还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
编号WD-HT-05672022年最新版工程监理聘用合同范本新——合同书——CONTRACT DOCUMENT甲方__________________乙方__________________日期__________________—合同系列文字均可修改--合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同代表______________________年月日乙方(签名)____________年月日工程监理聘用合同范本三公路工程施工监理合同协议书
一、公路工程施工监理合同通用条件第1条定义与解释,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件
二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第123条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准而与该文件在协议书中的排列顺序无关
三、签约双方在监理合同专用条件第
6.
2.1条和监理合同附件C中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类
四、签约双方在监理合同附件A中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第
5.2条中,约定监理合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同单位提供监理服务的时间和有关期限
五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整
六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准公路工程施工监理合同通用条件
1.
1.6第三方应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即承包人
1.
1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件221监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容
2.
2.2改变监理合同附件A规定的监理服务形式或超出其范围,或增加其内容,双方应通过签订补充协议进行变更监理单位履行或提供监理合同中明确规定的附加的监理服务,是监理单位的义务,监理单位不得因其属于附加而加以拒绝
1.
1.1严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟是我国公路行业推行监理制度以来总结的监理工作原则;监理单位按照监理合同的第10页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同要求提供监理服务,体现了业主与监理单位之间是一种委托与被委托的合同关系;监理服务属于技术服务的范畴,监理工作的主要依据是各类适合的或监理合同中指定使用的专业技术规定;鉴于国内目前尚未制定统一的监理行业工作准则,因此提出按照国际惯例公认的行业工作准则履行监理服务,并在监理合同附件A第五条中将国家、交通部、项目所在省(市)颁布的监理法规列为监理服务的依据;国内各地或不同项目对监理单位赋予的职责和权限差异较大,在监理合同附件A第四条中应对此详细规定并加以适当说明
1.
1.2该合同文件必须成为本监理合同的组成部分是指业主与第三方签订的工程承包合同中的全部文件,以及针对孩合同文件与监理合同文件之间的矛盾而编制的补充文件,必须列入监理合同协议书中的第二条并同时列入监理合同附件A中的第五条241主要监理人员一般是指专业工程师和驻地监理工程师以上的监理人员,其资质材料应包括毕业院校、所学专业、技术职称、工作简历以及一般情况并附上毕业证书、职称证书、监理工程师证书或监理工作培力11证书及身份证等证明材料的影印件
1.
1.3监理单位指定的授权代表一般应是监理单位派驻到项目所在地履行监理服务的负责人
2.5监理单位履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,一般第11页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同是由业主提供且产权归业主;但也有由承包人提供或要求监理单位自备的情况,此时必须在监理合同专用条件中写明修正条文
3.2业主向监理单位免费提供的与监理服务有关的资料其内容与数量,双方可根据实际需要在监理合同附件B第一条中约定
3.4业主指定的授权代表,一般应是在项目所在地负责监理工作的人员
3.5习惯做法是通过业主与第三方签订的工程承包合同,向第三方明确监理单位的职责范围和权力;特别要注意的是,关于监理单位职权的补充和修正文件也必须列入工程承包合同
3.7如果业主已在监理合同中,要求监理单位将监理服务所需的辅助工作人员的费用列入监理费用报价中,则此项监理服务应作为监理单位正常的服务
3.
84.
24.
34.4以上各条款均属于签订经济合同要素之一的罚则鉴于在实际执行过程中,情况比较复杂,签约双方必须在监理合同专用条件的相应条款中,约定具体的赔偿办法和有关事宜
4.5合同的任何一方原本必须向另一方就履行监理合同提供一定的保障条件,但考虑到目前国内社会主义币场经济体制尚未健全、社会保障体系还不完善和外界干扰因素较多这一具体情况,本条使用的限制程度用词为应和可第12页合同范本I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同46台同双方均应在自愿的基础上,办理各类保检事宜,以降低履行监理合同时用能发生的风险否则后果自负5本条目规定了监理合同生效、终止、变更、暂停、中止、转让和分包的条件,其中重点是变更、暂停与中止监理合同的条款变更监理合同具有一个前提并分为两类第
5.
4.1条规定必须在签约双方一致同意的基础上变更监理合同;第
5.
4.2条规定业主要求改变监理合同规定的监理服务形式、范围与内容时,此类变更导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务;第
5.
4.3条规定非监理单位原因致使监理服务受到阻碍或延误时,此类变更导致增加的监理服务工作量,应作为监理单位的附加服务暂停监理合同分为两种类型第
5.
5.1条规定非监理单位原因导致监理单位不得不暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量应作为监理单位的附加服务;第
5.
5.2条规定业主要求监理单位暂停监理服务时,因此而增加的监理服务工作量,应作构监理单位的附加服务暂停监理服务很有可能导致中止监理合同,第
5.
5.4条规定上述暂停监理服务如已超过6个月时,监理单位有权按照监理合同规定的相应程序,单方面中止监理合同中止监理合同可分为三种类型第
5.
5.
1.2条规定非监理单位第13页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同原因导致全部监理服务已无法继续履行,监理单位有权单方面中止监理合同;第
5.
5.3条规定当监理单位严重违约(例如监理合同协议书第四条)时,业主有权单方面中止监理合同;第
5.
5.4条规定当业主严重违约(例如监理合同协议书第三条)时,监理单垃有权单方面中止监理合同第
5.
3.5条规定监理合同的中止不等同于合同失效,不得损害签约双方根据监理合同应有的义务、责任、权力和利益
5.6正常情况下,监理合同不得转让,原则上也不允许分包6监理单位按照监理合同的规定履行监理服务的费用,基本上可划分为二类,其一是根据监理合同附件A确定的正常服务费用;其二是根据补充协议确定的附加服务费用业主计算监理服务费用的方法和范围,向监理单位支付的方式和时间,均应在监理合同附件C中明确规定
7.1虽然业主与监理单位分别是委托方和被委托方,并且在履行监理服务期间有可能出现上下级关系,但究其根本而言,双方是一种合同关系合同双方都必须按照监理合同的规定开展工作,任何一方不得以任何理由享有特权而歧视另一方
7.2考虑公极路工程施工监理合同范本》对中外合资或外方贷款项目的适用性,因此要求在监理合同专用条件中指明,监理会同使用第14页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同的语言或主导语言及合同所遵循的法律;在通用条件第
6.3条中,要求在专用条件中规定,业主支付监理费用的货币种类和比例
7.4监理单位受业主的委托提供监理服务,必须始终做到公正与廉洁,并按照监理合同的规定,自觉地维护业主的合法利益公路工程施工监理合同专用条件A本条目下各条款中所列举的例子,仅供参考签约双方应根据项目和工程的实际情况,参阅监理合同通用条件中的相应条款,从真编写监理合同专用条件A部分
7.5如果监理单位根据监理合同履行监理服务所需的设施、设备和重要物品,是由承包人提供且产权归承包人则应首先通过监理合同专用条件B部分,对通用条件中的相应条款进行修正,然后在本条款中写明有关事宜
4.1监理单位违反监理合同的规定,并因此造成了业主的经济损失,其范围可能较广且不易确定按照惯例,监理单位一般仅对因其明确责任而受到损害的工程给予赔偿
4.4赔偿限额可考虑多种方法,例如按照对等的原则确定监理单位向业主赔偿的累计极限金额是:相关项目或工程的全额监理服务费用乘以监理单位的责任比例减去已交税金;业主向监理单位赠偿的第15页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同累计极限金额是相关项目或工程的全额监理服务费用
4.
5.2鉴于国内当前情况下银行在提供履约担保时的各种制约,建议业主在此条款中,考虑多种方法予以变通554对于监理合同期限较短(例如一年以内)的项目,可以不考虑物价变动对监理服务费用的换响;而对于监理合同期限较长(例如两年以上)的项目,则业主宜按照物价指数法对监理单位的监理服务费用进行调整
6.
2.1业主向监理单位支付监理服务费用的期限,按惯例为28日
7.3业主根据项目或工程的实际情况,既可以设立单项奖也可以设立综合奖还可以设立某些特定目标奖对监理单位履行监理服务过程中的优异成绩给予奖励8双方在此只可约定一种解决最终争端的方式,如果约定仲裁方式,对仲裁结果不服的一方,不可再向法院提出上诉B签约双方根据项目或工程的实际情况和具体要求,在此处对监理合同通用条件中不适用的条款进行修正或删除,对缺少的条款予以补充按照惯例,当合同通用条件与合同专用条件之间出现矛盾时,以合同专用条件为准公路工程施工监理合同附件A第16页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同
一、监理服务的形式由两部分组成在第一部分中,提出对监理单位的资质、监理服务的主要方式和监理服务过程中的工作隶属关系等原则要求;在第二部分中,提出对监理服务机构的设置、人员工作计划的安排和主要人员的资质等具体要求
二、在监理服务的范围中主要阐述本次监理服务所包括的工程范围和工作范围,并具体规定监理服务的性质、目的和主要工作目标
三、监理服务的工作内容首先应参照公路工程施工监理规范》JTJ077-95的规定进行归纳,然后再根据项目和工程的实际情况予以调整
四、业主应根据监理服务内容中所规定的各项具体监理工作,对监理单位的职责范围和权限戈吩给予准确的界定
五、所有与监理服务有关的合同正式文件、修汇或补充文件,都是监理单位履行监理服务的依据必须在本条目中明确列入公路工程施工监理合同附件B
一、根据监理单位履行监理服务的实际需要,双方在此约定业主向监理单位免费提供的文件和资料的内容、份数及期限
二、为了顺利地履行监理会同,业主应对监理单位就项目或工程的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题所提交的书面请示,及时给予书面答复;双方在此约定业主对各类问题给予书面答复的期第17页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同限
三、业主应当利用自身的优势,在项目所在地向监理单位提供必要的协助,以创造一个良好的外部工作环境,使监理单位能够较为顺利地按照监理合同的规定履行监理服务双方在此约定由业主负责办理或协助监理单位办理的各项事宜
四、为了支持监理单位履行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费提供的设施、设备和主要物品的品种、数量和相应的最迟提供时间、允许使用时间以及使用、维修费用的开支办法如果上述设施、设备和主要物品由第三方提供,则应根据业主与第三方签订的工程承包合同文件的规定办理,并在本条款中写明相关事宜如果要求监理单位自备全部或部分上述设施、设备和主要物品,则必须在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法
五、为了配合监理单履区行监理服务,双方在此约定业主向监理单位免费派遣的辅助监理服务的工作人员的种类和数量,以及双方对此类人员的管理方法如果要求监理单位自行聘用全部或部分上述人员,则应在本条款中增列业主对监理单位给予经济补偿的办法公路工程施工监理合同附件C
一、1计算监理服务费用的方法很多,如费率法、人年资法和总额法等推荐使用的方法是费率法,即按照监理服务范围所包括第18页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同2022年最新版工程监理聘用合同范本新说明甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,保证权利双方合法权益不受损害,如有需要可以下载修改或直接打印工程监理聘用合同范本一甲方(聘用单位)(以下简称甲方)乙方(受聘人):(以下简称乙方)甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同第一条、合同期限、合同有效期自年月日至年月日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方第二条、乙方工作岗位及职责
1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同的工程合同价额,确定相应的监理服务合同资率(参照部颁规定费率),测算初始的监理服务合同价额技照工程合同结算价额乘以监理合同费率确定最终的监理服务结算费用如果监理服务工作量基本无变化而监理服务最终结算费用低于监理服务初始合同价额,则应当按照监理服务初始合同价额结算
2.业主应通过与监理单位协商签订补充协议的方式,委托监理单位提供附加的监理服务计算附加监理服务费用的方法,原则上应在正常监理服务费用计算办法的基础上确定、由于在实际操作过程中,情况比较复杂,业主与监理单位签订补充协议时,应确定监理单位提供附加服务其相应费用的计算方法另外,建议业主在监理合同中,要求监理单位将法定节、假日和工作时间以外的加班费用列入监理服务费用报价中,将此项监理服务作为监理单位正常的服务
二、业主按照监理合同规定的期限和方式,向监理单位及时支付监理单位根据监理合同的规定应当得到的监理服务费用,是业主极为重要的合同义务按照惯例,业主在与监理单位签订监理合同和收到监理单位的履约担保后,即应向监理单位支付一定的动员预付费,并在以后的日常支付中,按照动员预付费与监理服务费用总额的比例分期扣回;业主应根据监理合同规定的办法,按月向监理单位支付监理服务费用;监理服务费用的结算可以分为两个步骤第一步是,在签第19页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同发工程交工证书之后完成动员预付费和监理单位对业主给予赔偿(如果有)的扣回,结算相应工程的监理服务费用并向监理单位返还一定比例的履约担保金;第二步是,在签发工程缺陷责任终立证书之后,扣回全部根据监理合同的规定应扣回的款项(如果有),结算工程缺陷责任期的监理服务费用和全部根据监理合同的规定应支付的款项(如果有)向监理单位返还全部剩余的履约担保金您可以在此处填写公司名称或地址YOU CANFILL INTHE COMPANYNAME ORADDRESS HERE第20页合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任第三条、工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币元第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣第五条、聘用合同的变更、终止和解除L聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同双方未达成一致意见的,原合同继续有效
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同同即自行终止
3、乙方不履行聘用合同的
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方第六条、其它事项
1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准
3、双方认为需要规定的其他事项甲方(盖章)代表(签字)乙方(签字)年月日工程监理聘用合同范本二甲方(用人单位)名称法定代表人乙方(受聘人员)姓名性别一出生年月日民族—文化程度:居民身份证号码________________________家庭住址_____________________________合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同邮政编码电话根据国家法律和有关政策,经甲、乙双方平等协商,自愿签订本合同
一、聘用合同期限
(一)本合同为有固定期限的聘用合同合同期从年月日至年月日止
二、工作性质和考核指标乙方同意按甲方工作需要,在岗位工作,完成该岗位承担的各项工作任务考核指标每月为
三、劳动保护和劳动条件公司聘用合同范本甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和培训I,并根据国家规定,为乙方提供保障安全和健康的工作条件和环境
四、劳动报酬乙方在聘用期间的基本工资为月元,奖金见甲方的奖金发放制度
五、甲方的权利和义务
(一)甲方的权利
1.依照国家的有关规定和甲方的规章制度对乙方行使管理权、考合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同核权和奖惩权
2.合同期间因工作需要,甲方有权调整乙方的工作岗位
3.具有下列情形之一的,甲方可以随时通知乙方解除劳动合同,不受提前三十天通知的限制1在试用期内发现乙方不符合聘用条件的;2乙方在试用期不能胜任岗位要求;3乙方严重违反甲方工作责任制或甲方规章制度的;4乙方严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;5乙方被依法追究刑事责任的;6乙方连续2个月季度、年考核被确定为不称职的;7不胜任现职工作,又不接受其它安排的
4.具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但应当提前十五天以书面形式通知乙方1乙方患病或非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的;2乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;3聘用合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原聘用合同无法履行,经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的;合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同4甲方濒临破产处于法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的
5.乙方受聘期间,因违法、违纪或其它不当行为,给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任二甲方的义务
1.遵守国家的法律、法规、政策,尊重职工的主人翁地位,创造有利于职工发挥积极性和创造性的企业环境
2.负责对乙方进行政治思想、职业道德、专业技术、企业管理知识、遵纪守法和规章制度的教育与培训
3.乙方具有下列情形之一,又不符合本合同第五条第一款第3项的,甲方不得解除劳动合同1乙方患职业病或因工负伤并被确认丧失劳动能力的;2患病或者负伤,在规定的医疗期内的;3乙方为女职工,在孕期、产期、哺乳期内的;4法律、法规规定的其他情形
六、乙方的权利和义务一乙方的权利
1.在合同期间乙方享有参与企业民主管理,获得政治荣誉和物质鼓励的权利合同范本|CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同
2.有权享受国家和本企业规定的劳动保护、劳动保险、福利待遇
3.因疾病治疗需要,有申请延长医疗期的权利
4.有下列情形之一的,乙方可以随时通知甲方解除聘用合同1在试用期内;2甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫乙方工作的;3甲方未按聘用合同约定支付劳动报酬或者提供工作条件的二乙方的义务
1.必须按时、按质、按量地完成约定的工作任务或工作指标,并接受甲方的考核2启觉保护甲方的形象和利益,不得实施有损甲方形象和利益的言行
3.必须以甲方工作人员名义开展业务,并服从甲方统一管理
4.乙方因其它事由单方提前解除劳动合同,应提前十五日以书面形式通知甲方,并承担相应法律责任
七、劳动保险和福利待遇甲、乙双方依法参加社会保险,按月缴纳社会保险费,乙方个人缴纳部分,由甲方在其工资中代办扣缴
九、解除劳动合同的程序第7页合同范本|CONTRACTTEMPLATE建设工程施工合同双方协商一致,认为下述程序是公正而合理的
1.提出书面通知;
2.填写《员工离职通知书》归还乙方持有的甲方的各种文件、资料、通信设备、劳动工具、住房、交通工具等甲方财产如有遗失、损坏应予赔偿
3.交接工作;
4.支付违约金和赔偿金;
5.甲方出具终止或解除劳动合同证明;
6.办理、档案和社会保险转移自乙方提出书面通知之日起的第三十一日,双方劳动合同关系解除但由于乙方的原因未能及时按程序办妥手续的,则办理时间可以顺延,由此造成的损失乙方自负但如这种延误系甲方原因,则甲方应为乙方办理手续并赔偿乙方损失
十、本合同未尽事宜,按法律、法规、规章、政策执行甲方(盖章)____________代表______________________年月日乙方(签名)____________甲方(盖章)____________。