还剩8页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
【文档尺寸A4字体仿宋标题字号20正文字号12】【合同范本】建筑装饰层施工合同范本建筑装饰层施工合同范文一发包方(甲方)承包方(乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》及其他有关法律法规的的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守第一条工程概况
1、工程名称芜湖美宝金属加工有限公司综合楼室内装饰工程
2、装饰施工地点
3、施工面积
4、承包方式包工包料
5、施工工期土建工程未完善,需至20xx年3月份完工)
6、工程质量标准合格
7、合同价款参照工程立项清单(合同附件),即人民币元,双方约定,如变更施工内容、变更材料,本部分的工程款按实另计第二条材料供应的约定
1、甲方提供的材料应甲方负责采购供应的材料、设备,要符合设计要求的合格产品,并按时供应到现场,甲、乙双方应办理交接手续乙方发现甲方提供的材料、设备有质量
7、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责
8、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失第十条争议或纠纷处理
1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)第十一条附则
1、本工程需要进行保修或保险时,应另订协议
2、本合同正式两份,双方各执一份副本2份,甲方执1份,乙方执1份
3、本合同履行完成后自动终止⑴施工图纸或作法说明
(2)工程预算书甲方(盖章)法定代表人年月日10问题或规格差异时乙方应及时向甲反应,甲方仍表示使用的,造成工程损失,责任由甲方承担甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿
2、乙方提供的材料乙方供应的材料、设备、要和样本一致,如有变动要经甲方同意,甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,禁止使用如乙方不经甲方同意善自使用,对工程造成的损失由乙方负责,并加以处罚第三条关于工程质量及验收的约定
1、本工程由
2、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变并加以处罚,严重的甲方有权终止合同
4、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目,须提前与乙方联系,方能进行该项目施工,因此影响竣工日期的,由甲、乙双方商定凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿
5、工程竣工乙方应提前十天通知甲方验收,甲方在接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续如果甲方在规定时间内不能组织验收,须及时通知乙方,另定验收日期
6、工程保修期壹年
7、甲方在本工程中对分项工程有改动,但在分部工程之内不另计价得另计价部分乙方要提前提出方案,经甲方同意后方可施工,未经同意甲方不给予验收第四条关于工程价款及结算的约定
1、工程造价参照工程预算书合同附件1双方约定,如变更施工内容,、变更材料,本部分的工程款按实另计
2、结算方法1各项工程按实际完成工程量结算工程分部分项单价按照工程预算书合同附件1单价作为结算依据2付款方式首付总造价的30%,中期总造价的30%,油漆工进场总造价的注如甲方不按合同付款方式付款给乙方,甲方要承担违约责任、乙方因因而造成的损失有甲方全权负责第五条其它事项
1、甲方工作⑴甲方应在开工前三天,向乙方进行现场交底,全部腾空或部分空屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施向乙方提供施工需要的水、电等必条件,并说明使用注意事项2做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等协调工作
2、乙方工作开工前要提供各种材料样本、施工图纸、和施工方案并指派乙方驻工地代表,全权负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务如更换人员,乙方应及时局面通知甲方要注意节约,文明施工如因乙方施工质量问题造成的损失、由乙方赔偿损失第六条纠纷处理方式
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆
2、双方通过协商、调解解决;协商、调解不成时可以向人民法院提起诉讼第七条合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守任何一方需要变更合同内容,应经协商一致,重新签定补充协议合同签定后施工前,一方如果要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,办理终止合同手续
2、施工过程中任何一方提出终止合同,需向另一书面形式提出,经双方同意后办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同第八条附则
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力凡在本省市各家庭装饰有形市场签定的合同,本合同应一式二份,甲乙双方各执一份经双方签字生效
2、本合同当事人自愿签证的,具有法律责任,双方应共同遵守甲方(签字)乙方(签字)电话电话年月曰年月曰建筑装饰层施工合同范文二建筑单位施工单位工程项目电话电话工程地址
一、工程项目及施工期限
二、工程总造价(大字)
三、质量标准依照本工程施工详图施工,说明书及验收技术规范办理,施工中双方应做好隐蔽工程,分项工程竣工工程的验收工作,如因施工上造成不合质量要求而发生返工费用,乙方包工包料由乙方负责,甲供材料造成的由甲方负责
四、材料供应,乙方包工包料由乙方自行采购,甲供材料由甲方负责采购到场,并由乙方认可,由甲方支付材料总价,乙方应按合同的约定及安全文明施工
五、其它事项
1、甲方在开工前应办好各项施工准备手续,做到施工现场路通、电通、水通
2、施工途中甲方提出工程变更,应有有关部门批准并由甲方签发变更通知书变更造成的增加工程及损失由甲方负责
3、由甲方原因造成工期延误由甲方负责,乙方造成的由乙方负责
4、本工程设计、预算如有增列项目或差错,在本合同有效期内审合修正,竣工结算时以工程决算为准
六、本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,本合同经双方签订盖章生效,至工程验收合格、款项结清后失效,本合同未尽事宜,双方协商解决附言建设单位(甲方)盖章施工单位(乙方)盖章年月日建筑装饰层施工合同范文三甲方(盖章)法定代表人发包方(甲方)承包方(乙方)按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议第一条工程概况
1、工程名称龙岩华云科技有限公司大厅及办公室改造工程
2、工程地点龙岩市九一南路华云科技有限公司
3、承包范围详见预算单
4、承包方式包工包料
5、工期本工程自年月日开工,于年月日竣工
6、工程质量合格
7、合同价款(人民币大写)伍万元整小写50000元整第二条甲方工作
1、开工前2天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项办理施工所涉及的各种申请、批件等手续
2、指派为甲方驻工地代表,负责合同履行对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜
3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用
4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续
5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用第三条乙方工作
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定
2、指派黄大军为乙方驻工地代表,负责合同履行按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录参加竣工验收,编制工程结算
4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线
6、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护第四条关于工期的约定
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用
2、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延
3、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延
4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准
2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用
3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延
4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延
5、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延
6、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用第六条关于工程价款及结算的约定
1、本合同生效后,甲方付合同价款的60%为材料工程款工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方甲方自接到上述资料5天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意并在15天内,结清尾款第七条关于材料供应的约定
1、本工程甲方负责采购供应材料,应为符合设计要求的合格新产品,并应按时供应到现场凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由甲方承担运输费用由甲方供应的材料、第八条有关安全生产和防火的约定
1、甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范
3、由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失
4、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失第九条奖励和违约责任
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失每停工或窝工一天,甲方支付乙方元甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金
2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方元,作为奖励
3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除按本合同
5.2款增加优质价款外,甲方支付乙方元,作为奖励
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿
5、甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失
6、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。