还剩22页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
编号:WD-HT-0205建筑工程劳务分包合同范本2022—合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方__________________乙方__________________日期__________________---合同系列文字均可修改---合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同第十五条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用
2.保险事故发生时,甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失第十六条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议,可以自行协商解决;否则,双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决
2.发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作,且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作第十七条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件,如工期、质量、安全、环境保护、文明施合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同工、施工高峰期所到位人员数,农忙季节的人员数量,支付农民工资,遵纪守法等若达不到以上内容所规定的要求,则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的,没收全部保证金,并赔偿由此给甲方造成果
3.本工程完工后,乙方按双方所签订合同的内容完成,经有关部门验收符合本合同规定的要求,则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)第十八条不可抗力
1.不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同,当甲方与业主签订的合同没有相应标准时,执行国家或地方政府规定
2.不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施
3.因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延
4.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任第十九条合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,可以解除合同第10页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
2.因不可抗力或业主原因造成合同解除,乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬第二十条合同终止双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题,本合同即告终止第二十一条合同份数本合同一式______份,甲方_______份;乙方份第二十二条补充条款第二十三条合同生效本合同双方约定______后生效合同签订时间合同签订地点甲方(盖章)乙方(盖章)建筑工程劳务分包合同范本
(二)编号_____________发包人___________________________________第11页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同承包人___________________________________分包工程名称_____________________________施工地址__________________________区(县)发包人(全称)_______________________________承包人(全称)_______________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称___________________________________________
1.2工程概况___________________________________________
1.3分包工作内容_______________________________________范围包括_______________________________________________
1.4工程监理单位(全称)_______________________________第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共名第三条合同工期开工日期一年一月—日,完工日期一年一月—日,工期为天第12页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同第四条合同价款
4.1合同价款为元(人民币)大写元
4.2合同价款的确定原则(在确认的方式前划):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认()
4.
2.1本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整()
4.
2.2以()年施工预算或()年施工概算定额为依据
①定额工资单价为瓦工元/工日;结构木工元/工日;装修木工元/工日;钢筋工元/工日;硅工元/工日;油工元/工日;抹灰工元/工日;架子工元/工日;水暖工—元/工日;电工元/工日;壮工—元/工日;
②按建筑面积确定承包价一元/平方米;其中,地上结构—元/平方米;地下结构一元/平方米;初装修一元/平方米;水电元/平方米;;;
③分项工程承包第13页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同外墙面砖元/平方米;屋面防水元/平方米;水磨石地面元/平方米;水泥砂浆______________元/平方米;内墙普通抹灰元/平方米;;;.
4.
2.3定额工以外发生的零星用工单价元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)
4.
2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按标准补偿
4.3对合同价款内容的明确第五条合同价款的结算和支付
5.1结算、决算资料
5.
1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书
5.
1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书
5.
1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等第14页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
5.2合同价款的结算和决算
5.
2.1发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续
5.
2.2工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续
5.3合同价款的支付
5.
3.1合同价款分期支付在—年月一日付款元,在____年—月—日付款元
5.
3.2分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清
5.
3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费
5.
3.4办理支付的手续为承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据〃北京市外地进京施工企业专用发票〃作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理第15页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
6.1安全施工发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工
6.2重大伤亡及其他安全事故处理
6.
2.1发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照
6.
2.2按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理
6.3对本工程的安全生产标准,双方约定如下第七条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取第16页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同得文字变更洽商手续后方可继续施工因发包人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工
7.4对本工程的质量标准,双方约定如下第八条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的经发包人施工代表确认,工期相应顺延a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;第17页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他情况
8.2承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实
8.3非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定第九条文明施工
9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的〃施工现场管理暂行规定〃,加强科学管理,坚持文明施工
9.2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿
9.3对本工程的文明施工标准,双方约定如下第十条材料机具供应第18页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同建筑工程劳务分包合同范本
(2022)说明甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印建筑工程劳务分包合同范本
(一)甲方_________________乙方_________________依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致订立本合同第一条工程概况工程名称_____________工程地点_____________第二条工程承包范围第三条工程工期
1.计划开工日期年月日,计划完工日期年月日,总日历天数_________________天;
2.主要节点工期__________________
3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
10.1本工程由发包人提供的机械设备为承包人自备的工具为___________________________________________双方确认防护用具由____________承担
10.2由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)
10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养
10.4对本工程材料机具的使用、维护,双方约定如下第十一条文物保护对施工中发现的文物,承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人,发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告,应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施发现文物后隐瞒不报的,由责任人依法承担行政的、法律的责任因保护文物发生的费用,由发包人承担第十二条发包人的权利及义务第19页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底
12.2负责于年月日提供施工图纸套,提供必要技术资料和办理施工洽商
12.3负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务
12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题
12.5负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工期控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划
12.6负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整政
12.7负责组织工程的验收工作
12.8本工程发包人施工代表为,负责日常施工的管理、协调工作发包人也可委托—有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日通知承包人第十三条承包人的权利和义务
13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保第20页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁
13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件
13.3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_%,服从发包人的统筹安排,统一调动
13.4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续
13.5承包人必须按施工图纸及说明施工,如有合理化建议应征得发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具
13.6承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查,并及时向发包人提供有关情况和资料
13.7承包人确认为派驻工地的施工代表,负责日常施工第21页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同的管理、协调工作第十四条违约责任
14.1发包人违约责任
14.
1.1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失停工、窝工应办理书面洽商,方作为决算依据发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同
14.
1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担
14.
1.3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费
14.
1.4发包人违反财务管理规定,违约支付劳务费的,除纠正违约支付行为外,还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任
14.2承包人违约责任第22页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
14.
2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人可以终止合同,并要求承包人在日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认
14.
2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同
14.
2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划)
1.向北京仲裁委员会申请仲裁
2.向人民法院起诉第十六条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明第23页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止第十七条本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案留存一份,副本一份第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等效力在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效发包人(签章)承包人(签章)您可以在此处填写公司名称或地址YOU CANFILL INTHE COMPANYNAME ORADDRESS HERE第24页合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同计划)第四条工程质量标准所承包工程范围内的工程质量必须达到第五条组成合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下1•本合同;
2.本合同附件;
3.招投标文件;
4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决第六条标准规范本合同适用标准规范第七条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标,组织编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系,协调现场工合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同作关系
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退
4.及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料
5.按本合同约定,向乙方支付劳动报酬
6.统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用其费用
7.协助乙方办理现场施工人员出入证件,其费用由乙方自理第八条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度,做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准,对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划),合理组织,科学安排作业计划,投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同保量到位技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证,持证率达到100%特殊工种必须有特种作业操作证,持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果
10.甲方在资金暂时不到位,业主未能按时拔付工程款的情况下,乙方不得因此而影响正常施工,不得聚众闹事,做到对甲方的谅解第九条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况,使其体系有效运行
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门,同时按国家有关法律规定对事故进行处理
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求,维护甲方良好的企业形象,并承担因违反有关规定造成的损失和罚款加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境邛艮制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍第十条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制,根据工程计划需要向乙方提供
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏,乙方应按领用时的价格赔偿
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分,由甲乙双方按比例分成第十一条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价
2.承包价格所包含的内容合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
3.本合同单价为一次包死价格,在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动第十二条结算办法及付款方式
1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,5日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据
2.甲方不预付乙方生活费用,劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点),付款时间为业主付款后,支付上月结算款的%o所承包工程完工后付结算款的%,余款%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)合同范本|CONTRACT TEMPLATE劳务合同
3.在每月的承包费结算中,应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳%的劳务管理费第十三条施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的甲方的相关损失竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合(配合第三方工作的费用另外协商)第十四条工程保修
1.保修范围、期限
2.保修期间,乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修,若乙方未按甲方要求执行,甲方可委托其它单位或人员修理,其费用由乙方承担。