还剩12页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
建筑法规复习题
一、单项选择I、建设法规不调整的社会关系是()A.建设活动中的行政管理关系B.建设活动中的经济关系C.建设活动中的民事关系D.建设活动中的刑事关系参考答案(D版权所有超越高度)
2、工程设计综合资质没有()A.甲级B.乙级C.丙级D.丁级参考答案(D)
3、建筑工程发包、承包双方在招标过程中谈判的中心是()A.建筑工程造价B.建设项目设计任务书C.评估意见D.设计方案参考答案(D)
4、以下那个不属于工程建设法律关系的内容()A.法律关系主体B.法律关系内容C.法律关系客体D.法律关系形式参考答案(D)
5、两个不同资质等级的单位联合共同承包的,其承揽工程的业务许可范围应按A.资质较高的单位B.资质较低的单位C.双方可以任选D.法律不予规定参考答案(B)
6、根据《民法典》,法人分为()A.企业法人和非企业法人B.机关法人、企业法人和社会法人C.一般法人和特别法人D.营利法人、非营利法人和特别法人参考答案(D)
7、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏的保修期是为()A.1年B.5年C.2年D.3年参考答案(B)
8、施工合同中根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经()确认后使用,发包人承担由此发生的费用A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.工程单位参考答案(A)
9、关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()A.实用新型以申请时所附的说明书为准B.建设工程发明一起附图为准C.外观设计以在图片或照片中的该产品的外观设计为准D.三类专利均以权力要求的内容为准参考答案(C)
10、施工合同中工程师是指()A.总监理工程师B.发包方代表C.建设单位与施工单位共同总监理工程师和发包方代表
2、经被代理人同意的转代理,代理人可以不再承担责任()参考答案错误
3、城市总体规划经批准后,具有相对的稳定性,应该严格执行,任何单位和个人都不得擅自更改但是,为适应城市和社会发展的需要,城市总体规划的局部调整和重大变更也是允许的()参考答案正确
4、承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内的自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用()参考答案正确
5、即使当事人申请仲裁后,也可以自行和解()参考答案正确
6、招标人采用邀请招标方式的,应当向五至七个具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书()参考答案错误
7、不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程也为的要求()参考答案错误
8、联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任()参考答案正确
6、在设计中,对有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等,设计单位可以指定生产厂、供应商()参考答案正确
9、《民法典》规定未成年人名下的房地产,在其未满18周岁之前,是可以出售的()参考答案错误
10、施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故时,应该由建设单位向政府安监部门和有关部门上报事故情况()参考答案错误
11、因不可抗力造成的工程所需清理、修复费用,应当由发包方承担()参考答案正确
12、除总包合同中约定的分包外,总承包单位进行分包必须经过发包人同意()参考答案正确
13、以出让方式取得土地使用权进行开发的,必须按照出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地,满一年未动工的,可以无偿收回土地()参考答案错误
14、分包工程发生质量问题,建设单位只能向总承包单位请求赔偿()参考答案错误
15、施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录是获得建设行政主管部门表彰()参考答案正确
16、建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具建筑节能合格证()参考答案错误
17、担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一-施工企业,除非建设单位同意更换项目负责人()参考答案正确
18、关于国家所有的不可移动文物范围,古文化遗址都属于国家所有()参考答案正确
19、施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对己覆盖的部位解开重新检查的,其费用,工期和利润的承担原则是,经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期()参考答案正确
20、根据《工伤保险条例》规定,患职业病的不能认定为工伤()参考答案错误
三、简答题
1、建筑法的定义及调整对象是什么?参考答案建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称其调整对象有建筑活动民事关系、建筑活动行政管理关系
2、建筑工程施工许可证的适用范围有哪些?参考答案在中国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装,以及城镇市政基础设施工程的施工,建设单位在开工前都应当依法领取施工许可证
3、可调价格合同中,费用索赔的主要因素有哪些?参考答案可调价格合同中,合同价款可以索赔的主要因素有
①律法律和国家有关政策变化影响合同价款;
②工程造价管理部门公布的价格调整;
③一周内非因承包人的原因停水停电停气造成停工累计超过8小时;
④双方约定的其他因素
4、工程竣工验收的条件是什么?参考答案工程竣工验收的条件是
①完成建设工程设计和合同约定的各项内容;
②有完整的技术档案和施工管理资料;
③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备及进场试验报告;
④有勘察、设计、施工、建立等单位分别签署的质量合格文件;
⑤有施工单位签署的工程保修书
5、房地产开发企业设立的条件是什么?参考答案
①有自己的名称和组织机构;
②有固定的经营场所;
③有符合国务院规定的注册资本;
④有足够的准也技术人员;
⑤法律、行政法规规定的其他条件
6、招标投标活动的基本原则是什么?参考答案
①公开原则;
②公正原则;
③公平原则;
④诚实信用原则
7、必须进行监理的工程有哪些?参考答案
①国家重点建设工程;
②大、中型公用事业工程;
③成片开发建设的住宅小区工程;
④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;
⑤国家规定必须实行监理的其他工程
8、土地征用批准权限是如何规定的?参考答案
①基本农田;
②基本农田以外的耕地超过三十五公顷的;
③其他土地超过七十公顷的
③成本加酬金合同
四、案例分析
1、某学校建设一栋多层教学楼,施工图纸已齐备,现场已完成三通一平工作,满足开工条件该工程由业主委托一招标代理机构实行公开招标业主要求工程2010年5月15日开工,至2011年5月14日完工,总工期1年,共计365个日历天按国家工期定额规定,该工程的定额工期为395个日历天业主要求该工程的质量等级为合格标准,并尽量达到优良标准某监理单位承担了该项目实施阶段的全过程监理工作,其监理规划已得到业主的认可以及相应的授权[问题一]本工程向招标管理部门申请招标以前,监理工程师应协助业主取得以下哪几项批准手续及证明()o A.教学楼的招标工程已列入地方的基建计划,取得当地计委下达的计划批文B.建设工程投资许可证C.建设用地规划许可证D.施工许可证E.房屋产权证F.契税完税证明[问题二]根据该工程的具体条件,监理工程师宜向业主推荐采用()的合同格式为什么?A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同[问题三]根据该工程的特点及业主的具体要求,在工程的标底中是否应增加赶工措施费为什么?[问题四]该工程由于设计变更致使工期延长两个月(由2010年5月14日至2011年7月13日),延长的工期正值雨期施工因此,竣工结算时施工单位向业主提出索赔雨季施工增加费试问监理工程师对索赔要求应如何提出评巾意见参考答案问题
一、A、B、C、D问题
二、A;因该工程施工图纸齐备,现场施工条件完全满足开工要求,任务明确,故应尽量采用总价合同.有利于业主控制投资问题
三、国内的招标工程,其施工工期一般应以国家规定的定额工期为准本工程业主要求365天竣工,比定额工期(395天)短30天,故在标底中增加赶工措施费是合理的问题
四、施工单位提出的索赔要求是不合理的因为
①在施工图预算中的其他直接费内己包括了冬雨季施工增加费,不应再单独索取雨季施工增加费
②出现索赔事项应在约定时间内提出此项索赔要求,竣工结算时无权再重复提出索赔
2、某工程项目业主委托一监理单位进行监理,在委托监理任务之前,业主与施工单位已经签订施工合同监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为监理工程师,对遇到的下列问题,请提出处理意见问题一在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为550天但在施工合同中,开工日期为2000年12月15日,竣工日期为2001年7月20日,日历天数581天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?问题二施工合同中规定,业主给施工单位供应图纸7套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,施工图纸的费用应由谁来支付?问题三在基槽开挖土方完成后,施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费用应由谁来支付?为什么?问题四在结构施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主同意并办理了有关手续按地方政府有关规定,在晚上11点以后一般不得施工,若有特殊需要给附近居民补贴,此项费用应由谁承担?问题五在结构施工中,由于业主供电线路事故原因,造成施工现场连续停电3天停电后施工单位为了减少损失,经过调剂,工人尽量安排其他生产工作但现场一台塔吊,两台混凝土搅拌机停止工作,施工单位按规定时间就停工情况和经济损失提出索赔报告,要求索赔工期和费用,监理工程师应如何批复?参考答案问题
一、按照合同文件的解释顺序,协议条款与招标文件在内容上有矛盾时,应以协议条款为准故监理的工期目标应为581天问题二合同规定业主供应图纸7套,施工单位再要3套图纸,已超出合同规定,故增加的图纸费用应由施工单位支付问题三1)在基槽开挖土方后,在四周设置围栏,按合同文件规定是施工单位的责任未设围栏而发生人员摔伤事故,所发生的医疗费应由施工单位支付问题四夜间施工已经业主同意.并办理了有关手续后应由业主承担有关费用问题五由于施工单位以外的原因造成连续停电.在一周内超过8小时施工单位又按规定提出索赔监理工程师应批复工期顺延由于工人已安排进行其他生产工作,监理工程师应批复因改换工作引起的生产效率降低的费用造成施工机械停止工作监理工程师视情况可批复机械设备租赁费或折旧费的补偿D.注册监理工程师参考答案(C)
11、关于财产保险合同的说法,正确的是()A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致参考答案(C)
12、联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,并就中标项目向招标人承担()A.分别责任B.连带责任C.侵权责任D.合同责任参考答案(B)
13、根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.国防、外交等国家行为C.行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令D.行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定参考答案(A)
14、商业、旅游、娱乐和豪华住宅用地土地使用权出让,必须采取的方式是()A.协议B.拍卖、招标C.拍卖D.招标参考答案(B)
15、关于和解的说法,正确的是()A.和解职能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后,不可以自行和解C.和解达成协议,必须以书面形式做出D.和解达成的协议具有合同效力参考答案(D)
16、房地产转让、抵押时,房屋的所有权和该房屋占用范围内的()同时转让、抵押A.土地占用权B.土地所有权C.土地控制权D.土地使用权参考答案(D)
17、关于劳动争议解决方式的说法,正确的是()A.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以自行和解B.用人单位与劳动者发生劳动争议的,劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部分代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的,可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁参考答案(A)
18、以下不属于建筑施工过程中发生重大事故的是()A.死亡1人以上B.死亡2人以上C.重伤3人以上D.直接经济损失10万元以上的参考答案(A)
19、下列争议中,受《仲裁法》调整的是()A.建设行政主管部门处理的行政争议B.劳动争议C.农林承包经营合同争议D.建设工程施工合同争议参考答案(D)2()、在委托代理中,由于授权不明确给第三人造成损失的()A.由代理人向第三人承担责任B.由被代理人向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任D.由代理人向第三人承担责任,被代理人承担连带责任参考答案(C)
21、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任参考答案(D)
22、承诺应以()的方式作出,但是根据交易习惯或要约表明可以通过行为作出承诺的除外A.明示B.通知C.电话D.指示参考答案(A)
23、关于工程质量争议处理的说法,正确的是()A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的,应当承担无过错责任B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任,施工企业不承担返修义务参考答案(B)
24、()时,合同成立A.承诺生效B.要约生效C.限期生效D.要约到达参考答案(A)
25、施工企业发生的一下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是()A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的答案(C)
26、因不动产纠纷提起的诉讼,由()人民法院管辖A.原告住所地B.被告住所地C.不动产所在地D.合同履行地参考答案(C)
27、甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将原料采购事务转委托给丙关于该委托中承担责任的说法,正确的是()A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对两的选任及其对内的指示,由甲与乙承担连带责任参考答案(B)
28、以下关于代理的法律规定说法错误的是()A.委托代理是指由被代理人委托、授权而产生的代理B.被代理人需要慎重选择代理人C.代理人不必亲自进行代理活动D.代理人应该在代理权限内进行代理活动参考答案(C)
29、某起生产安全事故造成9人死亡,51人重伤,直接经济损失为2000万元,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故为()A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故参考答案(B)
30、建筑工程的建筑构件和建筑材料的防火性能必须符合()A.国家标准B.行业标准C.国家标准或行业标准D.企业标准参考答案(C)
31、下列情形中,属于弄虚作假、骗取中标的情形是()A.共同抬高投标报价B.借用他人资质证书C.行贿评标专家牟取高分D.低价中标、高价索赔参考答案(D)
32、法律规定,抵押人以土地使用权、城市房地产权等财产作为抵押物时,当事人应到有关主管登记部门办理抵押物登记手续,抵押合同自()起生效A.同意抵押时B.申请登记之日C.登记之日D.合同签订之日参考答案(C)
33、根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()A.2%B.5%C.10%D.20%参考答案(C)
34、根据《建筑法》的规定,工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的()A.由工程监理单位承担赔偿责任B.由承包单位承担赔偿责任C.有建设单位自行承担损失D.由工程监理单位和承包单位承担连带赔偿责任参考答案(D)
35、关于施工许可的说法,正确的是()A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证参考答案(A)
36、下列选项中,不是关于投标禁止性规定的是()A.投标人以行贿的手段谋取中标B.招标者向投标者泄露标底C.投标人借用其他企业的资质证书参加投标D.投标人以高于成本的报价竞标参考答案(D)
37、根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()A.经招标人授权的招标代理机构B.建设行政主管部门C.经招标人授权的评标委员会D.招标投标有形市场参考答案(C)
38、下列选项中属于要约的是()A.招标说明书B.投标书C.招标公告D.商品价目表参考答案(B)
40、根据《建设工程质量管理条例》,关于工程监理单位质量责任和义务的说法,正确的是()A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工总质量实施监理,并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据参考答案(B)
41、下列表述中,错误的是()A.要约可以撤回B.要约可以撤销C.承诺可以撤回D.承诺可以撤销参考答案(D)
42、关于建设工程返修的说法,正确的是()A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修,费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修,费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修,费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用参考答案(C)
43、在建设工程安全生产管理基本制度中,()是安全生产的保证A.安全生产责任制度B.安全生产检查制度C.安全生产教育培训制度D.安全生产责任追究制度参考答案(A)
44、关于仲裁的说法,正确的是()A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的,法院对当事人的纠纷应当予以受理B.对于仲裁协议有效的仲裁案件,法院仍具有管辖权C.只要一方当事人申请仲裁,仲裁委员会都应当予以受理D.仲裁裁决做出后,当事人就同一纠纷向法院起诉的,法院应当受理参考答案(A)
45、下列合同中属于无效合同的是()A.一方以欺诈手段订立的合同,损害国家利益B.条款内容不明确的合同C.结构有缺陷的合同D.有重大误解的合同参考答案(A)
46、根据《合同法》,下列合同转让产生法律效力的是()A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂,并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款,书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位答案(B)
47、以下与工程建设有关的法律、法规、部门规章中,()属于行政法规范畴A.中华人民共和国建筑法B.建设工程安全生产管理条例C.建造师执业资格制度暂行规定D.建筑业企业资质等级标准参考答案(B)
48、施工合同履行过程中,场中出现以下情形,施工企业可以被免除违约责任的是()A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误C.施工企业的设备损坏,导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误参考答案(A)
49、建设资金已经落实是领取施工许可证必须具备的条件,建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()A.10%B.20%C.30%D.50%参考答案(D)
50、关于施工合同变更的说法,正确的是()A.合同变更应当办理批准、登记手续B.合同变更内容约定不明确的,推定为未变更C.工程变更必将导致合同变更D.合同非实质性条款的变更无须当事人双方协商一致参考答案(B)
51、根据《建筑法》规定,在建工程因故中止施工满()的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证A.1个月B,3个月C.6个月D.1年参考答案(C)
52、施工企、也向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据参考答案(D)
53、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定的质量要求的,应当()A.直接要求设计单位改正B.自行改正C.直接要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正参考答案(D)
54、某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定,则该施工合同()A.效力待定B.可撤销C.无效D.有效参考答案(C)
55、施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()A.工程项目实行总承包的,定期考核分包企业安全生产管理情况B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D.保证本单位安全生产投入的有效实施参考答案(D)
56、招标信息公是相对的,对一些需要保密的事项是不可以公开的,如()在确定中标结果之前就不可以公开A.评标委员会名单B.招标邀请书C.招标公告D.评标标准参考答案(A)
57、下列权利中,属于用益物权的是()A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权参考答案⑺)
58、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在办理用地批准手续前,必须先取得该工程的()A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证参考答案(D)
59、两个不同资质等级的单位联合共同承包的,其承揽工程的业务许可范围应按照()A.资质较高的单位B.资质较低的单位C.双方可以任选D.法律不予规定参考答案(B)
60、某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工,又未申请延期,该施工许可证()A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自行延期参考答案(A)
61、施工合同中根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计,经()确认后使用,发包人承担由此发生的费用A.建设单位b.施工单位c.设计单位d.工程师参考答案(A)
62、关于投标报价的说法,正确的是()a.低于成本报价是指低于社会平均成本报价b.报价不可以低于成本,但可以高于最高投标限价c.报价低于成本的,评标委员会应当否决其投标d.报价可以低于成本,但不可以高于最高投标限价参考答案(C)
63、建设单位欠付工程款,施工企业指定本单位职工申请仲裁,该职工的行为属于()A.法定代理B.表见代理C.委托代理D.指定代理参考答案(C)
64、建设工程施工合同对付款时间没有约定或约定不明,则应付款时间为()A.工程价款确定之日B.建设工程已竣工验收的,为竣工验收合格之日,C.建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之H D.建设工程未交付的,为竣工结算完成之日参考答案(C)
65、根据《建设工程质量管理条例》,组织建设工程竣工验收的主体是()A.施工单位B.建设单位C.建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构
66、某工程由甲施工企业承包,施工现场检查发现项目部的项目经理、技术负责人、质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工()A.允许他人使用本企业名义承担工程B.违法分包C.与他人联合承揽D.使用其他企业名义承揽工程参考答案(A)
67、根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当()A.按照建设单位的指令确定B.注明规格、型号、性能等技术指标C.注明生产厂、供应商D.征求施工企业的意见参考答案(B)
68、因延付或拒付租金而向人民法院提起诉讼请求保护其权利的时效是()A.1年B.2年C.4年D.20年参考答案(A)
69、以下哪些不是城市规划法适用的区域(A.城)市市区B.近郊区C.远郊区D.规划控制区参考答案(C)
70、组成施工合同的文件的一下几个部分可以互为解释、互为说明当出现模糊不清或矛盾的时候,具有第一优先解释顺序的文件是()A.合同专用条款B.投标书C.协议书D.合同标准条款参考答案(C)
71、根据《劳动合同法》,劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过()A.4个月B,3个月C.2个月D.1个月参考答案(C)
72、行政机关作出的下列决定中,当事人不能申请行政复议的是()A.行政处分或者其他人事处理决定B.限制人身自由的行政强制措施决定C.罚款、没收非法财物等行政处罚决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定参考答案(A)
73、投标人对开标投诉的,依法应当先向()提出异议A.评标委员会B.纪律检查委员会C.有关行政监督部门D.招标人参考答案(D)
74、必须对成片开发建设的住宅小区进行强制招投标的范围是()A.勘察项目的招投标B.设计项目的招投标C.施工项目的招投标D.监理项目的招投标参考答案(D)
75、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会实行施工总承包的,组织召开的是()o A.监理单位B.建设单位C.施工总承包单位D.相关专业承包单位参考答案(O
76、招投标违法行为记录公告,绝对禁止公开涉及()的记录A.政府信息B.商业秘密C.个人隐私D.国家秘密参考答案(D)
77、我国城市总体规划、远期规划的时间是指()年A.30B.20C.10D.5参考答案(B)
78、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后,下列说法正确的是()A.单位负责人街道报告后,应当于2小时内向事故发生地的有关部门报告B.单位负责人应当向单位所在地的有关部门报告C.事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告D.情况紧急时,事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告参考答案(B)
79、房屋拆迁安置补偿的对象是()A.房屋的所有人B.房屋的使用人C.房屋的承租人D.房屋的管理人参考答案(A)
80、关于工伤保险,下列说法正确的是()o A.事业单位、社会团体可以参加工伤保险B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费及其利息构成参考答案(B)
二、判断对错
1、建设行政处理诉讼审理案件在审理过程中,可以适用调解原则,如果协商不成再进行判决()参考答案错误。