还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建设工程勘察合同[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称杜庄A02地块项目工程地点郑州市科技路与杜庄街交叉口西南角合同编号____________________________________(由勘察人编填)勘察证书等级综合资质甲级发包人河南福瑞源置业有限公司勘察人河南省建院勘测设计有限公司签订日期__________2019年10月_____________中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人河南福瑞源置业有限公司勘察人河南省建院勘测设计有限公司发包人委托勘察人承担杜庄A02地块项目工程的岩土工程勘察任务根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守第一条工程概况L1工程名称杜庄A02地块项目________________________L2工程建设地点郑州市科技路与杜庄街交叉口西南角
1.3工程规模、特征杜庄A02地块拟建建筑物包括5栋高层住宅楼、1栋多层配套商业、1栋多层幼儿园及通体地下车库;示范区地块拟建建筑包括1栋2层售楼部
1.4工程勘察任务委托文号、日期/
1.5工程勘察任务(内容)与技术要求按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009版)和《高层建筑岩土工程勘察标准》(JTG/T72-2017)L6承接方式委托
1.7预计勘察工作量杜庄A02地块共布置勘探点68+13个,其中钻探孔39孔、静力触探孔29+13孔(包含13个钻探静探对比孔),暂定总进尺2565米(据实结算);示范区地块共布置勘探点8+4个,其中钻探孔7孔、静力触探孔1+4孔(包含4个钻探静探对比孔),暂定总进尺240米(据实结算)第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责
1.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图
2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料
2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图
2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责勘察人负责向发包人提交勘察成果资料上份,发包人要求增加的份数另行收费第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
1.
1.1本工程的勘察工作开始时间具体以发包人书面进场通知为准,勘察人须在接到书面通知后2日内进场,自进场之日起15日历天提交中间勘察报告,瓦旦隹内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料;由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理
1.
2.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延
4.2收费标准及付费方式
4.
2.1本工程勘察按
135.0元/米,综合单价固定,工程量据实结算的方式计取费用杜庄A02地块勘察费预算为
346275.00元(大写:叁拾肆万陆仟贰佰柒拾伍元整),本工程合同不含增值税(暂定)总价为
326674.53元,按照本合同签订时的规定,增值税税率适用6%,即含增值税总价为3率
275.00元;不含增值税(暂定)总价X(1+增值税税率6%);示范区地块勘察费预算为
32400.00元(大写:叁万贰仟肆佰元整),本工程合同不含增值税(暂定)总价为
30556.04元,按照本合同签订时的规定,增值税税率适用6%,即含增值税总价为
32400.税元=不含增值税(暂定)总价X(1+增值税税率6%)上述报价包括但不仅限于以下内容完成本工程所有的材料费、人工费、机械费、机械进退场费(含二次以内进出场费)、机械安拆费、移机、成孔、入岩1米增加费、施工水电费、出报告的各项费用、技术处理费、合同工期内的赶工费、各种施工风险、技术措施费(包括特殊地质、雨季及异常气候施工措施费等)、管理费、文明安全施工措施费、临时设施费及其它措施费、税管费、利润及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用,不论实际费用有无发生一,不论各项费用有无涨落亦无论现场情况如何,均不再调整不包含平整场地费用本项目最终勘察费用以现场实际发生勘察数量结合本合同约定综合单价为依据,据实结算
4.
2.2按勘察批次分批付款工程勘察报告经甲方审核合格并交付正式成果后30天内,支付实际完成的合格工程量76%作为工程进度款项目基坑验槽完成后,支付10%进度款;项目竣工验收完成后,支付14%尾款,甲方可根据项目实际情况有权决定是否扣除尾款
5.
2.3甲方付款前,乙方应提交等额增值税专用发票乙方提交的发票必须真实、合法、有效若乙方提交虚假发票,甲方有权拒绝付款并有权解除合同第五条发包人、勘察人责任
6.1发包人责任
5.
1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料
5.
1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋臧物不清•,致使勘察工作过程中发生人身伤占或造成经济损失时,由发包人承担民事责任
5.
1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题,平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用
5.
1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用
5.
1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察的人员一起验收
5.L6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费
5.
1.7为勘察的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费上元
5.
1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见
6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付—乙元计算加班费
5.L9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制,不得泄露,不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔
5.
1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任
5.2勘察人责任
5.
2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责
5.
2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的典%
5.
2.3在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料
5.
2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续
5.
2.5在现场工作的勘察人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承担其有关资料保密义务
5.
2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任第六条违约责任
6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担
6.3合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,按实际发生量结算
6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一
6.6本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金第七条本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力第八条其他约定事项无第九条本合同在履行过程中发生争议、由双方当事人及时协商解决,协商不成的,按下列第
(一)或第
(二)种方式解决
(一)提交郑州仲裁委员会仲裁;
(二)依法向甲方所在地人民法院起诉第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止本合同一式陆份,发包人叁份,勘察人叁份发包人名称:勘察人名称河南省建院勘测设计有限公司(盖章)(盖章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)委托代理人(签字)委托代理人(签字)住所住所郑州市金水路103号院4号楼邮政编码邮政编码450014电话电话传真传真开户银行开户银行建行郑州金水支行营业部银行账号银行账号廉洁合作协议书甲方河南福瑞源置业有限公司乙方河南省建院勘测设计有限公司甲乙双方于2019年10月日签署杜庄A02地块项目岩土工程勘察合同,为加强业务合作期间的廉洁合作,甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则
一、甲方责任
1.向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定,对本单位相关人员进行廉洁合作教育
2.严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券
3.甲方在业务合作期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方
4.甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚
5.对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理
二、乙方责任
1.保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行
2.不得宴请甲方人员,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券
3.乙方单位在业务合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方
4.有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督
5.乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报;甲方人员受贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺按本协议注明合同的合同价款的10%向甲方支付违约金乙方应同时对本方知情不报人员进行相应处罚
6.如因乙方单位及人员在业务合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止采购合同的履行,由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿
7.甲方接受乙方实名或匿名投诉,常设举报部门及电话绿都地产集团董办监察室直拨电子邮箱
三、在本廉洁合作协议中,甲方委托的工程监理公司、造价咨询公司等相关工作人员视为甲方人员,同样应遵守本协议条款(该条款仅适用于施工、材料设备采购业务)甲方(公章)代表:乙方(公章)代表:签约日期年月日。