还剩6页未读,继续阅读
文本内容:
GF-2000-0210建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)径济合同文另、监制章//工程名称:哈尔滨汽轮机厂责任有限公司架空管道廊建设工程及管线迁移工程合同编号:设计证书等级:化工石化医药行业甲级方:哈尔滨地铁集团有限公司方:山东齐阳石化工程有限公司方:中交哈尔滨地铁投资建设有限公司签订日期:
2017.
08.25住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局甲方哈尔滨地铁集团有限公司(以下简称甲方)乙方山东齐阳石化工程有限公司(以下简称乙方)丙方中交哈尔滨地铁投资建设有限公司(以下简称丙方)受甲方哈尔滨地铁集团有限公司委托乙方承担哈尔滨地铁3号线二期工程汽轮机站架空管道廊建设工程及管线迁移工程的设计任务,设计范围是影响汽轮机站地铁车站实施的架空管道廊建设1程及管线迁移工程的初步设计、施工图设计及施工图预算经三方协商一致,签订本合同,共同执行第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章
1.3根据哈尔滨市人民政府《哈尔滨市人民政府关于哈尔滨市轨道交通2号线一期和3号线二期工程投资建设运营股权转让项目投资人确定及合同签订有关事宜的批复》哈政综【2014】73号文件及甲方与丙方签订的《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程投资、建设、运营、股权转让(BOT)项目合同文件》
1.4甲方与被动迁人签署的框架协议第二条设计依据
2.1设计委托书
2.2甲方提供的基础资料
2.3乙方采用的主要技术标准是,但不限于下列标准《输气管道工程设计规范》GB50251-2015;《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;《氧气站设计规范》GB50030-2013国家相关规范、规定第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3甲方和委托人要求及委托书
3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)工程名称哈尔滨汽轮机厂责任有限公司架空管道廊建设工程及管线迁移工程工程规模54m跨路桁架及管线迁移设计工程阶段初步设计、施工图设计工程投资估算300万元设计内容将原管线位置往南平移5米,跨度54米天然气管线
①219压力
0.15MPa丙烯管线(D38压力
0.06MPa氧气管线
①38压力
1.OMPa第五条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间第六条乙方向甲方交付的设计文件、份数、地点及时间初步设计及施工设计图各八套,建设单位要求增加图纸份数时,由建设单位另行支付图纸工本费用(附设计说明附件)第七条设计费计算依据、计算方法及支付方式设计费计算依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知(计价格【2002】10号)和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)
7.1签约设计费
170000.00元(经市财政评审中心审核)第八条支付方式
8.1合同生效后三天内,委托人支付/作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)
8.2设计人提交施工图纸后,甲方以财政评审中心初步审定的设计费为支付乙方的依据,支付设计费的70%o最终设计费以财政评审中心评审的结算金额为准,发包人一次性结清设计费,不留尾款第九条三方责任
9.1甲方责任
9.
1.1甲方按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;甲方交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,乙方有权重新确定提交设计文件的时间
9.
1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费在未签合同前甲方己同意,乙方为甲方所做的各项设计工作,甲方应支付相应设计费
9.
1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不支付设计费;乙方已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付
9.
1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,甲方均应支付应付的设计费
9.
1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期,且甲方应支付赶工费
9.
1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由乙方自行负责解决
9.2乙方责任
9.
2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件(出现
9.
1.
1、
9.
1.
2、
9.
1.
4、
9.
1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)并对提交的设计文件的质量负责
9.
2.2设计合理使用年限为—年
9.
2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作
9.
2.4乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充由于乙方错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部门的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的5%o
9.
2.5由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二
9.
2.6合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍赔偿所造成的损失
9.
2.7乙方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,可按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定
9.3丙方责任
9.
3.1丙方根据甲方提供的拨款审批相关资料支付给乙方工程款第十条保密双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任第—条仲裁本合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由哈尔滨仲裁委员会仲裁双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉第十二条其它
12.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同
12.2乙方为本合同项目的服务至施工安装结束为止
12.3本工程项目中,乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时,所需要费用由甲方承担
12.4甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行签订协议并支付费用
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决
12.6本合同三方签字盖章即生效,一式十八份,甲方十份,乙方二份,丙方六份
12.7双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止
12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力
12.9未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:丙方:法定代表人:
1、地铁站平面图电子版
2、原燃气管线布置图
3、地铁站标高
4、地勘资料。