还剩40页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
精选施工合同模板集锦10篇施工合同篇1
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规规定制定的示范文本,供双方当事人参照约定采用,签订合同前请仔细阅读
二、签订合同前承包人(乙方)须提交其营业执照副本供发包人(甲方)核验,同时向甲方提交盖有乙方公章的营业执照复印件
三、双方应共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定,施工中不得擅自改变房屋承重结构,拆改共用管线和设施
四、所有双方签字确认的书面资料,不限于合同、变更协议、材料验收资料等,双方至少各持一份原件
五、家庭装饰装修每个隐蔽工程结束前都需经双方共同验收工程竣工后,须双方共同验收签字认可,房子方能交付使用如某项工程不合格,乙方应及时整改
六、甲、乙双方经济来往均需开具收据竣工验收付清尾款时,乙方必须开具税务发票
七、施工期间发生的工程变更、材料变更和工期变化,都必须以双方当事人签字认可的书面材料为依据
八、建议甲方按工程进度分期支付工程款,且保留5%-10%
2、路面长5公里,路面沙化宽
3.5米,厚15厘米,总计沙化面积17500平方米,中标价12万元
3、铺设涵洞4道,涵洞深
3.5米,中标价2万元工程内容路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑
二、工程承包范围承包范围施工设计全部内容
三、工程价款及支付方式合同价款金额合计(大写)—(人民币)¥一万元工程价款按工程进度分期分批支付,工程验收合格后决算甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金,工程竣工无质量缺陷后付给乙方
四、双方的权利义务
1、由甲方提供图纸,乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工,乙方确保质量达到合格
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工
3、甲方对乙方的施工有监督管理权,甲方按施工进度对乙方的施工进行验收,验收合格后,方可进行下一工序的施工
4、未经甲方同意,乙方不得更换项目经理,否则,甲方有权终止合同
5、乙方不得将工程项目转包,未经甲方同意不得分包否则一经查实,甲方有权终止合同,同时不承担任何由此引发的法律责任
6、乙方在施工过程中,确保施工安全若出现工伤等安全事故,由乙方负责若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的,由乙方负责赔偿
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担
五、违约责任
1、乙方必须按时竣工,否则,每超期一天,按1000元/天支付违约金
2、若乙方中途终止合同,则其前期施工的投入,甲方不予赔偿,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
3、若甲方对工程质量进行验收不合格,需要返工、修复的,则乙方无条件返工、修复,直到达到要求的标准,其损失由乙方自负
4、若甲方无故中途终止合同,给乙方造成损失的,由甲方负责赔偿乙方的损失若工程质量达不到标准,需要返工、修复,而乙方不予返工、修复的,则甲方有权终止合同,解除承包关系,乙方的投入损失自负,甲方所拨付的工程价款由乙方退回
六、合同工期开工日期O竣工日期O合同工期总日历天数—天
七、质量标准工程质量标准合格
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项
十、合同生效合同订立时间O合同订立地点—镇本合同双方约定签字盖章后生效发包人(公章)承包人(公章)施工合同篇4施工合同发包方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
1、工程名称__________________________________________
2、工程地点__________________________________________
3、工程内容和承包范围地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路总长暂定为米
4、承包方式包工包料所有材料均由乙方自行采购,但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等
5、合同造价暂定为人民币元整
6、工期合同签订并生效后天内完成工期每延迟一天,乙方需向甲方支付违约金人民币-元上述逾期违约金,甲方可在本工程造价中直接扣除
7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金
8、结算办法
8.1按以下原则结算
8.
1.1按浙江省市政工程预算定额结算,具体单价及费率详见附后清单
8.
1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算
8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车(5吨车)计,此单价均已包括管理费税金等所有费用
9.3挖土机采用200型挖机,挖土机费用按元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用
9、工程质量
9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87》和《市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90》执行,要求保证达到合格等级并达到以下要求
9.
1.1混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土厚度误差±10%厚度平整度误差小于10mm宽度不小于设计规定
9.
1.2塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求,路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认路基应有良好的排水系统;路基应碾压密实、均匀坚实、稳定,压实度和平整度应符合设计要求;必须用不小于15吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于5mm o不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象道路中线标高允许误差±20mni平整度允许偏差20mmo宽度允许偏差lOOmmo
9.2材料要求
9.
2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验,复验合格其相关费用由招标方建设单位支付,复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担
10.
2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣
10.3方必须精心组织施工,如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担,甲方将给予一定的经济处罚
10.4于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题,由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担
10.5方必须做好本工程的成品保护工作,否则,因此对其他施工单位造成损失的,所有经济损失均由乙方承担
9.6路基及道路基层必须碾压密实,否则,由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担
10、安全生产和文明施工
10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全生产条例和有关规定,施工期间必须认真做好安全管理工作,杜绝重大事故发生
11.2施工期间,发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担同时根据事故情节轻重,甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元
12.3乙方应做好森林防火及环境保护工作,如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏,所产生的一切责任及后果均由乙方承担
13.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗
11、资料管理和竣工结算的有关规定n.i乙方必须按照市政工程规定要求,整理本工程的各项技术资料H.2本工程的所有资料必须用A4纸,并用电脑打印n.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内,乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套,其中一套必须是原件n.4自竣工验收合格之日算起30天内,乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份
12、付款办法
12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内,除留设结算造价10%的质量保修金外,其余款项一次性支付给乙方乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内,向甲方出具正式的税务发票
12.2质量保修金按以下规定支付a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内,甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息
13.3水电费用乙方自理
13、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉
13、本工程的质量保修期为一年,自竣工验收合格之日算起,保修期内发生质量事故,乙方接到甲方维修通知后,五天内完成维修工作否则,甲方有权另请其他施工队伍维修,所有维修款均由乙方承担,甲方可直接从质量保修金中予以扣除
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的
15、合同未尽事宜,由双方另行协商确定
15、本合同一式捌份,甲乙双方各执四份,经双方单位盖章、代表签字后生效发包方承包方代表代表合同签订地年—月—B挪用资金罪和挪用公款罪的区别刑法上规定的挪用资金罪与挪用公款罪存在的差别主要在于二者的主体不同,挪用资金罪犯罪主体系国家工作人员,而挪用公款罪的犯罪主体系公司企业或其他单位的人员
1、挪用公款罪国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪主体要件本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员客观方面本罪的客观方面表现为行为人实施了利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动,或者挪用数额较大的公款进行营利活动,或者挪用数额较大的公款超过三个月未还的行为主观要件本罪在主观方面是直接故意,行为人明知是公款而故意挪作他用,其犯罪目的是非法取得公款的使用权但其主观特征,只是暂时非法取得公款的使用权,打算以后予以归还至于行为人挪用公款的动机则可能是多种多样的,有的是为了营利,有的出于一时的家庭困难,有的为了赞助他人,有的为了从事违法犯罪活动动机如何不影响本罪成立
2、挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,是挪用资金罪客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业或者其他单位资金的使用收益权,对象则是本单位的资金所谓本单位的资金,是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产客观要件本罪在客观方面表现为行为人利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的主体要件本罪的主体为特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员主观要件本罪在主观方面只能出于故意,即行为人明知自己在挪用或借贷本单位资金,并且利用了职务上的便利,而仍故意为之总之,二者主要区别在于主体不同,一个是国家工作人员,一个是公司企业或其他单位人员由于刑事案件均由检察院侦查起诉,因此,建议当事人聘请专业的刑事律师,以便获得法院较轻的量刑保险合同订立的程序保险合同与其他合同一样,其订立过程往往是一个反复要约(协商)的过程,最终达成协议,即一方(通常是保险人)作出承诺,保险合同成立保险合同成立后,保险人应及时签发俣险单或其他保险凭证本文就介绍了保险合同订立的程序的内容,希望对您有所帮助的工程尾款待工程竣工验收合格后支付合同编号___________________________发包人(以下简称甲方)住所___________________________身份证号___________________________联系电话承包人(以下简称乙方):营业执照号:住所:法定代表人_____________________联系电话___________________________施工队负责人___________________联系电话___________________________甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信原则的基础上,保险合同订立程序
1、填写投保单保险人为了业务上的需要,印好各种单证备用投保人提出保险要求,向保险人索取单证并如实、完整地填写其想得到相应保险险种的投保单
2、将投保单交付投保人投保人在认可保险人设计的保险费率和保险条款的前提下,将保险单交付给保险人,便构成了要约
3、保险人承诺后合同成立保险人经过对投保人填写的投保单进行必要的审核,没有其他疑问的,通常表示接受并在投保单上签章,构成承诺,合同成立保险人应当及时向投保人签发保险单或者其他保险凭证,并在保险单或者其他保险凭证中载明当事人双方约定的合同内容买房子签合同的注意事项有哪些买房不是一件简单的事儿,不单要耗费大量金钱,还要在买房的过程中仔细选择,在签合同的时候还要认真审阅,那么在买房子签合同的时候应该注意什么呢?请阅读下面的文章进行了解签合同注意事项一开发商五证买房签合同首先看开发商是否具备“五证”,“五证”即房地产开发证、国有土地使用证、该工程开发许可证、建筑工程规划许可证和商品房销预售许可证签合同注意事项二是否使用规范的合同文本许多开发商在签订正式的预售合同前会要求购房者签订一份《房屋定购协议书》,交一笔订金这种行为并非购房的必经程序,往往会使购房者陷入订金纠纷签合同注意事项三查验开发商预售证及有关证明文件买期房要查看开发商是否有预售许可证,并要确认自己所购之房在预售范围内,买现房则要查看开发商是否具有该房屋的大产证和《新建住宅交付使用许可证》签合同注意事项四买期房要注意建筑面积的约定在填写暂测面积时除了要填上总建筑面积外,还要填上套内面积和公用分摊面积签合同注意事项五买期房要约定条件和时限所谓交房有两层含义一层是房屋使用权即实物交付;另一层是房屋所有权转移即产权过户签合同注意事项六签约时要注意房屋质量问题购房者在签约时,应认真推敲《商品住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》两书的内容,并将质保书作为合同的附件签合同注意事项七签约时明确物业管理事项合同中要确定前期物业管理公司,以及双方约定的物业管理范围和收费标准签合同注意事项八注意合同文本中补充协议的内容购房者应谨防有些开发商,将示范合同文本中保护交易公平的条款,通过补充协议加以取消,以减轻卖方的责任签合同注意事项九注意约定违约责任这里指的违约包括签约后购房者要求退房、不按期付款;开发商卖房后要求换房,不按期交房;面积变动超过约定幅度;质量不符合要求;办理过户手续时不符合规定和约定等签合同时哪些是事情是不能忽略的呢?
1、签合同时.预售合同上的房号楼栋一定要是预售范围内的;
2、明确房产证办理的具体时间以及无房产证、迟办房产证的违约责任依据国家规定的质量问题判断标准,确定是否出现质量问题,并约定维修期限、条件等销售合同签订有什么注意事项签订销售合同是营销员在营销活动中常见的一项法律活动销售合同的签订是一件非常重要的事情,合同签订的好坏,关系到企业的兴衰那么销售合同签订有什么注意事项呢?请阅读下面的文章进行了解
1、注意对货物的信息进行明确约定——在销售合同中,作为供方,应注意对供货的基本信息进行准确、详细约定1)名称(品名)、型号、品种等表述应完整规范,不要用简称2)规格应明确相应的技术指标,如成分、含量、纯度、大小、长度、粗细3)花色,如红、黄、白要表述清楚4)供货的数量要清楚、准确;计量单位应当规范,一般采用公制计量
2、应注意对货物质量标准进行明确约定——作为销售方,企业应根据自身情况及货物特性将质量标准与需方约定明确1)如参照国家、行业相关标准等应在中明确约定标准的名称2)如果是参照企业标准,应注意该企业标准应为已依法备案3)凭样品买卖的,双方应对样品进行封存,并可以对样品的质量予以说明4)双方对货物质量有特殊要求的,也应在合同中予以明确
3、应注意对货款的支付方式进行明确约定作为供方,应特别注意在销售合同中对需方货款支付时间、金额(应明确是否为含税价)进行明确约定建议在合同中约定要求需方支付一定金额预付款或定金(不能超过合同总金额的20%),供方才予以发货,或者在合同中约定供方收到需方支付的货款全款后发货
4、应注意对质量检验时限进行明确约定为保障供方的合理利益,一般应在销售合同中对需方进行产品检验的时间进行限制规定,即在限定时间内如需方未提出质量问题,则视为检验合格同时,在机械设备的销售中,同时建议约定需方在质量检验(验收)合格之前,不得使用产品,否则,视为验收合格,供方对此后的质量问题不再承担责任
5、应注意对违约责任进行明确约定1)延期付款责任作为供方,应在合同中明确需方延期付款的违约责任,同时还应根据供货情况对需方货款的支付进程、期限等进行必要的控制,如发生需方货款迟延支付、差额支付等情况,应视情况追究其违约责任,减低风险2)违约金的数额不应过高亦不宜过低,过高可能会有被仲裁机构或法院变更的风险,过低则不利于约束买受人
6、其他事项企业可以根据货物实际情况对产品包装要求、包装物回收、运输方式及费用承担、装卸货责任、商业秘密保守、诉讼管辖地等约定清楚,以降低合同履行风险,并尽可能保障作为销售方的合法、合理利益希望小编整理的有关销售合同的内容能够对您有所帮助,如果还有相关法律疑问,欢迎免费咨询我们的专业律师劳动合同的订立原则与注意事项劳动合同订立是指劳动者和用人单位经过相互选择和平等协商,就劳动合同条款达成协议,从而确立劳动关系和明确相互权利义务的法律行为那么劳动合同的订立原则有哪些呢?有哪些注意事项呢?请阅读下面的文章进行详细的了解订立原则、合法原贝限劳动合同必须依法以书面形式订立做到主体合法、内容合法、形式合法、程序合法只有合法的劳动合同才能产生相应的法律效力任何一方面不合法的劳动合同,都是无效合同,不受法律承认和保护
二、协商一致原则在合法的前提下,劳动合同的订立必须是劳动者与用人单位双方协商一致的结果,是双方“合意”的表现不能是单方意思表示的结果
三、合同主体地位平等原则在劳动合同的订立过程中,当事人双方的法律地位是平等的劳动者与用人单位不因为各自性质的不同而处于不平等地位,任何一方不得对他方进行胁迫或强制命令,严禁用人单位对劳动者横加限制或强迫命令的情况只有真正做到地位平等,才能使所订立的劳动合同具有公正性
四、等价有偿原则劳动合同明确双方在劳动关系中的地位作用,劳动合同是一种双务有偿合同,劳动者承担和完成用人单位分配的劳动任务,用人单位付给劳动者一定的报酬,并负责劳动者的保险金额注意事项普通员工签订注意事项
一、劳动合同签订的时间自用工之日起一个月内订立书面劳动合同即可否则用人单位须向劳动者支付双倍工资自用工之日起超过一年未与劳动者签订书面劳动合同的,视为双方已经形成无固定期限劳动合同
二、劳动合同的期限劳动合同的期限有三种有固定期限的劳动合同、无固定期限的劳动合同和以完成一定的工作为期限的劳动合同所以用人单位与劳动者在签订劳动合同时要根据双方的需求来协商确定劳动合同的期限同时,如果有约定试用期,试用期是包含在劳动合同期限内的,若劳动合同仅约定试用期的,试用期不成立,该期限为劳动合同期限并且以完成一定的工作为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,依照劳动合同法规定该情形不得约定试用期
三、对非全日制用工要特别注意
1、非全日制劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时每周工作时间累计不超过24小时
2、非全日制用工不得约定试用期
3、非全日制用工小时计酬标准不得低于最低小时工资标准
4、非全日制用工劳动报酬结算支付周期最长不得超过15日
5、用人单位必须为劳动者缴纳工伤保险,否则发生工伤事故则要承担相关责任希望以上由小编为您整理的有关劳动合同订立的内容能够帮助到您如还有相关疑问可免费咨询在线律师施工合同篇5甲方(承租方)合同编号乙方(出租方)签定地点工程名称工程地址根据甲方工程需要,经甲乙双方协商,乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议第一条设备名称、型号、数量注塔机保证符合国家标准和规范、完整第二条租赁期限
1、甲乙双方签订合同后5天内,乙方必须保证按时进入施工现场(因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任)
2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使用之日起计算设备租赁起始时间,如未使用,则以检测部门检验合格之日计算
3、甲方不再使用设备,必须提前二十天书面通知乙方,停止使用之日为设备租赁终止时间第三条租赁费用
1、设备租赁费(含设备台班费、维修保养费及三名开机工资(含夜间加班费))按每月每台¥
14500.00元包干,并每月支付一次最后一月使用时,不足月按每台每天¥
500.00元计算
2、乙方配置设备操作人员每台名,工资由甲方每月代支付给操作人员,最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票,否则甲方有权拒绝付款
3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间,经甲方同意后进行,但每月不得超过48小时,甲方不得因此扣减租赁费用第四条结算及款项支付(以乙方的有效收款凭证为准)
1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元
2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费,否则乙方有权停机或拆机
3、设备报停,甲方未付清设备租赁费用及人工工资,乙方有权不拆设备,按正常租赁费用结算,直至甲方付清各项款项为止第五条甲方的权利和义务
1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作,否则延误和造成安全事故,由甲方负责
2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内,其配置严格满足相关规范要求
3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础,否者甲方应支付整改基础所产生的各种费用根据要求埋设接地线,并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础於报告,设备基础应保持干燥
4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供
5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起,设备的使用权转移给甲方,由甲方负责日常管理(包括操作人员)
6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程,严禁违章操作和违章指挥
7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件
8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全,
9、乙方若有违规行为,甲方有权提出并责令整改,乙方应在甲方规定的时间内整改完成
10、设备性能不能满足甲方工程需要,甲方有权终止本合同,并按设备实际使用期限支付租赁费,乙方无异议
11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查,并承担由此产生的材料费用由甲方安排的操作人员必须爱惜设备,对设备进行日常保养,排出一般性故障六乙方的权利和义务
1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责
2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故,由乙方负全责
3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准,满足国家有关设备安全文明检查达标
4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务,满足甲方工程需要,确保甲方工程顺利进行,设备一般故障的排除不得超过的就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程以下简称工程的有关事宜,达成如下协议第一条工程概况
1、工程地点________________________________________
2、户型结构________________________________________套内面积平方米
3、工程承包,采取下列第种方式1乙方包工、包全部材料2乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料3____________________________________________
4、工程造价本合同工程造价暂定为人民币,大写____________________________________o单价明细详见附件一《工程报价单》工程竣工结算以实际发生的工程量结算
5、开工日期年月日;竣工日期年月0O第二条工程图纸和工程变更工程图纸由方负责提供,施工前日工程图纸必须经双方签字确认施工期间发生的对合同约定的工程内容和工期的任何变更,双方应当协商一致并签字确认,以损失,乙方的维修时间不受本款时间限制
5、设备在租赁期内的工作时间服从甲方安排,乙方无异议
6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥,若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度,甲方有权利要求更换操作人员
7、乙方必须在合同签订生效当天,提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案,否则甲方有权示为合同无效七违约责任2米内周围无杂物,未检测前甲方无权使用设备及附属设施如有遗失或损坏,6小时,否则扣除相应台班费若因甲方的过失、违章使用造成应照价赔偿
1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同;违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金
2、预计该设备租赁个月,若因甲方原因,租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算
3、在合同生效后超期20日内,由于甲方原因设备仍不能进场,乙方有权解除合同,甲方按租赁台班费的50%支付占用费八解决合同纠纷的方式凡因本合同所发生的一切纠纷,双方协商解决,未果,由原告所在地人民法院诉讼解决九其他约定
1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效;对设备进行的任何改装、添加任何附属设施,特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效,否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担
2、若设备发生安全责任事故,甲方应在半小时内通知乙方,否则后果由甲方承担;安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定,分清责任,甲、乙双方各自承担相应责任
3、双方有效证件和租赁期间的书面手续(如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等)作为本合同的附件,与合同具有同等效力
4、本合同经双方签字盖章后生效,合同执行完备,款项结清后失效
5、本合同一式份;乙方份甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日施工合同篇6发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守
一、工程概况
1、工程地址杭州市西湖区西斗门路20号楼2H
2、工程款结算方式工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单付费流程如下备注如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元x6%=823元)
二、关于工程质量及验收的约定
1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准
2.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿
三、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时,双方协商解决当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼
四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除本合同一式份,甲、乙双方各执一份合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年—月—日年—月—日施工合同篇7甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同(注进场时间听甲方通知)
一、工程名称
二、工程地点
三、技术要求依据甲方对乙方技术交底进行施工,外墙采用S西瓦,甲方应安排质检人员进行质量抽查,达到验收合格,乙方可继续施工,对出现问题,乙方应及时进行整改施工验收合格为《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》
四、承包方式合同价格本工程由甲方提供材料及外墙瓦,乙方专业人员负责铺贴工作本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算,计¥元/平方米
四、承包范围
1、甲方提供主材料,搅拌机、提升机、主电箱其它的小型机具由乙方负责(如切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)
2、如乙方在途中找借口退场,工程款按已完成工程量的50%计算
3、在乙方施工过程中要保质,保量、保安全,要服从甲方管理人员的安排
4、材料搬运由乙方负责
五、付款方式乙方施工完成一栋外墙瓦后,铺第二栋时,待甲方、施工员,验收第一栋瓦面合格后,付第一栋瓦面的总面积造价80%,待公司全部工程完工后,全部工程验收合格后30日之内,将剩余的工程款全部付清给乙方
六、工期要求每栋铺贴时间天如果完不成超期按每天1000元罚款处理
七、双方遵守责任
(一)甲方责任
1、甲方提供主材料,搅拌机、提升机、手推车
2、按合同约定支付分包工程款
3、甲方给乙方提供住宿及水电
(二)乙方责任1>乙方提供工人的安全用具,如安全带、安全帽等乙方施工需按甲方的技术交底进行施工乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准,确保验收达到合格工程
2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行如因乙方自身原因耽误工期,产生的后果由乙方负责
3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场,若喝酒后上班,被公司项目部发现,发款从工程款里直接开单扣除
4、乙方必须安全生产,服从项目部的指挥及安排去施工,乙方在施工工程中,出现返工事件由乙方自付
八、违约责任甲、乙双方必须覆约双方的责任,并按合同约定的相关条款进行施工
九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字或盖章生效
十、如乙方质量不达标,人力跟不上,管理跟不上,甲方有权单方解除合同,结算方式按合同《
四、2》条执行甲方签字乙方签字签订日期年月日施工合同篇8发包人(甲方)承包人(乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同
一、工程概况工程名称工程地点
二、工程承包范围承包范围
三、合同工期
四、质量标准
五、合同价款合同工期总日历天数天,开工日期以实际为准工程质量标准合格合同价款以工程竣工结算为准
六、甲乙方双方责任
(一)、甲方责任
1、甲方负责定位、高程控制等相关技术
2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作
3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度,所发生的费用全部由甲方承担,工期不相应顺延,并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失
(二)、乙方责任
1、乙方必须服从甲方的指令
2、乙方在工程施工过程中,必须严格遵守安全生产操作规程和规定,对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责
3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏,乙方承担责任
七、工程质量与检查
1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据
2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件
3、因工程师指令失误发生的费用,由发包人承担
4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担
八、工程款支付与竣工结算
1、工程款支付当完成工程量达到总工程量60%时,支付已完工程价款90%,剩余工程款于竣工后付清
2、竣工结算工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据,工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行
九、协议生效与终止
1、双方在协议书中签字合同生效
2、项目竣工后,结算价款支付完毕,协议即行终止
十、争议发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解
十一、本协议份数本协议一式贰份,由发包人、承包人各持壹份发包方承包方发包人(签章)承包人(签章)年月日年月日施工合同篇9建设单位(以下简称甲方)施工单位(以下简称乙方)经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将市华XX地下车库堵漏工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行
一、总则
1、工程名称地下车库
2、工程地点市
3、工程内容地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托XX公司修堵漏水
二、承包方式乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式
三、工期整个工期为20—n—10至20—9—30今年你施工单位把车库明显漏水处修堵,待明年雨季再一次进行修堵
四、工程造价经甲乙双方确定包死价共计费用元整
五、质量标准乙方根据甲方要求认真组织施工,确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准
六、双方责任
1、甲方责任1配合乙方施工,如提供必要的垂直运输2甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改
2、乙方责任1听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及省建设部门颁发的准用证,由甲方现场此作为变更工期和竣工结算的依据第三条甲乙双方的义务
(一)甲方义务
1、开工日前清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当采取保护措施
2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用
3、提供原始水电线路图纸及工程地点钥匙,保证工程地点通水通电并确保正常使用
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
5、竣工验收前甲方不得擅自入住
(二)乙方义务
1、全面检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方
2、拟定施工方案和进度计划,交甲方审定
3、施工中应妥善保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备;在工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护双方另有约定的除外
4、施工中未经甲方同意和有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构或设备管线第四条材料设备的提供负责人抽检合格后使用
(2)按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修年
七、付款方式本工程无预付工程款,现将华XX车库有漏水处堵完,经甲方验收合格后支付工程款元,待年雨季后出现漏水再次进行堵漏,工程全部完工验收合格后年一月一日前付至总工程款95%,余款5%作为工程质量保证金,年后无质量问题一次性付清
八、其它本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效未尽事宜,双方共同协商解决甲方(公章)乙方(公章)法定代表人(签字)法定代表人(签字)年月―日年—月―日施工合同篇10甲方武威六中家属院业主委员会负责人,业主委员会主任乙方全称宏达防水公司承办人,系山东省郛城县彭楼镇前刘亥行政村233号人,身份证号电话根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定,甲乙双方经友好协商,本着平等、互利、守信的原则,就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行
一、工程名称及地址武威六中家属院二号楼、三号楼(部分)屋顶防水、防潮、防漏工程二,承包方式乙方在必须使用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下,包工包料
三、工程计量屋顶面积约noo平方米,若有出入,以竣工验收实际测量的面积为准
四、工程价款屋顶防水工程,每平方米单价为39元;
五、工程工期在甲方通知进场之日起开始计算,工期为天,如遇风、雨、雪天气或其它不可抗力,乙方未经甲方同意不得施工,工期顺延
六、工程要求1,防水材料、产品名称2,乙方必须安全、文明施工,工完料净、场地清3,乙方应保证严格遵守建筑法规,严格按照国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工,采用符合国家标准的材料,确保工程质量,乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年,五年内出现渗漏水问题,乙方负责修复,因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、及时修复如在保修期内,甲方通知乙方后,乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方,乙方有权另行聘请他人维修,所有费用由乙方承担4,工程施工中,乙方应遵守甲方物业管理规定,避免对物业正常使用的影响,工程施工中安全问题由乙方自行解决,甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任5,乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时,因积极与业主联系配合,在业主监督配合下拆除、移动,不能损坏业主财产,甲方给予必要的协助,否则,由此导致的一切责任,概由乙方承担6,乙方施工时,必须将屋顶沙石垃圾清理干净,不得损坏原有防水基础七,结算方式1,乙方料进现场预付工程款%工程款,为元2,乙方施工完毕,验收合格后付%工程款,为元3,房屋竣工验收交付使用后日内付%,为元4,剩余5%工程款,作为工程保证金,待工程交付使用一年无质量问题情况下,支付给乙方
八、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效甲方全称乙方全称(签章)负责人经办人经办人20xx年月曰20xx年月日
1、材料、设备应当符合《工程报价单》的要求
2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》
3、若一方对对方提供的建筑装饰装修材料有异议需要进行复检的,检测费用由异议方先行垫付;经检测不合格的,则由对方承担第五条工程质量和验收方式
1、室内环境污染控制应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》xxxx-20xx的标准
2、本工程质量应当符合以下标准1《建筑装饰装修工程质量验收规范》xxxx-20xx2《住宅装饰装修工程施工规范》xxxx-20xx3《xx市家庭装饰装修工程质量验收标准》4___________________________________5___________________________________
3、工程验收方式由双方约定
4、本工程保修范围和保修期限双方可依照有关规定自行约定,保修期限自工程竣工验收合格之日起计算第六条工程款支付
1、工程款支付方式如下:1_________________________________2___________________________________3___________________________________
2、乙方应在收到甲方的工程款后开具收据;工程款结清后,乙方应开具税务发票第七条违约责任
1、一方当事人未按约定履行本合同义务给对方造成损失的,应当承担赔偿责任
2、甲方未按合同约定时间支付工程款的,每延误一天,应当向乙方支付欠交工程款%的违约金
3、乙方延误工期的,每延误一天,应支付给甲方元违约金
4、工程质量和室内空气质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿返工,由此造成的甲方损失和工期延误,由乙方承担赔偿责任
5、乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故,由乙方承担
6、由于乙方原因致使工期延误,经甲方催告,在合理期限内仍不能完工的,甲方有权终止合同对甲方造成的损失由乙方承担第八条争议解决方式本合同项下发生的争议,由当事人双方协商解决;也可以向XX市消费者委员会申请调解解决或者迳按下列第种方式解决
(1)向XX仲裁委员会申请仲裁
(2)向人民法院提起诉讼第九条附则
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效
2、本合同一式份,甲、乙双方各执份合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力第十条其它约定
1.________________________________
2.________________________________
3.________________________________甲方(公章)法定代表人(签字)年—月—0乙方(公章)法定代表人(签字)年—月—0施工合同篇2甲方法定代表人电话乙方授权代理人身份证号电话经协商,双方同意解除茶楼承包经营合同,并达成一致意见,为明确责任,保障双方合法权益,特签定本协议,以资共同遵守:
一、乙方于20xx年月日前将茶楼,建筑面积为
633.79平方米,退回给甲方
二、甲方向乙方支付提前解约违约金人民币元
三、甲方同意向乙方支付补偿金人民币元,用于补偿乙方的损失
四、乙方于20xx年12月支付的中央空调保养费约人民币元,由甲乙双方协商,甲方根据实际票据金额进行分摊元
五、乙方添置2张全自动麻将桌和一台发电机,约人民币10,
000.00元,由甲方根据实际票据金额进行分摊元
六、乙方第一年承包经营期间(20xx年6月1日——20xx年5月31日)的费用280,
000.00元已经交清,乙方实际使用11个月,甲方同意退还一个月的承包经营费即人民币23,
333.00yc o
七、乙方承包经营期间的水电费、物业服务费、垃圾费等所有费用,由乙方自行结清,并提供相应票据复印件
八、甲乙双方根据《物资交接清单》,对物业、设备、用具等有关费用一次性交接完毕,上述物品在乙方使用过程中有损坏的,由甲方在乙方缴纳的押金(人民币50,
000.00元)中扣除
九、乙方缴纳的押金(人民币50,
000.00元)扣除本协议第
七、八款下的费用后,仍有剩余的,由甲方于20xx年月日前一次性全部无息退还;乙方缴纳的押金(人民币50,
000.00元)不足以抵扣本协议第
七、八款费用的,由乙方自行补足或者从甲方支付的补偿款、违约金和承包经营费中抵扣
十、甲乙双方于20xx年一次性结清所有款项,乙方搬离出茶楼,并将茶楼退还给甲方,承包经营合同于20xx年月日解除
十一、承包经营合同解除后,双方再无任何纠葛
十二、本合同经双方盖章后生效,一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力《物资交接清单》作为本合同附件,与本协议有同等效力(以下无正文)甲方(盖章)20xx年月日乙方(盖章)20xx年月施工合同篇3发包方__________________承包方__________________依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,甲方将—农村公路建设项目施工发包给乙方,由乙方负责承包施工遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,明确双方的权利义务关系,经协商订立本合同
一、工程概况工程名称―农村公路建设项目
1、路基长5公里,路面宽
3.5米,总计整修面积17500平方米,中标价3万元。