验工作,申报隐蔽工程检查以及提供相关技术资料及竣工资料的完成,上报施工方案、报表,遵守甲方工程质量、进度、验工计价等管理方法,配合甲方办理交工验收
5、乙方的农民合同工工资必须由甲方代发乙方按甲方要求每月如实上报欠当地的材料款、设备租赁款、雇佣工工资、税费,上报的资料必须由乙方施工负责人签字加盖公章,由甲方核实后代付或代缴代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除,其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往,由乙方自行归还,甲方不承当与此相关的任何责任及费用
6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用
7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工方案,并有保证措施,乙方必须无条件地接受甲方的施工方案安排,并保质、按期完成及时、准确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等
8、在施工中乙方必须加强环境保护,防止水土流失,否那么由此引起的一切后果均由乙方负责,费用已经包含在协议单价中,甲方不另行支付,假设乙方未及时处理,甲方有权委托其他人员进行善后处理,费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除
9、乙方严格按照技术标准要求控制好隧道超挖,设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中,不单独计量,不管乙方出于任何原因而造成的超过设计允许范围的超挖,和由于超欠挖所引起的增加的工程量,均不予以计量,由乙方自行承当
10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查,假设因乙方原因造成业主对甲方罚款,那么该罚款由乙方承当,并在当月计量支付款中扣除
11、乙方必须确保洞内“三管两线”布设有序,且应做到不漏水,不漏电,通风防尘和照明符合标准要求否那么,甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方进行每次壹万元的处分,且甲方可以委托其他单位进行施工,由此带来的一切损失和费用均由乙方自负
12、分项工程交工验收后,乙方应负责对该工程的看管,出现任何问题均由乙方自费修复,直到该合同全部交工验收为止
13、民爆物品的管理必须遵守国家各级民爆物品管理方法和业主的平安管理规定,甲方统一采购,乙方无条件服从
14、不得将本合同范围内工程向第三方进行分包或转包 由于人力不可抗拒的自然灾害所造成的损失,参照建设单位或保险公司补偿标准由乙方提出申请,经甲方核实后报建设单位或保险公司批复后给予补偿
1、乙方承包施工的工程工程禁止分包或转包,如经发现甲方将拒绝对乙方进行计量支付,甲方有权终止合同,乙方必须无条件服从,由此而造成一切损失由乙方承当,乙方无条件退场
2、在业主组织平安、质量、进度检查中,由于乙方原因造成甲方连续两个月被业主评价为较差,那么对乙方处分伍万元,对乙方施工队负责人和技术负责人分别处分壹仟元,;假设由于乙方原因造成甲方连续三个月被业主评价为较差,甲方有权终止合同,没收乙方履约保证金,并要求乙方在7天内退场,由此引起的一切责任及损失均由乙方承当
3、乙方必须按本合同规定的质量、工期要求完本钱合同工程的施工,否那么乙方应全部承当业主对甲方的处分和甲方对乙方的处分
4、乙方应按照甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备,假设乙方设备、人员在合同签订后5天内未能及时到场或不能全部到场,那么甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元·人和伍仟元·台机械设备的处分,由此引起的一切损失由乙方承当 在履行合同中假设出现纠纷时,双方应公平、合理的进行协商解决,假设不能协商解决时,须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉 本合同未尽事宜,经双方协商可签订补充协议补充协议与本合同具有同等的法律效力 本合同书经双方签字盖章,乙方上场的人员、施工设备、机具满足合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的能力,本合同无效,乙方立即退出施工现场,甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用,除此外不再支付任何费用甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕,缺陷责任期结束,本合同自行失效
1、合同签订地点.
2、本合同式份,甲方执份,乙方执份 甲方(盖合同专用章)乙方(盖章) 甲方法定代表人乙方法定代表人 开户银行开户银行 签订日期年月日年月日 签约地点 甲方 乙方 根据中华人民共和国《合同法》、《劳动法》、《建设工程质量管理条件例》、《平安生产法》及与本工程相关的法律法规,经甲乙双方友好协商和勘察施工现场后,制定了本工程劳务分包协议甲方为了加强工程工程管理,标准施工行为,明确双方责任,做到资金控制、质量控制、进度控制,特制定了本协议,具体内容如下 工程工程名称 工程地点
1、甲方负责提供施工所需用的水泥、碎石、黄砂等建筑材料运至拌料场,承当因材料供给不及时造成的机械设备租凭及乙方施工人员的生活费用,甲方承当因甲方责任导致工程完工后,乙方的机器设备不能及时撤离工地的损失,按每台每天伍佰元的费用支付给乙方
2、甲方负责拌料场所用的生产和生活电源及工人住房
3、负责砼路面浇筑后的及时养护和冬天防冻措施
4、保证拌料场的“三通一平”(电通、水通、路通、场地平整)
5、如有模板被轧路机碾压变形,造成不能使用的由甲方照价赔偿
1、按照甲方提供的图纸和现场施工人员技术的要求施工
2、拌料场及砼路面浇筑现场所用施工设备、工器具,均由乙自备 乙方施工承包范围及合单价
1、乙方承包施工内容砼的拌制、运输、浇筑、振捣、路面立模和拆模,路面钢筋的埋置及切割和养护
2、合同单价砼路面浇筑元/平方米,水泥稳定层/平方米
3、本承包合同内容以外的其它工作内容,按点工计算,调用工元/人 合同价款以综合单价与实际完成的工程量的乘积为合同款
1、机械进场后付生活费用和燃油费元
2、平时生活费用和其它零星开支按工程进度的%以现金付
3、工程进度款以银行转账或现金支付
4、工程结束后,工人工资按合同工程总价款的%支付全部工序结束后的十日内付清全部的工资余款不得以任何理由拖欠 平安风险施工保险(人险及财险),由甲方造成的由甲方承当,由乙方造成的由乙方承当 质量控制施工前甲方向乙方提供施工图纸一份,施工技术交底及桩号交验乙方须按照技术数据、相关标准及标准并严格按照三检制度进行施工质量标准的评定以甲方驻工地代表或工程技术人员的认可为准 平安控制要以“平安第一,预防为主”为宗旨,防止发生平安事故乙方负责人须加强对各类作业人员的进行平安教育,认真做好事前、事中、事后的教育;并做好记录,禁止违章作业、违章指挥,严格执行施工机械的平安操作规程 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字之日起生效 甲乙双方应按照长期合作、共同开展、诚信为本的原那么,自觉遵守严格履行本协议内容如有违反响承当对方的经济损失 甲方单位名称(盖章)乙方单位名称(盖章) 代表人代表人 身份证身份证 签订日期年月日年月日 甲方 乙方 为确保甲方承建的工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将工程承包给乙方施工根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下
1.工程名称
2.工程地点
3.工程数量
4.工程数量及内容
1.开工日期年月日开工
2.竣工日期年月日竣工
3.总工期为日历天天
4.阶段性工期目标以甲方阶段施工方案为准
1.承包方式综合单价承包,工程工程承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》清单所列单价应视为包括了为实施和完本钱工程所进行的所有工作工程
2.工序单价包含的内容指完成合格的工程工程且合同规定应单独计量的工序单价费用包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、本钱节约形成的利润,工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用
3.本合同施工均含完本钱项工作所有的工作内容和缺陷修复,有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用除清单所列工程外,其他与本工程工程内容有关的施工工程应人微言轻完本钱项工程的辅助工作,不再另行计价
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算
5.本工程造价单项价格一次包死,不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响,如遇不可抗力,双方协商解决(不可抗力是指当事人不能预见、不可防止、不能克服的事情)本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交,其他税费由乙方自行负责缴纳
1.合同签订之前,乙方必须向甲方交纳不少于合同造价%的履约保证金(假设乙方以进场设备作为抵押,应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续)
2.假设乙方因自身原因不能按期进场或不能继续完本钱工程或给甲方工程施工和企业信誉造成了损害,甲方有权扣留局部或全部履约保证金,剩余局部在乙方所承包工程施工完成并结算完毕后一次性付清
3.乙方在工程施工完成并撤离施工现场后,出现所雇佣民工或债主到甲方索要欠款,甲方将从履约保证金中代付相关款项,并加扣%的手续费,缺乏局部从保存金中扣除剩余的履约保证金在工程结束并结算完毕满一年且甲方撤离施工工程现场后付清
1.甲方每月对乙方完成的经验收合格的工程工程进行计量支付,每月的25日为计量支付时间(但甲方有权根据实际情况对计量时间和支付时间做出调整)乙方按照当期实际完成且验收合格的实物工程量,编制月计量支付申请表,报甲方施工技术部门和方案经营部门审批经甲方专业工程师和计量工程师签认后,作为中间计量的依据经甲方专业工程师和计量工程师签认的工程量,甲方将不预计量和结算
2.施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总额的%乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的%,甲方工程全部完成进入保修期后支付至%,扣留的总造价的5%转为工程保存金甲方每期向乙方支付款项时均应扣除甲方向乙方所供材料费用、机械使用费用;乙方向甲方所借的费用;甲方向乙方开据的罚款票据金额;合同规定扣除的其他款项
3.乙方应合理使用甲方拨付的工程款,并不得挪用每期工程款拨付时,乙方应将上期拨付资金使用情况上报甲方财务部门审核,同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门假设乙方账目清晰,资金使用合理,无将本工程部资金挪作他用现象,甲方将在业主拨付工程款到位后按本条第2款规定的比例分期支付,否那么按上述比例的50%拨付或不拨付工程款
4.甲方有权对已经批复的任何一期计量支付的错误进行修正
5.工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据,按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算
6.开工前甲方不向乙方支付预付款,施工期间不向乙方预支其他任何费用
7.本工程保存金的比例为结算工程总造价的5%缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起两年,工程保修期为行缺陷责任期满之日算起五年甲方将在业主保存金支付后一个月内支付乙方保存金但假设乙方在施工过程中或缺陷责任期内存在质量问题或发生过等级质量事故,甲方有权根据实际情况提高保存金的比例和延长保存金的支付时间(最长可在保修期满后支付)在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保存金扣除
8.假设现场发生甲方调动乙方人员、材料、设备的情况,乙方应及时进行签认手续并在当月的计量支付中办理计量,未按期办理的,甲方不予认可
9.有以下情况之一,不予计量工程质量不合格,已明确要求返工或已返工,但工程质量未经甲方验收确认和未填写事故质量报告的工程;违反合同规定转包分包的工程;变更增加工程工程手续不完备的工程工程;工程质量未经甲方评定或未经甲方质检工程师签字认可的工程;其他违背合同规定的工程
10.乙方应配合甲方进行中间计量支付工作,并派出相关人员,服从甲方统一安排(包括计量器具的要求和计量方法的采用等)
(一)甲方供给的材料、设备
1.甲方供给的主要材料设备,按附件二《甲供材料设备单价汇总表》计算,相应款项在甲方拨付乙方工程款时予以扣除凡甲方统一采购的特殊材料设备,未经甲方同意乙方不得自购,一经发现自行采购将按所列单价的两倍进行处分,且自购材料设备不得在本工地使用甲方采购的材料设备不得用于其他工地,更严禁将材料出售乙方超过方案使用材料设备%的局部,甲方按合同执行期间市场最高价的%对乙方加收资金占用费、采购保管费、补材料差价等费用如乙方私自出售甲方供给材料,一经甲方发现将按合同执行期间两倍对乙方进行处分附件二《甲供材料单价汇总表中未列明的材料原那么上由乙方自行采购,但对工程质量或工程进度会有重大影响的材料仍由甲方统一采购
2.水电由乙方自行解决,假设利用甲方供电的,电费按元/度收取,用电数量为正常消耗量加损耗量
(二)乙方的材料、设备
1.乙方按合同规定采购的材料和设备必须满足设计和标准的要求,并提供产品合格证明及检验材料委托甲方进行检验的,费用由乙方承当,自行检验的工程,其材料、设备应满足业主、设计、监理要求,并应得到以上部门的认可,否那么甲方按使用不合格材料、设备处理
2.由于乙方原因或技术需要拟代用的材料,必须报请甲方批准,超支的费用由乙方承当
3.甲方使用一方的材料和机械按附件二《甲供材料设备单价汇总表》、附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算,并与计量支付和工程结算同时办理
4.乙方保证按附件四《人员、设备进场时间表》中要求的设备型号、数量和时间进场假设乙方机械不能按时进场,按乙方违约处理,甲方将视情节按乙方未进场机械每台套每天对乙方处以不低于元的罚款,并至直将乙方驱逐出场,由此而产生的责任和费用由乙方承当假设乙方在施工过程中的施工进度不能满足甲方要求,甲方有权要求乙方增加设备,乙方必须按要求增加
1.乙方驻工地代表姓名,身份证号码
2.乙方驻工地技术负责人姓名,身份证号码
3.乙方驻工地代表及技术负责人需要更换时,必须经甲方同意前方能更换,后任继续承当前任应负的责任(合同文件约定的义务及职权内的承诺)
4.乙方施工现场主要人员(工地主管和技术、财务、物资负责人)必须得到甲方的认可,且必须持有法人委托书,能够胜任所负责的工程技术和管理工作甲方有权要求乙方更换甲方认为不称职的人员以上人员不得擅自离开工地,假设要离开必须向甲方对口部门主管请假,否那么甲方将按缺席人数以每人每天元对乙方进行处分
5.乙方必须保证施工现场至少有一名精通测量、试验和工程技术的专业人员,全权负责工地上的技术事宜此人员要求有专业技术职称或上岗证,且经甲方考察具备以上能力乙方的技术人员(包括技术负责人、测量、试验、技术员等)要服从甲方技术负责人驻地代表及技术部门的管理
6.乙方不得聘用素质低劣、品行不正,以及法律不容许的人在施工范围内工作,并应对工作人员进行全面的思想、平安、质量教育
7.甲方使用乙方的人员按附件三《人工、机械台班单价汇总表》计算,并与计量支付和工程结算同时办理
8.甲乙双方的对应人员负责办理工程施工过程遥各种签字手续,其他人员签字无效,只有乙方的工地负责人才有权办理中间计量和最终结算手续
9.乙方各操作人员必须持有相关有效证件才允许上岗,不得无证作业
10.乙方必须配备专职电工和平安员在岗,负责施工现场的用电和平安施工事宜
1.甲方在开工前5天内,向乙方提供一套复印的施工图纸
2.甲方提供的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据,正式开工前由乙方会同甲方共同审阅,施工中如有疑问及时向甲方专业工程师请示,由甲方专业工程师负责解释
3.非经甲方提供的施工图纸、技术交底,不能作为乙方永久性工程的施工依据
4.变更设计按甲方专业工程师书面提供的变更设计文件为准
5.乙方因施工需要根据设计图纸自行绘制的施工用图纸,必须报请甲方审核批准前方可使用
1.申请工程开工报告,审批单位工程和单项工程开工报告
2.编制工程实施性施工组织设计,审查乙方报送的工程施工方案,并监督实施
3.负责对乙方进行施工技术交底,并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督
4.负责进行施工的初次放样测量,控制点的测设与定期复核,并不定期对乙方的施工放样进行抽检
5.甲方提供相应的试验检验设备和人员,并负责对乙方的试验检验进行监督
6.按本合同约定的分工范围和要求,供给工程所需的主要材料和设备
7.按实际变更、增减的工程量,及时组织对工程数量审核、签证
8.按本合同约定办理计量支付手续,拨付和结算工程价款
9.按有关规定组织和参加竣工验收交接工作
10.合理安排施工方案,协调本工程其他施工队伍,减少相互干扰
11.审核乙方自行绘制和设计的施工用图纸
12.甲方及监理人员对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务
13.对乙方进行技术指导和质量监督,对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,必要时有时有权发出停工令和返工令,甲方有权对乙方开具罚款票据
14.协助乙方协调地方关系,费用由乙方承当
15.根据施工现场情况及时会同监理进行检查验收
1.编制施工方案报送甲方,经甲方审定后组织实施
2.负责工程局部测量和施工中的放样及试验检验工作,并承当相应的费用,配合甲方做好测量和试验工作,服从甲方的监督和检查
3.服从甲方在施工中的统一调度,处理好与本工程段其他施工队伍的关系处理好与其他工程工程施工干扰问题,服从甲方统一调度,不得以此为理由要求甲方增加相关费用
4.服从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定
5.按期向甲方报送年、季、月度施工方案,年、季、月工程统计报表,质量平安事故报表,工程形象进度及其报表资料
6.按合同约定的分工范围,做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作
7.严格按照设计文件和实施性施工组织设计要求进行施工,确保工程创优目标,按合同约定时间完工和交付使用(包括阶段性进度方案)
8.坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和平安生产
9.按照规定提交所需施工资料和竣工文件
10.及时提报计量支付报表资料,办理工程价款结算和竣工结算
11.对已完工的工程和安装的设备,在验交前应负责保管,保证其完好状态
12.在工程缺陷责任期内,负责工程的缺陷修复
13.乙方撤场之前必须将当地的民工费、材料费等外欠款清还完毕,保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉,否那么甲方将按本合同第四条3款进行处理
14.妥善处理与地方政府及村民的关系,防止产生矛盾和激化矛盾
15.乙方不得以甲方工程部或工程部工程处、队等名义对外签订合同,乙方对外签订的合同责任自负,甲方不承当任何连带责任
16.及时发放所雇佣民工的工资,严禁拖欠民工工资因拖欠民工工资造成不良影响或恶劣后果的,其责任由乙方自负,给甲方造成影响的乙方必须承当相应责任乙方必须对所使用的民工就工资发放,运行妥善解决,春节前甲方对乙方支付的工程款,乙方必须优先考虑民工工资
17.建立完善的质量自控保证体系,配备必要的测量、试验设备、仪器及专业技术人员,建立工地试验室
1.乙方在施工现场必须按甲方贯标的要求建立完善的质量保证体系,并设立专职质检人员,负责工程质量的管理和检查,服从甲方在质量方面的统一管理
2.乙方必须严格按照本工程设计文件、现行技术标准及相关工程施工标准组织施工,并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查,并提供必要的检查条件
3.乙方所承包的工程,按本工程技术标准检查验收,工程质量保证合格率%,优良率到达%以上,并到达甲方工程质量方案的质量目标
4.凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,到达工程质量验收标准假设返工后仍达不到工程质量验收标准的,由乙方承当违约责任同时甲方有权给于元/次的罚款
5.甲方对乙方有质量否决权,乙方服从甲方有关工程质量方面的奖惩
6.乙方配合甲方做好质量检查、质量评定资料的填写与签认,并服从甲方的指导和监督
7.乙方的质量管理(包括质量保证体系、质量保证措施、过程控制)及其资料要与甲方保持一致
8.乙方应积极配合甲方实施工程全面创优,乙方要服从甲方有关此方面的安排和部署(包括技术措施),由此而增加的费用,由乙方自己承当
9.严格现场管理,做好文明施工,积极配合甲方接受甲方、监理、业主等组织的各种检查,工程施工结束后,及时对施工现场进行清理和环境保护清理和环境保护的标准按甲方与业主的合同要求办理,达不到该标准,按甲方核定的造价进行扣款;由于现场文明施工而增加的费用由乙方自己承当
1.甲方专业工程师在对工序检查前,乙方应严格自检
2.乙方自检合格以后,按规定格式填写工序检查证及附件后(检查证的填写格式及其完备性、文整要求要服从甲方的指导与监督检查,否那么甲方有权要求乙方改正),通知甲方专业工程师到现场进行检查,验收合格前方可下道工序施工检查不合格或检查证及附件与实际不符,甲方专业工程师不予签证,待乙方改正后重新检查,合格前方可签证
3.乙方未按规定通知甲方专业工程师到现场进行检查即进行检查即进行后继施工的工程需要新检查及返工的费用均由乙方负责,并给予乙方不少于元/次的处分
1.乙方应在收到图纸天内,根据合同的总要求和分阶段工期要求及现场的实际情况编制工程总体施工方案,并报甲方审核
2.乙方在接到甲方下达的年度、季度施工方案天内,向甲方以书面形式提出细化的施工进度方案和保证措施,并于每月日前提出下一个月的工程进度方案
3.乙方必须按甲方下达的施工方案完成任务假设无不可抗力影响当月完成缺乏下达方案的%,当月不予计量支付,并按差额的%进行处分为完成甲方下达的方案,但完成超过方案的%,不进行奖罚
4.甲方下达的施工进度方案(包括阶段性施工方案),使本合同的组成局部
5.甲方根据业主要求的工程实际需要安排的阶段性施工方案,乙方必须按甲方要求按期完成施工任务
6.乙方必须按本合同规定的时间如期开工假设乙方不能按时开工,应在合同开工日期前天,书面向甲方提供延期开工理由和要求的报告甲方如不同意延期开工的要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工的要求,竣工日期不予顺延
7.在必要进甲方可书面要求乙方暂时停止施工并在5天内提出处理意见乙方按甲方要求停止施工,并妥善保护已完工程乙方在接到甲方代表书面复工通知后继续施工
8.乙方不能按合同规定的日期竣工或未能按甲方及业主阶段性工期要求完成全部或局部工程应承当逾期完工的责任,工期每延误一天按合同价格的%/天向甲方支付拖延违约金由于非乙方原因造成进度滞后,乙方应以书面形式报甲方审核,甲方同意后工期方可顺延
9.乙方无任何理由要求总工期顺延(甲方同意例外)如总工期因乙方原因造成顺延,所发生的一切费用及责任由乙方负责
10.甲方不承当乙方任何赶工费用
1.在施工中,乙方必须遵守国家和行业关于平安生产的规定,重视施工现场作业平安,制定平安措施,做好特殊工种的劳动保护工作
2.乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任乙方必须安排专业的平安管理人员,负责施工段内的一切平安,经常检查设备、机械、平安标志的完好情况,杜绝一切平安事故的发生
3.为了保护工程、保障施工人员和群众的平安,在必要的地点和时间内,乙方应设置照明、平安警戒标志和看守同时做好劳动保护保证措施及相应工程工程要求的硬件措施,甲方不承当任何费用
4.一旦发生伤亡事故,乙方必须立即通知甲方代表和急救机构,甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告甲方应为抢救提供必要的条件,所有的费用由乙方承当,甲方不承当任何连带责任
5.乙方必须接受甲方进行施工技术平安措施的监督、检查
6.乙方必须遵守国家法规,为所属施工人员、施工财产购置相关保险,并将所买的人向保险和工人身份证复印件交到甲方方案部门乙方因施工平安措施不当,造成人身作亡事故,所造成的损失和责任由乙方自负乙方因自身看守不当造成财产损失,责任由乙方自负
7.乙方必须积极配合甲方创立平安文明工地活动,并提供必要的条件,绝对服从甲方的统一部署
8.乙方对本承包工程的平安负责,做到平安生产、文明施工承包期间,承包签约人即为平安生产第一责任人,对承包工程的平安生产负全部责任,严格执行平安生产法规,接受甲方的平安监督、检查、处分;设立平安组织机构和专职检查员,对所属人员进行平安管理、教育;在工程施工期间,乙方必须采取必要的防护和平安保障措施,以保护工程周围居民和建筑物的平安,并承当所需的费用,假设因此而造成的任何损失均由乙方负现补偿,甲方不承当任何连带责任 第十五条设计变更增减
1.当现场设计变更、增加工程数量时,乙方应立即提出书面报告报甲方技术和方案部门审批,并要得到甲方负责人的签署认可假设因乙方未能及时报告造成工程量无法准确计量,甲方将不予认可如乙方自行增加或改变设计,所增加的费用由乙方自负
2.当现场设计变更、减少工程量时,甲方按业主通知或批复的工程量相应减少,计量与结算时按减少后甲方工程部门复核过的实物工程量计算
3.假设无甲方变更通知书或者甲方签认的书面变更通知,一切增加的工程数量均视为无效
4.变更工程工程如果分包清单中有单价,招待分包清单单价;如清单无适宜单价,由甲乙双方协商解决
5.施工方法的改变一律不予调价
1.乙方在施工中取土、弃土、排污等必须按设计文件和甲方与当地相关部门签订的有关协议和要求进行处理
2.乙方应在施工中采取有效的防范措施,保护施工现场环境,防止和减少因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏一旦发生,其后果乙方自负,并承当相关费用(乙方必须防止乱拉、乱弃、乱排,由此发生的纠纷、处理费用及其后果责任由乙方自负) 在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时,乙方应立即采取有效防护措施,并尽快通知甲方,并由甲方与管理部门协商处理意见,在小时内通知乙方延误工期时,由甲乙双方协商确定补救措施 本工程不允许分包或转包,假设乙方违反这一规定,甲方有权单方终止本合同,并没收履约保证金
1.因甲方责任和不可抗力原因造成工程延误的,合同工期顺延,没有费用补偿;乙方也郑重承诺决不因合同工期延长而向甲方索赔、追加任何费用
2.因乙方施工质量达不到设计和标准要求的,甲方有权要求乙方返工或返修,其费用由乙方承当,影响工期的,由乙方承当违约责任
3.因乙方责任导致工程不能继续施工的,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承当
4.假设乙方不经甲方同意而自行终止合同,甲方有权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付,剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款,不再支付给乙方,同时没收履约保证金
5.假设乙方在施工中出现重大质量事故、平安事故,给甲方工程施工和企业信誉造成了不良影响,视为乙方违约
6.禁止乙方通过各种关系给甲方在工程施工和工程结算中施加压力,否那么视为乙方违约
7.乙方进场的机械未经甲方许可不得随便调离本工地,假设中途发现乙方施工机械私自调离本工地,视为违约,并按照合同进行处分,直至将乙方去除出场
1.乙方必须坚持文明施工,争创标准化施工现场,满足业主、监理及甲方的要求,所发生的费用由乙方自行负责
2.假设因乙方现场施工不能符合标准化现场施工的要求,造成甲主受到相关单位的批评及处分,甲方将在原处分根底上加倍处分乙方
3.乙方应新生当地居民的生产、生活习惯,严禁发生有损甲方企业形象的事情,否那么甲方有权对乙方处以元的罚款
1.乙方必须建立健全廉政制度,公布举报,开展廉政教育,配合甲方做好廉政建设工作,杜绝经济犯罪行为的发生
2.乙方应配合甲方及当地政府做好防非典、防禽流感和其他突发疫情的防疫工作
3.本工程水费、电费、人员交通住宿治安卫生费均由乙方自负
4.假设乙方达不到甲方质量或进度要求,并且不按照甲方的要求进行整改,甲方将进行任务调整由此给甲方带来的经济损失由乙方承当,此费用从乙方计价款中扣除
5.乙方服从甲方的工程管理及其相关规章制度、管理方法、创优规划、质量方案、奖惩措施等所有相关方面的管理
6.乙方要自行做好所承当的所有工程工程及其相关的成品、半成品的防护和保护工作,并遵守甲方作出的有关此方面的要求,由于防护和保护不利造成损失,其费用及后果乙方自负
7.乙方不得做出有损甲方信誉和形象的行为
8.乙方应自觉遵守国家和地方有关法律法规、条例、严禁利用场地进行违法犯罪活动,如有发现,乙方自负一切责任,甲方不承当任何连带责任
9.乙方不得自行与业主、设计、监理部门发生直接联系,如需要联系,应提前通知甲方,由甲方统一办理
10.除非甲方确定认可,甲方不增加任何技术措施费用双方理解为合同单价已经包括了与此相关的一切费用
11.乙方必须做好有关本工程的技术资料、合同单价、施工合同、支付情况、验工计价资料等的保密工作,严禁向无关人员(包括其他施工队伍、地方有关部门和人员、甲方未明确的知情人员等)泄密,如果发生泄密情况,由此造成的不良后果由乙方自负,同时甲方有权视具体情节对乙方进行任何惩罚(包括终止合同)
1.本合同未尽事宜,双方另行协商解决并根据实际和需要签订补充协议,补充协议和本合同具有同等的法律效力
2.经双方确认的电报、会议纪要、施工图表、技术交底部是合同的组成局部
1.附件一《工程量清单》(数量为暂定)
2.附件二《甲方材料设备单价汇总表》
3.附件三《人员、机械台班单价表》
4.附件四《人员、设备进场时间表》 第二十四条争端与解决
1.本合同具有法律效力,任何乙方违反合同的约定,对方均可提出协商,协商不成可依法申请调解、仲裁、诉讼
2.在本工程业主没有拨付保存金前,乙方不能以甲方拖欠工程款为由到法院起诉
3.本合同发生诉讼,选择法院是省市人民法院 第二十五条合同的生效和终止
1.本合同由甲方、乙方均签章之日起生效全部工程竣工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止
2.本合同式份,甲方份,乙方份,双方共同遵守 甲方 甲方代表 签订日期年月日 合同签约地点省市 乙方 乙方代表 签订日期年月日 合同签约地点省市 |||模板内容仅供参考 。