还剩33页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
一级造价工程师《建设工程计价》模拟试卷您的姓名[填空题]*
一、单项选择题(共70,每题1分每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指()o I单选题1*A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资C.为完成工程项目建设,在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.在建设期内预计或实际支出的建设费用而确答案)答案解析本题考查的是我国建设项目投资及工程造价的构成工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用
2.关于进口设备到岸价的构成及计算,下列公式中正确的是()o[单选题]*A.到岸价二离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价二运费在内价+运输保险费(正确答案)D.到岸价二运费在内费+进口从属费答案解析本题考查的是进口设备原价的构成及计算到岸价二离岸价+国际运费+运输保险费=运费在内价+运输保险费B.工人安全防护用品的购置费用正确答案)C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费答案解析本题考查措施项目费的构成夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用属于夜间施工增加费;地下室施工时采用的照明设施拆除费属于非夜间施工照明费建筑物的临时保护设施费属于地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费
25.建筑工程实物工程量人工价格信息是以()为对象[单选题]*A.建筑工程的不同划分标准:正宁答案)B.建筑工人的工种分类C建筑企业的等级D.建筑地狱的划分答案解析建筑工程实物工程量人工价格信息是按照建筑工程的不同划分标准为对象,所反映的单位实物工程量人工价格信息
26.项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时,不作为比较内容的是0o[单选题]*A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比(正玳答案)D.环境效益对比答案解析环境治理方案比选的主要内容包括1)技术水平对比2)治理效果对比3)管理及监测方式对比4)环境效益对比
27.关于项目投资估算的作用,下列说法中正确的是()o[单选题]*A.项目建议书阶段的投资估算,是确定建设投资最高限额的依据B.可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,不得突破C投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据E确答案答案解析A选项,项目建议书阶段的投资估算是编制项目规划、确定建设规模的参考依据;B选项,项目可行性研究阶段的投资估算,是项目投资决策的重要依据,当可行性研究报告被批准后,其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额,即建设项目投资的最高限额,不能随意突破;C选项,项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据
28.关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求,下列说法中正确的是o[单选题]*A.项目建议书阶段,允许误差大于±30%B.投资设想阶段,要求误差控制在土30%以内C.预可行性研究阶段,要求误差控制在±20%以内正确答案D.可行性研究阶段,要求误差控制在土15%以内答案解析A选项,项目建议书阶段,要求误差控制在土30%以内D选项,可行性研究阶段,要求误差控制在土10以内
29.在国外某地建设一座化工厂,已知设备到达工地的费用E为3000万美元,该项目的朗格系数K及包含的内容如下表所示则该工厂的间接费用为万美元朗格系数K
3.003a包括基础、设备、油漆及设备安装费EX
1.4b包括上述在内和配管工程费a X
1.1内容c装置直接费b X
1.5d包括上述在内和间接费c X
1.3[单选题]*A.9009B.6930C.2079正确答案)D.1350答案解析
(1)设备到达现场的费用3000万美元⑵根据表计算费用(a)=Exl.4=3000xl.4=4200(万美元),则基础、设备、油漆及设备安装费为4200-3000=1200(万美元)⑶计算费用(b尸Exl.4xl.1=3000x
1.4x
1.1=4620(万美元),则其中配管工程费费用为4620-4200=420(万美元)
30.按照形成资产法编制建设投资估算表,下列费用中可计入无形资产费用的是0o[单选题]*A.研究试验费B.非专利技术使用费正确答案)C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费答案解析A、C选项属于固定资产其他费;D属于其他资产费用
31.关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响,下列说法中正确的是()o[单选题]*A.建筑周长系数越高,建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变,中跨数目越多越经济.确答案)C.大中型工业厂房一般选用砌体结构,以降低造价D.建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的增加答案解析A选项,建筑周长系数越低,建筑工程造价越低C选项,大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构D选项,建筑物面积或体积的增加,一般会引起单位面积造价的降低
32.某建筑工程的造价组成见下表,该工程的含税造价为()万元管理费、规费、利词名称人工费(万元)材料费(万元)机具费(万元)增值税(万元)金额及费率8003450160075011%含税,可抵扣综合进顼税说明不含税不含税——率为15%[单选题]*A.
6826.5(正确答案)B.
6876.0C.
7276.5D.
7326.0答案解析不含税的材料费=3450(1+15%)=3000(万元)含税造价=(800+3000+1600+750)x(1+11%)=
6826.5(万元)
33.当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,编制设备安装工程费概算可选用的方法是()o[单选题]*A.设备价值百分比法〔正确答案)B.设备系数法C综合吨位指标法D.预算单价法答案解析设备价值百分比法,又叫安装设备百分比法当初步设计深度不够,只有设备出厂价而无详细规格、重量时,安装费可按占设备费的百分比计算
34.实物量法与定额单价法编制施工图,编制步骤的主要差别在于()o[单选题]A.列项B.计算工程量C.计算工料机费用(正确答案)D.计算利润与管理费答案解析A、B、D选项两者都有
35.施工图预算的二级预算编制形式是指()[单选题]*A.编制人编制、审核人审核B.建筑安装工程预算,设备工器具购置费预算C.单位工程预算、建设项目总预算〔正确答案)D.单项工程综合预算、建设项目总预算答案解析:二级预算编制形式由建设项目总预算和单位工程预算组成
36.采用定额单价法编制施工图预算时,下列做法正确的是()[单选题]*A.若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致,需要按实际使用材料价格换算预算单价(正确答案)B.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加,只调价不调量C.因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少,既调价也调量D.对于定额项目计价中未包括的主材费用,应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价答案解析套用定额预算单价计算直接工程费,分项工程的主要材料品种与预算单价或单位估价表中规定材料不一致时,不能够直接套用预算单价,需要按实际使用材料价格换算预算单价
37.根据《标准施工招标文件》(2007年版),进行了资格预审的施工招标文件应包括()[单选题I*A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书1F确答案)D.评标委员会名单答案解析当进行资格预审时,招标文件中应包括投标邀请书,该邀请书可代替资格预审通过通知书,以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格
38.为编制招标工程量清单,在拟定常规的施工组织设计时,正确的做法是()o[单选题]*A.根据概算指标和类似工程估算整体工程量时,仅对主要项目加以估算(正确答案)B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下,施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时,不必考虑节假日、气候的影响答案解析关于B选项,施工总方案只需对重大问题和关键工艺作原则性的规定,不需考虑施工步骤C选项,施工进度计划要满足合同对工期的要求,在不增加资源的前提下尽量提前D选项,在计算人、材、机资源需要量时,人工工日数量根据估算的工程量、选用的定额、拟定的施工总方案、施工方法及要求的工期来确定,并考虑节假日、气候等的影响
39.关于招标工程量清单中其他项目清单的编制,下列说法中正确的是()[单选题]*A投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响B.暂列金额可以只列总额,但不同专业预留的暂列金额应分别列项,案)C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金D.计日工的暂定数量可以由投标人填写答案解析A选项,工程建设标准的高低、工程的复杂程度、工程的工期长短、工程的组成内容、发包人对工程管理要求等都直接影响到其具体内容C选项,以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价,即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等D选项,计日工的暂定数量由招标人填写
40.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB5O5OO-2OI3,关于招标控制价的编制要求,下列说法中正确的是0o[单选题]*A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用C.应由招标工程量清单编制单位负责编制D.应使用行业和地方的计价定额与相关文件计价।,确答案答案解析A选项,招标控制价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制B选项,应包含要求承包人承担的风险费用C选项,招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托、具有相应资质的工程造价咨询人编制
41.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,招标控制价的综合单价组价工作包括
①确定工、料、机单价;
②确定所组价定额项目名称;
③计价组价定额项目的合价;
④除以工程量清单项目工程量;
⑤计算组价定额项目工程量,下列工作排序正确的是o[单选题]*A.
②5
①@©正确答案C.
②©@@@答案解析首先,依据提供的工程量清单和施工图纸,按照工程所在地区颁发的计价定额的规定,确定所组价的定额项目名称,并计算出相应的工程量;其次,依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价;同时,在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上,按规定程序计算出所组价定额项目的合价,然后将若干项所组价的定额项目合价相加除以工程量清单项目工程量,便得到工程量清单项目综合单价
42.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-20I3,在招标文件未另有要求的情况下,投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是o[单选题]*A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险正确答案答案解析招标文件中要求投标人承担的风险费用,投标人应考虑进入综合单价对于承包人根据自身技术水平、管理、经营状况能够自主控制的风险,如承包人的管理费、利润的风险,承包人应结合市场情况,根据企业自身的实际合理确定、自主报价,该部分风险由承包人全部承担
43.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于施工发承包投标报价的编制,下列做法正确的是o[单选题]*A.设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以设计图纸特征为准B.暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写,不得变动正确答案C.材料、工程设备暂估价应按暂估单价,乘以所需数量后计入其他项目费D.总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价答案解析A选项,设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的,以招标工程量清单项目特征为准C选项,暂估价中的材料、工程设备暂估价必须按照招标人提供的暂估单价计入清单项目的综合单价D选项,总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况,按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定
44.施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是0o[单选题]A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价正确答案答案解析施工招标工程量清单中,应由投标人自主报价的其他项目是计日工单价和总承包服务费
45.关于联合体投标需遵循的规定,下列说法中正确的是o[单选题]*A.联合体各方签订共同投标协议后,可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体,按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的,可以联合体牵头人的名义提交投标保证金.E确答案答案解析A选项,联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己名义单独投标B选项,资格预审后联合体增减、更换成员的,其投标无效C选项,由同一专业的单位组成的联合体,按其中较低资质确定联合体资质等级
46.下列施工评标及相关工作事宜中,属于清标工作内容的是o[单选题]*A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析正确答案答案解析清标工作主要包含下列内容1对招标文件的实质性响应;2错漏项分析;3分部分项工程量清单项目综合单价的合理性分析;4措施项目清单的完整性和合理性分析,以及其中不可竞争性费用正确分析;5其他项目清单项目完整性和合理性分析;6不平衡报价分析;7暂列金额、暂估价正确性复核;8总价与合价的算术性复核及修正建议;9其他应分析和澄清的问题
47.我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标,招标文件规定借款国国内投标人有
7.5%的评标优惠,若投标工期提前,则按每月25万美元进行报价修正,现国内甲投标人报价5000万美元,承诺较投标要求工期提前2个月,则甲投标人评价标为0万美元[单选题1*A.5000B.4625C.4600D.4575正确答案答案解析评价标=5000*1-
7.5%-2*25=4575万美元
48.关于评标过程中,对投标报价算术错误的修正,下列做法中正确的是o[单选题]*A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正确答案B.修正的价格,经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格,否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的,以小写金额为准答案解析B选项,修正的价格,经投标人书面确认后具有约束力C选项,投标人应接受修正价格,否则投标被否决D选项,投标文件中的大写与小写金额不一致的,以大写金额为准
49.工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是o[单选题]*A.交钥匙总承包B.EPC总承包确答案C.设计--施工总承包D.工程项目管理总承包答案解析EPC总承包即工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
3.某进口设备到岸价为1500万元,银行财务费,外贸手续费合计36万元,关税300万元,消费税和增值税税率分别为10%、13%,则该进口设备原价为()万元[单选题]*A.
2386.8B.
2296.0(l确答案)C.
2362.9D.
2352.6答案解析消费税二(1500+300)xlO%/(1-10%)=200(万元),增值税二(1500+300+200)xl3%=260(万元)进口设备原价=1500+36+300+200+260=2296(万元)
4.关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算,下列说法中正确的是()[单选题]*A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时,税前造价不包含增值税的进项税额二确答案)答案解析选项A错误,简易计税有适用的范围选项B错误,一般计税法,建筑业增值税税率为9%;简易计税方法,建筑业增值税税率为3%选项C错误,采用简易计税法时,税前造价包含增值税的进项税额
5.根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定,下列费用项目中,属于施工机具使用费的是()o[单选题]*A.仪器仪表使用费正,B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费
50.工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本,其成本费用应由()等组成[单选题]*A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润c.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用;正确答案)D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用答案解析工程总承包项目的成本费用由施工费用,直接设备材料费用,分包合同费用,公司本部费用,调试、开车服务费用和其他费用组成,也可以将工程总承包费用按阶段分解成勘察设计费用、采购费用和施工费用三部分
51.国际竞争性招标投标过程中只对标书的报价和其他因素进行评比不对投标人资格进行评审的工作是0o[单选题]*A.清标B.审标C.评标,正确答案)D.定标答案解析评标只是对标书的报价和其他因素,以及标书是否符合招标程序要求和技术要求进行评比,而不是对投标人是否具备实施合同的经验、财务能力和技术能力的资格进行评审对投标人的资格审查应在资格预审或定审中进行
52.为合理划分发承包双方的合同风险,对于招标工程在施工合同中约定的基准日期一般为0o[单选题]*A.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天正就答案)B.招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天C施工合同签订前的第28天D.施工合同签订前的第42天答案解析对于实行招标的建设工程,一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日
53.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB5O5OO-2O13,中标人投标报价浮动率的计算公式是o[单选题]*A.1-中标价/招标控制价XI00%B.1■中标价/施工图预算xl00%C.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的招标控制价X100%正确答案D.1-不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的施工图预算xl00%答案解析
①实行招标的工程承包人报价浮动率L=1—中标价/招标控制价X100%
②不实行招标的工程承包人报价浮动率L=l-报价值/施工图预算上述公式中的中标价、招标控制价或报价值、施工图预算,均不含安全文明施工费
54.某分项工程招标工程量清单数量为4000m2,施工中由于设计变更调减为3000m2,该项目招标控制价综合单价为600元/m2,投标报价为450元/m2合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15%时,综合单价以招标控制价为基础调整若承包人报价浮动率为10%,该分项工程费结算价为万元I单选题]*A.
137.70i确答案B.
155.25C.
186.30D.
207.00答案解析3000:4000=75%,工程量减少超过15%,需对单价做调整P2x1-L x1-15%=600x1-10%x1-15%=459万元P0P2x1-L x1-15%,450459,Pl按照P2x1-L x1-15%调整结算价=459x3000=
137.7万元
55.某施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额,调价因素及有关数据见下表某月完成进度款为1500万元,则该月应当支付给承包人的价格调整金额为0万元施工机具人工钢材水泥砂石料定值使用费权重系数
0.
100.
100.
150.
150.
200.30基准日价格或指数80元/日100110120115—现行价格或指数90元/日102120110120—[单选题]*人工钢材水泥砂石料施工机具使用费定值正确答案权重系数
0.
100.
100.
150.
150.
200.30基准日价格或指数80元/日100110120115—现行价格或指数90元/日102120110120—A.-
30.3B.
36.45C.
112.5D.
130.5答案解析P0=1500x{
0.3+[
0.lx9080+
0.1X1024-100+
0.15x120X10+
0.15x110720+
0.20x120^115卜1}=
36.45万元
56.根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款,下列引起承包人索赔的事件中,只能获得工期补偿的是()o[单选题]*A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误正洲答案)答案解析异常恶劣的气候条件导致工期延误是属于不可抗力,只索赔工期
57.关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是()[单选题]*A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格计算并支付C.因发包人口头指令实施的现场签证事项,其发生的费用应由发包人承担D.经发包人授权的工程造价咨询人,可与承包人做现场签证(正确空案)答案解析关于A,承包人应按照现场签证内容计算价款,报送发包人确认后,作为增加合同价款,与进度款同期支付关于B,如果现场签证的工作没有相应的计日工单价,应当在现场签证报告中列明完成该签证工作所需的人工、材料、工程设备和施工机械台班的数量及其单价关于C合同工程发生现场签证事项,未经发包人签证确认,承包人便擅自实施相关工作的,除非征得发包人书面同意,否则发生的费用由承包人承担承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的,发包人应及时以书面形式向承包人发出指令,提供所需的相关资料;承包人在收到指令后,应及时向发包人提出现场签证要求关于D,现场签证是指发包人或其授权现场代表包括(工程监理人、工程造价咨询人)与承包人或其授权现场代表就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明
58.某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:
①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;
②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;
③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日承包人可向发包人索赔的人工费为()元[单选题]*A.1500B.2500C.4500正确答案)D.5500答案解析各事件处理结果如下
(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔
(2)抢修道路用工的索赔额:20x200=4000(元)
(3)停电导致的索赔额:I0X200X25%=500(元)总索赔费用=4000+500=4500(元)
59.关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是o[单选题I*A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任氏若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿正确答案C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿答案解析共同延误的处理在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生或相互作用而形成的,故称为“共同延误在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则1首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任2如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿3如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿4如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿
60.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB5O5OO-2O13,关于工程计量,下列说法中正确的是o[单选题]*A.合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量正确答案B.因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量C成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量D.总价合同应按实际完成的工程量计算答案解析关于A,工程计量的范围包括:工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目,如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等关于B,因异常恶劣天气造成的返工工程量应给予计量,关于C,成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量关于D,总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
61.关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是o[单选题]*A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少D.预付款的额度通常与主要材料和构件费用占建安费的比例相关(正确性案)答案解析关于A,预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的关于B,起扣点计算法对承包人比较有利,最大限度地占用了发包人的流动资金,但是,显然不利于发包人资金使用关于C,预付款一般逐月从工程进度款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少
62.关于施工合同工程价款的期中支付,下列说法中正确的()o[单选题]*A.期中进度款的支付比例,一般不低于期中价款总额的60%(正确答案)B.期中进度款的支付比例,一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目,其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议,等待争议解决后再支付全部进度款答案解析进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%,因此,A正确,B错误综合单价发生调整的,以发承包双方确认调整的综合单价计算进度款,C错误若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议,发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书
63.发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人正确的做法是()[单选题]*A.将该工程自主拍卖B.将该工程折价出售C.将该工程抵押贷款D.催告发包人支付,并索要延迟付款利息C卜确答案)答案解析发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付的利息,D正确发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的,除法律另有规定外,承包人可与发包人协商将该工程折价,也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖
64.关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限,下列说法中正确的是()o[单选题]*A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止(正确答案)答案解析承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后,应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔,A错误承包人在提交的最终结清申请中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔,B错误提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止,C错误,D正确
65.调解是解决工程合同价款纠纷的一种途径,下列关于调解的说法中正确是0o[单选题]*A.承包人对调解书有异议时,可以停止施工B.发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件C.发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人确答案)D.调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止答案解析除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改,或合同已经解除,承包人应继续按照合同实施工程,A错误如果调解人已就争议事项向发承包双方提交了调解书,而任一方在收到调解书后28天内,均未发出表示异议的通知,则调解书对发承包双方均具有约束力,B错误合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动,C正确在最终结清支付证书生效后,调解人的任期即终止,D错误
66.下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是()o[单选题I*A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修改后合格,发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款正确答案)D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理答案解析A选项,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持B选项,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持C选项,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持D选项,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持
67.根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工验收应当具备的资料包括0o[单选题]*A.工程质量监督机构签署的工程质量监督报告B.施工单位签署的质量合格文件C.竣工结算报告D.施工单位签署的工程保修书(正确答案)答案解析此题考查的是竣工验收的条件
(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容
(2)有完整的技术档案和施工管理资料
(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告
(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
(5)有施工单位签署的工程保修书
68.下列竣工财务决算说明书的内容,一般在项目概况部分予以说明的是()o[单选题]*A.项目资金计划及到位情况B.项目进度、质量情况(正吮答案)C.项目建设资金使用与结余情况D.主要技术经济指标的分析、计算情况答案解析项目概况一般从进度、质量、安全和造价方面进行分析说明进度方面主要说明开工和竣工时间,对照合理工期和要求工期分析是提前还是延期;质量方面主要根据竣工验收委员会或相当一级质量监督部门的验收评定等级、合格率和优良品率;安全方面主要根据劳动工资和施工部门的记录,对有无设备和人身事故进行说明:造价方面主要对照概算造价,说明节约或超支的情况,用金额和百分率进行分析说明
69.某工业建设项目及其中K车间的各项建设费用名义如下表所示则K车间应分摊的建设单位管理费为()O项目名称建筑工程费(万元)安装工程费(万元)需安装设备费(万元)建设单位管理费《万元》建设项目600010003000210K车间20005001500[单选题I*A.70(正确答案)B.75C.84D.105答案解析应分摊的建设单位管理费=(2000+500+1500)-(6000+1000+3000)x210=84万元
70.关于工程质量保证金,下列说法中正确的()o[单选题]*A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.已经缴纳履约保证金的,不得同时预留质量保证金:正确答案)C.采用工程质量保证担保的,预留质保金不得高于合同价的2%D.质量保证金的返还期限一般为2年答案解析关于A,质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%A错误,采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他方式的,发包人不得再预留质量保证金C错误,关于D,发包人在接到承包人返还质量保证金申请后,应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实如无异议,发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人
二、多项选择题(共22题,每题2分每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得
0.5分)
71.计算设备进口环节增值税时,作为计算基数的计税价格包括()*A.外贸手续费B.到岸价正确答案)C.设备运杂费D.关税(正确答案)E.消费税(正确答案)答案解析进口环节增值税额=组成计税价格x增值税税率
72.根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有0o*A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费(E确答案)C建筑安装工程一切险D.地方教育附加费正审答案)E.劳动保险费F确答案)答案解析A选项属于我国建筑安装工程费中的施工机具使用费,C选项属于国外管理费
73.国外建筑安装工程费用中的开办费一般包括()等D.大型机械安拆费答案解析施工机具使用费是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或租赁费
6.下列费用项目中,包含在国外建筑安装工程材料费中的是o I单选题]*A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费正戈答案C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费答案解析材料费主要包括:材料原价;运杂费:税金;运输损耗及采购保管费;预涨费
7.在工程建设其他费用中,下列各项中属于技术服务费的是o[单选题]*A.环境影响评价费J确答案
8.市政公用设施配套费C.专利及专有技术使用费D.工程保险费答案解析环境影响评价费属于技术服务费中的专项评价费市政公用设施配套费、工程保险费技术服务费同属于工程建设其他费专利及专有技术使用费属于建设期计列的生产经营费
8.下列费用项目中,属于联合试运转费中试运转支出的是o[单选题I*A.施工单位参加试运转人员的工资工确答案B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用A.工地清理费正讹答案)B.现场管理费C.材料预涨费D.周转材料费正确答案)E.暂定金额答案解析开办费包括用电、用水、机具费,清理费,周转材料摊销费,临时设施摊销费,驻工地工程师办公费,现场实验费,其他开办费BC选项属于国外建筑安装工程费用中的各分部分项工程费用,E选项属于我国建筑安装工程费用的组成部分
74.下列建设用地取得费用中,属于征地补偿费的有()*A.土地补偿费JF确答案)B.安置补助费正就答案)C.搬迁补助费D.土地管理费H确答案)E.土地转让金答案解析征地补偿费包含以下内容
(1)土地补偿费
(2)青苗补偿费和地上附着物补偿费
(3)安置补助费
(4)新菜地开发建设基金
(5)耕地占用税
(6)土地管理费C选项属于拆迁补偿费用,E选项属于出让金、土地转让费
75.根据分部组合计价原理,单位施工可依据()等的不同分解为分部工程*A.结构部位(正确答案)B.路段长度(正决答案)C.施工特点5确答案)D.材料E.工序答案解析单位工程可以按照结构部位、路段长度及施工特点或施工任务分解为分部工程
76.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB5O5OO-2OI3),关于工程量清单计价的有关要求,下列说法中正确的有()*A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包,可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价(正确给案)C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制(正确答案)D.工程量清单计价方式下,必须采用单价合同E.招标工程量清单的准确性和完整性由清单编制人负责答案解析A选项,事业单位自有资金投资的建设工程发承包,必须采用工程量清单计价,D选项,工程量清单计价方式下,鼓励采用单价合同E选项,招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
77.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013),关于分部分项工程量清单的编制,下列说法正确的有0o*A.以重量计算的项目,其计量单位应为吨或千克正确答案)B.以吨为计量单位时,其计算结果应保留三位小数正确答案)C.以立方米为计量单位时,其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时,其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的,应取整数正确答案)
78.下列工人工作时间中,属于有效工作时间的有()o*A.基本工作时间(正确答案)B.不可避免中断时间C辅助工作时间(正确答案)D.偶然工作时间E.准备与结束工作时间(正确答案)答案解析B属于休息时间,D属于损失时间
79.下列费用项目中,构成施工仪器仪表台班单价的有()*A.折旧费(正确答案)B.检修费C.维护费正确答案)D.人工费E.校验费(正确答案)答案解析施工仪器仪表台班单价由四项费用组成,包括折旧费、维护费、校验费、动力费B、D属于施工机械台班单价
80.确定预算定额人工工日消耗量过程中,应计入其他用工的有()*A.材料二次搬运用工81电焊点火用工(正确答案)C.按劳动定额规定应增(减)计算的用工D.临时水电线路移动造成的停工E确答案)E.完成某一分项工程所需消耗的技术工种用工答案解析材料二次搬运用工属于二次搬运费,C、E属于基本用工
81.在技术改造项目中,可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模下列属于生产能力平衡法的是()o*A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法(正确答案)D.最大工序生产能力法
①确答案)E.设备系数法答案解析在技改项目中,可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模最大工序生产能力法是以现有最大生产能力的工序为标准,逐步填平补齐,成龙配套,使之满足最大生产能力的设备要求最小公倍数法是以项目各工序生产能力或现有标准设备的生产能力为基础,并以各工序生产能力的最小公倍数为准,通过填平补齐,成龙配套,形成最佳的生产规模
82.总平面设计中,影响工程造价的主要因素包括o*A.现场条件正确答案B.占地面积正确答案C.工艺设计D.功能分区正确答案E.柱网布置答案解析总平面设计中影响工程造价的主要因素包括1现场条件;2占地面积;3功能分区;4运输方式C选项属于影响工业建设项目工程造价的主要因素,D选项属于建筑设计组成部分
83.根据《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于分部分项工程项目清单的编制,下列说法中正确的有o*A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要确答案D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行正确答案答案解析关于A选项,分部分项工程量清单的项目编码,应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置关于B选项,分部分项工程量清单的项目名称应按专业工程计量规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定关于D选项,当附录中有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程项目的实际选择其中一个确定
84.关于施工投标报价中下列说法中正确的有*A.投标人应逐项计算工程量,复核工程量清单B.投标人应修改错误的工程量,并通知招标人C.投标人可以不向招标人提出复核工程量中发现的遗漏D.投标人可以通过复核防止由于订货超量带来的浪费确答案)E.投标人应根据复核工程量的结果选择适用的施工设备(正确答案)答案解析A选项投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料,计算主要清单工程量,复核工程量清单B选项,复核工程量的目的不是修改工程量清单,即使有误,投标人也不能修改工程量清单中的工程量
85.根据我国现行施工招标投标管理规定,投标有效期的确定一般应考虑的因素有0o*A.投标报价需要的时间B.组织评标需要的时间正铺答案)C.确定中标人需要的时间(正确答案)D.签订合同需要的时间(正党答T)E.提交履约保证金需要的时间答案解析一般考虑以下因素1)组织评标委员会完成评标需要的时间;2)确定中标人需要的时间;3签订合同需要的时间一般项目投标有效期为60〜90d投标保证金的有效期应与投标有效期保持一致投标有效期和投标保证金的规定,需要提交的资格审查资料,是否允许提交备选投标方案,以及投标文件标识所应遵循的标准格式要求
86.依法必须招标的工程,对投标保证金的退还,下列处置方式正确的有()o*A.中标人无正当理由拒签合同的,投标保证金不予退还确答案)B.招标人无正当理由拒签合同的,应向中标人退还投标保证金E确答案)C.招标人与中标人签订合同的,应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的,应向未中标人退还投标保证金及利息正确答案)E.未中标人的投标保证金,应在中标通知书发书同时退还答案解析C选项,招标人与中标人签订合同的,应在合同签订后向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息E选项,未中标人的投标保证金,招标人最迟应当在与中标人签订合同5天内,向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
87.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-50500-2013),关于计日工费用的确认和支付,下列说法中正确的有0o*A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量和单价B.已标价工程量清单中有该类计日工单价的,按该单价计算(正确答案)C.已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,按承包人报价计算D.计日工价款应列入同期进度款支付正确答案)E.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,承包人应予执行।正确答案)答案解析A选项,承包人应按照确认的计日工现场签证报告核实该类项目的工程数量C选项,已标价工程量清单中没有该类计日工单价的,由发承包双方按工程变更的有关的规定商定计日工单价计算
88.下列资料中,可以作为施工发承包双方提出和处理索赔直接依据的有()*A.未在合同中约定的工程量所在地地方性法规B.工程施工合同文件(正确答案)C.合同中约定的非强制性标准5确答案)D.现场签证E.合同中未明确规定的地方定额答案解析本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项选项A错误,工程项目所在地的地方性法规和地方政府规章,也可以作为工程索赔的依据,但应当在施工合同专用条款中约定为工程合同的适用法律;选项D错误,现场签证可以作为证据,但不能作为依据;选项E错误,国家、部门和地方有关的标准、规范和定额,对于工程建设的强制性标准,是合同双方必须严格执行的;对于非强制性标准,必须在合同中有明确规定的情况下,才能作为索赔的依据
89.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB-5O5OO-2O13),关于工程竣工结算的计价原则,下列说法正确的是0o*A.计日工按发包人实际签证确认的事项计算二B.总承包服务费依据合同约定金额计算,不得调整C暂列金额应减去工程价款调整金额计算,余额归发包人王确答案)D.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算E确答案)E.总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算,不得调整答案解析B选项总承包服务费应依据合同约定金额计算,如发生调整的,以发承包双方确认调整的金额计算E选项,采用总价合同的,应在合同总价基础上,对合同约定能调整的内容及超过合同约定范围的风险因素进行调整
90.发包人对工程质量有异议,竣工结算仍应按合同约定办理的情形有()o*A.工程已竣工验收的正确答案)B.工程已竣工未验收,但实际投入使用的日确答案)C.工程已竣工未验收,且未实际投入使用的D.工程停建,对无质量争议的部分(:E确答案)E.工程停建,对有质量争议的部分答案解析
(1)已经竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程.其质量争议按该工程保修合同执行,竣工结算按合同约定办理;
(2)已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议,双方应就有争议的部分委托有资质的检测鉴定机构进行检测,根据检测结果确定解决方案,或按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算,无争议部分的竣工结算按合同约定办理
91.在国际工程承包中,根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版),因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括0o*A.实际工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%(正确答案)B.该工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
0.01%正削答案)C.由于工程量的变动直接造成单位工程费用的变动超过1%(正确答案)D.原工程量全部删减,其替代工程的费用对合同总价无影响E.该部分工程量是合同中规定的“固定费率项目”答案解析因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括:1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%⑵该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的
0.01%;3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超1%;4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目二
92.根据财政部、国家发改委、住建部的有关文件,竣工决算的组成文件包括0o*A.工程竣工验收报告
8.工程竣工图正确答案)C.设计概算施工图预算D.工程竣工结算E.工程竣工造价对比分析正确答案)答案解析竣工决算是由竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程竣工造价对比分析四部分组成答案解析试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物资消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资以及专家指导费等;试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入联合试运转费不包括应由设备安装工程费用开支的调试及试车费用,以及在试运转中暴露出来的因施工原因或设备缺陷等发生的处理费用
9.某建设项目静态投资20000万元,项目建设前期年限为1年,建设期为2年,计划每年完成投资50%,年均投资价格上涨率为5%,该项目建设期价差预备费为0万元[单选题]*A.
1006.25B.
1525.00C.
2056.56C确答哭)D.
2601.25答案解析第一年价差预备费=10000x[(1+5%)x(1+5%)
0.5-11=
759.30(万元),第二年的价差预备费=10000x[(1+5%)x(1+5%)
0.5x(1+5%)-1]=
1297.26(万元),价差费合计=
759.30+
1297.26=
2056.56(万元)
10.某项目建设期为2年,第一年贷款4000万元,第二年贷款2000万元,贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放,建设期内只计息不付息该项目第二年的建设期利息为()万元I单选题]*A.200B.500C.520(正确答案)D.600答案解析第一年利息=4000/2xl0%=200(万元),第二年利息二(4000+200+2000/2)x!0%=520(万元)
11.关于建设工程的分部组合计价,下列说法正确的是o[单选题]*A.适用于没有具体图样和工程量清单的建设项目计价B.要求将建设项目细分到最基本的构造单元确答案C.是利用产出函数进行计价D.具有自上而下、由粗到细的计价组合特点答案解析选项A错误,如果一个建设项目的设计方案已经确定,常用的是分部组合计价法选项C错误,当一个建设项目还没有具体图样和工程量清单时,需要利用产出函数对建设项目投资进行匡算选项D错误,工程计价是自下而上的分部组合计价
12.下列定额中,项目划分最细的计价定额是o I单选题I*A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额正,答案D.概算定额答案解析各种定额间关系的比较概算定额》投资估算指施工定额预算定额概算指标标扩大的分项工建设项目、施工过程或分项工程或对象程或扩大的结单位工程单项工程、基本工序结构构件构构件单位工程用途编制施工编制施工图编制扩大初步编制初步设编制投估算预算预算设计概算计概算项目划分最细细较粗粗很粗定额水平平均先平均定额性质进生产性定额计价性定额
13.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价的是0o[单选题]*A.工程设备暂估价,正确答案B.专业工程暂估价C暂列金额D.计日工费答案解析综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润,以及一定范围内的风险费用
14.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,一般不作为安全文明施工费计算基础的是0o[单选题]*A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费正确答案C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费答案解析A选项,计日工表包括各种人工材料、施工机具C选项,项目名称、暂定数量由招标人填写D选项,结算时实际数量结算
15.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,关于计日工,下列说法中正确的是o[单选题]*A.计日工表包括各种人工,不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价,投标时应计入投标总价「I确答案C.计日工表中的项目名称由招标人填写,工程数量由投标人填写D.计日工单价由投标人自主确定,并按计日工表中所列数量结算答案解析A选项,计日工表包括各种人工材料、施工机具C选项,项目名称、暂定数量由招标人填写D选项,结算时实际数量结算
16.已知人工挖某土方lm3的基本工作时间为1个工作日,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%,则该人工挖土的时间定额为()工日/10m3[单选题]*A.
13.33B.
13.16(正确答案)C.
13.13D.
12.50答案解析工序作业时间=1/(1-5%)=
1.053(工日/m3)
17.确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数,其计算公式正确的是()[单选题]*A.机械时间利用系数二机械纯工作lh正常生产率x工作班纯工作时间B.机械时间利用系数二1/机械台班产量定额C机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/(一个工作班延续时间(8h))(正确答案)D.机械时间利用系数二(一个工作班延续时间(8h))/机械在一个工作班内纯工作时间答案解析机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/(一个工作班延续时间(8h))
18.已知砌筑lm3砖墙中砖净量和损耗量分别为529块、6块,百块砖体积按
0.146m3计算,砂浆损耗率为10%则砌筑lm3砖墙的砂浆用量为()m3[单选题]*A.
0.250(正确答案)B.
0.253C.
0.241D.
0.243答案解析砂浆净用量=1-529*
0.146/10O
0.228m3砂浆消耗量=
0.228*(1+10%)=
0.250m
319.关于材料单价的计算,下列计算公式中正确的是()o【单选题I*A.(供应价格+运杂费)x(1+运输损耗率)x(1+采购及保管费率)(正确答案)B.((供应价格+运杂费)*(1+采购及保管费率))位-采购及保管费费率)C.(供应价格+运杂费)/((1-运输损耗费)*(1-采购及保管费费率))D.((供应价格+运杂费)*(1+运输损耗率))/(1-采购及保管费费率)答案解析(供应价格+运杂费)x(]+运输损耗率)]x(1+采购及保管费率)
20.某挖掘机配司机1人,若年制度工作曰为245天,年工作台班为220台班,人工工日单价为80元,则该挖掘机的人工费为()元/台班|单选题I*A.
71.8B.
80.0C.
89.1(正确答案)D.
132.7答案解析台班人工费二人工消耗量*(1+(年制度工作日-年工作台班)/年工作台班)*台班单价=1*(1+(245-220)/220)*80=
89.
121.在计算预算定额人工工日消耗量时,包含在人工幅度差内的用工是()[单选题]*A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工工确答案)答案解析人工幅度差内容包括:
①各工种间的工序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用工;
②施工过程中,移动临时水电线路而造成的影响工人操作的时间;
③工程质量检查和隐蔽工程验收工作而影响工人操作的时间;
④同一现场内单位工程之间因操作地点转移而影响工人操作的时间;
⑤工序交接时对前一工序不可避免的修整用工
22.某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100m3/台班,当机械幅度差系数为20%时,该机械挖二类土方1000m3预算定额的台班耗用量应为()台班[单选题]*A.
8.0B.
10.0C.12正确答案)D.
12.5答案解析施工机械台班时间定额=1/100=
0.01(台班/m3)
23.概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同[单选题]*A.项目划分(正确答案)B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法答案解析概算定额与预算定额的不同之处,在于项目划分和综合扩大程度上的差异
24.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定,下列费用中属于安全文明施工费的0o[单选题]*A.夜间施工时,临时可移动照明灯具的设置、拆除费用。