《工程招投标与合同管理》

《工程招投标与合同管理》课程实训任务书及指导书浙江建设职业技术学院2015年5月式提交给招标人在投标预备会（答疑会）上，招标人将做出澄清与解答；

10.

2.4招标人在投标预备会（答疑会）上所做出的澄清与解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认

（三）投标文件的编制

11.投标文件的语言及度量单位

11.1投标文件与与投标有关的所有文件均应使用中文1L2除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量衡量单位，均使用中华人民共与国法定计量单位

12.投标文件的构成与格式

12.1本工程须编制投标函，编制技术标与商务标

12.2投标函部分要紧包含下列内容

12.

2.1法定代表人身份证明书；

12.

2.2授权委托书；

12.

2.3投标函；

12.

2.4海潮市招标采购服务中心出具的投标保证金收讫的凭证复印件；

12.

2.5招标文件要求投标人提交的（或者投标人认为需要提交的）其他投标资料

12.3商务标部分要紧包含下列内容

12.

3.1投标总价；

12.

3.2投标报价说明;

12.

3.3投标报价汇总表

12.

3.4要紧材料报价表

12.

3.5建筑与安装工程费用表

12.

3.6建筑与安装工程预算书

12.

3.7建筑与安装工程定额分析表

12.

3.8建筑与安装工程人材机汇总表

12.

3.9建筑与安装工程安全防护、文明施工措施项目清单表

1..

3.10投标报价需要的其他资料（本项无格式，需要时由招标人文字或者表格提出，或者投标人在投标报价时提出）全国建设工程造价员资格证书或者造价工程师注册证（与资格章或者执业章配套的证书）复印件

12.4对技术标部分的要求

13.

4.1施工组织设计或者施工方案

（1）施工总平面布置设计；

（2）本次工程投入的要紧施工机械设备及检测仪器进场计划；

（3）劳动力配备及安排计划；

（4）各分部分项工程的要紧施工方法；

（5）确保工程质量的技术组织措施；

（6）确保安全生产的技术组织措施；

（7）确保文明施工的技术组织措施；

（8）合理安排施工进度计划及确保工期的技术组织措施；

（9）有必要说明的其他内容

12.

4.2项目管理机构配备

（1）项目管理班子配备情况表；

（2）项目经理简历表；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）其它辅助说明资料；

12.

4.3投标人的通常情况

（1）投标人通常情况；

（2）近三年竣工的工程一览表；

（3）目前在建工程一览表；

（4）类似工程经验；

（5）招标文件要求提交的（或者投标人认为需要提交的）其他资料

12.

4.4投标人拟派出的项目经理的《项目经理资质证书》复印件加盖投标人公章；

12.5投标文件电子文档的提交及要求

12.

5.1投标人在提交书面投标文件的同时，应提交相应的电子文档商务标与技术标

12.

5.2电子文档的格式要求投标文件电子文档应使用微软ffice电子表格（电子文档格式为microsoft的excel格式）

12.

5.3投标文件的电子文档，务必提供只读光盘，并在只读光盘上注明投标人名称、工程名称

12.

5.4投标人提交的书面投标文件的实质内容应与提交的电子文档的实质内容完全一致假如两者有个别内容不一致，应以书面投标文件为准评标委员会将按不利于投标人的原则予以处置因此产生的一切责任均由投标人承担

13.6投标文件包含本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，详见招标文件第七章一投标文件格式（表格能够按同样格式扩展）

13.投标报价

13.1本工程的投标报价使用前附表第15项所规定的方式

13.2投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总与

13.3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条与合同条款上所列招标工程范围及工期的全部（不得以任何理由予以重复），作为投标人计算单价或者总价的根据

13.4投标人应按本招标文件提供的工程量清单中列出的工程项目与工程量（施工技术措施项目由投标人自行确定工程项目与工程量，一并计入预算书中）计算，根据本省2003版计价根据的规定，按照“工料单价法”的报价方式，填报单价、合价与取费施工技术措施费连同清单项目一起取费其中的单价由人工费、材料费、施工机械使用费构成，施工组织措施费（其中环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费单列计算）、企业管理费、利润、规费、税金、风险费用等按规定程序另行计算每一项目只同意有一个报价投标人未填单价或者合价的工程项目，将被视为该项费用已包含在其他有价款的单价或者合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付

14.5工程建设标准与技术规范要求的费用应包含在投标报价中本招标工程的施工地点为前附表第3项所述，除非合同中另有规定，投标人的投标应包含完成该工程项目的成本、利润、税金、规费、施工技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用（包含施工期间在工期不变的情况下考虑停电因素而准备的自发电投入等发生的费用）

13.6投标人应先到工地踏勘以充分熟悉工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或者误解工地情况而导致的索赔或者工期延长申请将不获批准

13.7施工便道（包含与场地外公共道路连接的通道部份与其他必需的临时便道）由承包人负责，构筑施工便道的费用由投标人在踏勘现场后应作为施工技术措施费的一部分计入报价;

13.8投标人报价时要充分考虑工程所在地地质与土层特点、降雨等情况，所需的地面排水、降水等费用，应作为施工技术措施费的一部分计入报价

13.9投标人应按照“嘉建质

[2005]391号文件”与建设部《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的通知》（建办

[2005]89号）规定，根据本招标文件提供的“建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单报价表”的格式要求对建筑工程安全防护、文明施工措施费用进行单独报价，并计入总报价（填入投标报价汇总表）内投标单位应按照现行施工安全标准、规范及省、市有关规定，结合工程实际情况及施工安全管理水平，对“建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单报价表”中的“文明施工与环境保护”、“临时设施”“安全施工”各类别的项目报价小计，不得低于《浙江省建设工程取费定额（2003版）》中规定的“文明施工”与“环境保护”、“临时设施”、“安全施工”各项目的弹性区间费率下限的计算值，不得随意降低及取消该费用文明施工费按非市区工程计取

14.11工程设备材料质量要求

14.IL1由于材料生产厂家及品牌众多，价格高低不一，为保证各投标单位能有共同的投标基础与便于投标单位统一报价，该工程项目的钢材使用品牌为“沙钢”、水泥使用品牌为“三狮”，投标人应按此品牌的要求报价实际施工中发包人不排除更换其品牌，施工中施工单位有更优越的替代产品的建议，也可向发包人提出，供发包人参考，但在投标报价时不得更换招标人的要求

14.

11.2其他材料由施工单位自行按工程实际与国家有关要求选择

14.

12.3若同型号同品牌报价超过发包人自行采购价，发包人有权改为甲供

14.

13.非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目与数量进行报价

14.投标货币

14.1本工程投标报价使用的币种为人民币

15.2假如数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

16.投标有效期

16.

11.投标有效期见前附表第17项所规定的期限，在此期限内，所有投标文件均保持有效

15.2特殊的情况下，在原定投标有效期满之前，招标人能够根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人能够拒绝招标人这种要求，而投标保证金或者投标保函仍予退还同意延长投标有效期的投标人不能要求也不同意修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用

16.投标保证金

16.1投标人应按前附表第18项规定的时间与金额向招标人提交投标保证金，作为其投标的一部分投标保证金是为了避免招标人因投标人的行为而蒙受缺失，招标人可根据本须知第

16.7款规定的条件不予退还投标保证金

16.2投标保证金须使用银行汇票形式（不同意现金）；同时，出票人务必是投标人（不同意以投标人分公司或者办事处为户名的汇票）；由投标人在前附表第18项规定的时间提交给海潮市招标采购服务中心，海潮市招标采购服务中心在确认投标保证金后，将开具投标保证金收讫凭证

1.13投标人应将投标保证金收讫的凭证复印件封入投标函部分的密封袋内，与投标文件一并向招标人提交

16.4关于未能按要求提交投标保证金，投标文件将按有关条款不予受理或者作无效标处理

16.5未中标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后10天内退还，或者者，按照本须知第15条招标人规定的投标有效期或者经投标人同意的延长的投标有效期期满后10天内予以退还（不计利息）

16.6出现下列情形之一时，招标人应当在10天内退还投标人的投标保证金

16.

1.1中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；

16.

6.2招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布中止；

16.

6.3招标失败需重新组织招标；

16.

6.4投标有效期满而投标人不一致意作出延长

16.7投标人有下列任何一项情况发生时，投标保证金将不予退还给招标人造成的缺失超过投标保证金金额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿

16.

7.1投标人有不真实投标或者违法违规行为；

16.

7.2投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

16.

7.3在规定期限内中标人拒绝与招标人签定合同或者不提交履约保证金的

17.投标文件的份数

17.1投标人应按前附表第23项规定份数提交投标文件，包含正本一份，副本一份

18.投标文件的签署

18.1投标文件的正本与副本均需打印或者使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清晰地注明“正本”或者“副本”正本与副本如有不一致之处，以正本为准

18.2投标文件应根据第七章一投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章由委托代理人签字或者盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书,授权委托书应符合第七章一投标文件格式投标函部分的要求

19.3投标文件中的商务标书的预算书或者报价书务必盖有编制者的造价工程师执业专用章或者全国建设工程造价员编审资格专用章造价工程师或者造价人员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）编制者的造价工程师注册证（或者与资格章或者执业章配套的证书）的复印件同时附在预算书（或者报价书）后

20.4除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或者增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或者由投标文件签字人签字或者盖章

（四）投标文件的提交

21.投标文件的装订、密封与标记

21.1投标文件中的商务标部分（含投标函部分）（正本与副本）、技术标部分（正本与副本）、电子文档应分别密封包装在三个密封袋中，在密封袋上相应注明“商务标”、“技术标”、“电子文档”，并分别注明工程名称、投标人名称

19.2所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章

20.投标文件的提交

20.1投标人应按前附表第24项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件

21.投标文件提交的截止时间

21.1投标文件的截止时间见前附表第24项

21.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利与义务与投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准

22.迟交的投标文件

22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止时间以后收到的投标文件,将被拒绝并退回给投标人

23.投标文件的补充、修改与撤回

13.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，能够以书面形式补充修改或者撤回提交的投标文件，并以书面形式通知招标人补充、修改的内容为投标文件的构成部分

23.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记与提交，并在外层投标文件密封袋上清晰标明“补充、修改”或者“撤回”字样

23.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件

24.不予同意的投标文件

24.1投标人或者投标人的投标文件出现下列情形之一的，招标人将其投标文件作为无效投标文件，拒绝同意，并退还投标人

24.

1.1投标人应出席开标会的代表未出席开标会的；

24.

1.2投标人拟派的项目经理与通过资格预审时的项目经理不为同一人的；

24.

1.3投标人应出席开标会的代表虽已出席开标会，但出席的代表未按本须知第

25.2款的规定携带有关有效证件的；

24.

2.4在本须知第21条规定的投标截止时间以后逾期送达的或者者未送达指定地点的；

24.

3.5投标文件未按本须知第19条的规定密封、标记与骑缝加盖投标人公章的

（五）开・标

25.开标

25.1本招标工程招标人将于前附表第25项所规定的时间与地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加

25.2投标人的法定代表人或者其委托代理人、投标人拟派的招标工程项目经理，作为投标人应出席开标会的代表务必携带有关有效证件准时参加开标会

25.

2.1参加开标会议的投标人的法定代表人或者其委托代理人应随带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应随带“法定代表人证明书”与“法定代表人授权委托书”（非在海潮市工商行政管理局注册登记的企业所提交的“法定代表人授权委托书”须经所在地公证机关公证），以证明其身份法定代表人或者其委托代理人还需随带投标人的企业资质证书（副本）、营业执照（副本）、安全生产许可证等证件（原件并附复印件）

25.

2.2拟派的项目经理本人须随带本人身份证（原件并附复印件）、项目经理资质证书（原件并附复印件）、项目经理工作手册原件（省内投标单位务必随带工作手册，外省无工作手册，须有关部门出具证明）参加开标会议

25.

2.3投标人务必随带《海潮市招标采购服务中心席位证》

25.

1.4投标人的代表不准时参加开标会，将视为未出席开标会议，其投标文件将作为无效投标文件处理，退还给投标人投标人的代表不出席开标会的行为将影响其在招标人处的信誉

25.3开标程序

25.

3.1开标会议由招标人组织并主持，市招投标站指导监督，公证处现场公证

25.

3.2招标人当众检查投标文件的密封与标记情况，也能够由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督

25.

3.3经确认无误后，由公证处公证员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格与投标文件中的其他要紧内容

25.4招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读但按规定提交的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人

25.5招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或者委托代理人签字确认，以存档备查

（六）评标

26.评标委员会与评标

26.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动本工程评标委员会由招标人代表与专家评委共5名构成

26.2评标委员会的专家评委由具备相应资格的工程、经济技术人员构成专家评委由招标人在开标前在有关部门监督、公证处公证下从评委库中抽签确定

26.3开标结束后，开始评标，评标使用保密方式进行

27.评标过程的保密

27.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价与比较的有关资料与中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密

27.2在投标文件的评审与比较、中标候选人推荐与授予合同的过程中，投标人向招标人的评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程与未能中标原因作出任何解释

28.投标文件的澄清

28.1为了有助于投标文件的审查、评价与比较，评标委员会能够以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应以书面形式进行澄清或者说明，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容

29.投标文件的初步评审详评标办法

30.投标文件的评审、比较与否决

10.1评标委员仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估与比较

30.2评标委员会应当对投标人要紧清单项目的投标报价进行分析与比较

30.3在评审过程中，评标委员会能够以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供有关材料

30.4评标委员会根据本须知第31条规定的评标标准与方法，对投标文件进行评审与比较,向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人招标人根据评标委员会提出的书面评标报告与推荐的中标候选人确定中标人，也能够授权评标委员会直接确定中标人

30.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，能够否决所有投标所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标3L评标方法与标准

1.11本工程评标办法使用前附表第26项的规定进行，具体的评标方法与标准详见附件一《工程施工招标评标办法》

32.投标文件的重大偏差的判定详评标办法

33.中标候选人的产生

33.1根据评标办法，经评标委员评审评标委员会根据投标人的报价，经评审的合理最低价为第一投标候选人，次低价为第二中标候选人当报价相同时，使用抽签决定

33.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告与推荐的中标候选人，按本须知第34条的规定确定中标人

（七）中标候选人的确定

34.中标候选人的公示与中标人的确定

34.1中标候选人的情况务必在市招标采购服务中心公示栏中进行公示，时间很多于三天

34.2在公示期间如有投诉或者举报，经查实中标候选人如存在如下违法违规行为，取消中标资格，并不再退还其投标保证金；新的中标候选人按报价由低向高依次递补

34.

2.1在承接本工程的招标过程中存在违法违规行为；

34.

2.2报名截止后至中标公示结束之日止有投标限制行为的

34.3中标候选人公示无异议后，招标人务必在投标有效期截止前，确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人能够确定排名第二的中标候选人为中标人

35.招标人拒绝投标的权力

35.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人招标人有权根据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标

36.中标通知书

36.1中标人确定后，招标人报市招标站备案后发中标通知书，以书面形式通知中标人在中标通知书中明确中标价（下列合同条件中称之“合同价格”），与签订合同的日期、地点等要求并按有关法律法规与招标文件签订建设工程施工合同

36.2中标通知书将成为合同的构成部分

（八）合同的授予

37.合同的签订

1.11招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件与中标人的投标文件，在双方确定约定条款的基础上订立书面工程施工合同，招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

1.2中标人如不按本须知第

37.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废止中标，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任

1.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）给他人施工

38.履约担保

38.1在签订工程承包合同的同时,中标人应按前附表第26项规定的金额向招标人提交履约保证金

39.2假如中标人不能按本须知第

38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废止合同，并不予退还其投标保证金，给招标人造成的缺失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿附件工程施工招标评标办法为保护招投标活动双方当事人的合法权益，使评标活动坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，根据《中华人民共与国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《房屋建筑与市政基础设施工程招标投标办法》、《评标委员会与评标方法暂行规定》与海潮市有关建设工程施工招标评标的有关规定，结合本工程实际，特制定本办法

一、评标组织

1、评标工作由本项目评标委员会负责

2、评标委员会由招标人代表与具备相应资格的工程、经济技术人员共5人构成

3、工程技术、经济评委由招标人开标前在有关部门的监督、公证处公证下从评委库中抽签确定

4、开标、评标、决标全过程由市招投标站指导监督，公证处现场公证

二、开标程序及评标方法

1、招标人当众检查投标文件的密封与标记情况，也能够由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督

2、投标文件经确认无误后由公证处当众拆封，按先送后开、后送先开的顺序开启商务标与技术标

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人

4、招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或者委托代表人签字确认以存档备查

5、本次评标使用经评审的合理最低价中标法评标委员会在审标的基础上，使用合理最低价中标法进行评审

6、评标时，评标委员会能够根据招标文件的规定对投标人进行询标

三、投标文件的初步审查开标后，评标委员会首先对各投标文件进行初步评审，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效标处理，不再进行进一步的评审

1、商务标中无海潮市招标采购服务中心出具的已收讫投标保证金的凭证复印件的；

2、投标文件的关键内容未按招标文件要求编制、字迹模糊、无法辨认的；

3、投标文件实质性内容不一致的；

4、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或者未经法定代表人或者其委托代理人签字或者盖章的，由委托代理人签字或者盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

5、招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或者提交的电子文档不符合招标文件要求的；

6、投标文件没有按招标文件的规定，在商务标中的预算书或者报价书中没有盖全国建设工程造价员资格章（或者造价工程师执业章）的；

7、投标文件没有按招标文件的规定，在商务标中没有附全国建设工程造价员资格证书或者造价工程师注册证（与资格章或者执业章配套的证书）复印件的；

8、投标文件中拟任的项目经理与通过资格预审时的项目经理不为同一人；

9、投标人填写的投标函或者投标函附录中的实质内容有不符合招标文件要求的；

四、投标文件重大偏差的判定评标委员会在评标过程中，发现投标文件存在重大偏差的，应作废标处理下列情况属于重大偏差

1、经评标委员会认定，投标人有以他人的名义投标或者出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的；

2、在投标文件中，有较多内容阐述基本一致，经评标委员会认定具有串标嫌疑的；

3、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的，或者投标文件中存在重大差错的；

4、附有招标人不能同意的对合同条款的重要保留条件，或者投标文件对合同中约定的招标人的权力与投标人的义务方面造成重大限制的；

5、经评标委员会评定，材料价格或者综合单价组价明显偏离市场价，且数额较大的；

6、“建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单报价表”中的“文明施工与环境保护”、“临时设施”、“安全施工”各类别的项目报价小计中有一项低于《浙江省建设工程取费定额（2003版）》中规定的对应项目的弹性区间费率下限的计算值

7、因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或者发生算术错误等，累计投标报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标总价5%以上者；

8、投标书中工程数量与招标文件工程量清单中提供的工程量不一致的

五、中标候选人的产生根据评标办法，经评标委员会根据投标人的报价，根据合理最低价中标的评审方法确定第一中标候选人与第二中标候选人当报价不相同时，最低价为第一中标候选人，次低价为第二中标候选人当报价相同时，使用抽签决定中标候选人的中标情况将在市招标采购服务中心公示栏中进行公示，时间很多于三天

六、评标内容的保密

1、开标后，凡属于审查、澄清、评价与比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或者与评标无关的其他人泄漏

2、在投标文件审查、澄清、评价与比较与授予合同的过程中，投标人对招标人与评标小构成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格在公示期间如有投诉或者举报，经查实中标候选人如存在如下违法违规行为，取消中标资格，并不再退还其投标保证金新的中标候选人按报价由低向高依次递补

（1）在承接本工程的招标过程中存在违法违规行为；

（2）报名截止后至中标公示结束之日止有投标限制行为的

七、中标人的确定中标候选人公示无异议后，招标人务必在投标有效期截止前，确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人能够确定排名第二的中标候选人为中标人中标人确定后，招标人报市招标站备案后发中标通知书以书面形式通知中标人第二章合同条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24印发的《建设工程施工合同（示范文本）》GF-1999-0201（建建文999]313号）

一、通用条款（略）

二、专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序合同文件构成及解释顺序:

（1）合同补充协议书（如有）；

（2）本合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）询标记录（纪要）；

（5）投标书及其附件；

（6）本合同专用条款；

（7）本合同通用条款；

（8）招标补充文件（包含答疑会纪要、澄清等）；

（9）招标文件；

（10）标准、规范及有关技术文件；

（11）图纸；

（12）工程报价单或者工程预算书

3、语言文字与适用法律

3.1本合同除使用汉语外，还使用上语言文字

3.2适用法律与法规需要明示的法律、行政法规《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及国家、省市与当地政府部门颁布的现行有效的法规、规章与规定

3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称使用现行有效的适用于本工程的施工与验收标准、规范，包含《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）,若不一致标准与规范之间要求不一致的，以较高标准为优先发包人提供标准、规范的时间标准与规范的获得由承包人自己解决，产生的费用由承包人承担国内没有相应标准、规范时的约定由发包人、承包人双方协商4图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期与套数发包人向承包人提供施工图纸8套（包含今后需要绘制竣工图的4套）施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担发包人对图纸的保密要求发包人对施工图纸无特殊保密要求，但承包人不得将发包人提供的图纸用于本工程以外竣工后除自然毁损及承包人按规定绘制竣工图及需要存档的外，所有剩余的施工图纸均应交还给发包方使用国外图纸的要求及费用承担无一《工程招投标与合同管理》课程训练任务书指导书一目的要求本次课程训练的目的是使学生融会贯穿已学的课程知识并学会运用，增强实际操作能力与解决实际问题的能力通过课程训练要求学生进一步熟悉工程招投标与合同管理业务，初步学会工程招投标的有关程序与标书的编制方法与建设工程施工合同的签订在课程训练过程中，学生应在教师指导下，独立完成相应设计任务

二、课程训练任务

1、训练1:建设项目招投标

（1）内容编写招标文件研读报告；编制投标文件大纲；编写施工合同文本（含工程质量保修书）

（2）组织形式由5-6人构成一个小组，每个小组设组长1名，负责本小组的投标组织工作与本小构成员的成绩评定，同时作为投标单位的法人代表履行投标责任每个小组要紧工作内容:确定6个小组投标单位身份（代表一家建筑施工企业）,并收集该单位的有关信息资料，为投标做准备；领取招标文件；编制招标文件研读报告与编制投标文件大纲，并按招标文件要求密封、递交，投标资料密封袋由所有投标小构成员签字；参加班内组织的开标；编制施工合同文本（含工程质量保修书）

2、训练2施工索赔所有同学根据提供的索赔背景材料与合同条款等参考资料，按要求编写索赔报告

三、某工程招标文件（见附件）

四、课程训练时间安排

1、总课时安排20学时，五周

2、课时内容及进度安排

（1）第一周，4学时做好招投标的组织准备工作；确定招投标工作的程序；发放招标文件

（2）第二周，4学时检查每个投标小组的建筑施工企业的资料信息收集工作;指导学生按组编制招标文件研读报告；招标答疑；指导学生按组编制投标文件大纲

（3）第三周，4学时指导学生按组编制投标文件大纲；检查投标小组投标文件编制情况；指导学生投标文件递交的有关注意事项

（4）第四周，4学时投标文件递交；组织开标；对每小组投标文件进行初步评价

（5）第五周，4学时编写施工合同文本；编写施工索赔报告

五、成绩评定成绩按百分计分，根据下列条件评定

（一）评分原则

1、投标文件、施工合同、索赔报告的准确程度；

2、投标文件、施工合同、索赔报告符合规范与程度；

3、字迹端正，没有文字错误；

二、双方通常权利与义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师姓名职务总监理工程师发包人委托的职权详见工程〈监理合同》需要取得发包人批准才能行使的职权

（1）因某一合同事件，需要顺延工期或者增加工程价款；

（2）向承包人支付各类款项的签付；

（3）任何作为结算根据的工程量的审核

6.3发包人派驻的工程师姓名职务职权代表发包方行使工程现场管理的协调

7、项目经理姓名职务项目经理项目经理及项目部构成人员务必按照发包人的要求进行考核，项目经理与技术负责人需到岗到位，项目经理、技术负责人不到位或者更换的，承包人应向发包人支付违约金，项目经理与技术负责人每月需到施工工地出勤很多于20天，如每月出勤少于20天的，按每天每人1000元罚款，并在月进度款中扣除，如每月出勤少天10天，发包人有权认为项目经理不胜任，能够要求更换项目经理或者更换承包人

8、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间与要求完成下列工作

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点与供应要求自来水线路已接至施工现场，由变压器接至施工现场的电力线路的架设由承包人自己解决，并在投标中考虑该费用；通讯线路如承包人需要的由承包人自费解决

（3）施工现场与公共道路的通道开通时间与要求施工便道（包含与场地外公共道路连接的通道部份与其他必需的临时便道）由承包人负责,构筑施工便道的费用由投标人在踏勘现场后应作为施工技术措施费的一部分计入报价；

（4）工程地质与地下管线资料的提供时间开工前提供

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称与完成时间按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提早告知发包人但需要承包人协助的，承包人务必协助发包人办理

（6）水准点与座标操纵点交验要求开工前确定，由发包以书面形式提供给承包人，并进行现场交验

（7）图纸会审与设计交底时间根据需要由双方协商确定时间

（8）协调处理施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作按通用条款

8.L8条及国家有关规定执行

（9）双方约定发包人应做的其他工作临时约定

9.承包人工作

9.1承包人应按约定时间与要求，完成下列工作

（1）需由设计资质等级与业务范围同意的承包人完成的设计文件提交时间无一

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间每月提供施工进度计划与相应的工程量报表除每月提供外，假如监理或者发包人要求临时提供某些报表与资料，承包人应无条件按监理与发包人要求提供此类报表与资料

（3）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任与要求按通用条款

9.

1.3条执行

（4）向发包人提供的办公与生活房屋及设施的要求可提供完备的办公用房

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫与施工噪音管理手续按当地有关部门的规定执行，费用由承包人承担

（6）已完工程成品的特殊要求及费用承担在整个工程移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或者整体此类费用由承包人承担

（7）施工场地周围地下管线与临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担按有关部门的规定与要求执行

（8）施工场地清洁卫生的要求施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作竣工后剩余的任何材料与物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担养护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担

（9）双方约定承包人应做的其他工作施工用水、用电单独装表计量，施工用水用电费用由施工单位按实际发生费用承担并支付；发包人提供给承包人的水电设施，由承包人负责保管,因此发生的费用由承包人承担，其他未详之处另行协商

三、施工组织设计与工期

10.进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）与进度计划的时间承包人提供施工组织设计（施工方案）与进度计划的时间发包人对承包人投标文件中的《施工组织设计方案》中的进度计划提出质疑与合理修正时，承包人应在签订合同后按监理单位的要求提供修正的施工组织设计工程师确认的时间收到后的3天内

10.2群体工程中有关进度计划的要求按招标文件的要求执行

13.工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况对下列原因造成竣工日期推迟的延误,经发包人代表确认后，合同工期相应顺延

1.额外或者附加的增加工程量超过合同工程量20%以上（设计对施工图的明确、修改或者澄清除外），同时影响施工进度的

2.由发包人原因造成的工期延误3,不可抗力

4.非承包人的过失或者造成的非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按1000元/天计取，按以上方法计算，工期延误违约金最高限额为10万元延误期时间从合同规定竣工日期起直到竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）假如工期延误违约达到最高违约金额度时，承包人继续无力采取措施，加快进度,发包人的理由视为承包人无能力履行合同，发包人能够在发出书面通知14天后，与承包人中止合同

四、质量与验收

17.隐蔽工程与中间验收部位按工程质量验收规定执行五.安全施工在实施与完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家与海潮市政府有关安全文明施工的有关规定假如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、缺失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责承包人应当为施工现场从事施工作业与管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费承包人在实施施工与保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水与有害物，也不得破坏已建或者在建工程的任何部分承包人的机械设备务必符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具井上岗证书，施工车辆应通过公安交通部门检测合格，证照齐全承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续与代办施工许可证，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能承包人应该做好外来人员与外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或者外来车辆在施工现场出现事故，经有关部门鉴定，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用与责任甲乙双方需签订安全生产责任书与治安管理责任书六.合同价款与支付

23.2本合同使用

（1）方式确定

（1）使用固定价格合同，合同价款中包含的风险范围承包人在编制投标书及预算书时，应被认为已察看与核查了现场与其周围环境，并已经充分掌握工程现场的地表周围与地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测与与之有关的可利用的资料（包含当地有关工程施工的管理规定），并对下列几点内容（考虑到费用与时间实际可能）已经查明a.现场的地形地貌与特征，包含地表下列地质、地下水等情况；b.水文与气候条件；c.实施与完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质与所需用的材料采购与加工；d.进入现场的手段与需要的食宿供应条件；承包方己取得有关可能对投标或者报价有影响或者起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料投标报价已经包含了招标文件所提供的工程量清单中列出的工程项目与工程量（施工技术措施项目由投标人自行确定项目内容与工程量）的价格表现，承包人在投标时未填报单价或者合价的工程项目应视为该项费用已包含在其它有价款的单价或者合价内除在合同中另有规定外，投标人的投标报价均包含完成该工程项目的成本、利润、税金、规费、施工技术措施费、施工组织措施费、风险费、政策性文件规定费用、劳动保险等所有费用（包含管道闭水试验）及施工期间在工期不变的情况下考虑停电因素而准备的自发电投入等发生的费用等）风险费用的计算方法已包含在投标报价中风险范围以外合同价款调整方法工程量数量的调整

（一）发生下列情况之一的，项目的工程量均应按实调整

1、发包人提供的工程量清单项目或者数量有误；

2、设计变更引起的工程项目或者数量的增减

（二）变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按浙江省江省定额的工程量计算规则计算确定工程量调整时的单价确定

（一）发包人提供的工程量清单有数量误差，或者设计变更引起工程量清单项目数量的增减，执行合同原有的价格（即承包人的投标报价）凡合同金额占总价2%以上的清单项目，其工程量增加或者减少超过本项目工程数量15%,其增加部分工程量或者减少后剩余部分的工程量的相应单价由承包人参照原单价重新认识组价，经发包人与监理确认，由发包人委托的有法定资质审价单位工程师审定后，作为结算的根据

（二）发包人提供的工程量清单项目漏项，或者设计变更引起新增的工程项目，或者“暂定工料机单价”的项目，其相应单价的确定方法为

1、合同中有类似工程项目单价的，能够参照合同中类似项目的单价计算确定；

2、合同中没有类似工程项目单价的，由承包人根据原投标报价的组价原则与2003版浙江省计价根据提出适当的单价，经发包人或者其委托的咨询单位的工程师审定后执行材料暂定价的单价调整暂定价部份，结算时均以材料实际市场价与暂定价（不管投标人的报价方式如何，暂定价均以招标中确定的价格执行）的差价计补价差（列入价外差，不取费用，只计规费与税金）

（1）使用可调价格合同，合同价款调整办法无一

（2）使用成本加酬金合同，有关成本与酬金的约定无一

23.3双方约定合同价款的其他调整因素承包人违反本合同有关约定，需赔偿发包人缺失或者需支付违约金的，承包人的履约保证金不足于支付下列费用时、发包人可在合同价款中扣除此类费用，也可视为承包人对发包人的欠款

24.工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间与金额或者占合同价款总额的比例无扣回工程款的时间、比例见本合同26条约定

25.工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间按监理要求提交，同时抄送发包人

26.工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付方式与时间L签约结束，进场开工后三天内，付合同价的20%；27按工程形象进度支付28整个工程完工验收通过后，付至合同价的80%；29经业主委托有资质的咨询机构审核后，交全所有资料后，留5%保修金，余款付清保修金在整个工程竣工验收通过二年后的一个月内退还（不计息）

七、材料与设备供应

27、发包人供应材料

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任如下

（1）材料设备单价与一览表不符本款不适用

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符本款不适用

（3）承包人可代为调剂串换的材料本款不适用

（4）到货地点与一览表不符本款不适用

（5）供应数量与一览表不符本款不适用

（6）到货时间与一览表不符本款不适用

28.承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定

（1）本工程所需材料均由承包人负责采购供应承包人采购的材料务必保证质量并符合国家有关标准

（2）采购的材料到货后，要求附有产品合格证、质保单及有关检测报告，并经发包人指定的代表进行验收，按规定需送检测试的，务必测试合格后方可使用，检测所需费用，由承包人承担否则发包人与监理单位有权制止

（3）有关工程关键材料、招标中暂定价的材料，采购前均需征得发包人同意或者双方共同采购否则,发包人有权要求承包人更换或者采取其它补救措施对国家有强制性认证要求的设备与材料，务必具有强制性认证标志

（4）使用不合格材料与不同意使用的材料，所产生的后果由承包人承担全部责任

八、工程变更当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及建设单位认可出具工程设计变更联系单设计变更较大时.，应报上级有关部门施工单位无权单独与设计部门联系工程变更事宜

九、竣工验收与结算本工程验收达到约定条件后，承包人应在60日内提供工程结算发包人在提供审核意见送有资质的咨询机构审计后，支付工程余款除保修金外

32.竣工验收

12.1承包人提供竣工图的约定在提供竣工报告后一个月内提供完整的竣工图二套

32.6中间交工工程的范围与竣工时间竣工时间根据招标文件及本合同协议书的规定

十、违约、索赔与争议

35.违约

15.1本合同关于发包人违约的具体责任如下本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任无本合同通用条款第

26.4款约定发包人违约应承担的违约责任支付同期银行贷款利息本合同通用条款第

33.3款约定发包人违约应承担的违约责任本款不适用双方约定的发包人其他违约责任本款不适用

35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下本合同通用条款第

14.2款约定承包人违约应承担的违约责任非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按1000元/天计取，按以上方法计算，工期延误违约金最高限额为10万元延误期时间从合同规定竣工日期起直到竣工报告的批准日期之间的天数不足一天的按一天计算假如工期延误违约达到最高违约金额度时，承包人继续无力采取措施，加快进度,发包人的理由视为承包人无能力履行合同，发包人能够在发出书面通知14天后，与承包人中止合同本合同通用条款第

15.1款约定承包人违约应承担的违约责任因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可要求承包人进行返工，如返工后仍达不到约定条件的，拆除重建，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，并赔偿发包人的缺失违约金为履保证金的100%如直接缺失超过违约金，还应赔偿超过部分金额同时发包人有权另行选择施工单位继续完成工程双方约定的承包人其他违约责任1项目经理到位率项目经理不到位经监理工程师书面整改通知后，仍不到位的，发包人有理由视为中标人未响应投标文件与承诺，发包人在发出书面通知后，可单方面终止合同,承包人应向发包人支付35%履约保证金金额的违约金；如发包人同意更换项目经理，承包人应向发包人支付10%履约保证金金额的违约金；2项目班子到位情况若承包人的项目班子没有按其投标书承诺配备并到位，除经发包人书面同意外，承包人应向发包人支付15%履约保证金金额的违约金；3安全文明施工因承包人有工地没有符合建设行政管理部门的有关文明施工标准的,承包人应向发包人支付25%履约保证金金额的违约金；4工期质量违约除按本合同相应条款执行外；质量违约本工程在施工过程中达不到本合同要求的，除赔偿发包人一切缺失外，承包人应向发包人支付25%履约保证金金额的违约金

37.争议

37.1本合同在履行过程中发生争议时，由双方当事人协商解决，协商解决不成的按下列第2种方式解决1提交仲裁委员会提请仲裁；2向工程所在地人民法院提请诉讼

十一、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程本合同工程均不得分包分包施工单位为无

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定根据通用条款外，明确如下5级以上的地震、H降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨，强台风

40.保险

40.6本工程双方约定投保内容如下1发包人投保内容需要时由发包人自行负责办理发包人委托承包人办理的保险事项无一2承包人投保内容:按规定办理施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用其他有关部门规定务必办理或者要求办理的各类强制保险、劳动保险与承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担一切费用

41.担保

41.1本工程双方约定担保事项如下1发包人向承包人提供履约担保，担保方式为无担保合同作为本合同附件2承包人向发包人提供履约担保，担保方式为履约保证金担保合同作为本合同附件3双方约定其他担保事项承包人向发包人提供按合同价10%计算的履约保证金履约保证金在签订合同前的提交，履约保证金的退还履约保证金将在竣工验收通过后的一个月内，若施工单位无违约情况将全额退还施工单位，若施工单位有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还施工单位

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数本合同一式十份其中正本二份，副本八份双方各执五份

47.补充条款

1、在实施与完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家与海潮市政府有关安全生产文明施工的有关规定假如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、缺失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责

2、承包人使用的材料设备与设计或者标准要求不符合时，招标人有权指定一个品牌、型号，并按投标人的投标单价结算，同时承包人应按监理工程师要求的时间将不符合的材料设备运出施工现场，并承担由此发生的一切费用，工期不得顺延

3、承包人需要使用代用材料时，应经招标人与监理工程师认可后方可使用，由此增减的价款双方以书面形式约定

4、承包人投入本工程的施工队伍的素养、能力、力量与机械等务必符合投标书的承诺与满足工程的实际需要如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量与进度明显达不到合同要求且无视发包人或者监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管发包人有权要求其加强管理，调整充实力量承包人务必同意，当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任同时，取消该单位在发包方的投标资格

5、承包人应对施工人员加强教育与管理，配合当地有关部门做好社会治安工作本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资承包人应按国家与本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包含雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者者无故拖欠否则因拖欠工资（或者其他酬金）而影响发包人单位或者工程的正常秩序或者搅乱当地社会稳固的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，承包人应向发包人支付本工程总合同价的1%—2%计算的违约金，同时可要求承包人赔偿由此给发包人造成的缺失

7、承包人在实施与完成本合同工程及其工程保修的全过程中，应该遵守国家与省颁发的法律、法令、条例及当地的有关规定；遵守有关部门（如铁路、交通、水利、电力、通讯、市政、建设等）规章、细则等承包人应承担由于违反任何上述规定的各类罚款与责任假如由于承包人违反以上任何规定使得发包人受到缺失，承包人应当给予赔偿

8、承包人应采取选定运输路线，选用运输车辆，限制与分配载运重量等一切合理措施，防止承包人或者其分包商的任何运输车辆因超过载重限制而损坏或者损伤所通过的道路或者桥梁大型施工装备与超重件的运输，应事先取得公路管理部门的许可方能启运发包人不负责承担上述费用与由于承包人未执行本款规定造成道路或者桥梁损坏或者损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼及其他开支

9、假如承包人已经严重违约，或者承包人有下述情况

（1）已放弃合同；

（2）无正当理由停工；

（3）无视发包人或者监理工程师事先的书面整改通知书，不履行合同规定的义务，严重影响工程质量、进度、安全或者发包人造成重大缺失则发包人在向承包人发出书面通知的7天之后能够进驻现场与接管工程，终止对本合同中的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务与责任，或者影响合同给予发包人或者工程师的各类职权，发包人可邀请其他承包人完成该工程发包人邀请的其他承包方为了完成本工程，能够使用他们认为合适数量的承包人的装备、临时工程与材料假如本工程合同根据本条规定，被发包人中止且发包人已接管工程则承包方应迅速放弃对工地的操纵并在7天内撤离其人员与不再被使用的装备、临时工程与材料否则承包人向发包人支付每天3000元计算的违约金由此假如合同按前款予以终止，则工程竣工后发包方应向承包方支付合同终止之日往常已完成的全部工程的费用（尚需扣除各类应扣除的违约金或者其他款项，如临时设施费、保险费等各类不随工程量变化的费用按造价比例分摊但不包含承包人的撤离退场的费用或者承包人的任何缺失）

10、除非合同已被否定或者终止（包含按第6条规定的发包人接管工地后），或者进入诉讼程序后法院要求暂停施工或者双方协商一致书面同意停工外，承包人不管在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程而且承包人与发包人应使工程师的每一项决定付诸实施第三章合同文件格式

一、协议书使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建建

[1999]313号）（略）

二、房屋建筑工程质量保修书使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（建

[1999]313号）（略）第四章标准、规范与技术要求

一、通常标准与技术规范

1.通常标准与技术规范

1.1本招标工程的材料、设备、施工务必符合现行国家、行业及工程所在地地方标准与技术规范的要求

二、特殊标准与技术规范

2.特殊标准与技术规范

2.1根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工除务必达到以上标准外与技术规范的要求外，还务必满足下列标准与技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准与技术规范名称）本工程暂无特殊标准与技术规范施工时如发包人有特殊要求，发承包双方另行协商第五章图纸本工程全部施工图纸由招标人提供（另册），标准图集由投标人自行解决第六章工程量清单工程量清单包含下列二部分内容（均另册装订）

一、工程量清单说明

二、工程量清单表第七章投标文件格式招标编号:建设工程施工招标投标文件工程名称___________________________________________________投标文件内容投标函部分___________________投标人（盖章）___________________________________________法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）日期年月日投标函部分目录

一、法定代表人资格证明书

二、授权委托书

三、投标函

四、投标函附录

4、投标文件装帧美观大方；

5、参与招投标程序的表现

6、出勤与课堂表现（-）评分方式

1、指导教师根据每小组的综合表现及完成标书的质量，确定每个组的总分，每组组长根据小构成员课程基本训练过程中的具体表现给每一位组员评定成绩（百分制）；

2、指导老师根据每个小组的综合表现，确定每个组的考核权重系数（

0.0〜

1.0）与组长评定成绩（百分制）；

3、根据以上评分结果，综合评定得出每一位同学的课程基本训练的成绩

六、课程训练成果格式

1、小组招投标成果每个投标小组根据投标过程中形成的招标文件研读报告、投标文件大纲、施工合同文本，归档形成课程训练成果，放入投标密封袋内，投标小组组长签字确认资料齐全

2、施工索赔报告按指导书要求格式编写索赔报告索赔报告与小组投标成果一起构成课程基本训练成果

五、海潮市招标采购服务中心出具的投标保证金收讫的凭证复印件

六、招标文件要求投标人提交的其他资料

一、法定代表人资格证明书单位名称_______________________________________________________地址__________________________________________________________姓名性别年龄职务系的法定代表人特此证明投标人（盖章）_____________________________日期年月日

二、授权委托书致招标单位本授权书声明投标单位名称法定代表人授权人姓名合法地代表我单位,现授权本单位的被授权人姓名为我单位代理人,该代理人有权在工程项目名称的投标活动中，以我单位的名义签署投标书与投标文件，与在参加招投标过程中执行一切与此有关的事项与签署的有关文件，我均予承认本委托书无转委托权投标人投标单位（盖章）授权人:（签名或者盖章）被授权的代理人:（签名）日期年月日

三、投标.函致（招标人名称）

1、根据你方招标工程项目编号为（项目编号）的（工程项目名称）工程招标文件，遵照《中华人民共与国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场与研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准与工程量清单及其他有关的文件后，我方愿以人民币（大写）元（RMBY元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准与工程量清单（如有的时候）的条件要求承包上述工程的施工、竣工、并承担任何质量缺陷保修责任

2、我方已全面审核全部招标文件，包含修改文件（如有的时候）及有关附件

3、我方承认投标函附录是我方投标函的构成部分

4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期（工期）日历天内完成并移交全部工程

5、假如我方中标，我方将按照规定提交上述总价%的保证金作为履约担保

6、假如我方中标，我方将派出以项目经理（项目经理姓名）为负责人的项目班子进场施工

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效,在此期间内假如中标，我方将受此约束假如在投标有效期内撤回投标或者放弃中标资格，我方的投标保证金将全部不予退还，给贵方造成的缺失超过我方投标保证金金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿

8、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书与本投标文件将成为约束双方的合同文件的构成部分

9、我方将与本投标函一起，提交人民币元的投标保证金作为投标担保（投标保证金已提交给市招标采购服务中心，随本投标函附上市招标采购服务中心的收讫凭证复印件）投标人（盖章）单位地址_______________________________法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）邮政编码电话传真开户银行名称_______________________________开户银行账号___________________________开户银行地址___________________________开户银行电话日期年月日

一、投标总价

二、投标报价说明

三、投标报价汇总表

四、要紧材料报价汇总表五.

1、建筑工程费用表五.

2、建筑工程预算书五.

3、建筑工程定额分析表五.

4、建筑工程人材机汇总表六.

1、安装工程费用表六.

2、安装工程预算书六.

3、安装工程定额分析表六.

4、安装工程人材机汇总表七.建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单表

八、招标文件要求提交的其他资

一、投标总价招标人_________________________________________________________工程名称_______________________________________________________投标总价（小写）_______________________________________________（大写）_____________________________________________投标人（盖章）_________________________________________________法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章）造价工程师及注册证号（签字加盖执业专用章）__________________________________________（本省可用全国建设工程造价员资格证号并加盖资格章代替）编制时间________________________________________________________

二、投标报价说明L本投标报价是根据本工程招标文件的投标须知、工程量清单、合同条件、工程建设标准及技术要求、图纸与浙江省2003版计价根据等文件使用工料单价法进行编制的

2.分部工程（建筑工程或者安装工程）预算书中所填入的工料单价与合价，为分部工程所涉及的全部项目的价格，其中的工程实体的实物工程量是按照招标文件中的工程量清单确定的,其中的施工技术措施费的项目及工程量是由投标人根据投标须知、施工图纸、技术规范、合同条件与新2003版计价根据，根据施工组织设计与施工方案确定的其中的单价与合价是按照有关定额的人工、材料、机械消耗量标准及市场价格，根据本企业自身的情况、拟订的施工组织设计与施工方案，分析市场情况后计算、确定的包含了人工费、材料费、施工机械使用费施工组织措施费、企业管理费、利润、规费、税金、与使用固定价格的工程所测算的风险金等按现行的浙江省2003版计价根据规定的计算方法计取，计入土建、安装工程费用计算表中

1.本报价中没有填写的项目的费用，视为已包含在其他项目之中

2.本报价的币种为人民币元

3.投标人应将投标价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送

三、投标报价汇总表工程名称________________合计序号表号工程项目名称备注（万元）土建工程安装工程—，其他项目四总计投标总报价（大写）_______________________________

四、要紧材料清单报价表工程名称__________________序号材料名称及规格计量单位数量单价备注123456五.

1、建筑工程费用表单位工程名称___________________________________序号费用名称费用表达式金额（万元）-直接工程费E（分部分项工程量*工料单价）

2283.4其中

1.人工费

456.

682.机械费

251.2施工技术措施费Z（措施项目工程量*工料单价）

321.6其中

3.人工费

102.

94.机械费

67.5*施工组织措施费E[1+2+3+4*相应费率四综合费用1+2+3+4*相应费率五规费（一+二+三+四）*相应费率六总承包服务费分包项目工程造价*相应费率七税金（一+二+三+四+五+六）*相应费率八建设工程造价一+二+三+四+五+六+七五.

2、建筑工程预算书（竖式）单位工程名称___________________________________序计量金额（元）编号名称工程量号单位单价合价本页小计合计说明本预算书的项目除按招标文件中的工程量清单中的项目与数量确定外，施工技术措施费的项目与数量由投标人自行根据招标文件、施工组织设计与施工方案确定并计算，一并计入本预算书中五.

3、建筑工程定额分析表单位工程名称____________________________________序编号名称单位数量单价合价号本页小计合计说明此表是说明每一清单项目（定额子目）的人工、材料及机械使用的全面构成分析表，即习惯上所称的“分析横单”此表仅需提供电子文档五.

4、建筑工程人材机汇总表单位工程名称____________________________________序计量金额（元）编号名称数量号单位单价合价本页小计合计六.

1、安装工程费用表单位工程名称____________________________________序号费用名称费用表达式金额（元）-直接工程费£（分部分项工程量*工料机单价）

321.

41、其中人工费

64.2:施工技术措施费£（措施项目工程量*工料机单价）

32.

62、其中人工费

8.95-施工组织措施费（1+2）*相应费率］四综合费用（1+2）*相应费率五规费（1+2）*相应费率六总承包服务费分包项目工程造价*相应费率七税金（一+二+三+四+五+六）*相应费率八建设工程造价一+二+三+四+五+六+七六.

2、安装工程预算书（横式）单位工程名称_________________________________单位价值总价值计量序号编号名称工程量主材主材单位安装费工资机械费安装费工资机械费（设备）（设备）小计合计说明木预算竹的项目除按招标文件中的工程量清单中的项目与数量确定外，施工技术措施费的项目与数量由投标人自行根据招标文件、施工组织设计与施工方案确定并计算，一并计入本预算书中六.

3、安装工程定额分析表单位工程名称___________________________________序编号名称单位数量单价合价号本页小计合计说明此表是说明每一清单项目（定额子目）的人工、材料及机械使用的全面构成分析表，即习惯上所称的“分析横单:此表仅需提供电子文档六.

4、安装工程人材机汇总表单位工程名称___________________________________序计量金额（元）编号名称数量号单位单价合价本页小计合计

七、招标文件要求提交的其他资料

1、其他资料编制者的造价工程师注册证（或者全国建设工程造价员资格证）复印件招标编号_____________建设工程施工招标投标文件工程名称__________________________________________________投标文件内容技术标部分___________________投标人（盖章）___________________________________________法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章）日期年月日技术标部分目录

一、施工组织设计或者施工方案

二、项目管理班子配备情况

三、投标人通常情况

四、投标人拟派出的项目经理的《项目经理资质证书》复印件加盖投标人公章施工组织设计或者施工方案

1、要紧施工方法与技术组织措施注投标人应使用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法，提出要紧材料、施工机械设备、劳动力的采购、运输、使用的计划，并结合本招标工程特点提出切实可行的保证工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应的技术组织措施，如冬、雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等

2、投入本招标工程的要紧施工机械设备表序型号国别制造年额定功生产机械设备名称数量备注号规格产地份率KW能力

七、附录附件1:招标文件海潮现代城工程施工招标文件（招标编号2015SG0026）招标单位海潮市潮鸣房地产开发有限公司（盖章）法定代表人张潮鸣（签字或者盖章）编制日期2015年10月日代理单位海潮市新浪咨询有限公司（盖章）法定代表人王新浪（签字或者盖章）编制人平均（签字或者盖章）日期2015年10月日备案单位海潮市工程招投标管理站（盖章）备案日期2015年10月日

3、劳动力安排计划表单位人工种按工程施工阶段投入劳动力情况级别•・・・・・・・・・・・注投标人应接所列格式提交包含分包人在内的估计的劳动力计划表;本计划表是以每班八小时工作制为基础的

4、计划开、竣工日期与施工进度网络图注投标人应提交的施工进度网络图或者施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交全面的施工进度计划施工进度表可使用关键线路网络图（或者横道图）表示，说明计划开工日期与各分项工程各阶段的完工日期与分包合同签订的日期施工进度计划应与施工组织设计或者施工方案相习惯

5、施工总平面布置图注投标人提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况与布置

6、临时用地表用途面积（平方米）位置需用时间合计注投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积与全面用途

二、项目管理班子配备情况

1、项目管理班子配备情况表上岗资格证明己承担在建工程情况职务姓名职称要紧项目证书名称级别证号专业原服务单位项目数名称•・・・•・说明项目经理到位率承诺达到%以上，即每个月很多于天现场技术负责人到位率承诺达到％以上，即每个月很多于天投标人声明本工程一旦我公司中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理班子，上述所报内容真实，若不真实，愿按有关规定同意处理，项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明

2、项目经理简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事项目经理年限项目经理资格证书编号在建与已完工程项目情况在建或者已建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量一兀（类似工程证明文件须有效表达拟任项目经理业绩）

3、项目技术负责人简历表姓名性别年龄职务职称学历参加工作时间从事技术负责人年限在建与已完工程项目情况在建或者已建设单位项目名称建设规模开、竣工日期工程质量兀

4、项目管理班子配备情况辅助说明资料注辅助说明资料要紧包含管理班子机构设置、职责分工、有关复印件证明资料与投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计

三、投标人通常情况

1、投标人通常情况表1企业名称2总部地址3当地代表处地址4电话联系人5传真电子信箱6注册地注册年份（须附营业执照复印件）公司资质等级（须附有关证书复印件）7公司安全生产许可证（须附有关证书复印件）公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附有关证书复印件，8并提供认证机构年审监督报告）要紧范围］、_____________________________________________________________

92、_____________________________________________________

3、_____________________________________________________•••10作为承包人经历年数11作为分包人经历年数12其他需要说明的情况注

1、独立投标人或者联合体各方均须填写此表

2、投标人拟分包部分工程，则专业分包人或者劳务分包人也须填写此表

2、近三年已完工程及目前在建工程一览表监理（咨询）单合同金额结算金额序号工程名称合同身份竣工质量标准竣工日期（万元）（万元）位12345•••注

1、关于已完工程，投标人或者每个联合体成员都应提供收到的中标通知书或者双方签订的承包合同与工程竣工验收证明

2、申请人应列出近三年已完类似工程情况（包含总工程与分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝

3、在建工程投标申请人务必附上工程的合同协议书复印件，不填“竣工质量标准”与“竣工日期”两栏

3、类似工程经验1合同号合同名称工程地址2发包人名称3发包人地址（请全面说明发包人联系电话及联系人）4与投标人所申请的合同相类似的工程性质与特点（请全面说明所承担的合同工程内容）合同身份（注明其中之一）5口独立承包人口分包人口联合体成员6合同总价7合同授予时间8完工时间9合同工期10其他要求（如施工经验、技术措施、安全措施等）注

1、投标人应提供完成的年土石方量与混凝土量等

2、每个类似工程合同须单独具表，并附中标通知书或者合同协议书或者工程竣工验收证明,无有关证明工程在评审时将不予确认附件2分包工程情况桩基工程概况该工程桩基为预应力PC桩，直径600,壁厚70,共600根，长25米，工程总造价暂定为300万元附件3:索赔背景资料

一、背景某职业技术学院教学楼工程项目，施工合同总造价为3000万元，合同工期为25个月，在施工过程中发生如下三次停工事件

（一）由于洪水（日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨）,使基础工程停工1个月计30天，现场工人60人，施工机械费缺失30万元，清理灾后现场费用

0.6万元；

（二）业主提出设计修改，使施工单位停工待图半个月计15天，现场工人40人；

（三）由于施工单位采购的装饰材料经监理工程师检验不符合设计要求而重新订购，停工半个月计15天三次停工后，承包商均向监理工程师提出了索赔要求

二、索赔可根据资料

1、合同约定条款

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定根据通用条款外，明确如下5级以上的地震、日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨，强台风

2、合同约定其他项目（含商务标投标报价）计日工费50元/人•天，人员窝工每日工资20元/人•天，机械台班费800元/台班，机械租赁费率400元/台班,每日按6台班计，现场管理费费率按12%计，公司管理费费率按7%计，利润费率按5%计,不计税金，不考虑设计变更引起的工程量变动问题1:上述各项施工索赔能否成立？为什么？问题2在该索赔事件中，应提出的索赔内容包含哪两方面？问题3要求根据以上工程背景资料，编制该工程的总索赔报告并在报告后列出有关索赔证据有什么，也可按教材内容列出索赔根据的种类附件4索赔报告格式索赔报告的通常格式X X项目的索赔报告负责人编号日期事件陈述事件发生的过程理由作为索赔根据的具体的合同条款、法律、法规结论索赔事件给承包人带来的影响与缺失成本索赔计算工期索赔计算总索赔要求提出索赔总金额或者工程总延期天数附录可列明相应索赔根据与索赔根据的种类第一章投标须知及前附表

一、前附表项号条款号内容说明与要求

11.1工程名称海潮现代城

21.1批准文件海发改投备

（2015）12号

31.1建设地点海潮市浪潮路15号

41.1建设规模建筑面积约30611m

251.1工程类别建筑工程三类施工现场特点交通运输条

61.1交通便利，符合开工条件件

71.1要紧工程特征商业、住宅用房，多层框架结构

81.1承包方式包工包料

91.1质量要求符合国家验收规范的合格标准

102.1招标范围土建、安装工程施工

112.2工期要求工期395日历天；

123.1资金来源自筹

134.1投标人资质等级要求务必具备房屋建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质投标人项目经理资格要求

144.2建造师务必具备房屋建筑贰级（含）以上资质

154.2合格投标人产生办法邀请招标

1613.1工程报价方式招标人提供工程量清单，投标人使用工料单价法报价

1715.1投标有效期为四十日历天（从投标截止之日算起）附件5《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）（另详）项号条款号内容说明与要求金额人民币2万元（汇票）提交时间最迟图纸答疑会

16.1时提交收款单位海潮市招标采购服务中心开户行海江投标保证金金额及提交时18市商业银行海潮支行账号

90210180020000266316.2间时间2015年月日下午15:

001910.1发标会地点海潮市招标采购服务中心招标文件工本费、图纸押

2010.1招标文件工本费500元图纸押金1000元金时间:答疑会后

215.1踏勘现场地点海潮市浪潮路15号时间2015年10月日下午15:00地点海潮市招标采购

2210.2投标预备会（答疑会）服务中心

2317.1投标文件份数一份正本，三份副本地点海潮市招标采购服务中心投标文件递交地点及截止

2421.1交标时间2015年10月日下午1330^1400时间截止时间2015年10月日下午1400地点海潮市招标采购服务中心

2525.1开标开标时间2015年10月日下午14002632评标标准及方法综合评估法，详见招标文件附件《施工招标评标办法》

2739.1履约保证金履约保证金金额为合同价款的10%

288.1招标人海潮市潮鸣房地产开发有限公司地址海潮市海潮市新浪咨询有限公司

298.1招标代理机构电话0573-87297017传真0573-87297017单位地址海潮市塘南西路1号（财富大厦317室）30其他需要说明的问题—

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1工程说明见前附表第1项一第9项所述

1.2本招标工程按照《中华人民共与国招标投标法》等有关法律、法规与部门规章规定，通过公开招标方式来择优选定承包人

2.招标范围与工期要求

2.1本工程招标项目范围详见前附表第10项所述（详第五章一图纸、第六章一工程量清单）

3.2本工程的工期要求见前附表第11项所述

4.资金来源

4.1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程项目资金为自筹

5.合格的投标人

5.1投标人的资质务必具备房屋建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质

4.2投标人的项目经理务必具备建造师房屋建筑贰级（含）以上资质

5.3本工程使用前附表第16项所述的资格审查方法确定合格投标人

6.踏勘现场

6.1招标人将组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件与签署合同所需的所有资料踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，踏勘时间、地点见前附表第21项所述；

5.2招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料招标人对投标人由此而做出的推论、懂得与结论概不负责；

1.3投标人及其人员通过招标人的同意，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任与蒙受缺失投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产缺失、损害与任何其它缺失、损害与引起的费用与开支承担责任

1.4假如投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理

1.5招标人将在发标会时向投标人提供地质勘察资料，地质勘察资料由具备相应资质的检测单位提供，招标人对地质勘察资料是否与施工工程现场的地面地质情况相符不负责在踏勘现场时，投标人需根据提供的地质勘测资料与工程现场进行比较，对工程现场充分的认识在投标与工程施工时，招标人认为投标人对现场的地表与地下的地质情况（包含地下水位的情况）已充分熟悉同时，投标人需充分熟悉工程所在地的气象，如降雨、干旱、台风、高温、冰冻等影响工程施工的一切情况，并结合工期给予预测，关于由上述现象造成施工费用增加的，投标人应在施工技术措施费中进行考虑，并计入总报价,今后不再调整

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动，包含编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用

（二）招标文件

7.招标文件的构成

7.1招标文件除下列内容外，招标人在提交投标文件截止时间往常，以书面形式发出的对招标文件的澄清、答疑纪要与其他补充修改函，均是招标文件构成部分，对投标人起约束作用招标文件包含下列内容第一章投标须知及投标须知前附表第二章合同条款第三章合同文件格式第四章标准、规范与技术要求第五章图纸第六章工程量清单第七章投标文件格式

7.2投标人购取招标文件后，应认真检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标缺失自负投标人同时应认真批阅招标文件中所有的事项、条款、格式与标准要求等，假如投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，同时根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝

8.招标文件的澄清

8.1投标人在收到招标文件后，对招标文件有任何疑问，应于投标预备会（答疑会）前，以书面形式向招标人提出澄清要求，送至或者传真至前附表第28项所述的招标人或者第29项所述的招标代理机构处不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送投标人在收到该澄清文件后应以书面形式给予确认，澄清文件作为招标文件的构成部分，具有约束作用

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或者修改

9.2招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后以书面形式给予确认招标文件的修改内容作为招标文件的构成部分，具有约束作用

10.3招标文件澄清、答疑纪要、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准当招标文件、招标文件澄清纪要、修改、补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的书面文件为准

11.为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究,招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确

10.发标会与投标预备会（答疑会）

10.1发标会

10.

1.1投标人应按照前附表第19项规定的时间、地点，派出代表出席招标人主持的发标会

10.

1.2投标人将在发标会上购取招标文件并领取施工图纸及有关资料招标文件工本费与施工图纸押金的金额按照前附表第20项规定确定招标文件售后不退；当投标人退回图纸时，图纸押金将同时退还投标人（不计利息），投标人如遗失或者损坏施工图纸的，按每张也元扣除押金

10.

1.3投标人应在开标会结束后次日起15日历天内到招标代理单位退还图纸，如逾期未退还的,招标单位有权不予退还其图纸押金

10.2投标预备会（答疑会）

10.

2.1投标人应按照前附表第22项规定的时间与地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会（答疑会）考虑到本工程的实际情况，拟任项目经理或者技术负责人务必携带身份证准时出席投标预备会（答疑会）投标人未出席投标预备会（答疑会）的，招标人将视其对工程现场情况已充分熟悉；同时可能影响投标人在招标人处的信誉评定

10.

2.2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后与现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；

10.

2.3投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会（答疑会）召开前，以书面形。