还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
标准建设工程施工合同示范文本 发包人全称以下简称甲方承包人全称以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么,双方就本建设工程事项协商一致,订立本合同并共同遵照执行
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程的承包形式及范围
1、轻包形式,按图纸要求施工
2、承包范围 所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等所有电的施工,按图纸要求施工,直至完工验收合格为止
三、合同数量及价款
1、按图纸要求
2、工程价款 总价款为壹拾万元正
100000.00
四、合同期 开工日期20xx年3月15日竣工日期xx年5月15日合同工 期总天数天期间如遇不可抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延
五、工程质量标准符合国家验收标准
六、付款方式 签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元
5000.00,施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元大楼共计六层,剩余局部待工程竣工验收合格后一次性付清
七、施工组织与工期
1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,安排图纸技术交底
2、乙方必须按合同工期和批准的进度方案组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与方案不符合时,甲方、监理有权限期改良,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理
八、平安及文明施工与管理
1、乙方必须严格执行有关平安操作管理标准
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否那么后果自负
3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承当全部经济责任工期不得顺延
5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理, 因标准化管理不到位引起的一切处分和损失由乙方自行承当
6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否那么甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施
九、甲方责任
1、甲方必须遵守合同付款方式
2、甲方为乙方劳务工人提供住宿
3、如甲方原因造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费按市场价计算工期顺延
十、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有成心损害甲方声誉,严重违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承当违约责任,直至终止合同
3、乙方不得以任何理由擅自停工或怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否那么,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承当
4、本工程的质保期一年,质保期内假设发生质量问题,乙方应在接到甲方或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否那么维修费从质保金中扣减,缺乏局部,乙方应予赔偿质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息
5、乙方应按照相关规定,主动对工程工程进行质量跟踪回访
6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责
十一、违约责任
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承当违约责任
2、甲方如迟延付工程款,应承当应付款局部的银行贷款利息
3、乙方如延误工期,乙方应承当对甲方造成的经济损失
十二、附那么
1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行
2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决
3、本协议一共四页一式份,双方各执份,具有同等法律效力 发包人承包人 住所住所 身份证号身份证号 年月日 |||模板内容仅供参考 。